工程合同管理练习题
一、单选题
1、质量事前控制包括（）。
A、开工报告审核
B、施工安装工艺过程
C、施工过程中设计及图纸审查
D、中间产品质量控制
2、业主供应的材料和设备，施工单位要负责（）。
A、购买
B、运输
C、付款
D、验收
3、索赔是指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出（）的要求。
A、费用和（或）利润的补偿
B、工期顺延和（或）利润的补偿
C、经济补偿和（或）工期顺延
D、经济补偿和（或）利润补偿
4、索赔意向通知应该在索赔事件发生后（）天发出。
A、7
B、14
C、28
D、30
5、建立安全例会制度，（）组织全员进行一次安全生产例会。
A、每天
B、每周
C、每旬
D、每月
6、下列选项中，最普遍的证据是（）。
A、书证
B、物证
C、电子数据
D、当事人陈述
7、索赔成败的关键因素之一是（）。
A、反索赔
B、索赔的证据
C、索赔的技巧
D、索赔的及时性
8、下列属于技术控制的是（）。
A、以技术为先导，加强施工工艺管理
B、配备具有相应资格证书和足够工程测量经验的测量工程师或测量员
C、材料的使用情况应做好记录
D、根据工程所需配齐所有计量器具
9、下列关于索赔描述正确的是（）。
A、索赔是双向的
B、索赔可以是承包人向发包人发起索赔
C、索赔只能是承包人向发包人索赔
D、索赔可以是发包人向承包人索赔
10、下列（）不属于实施策划的主要任务。
A、项目目标的分析和再论证
B、项目实施的组织策划
C、项目实施的管理策划
D、项目实施的资源策划
11、下列属于强制性保险的是（）。
A、建筑工程一切险
B、安装工程一切险
C、农民工工伤保险
D、施工人员意外伤害险
12、因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由_____承担。
A、发包人
B、承包人
C、发包人和承包人
D、监理人
13、发包人在收到承包人的变更报价书后的（）天内，商定或确定变更价格，否则视为该报价书已被确认。
A、7
B、14
C、28
D、30
14、下列属于组织保障措施中的四级计划的是（）。
A、日计划
B、周计划
C、月计划
D、年计划
15、因承包人原因引起的暂停施工，暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的费用由_____承担。
A、责任方
B、承包人
C、发包人
D、监理人
16、因变更引起的价格调整应计入的_____进度款中支付。
A、最近一期
B、最后一期
C、最终结算
17、承包合同是业主与施工单位企业的（）签订的合同。
A、项目经理
B、法人代表
C、技术负责人
D、项目技术负责人
18、（）是保证项目顺利进行的重要一环。
A、合同交底
B、资源配置
C、价格变更
D、竣工结算
19、分项工程（检验批）应由（）组织施工单位项目专业质量（技术）负责人等进行验收。
A、监理工程师
B、总监理工程师
C、监理员
D、项目总工
20、2013版《建设工程施工合同（示范文本）》合同要素有____个。
A、12
B、15
C、18
D、20
21、索赔的三项风险不包括（）。
A、逾期索赔则失权的风险
B、索赔争议事项超过两年诉讼时效的风险
C、索赔事项虽确实存在但缺乏实体证据的风险
D、索赔争议事项超过一年诉讼时效的风险
22、分部工程应由（）组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人进行验收。
A、监理工程师
B、总监理工程师
C、监理员
D、项目总工
23、下列索赔中只能索赔工期的是（）。
A、不可抗力造成
B、设计变更
C、承包人的质量事故
D、承包人的管理失误
24、在策略安排上，（）应善于在合同中限制风险和转移风险，达到风险在双方中合理分配。
A、承包人
B、发包人
C、咨询工程师
D、监理工程师
25、合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者____确定。
A、交易习惯
B、国家规定
C、FIDIC条款
D、行业协会规定
26、施工阶段合同管理的“四目标”（）。
A、进度管理，技术管理、安全管理和成本管理
B、进度管理，市场管理、安全管理和技术管理
C、质量管理，安全管理、成本管理、财务管理
D、进度管理，安全管理、质量管理、成本管理
27、建筑工程合同的形式（）。
A、可以是书面的
B、可以是口头的
C、必须是书面的
D、必须是经过公证的
28、我们认为在合同实施过程中，（）做好“三控，两管，一协调”，是在履行合同中避免风险的最有效方法之一。
A、承包人
B、业主
C、咨询工程师
D、监理工程师
29、监理人指令、通知及对该指令和通知的复函时限是（）。
A、24小时
B、36小时
C、48小时
D、72小时
30、有关建设工程合同的问题，如果合同法没有专门规定的，则可以适用的合同是（）。
A、承揽合同
B、买卖合同
C、技术合同
D、委托合同
31、双方恶意串通,损害国家或者第三人利益的合同，应当采取（）的措施。
A、将财产返还给对方
B、赔偿损失
C、继续履行
D、追缴财产
32、对于建议工程物资采购合同的效力有争议的，当事人应当请求（ )确认无效。
A、人民法院
B、监理单位
C、建设行政主管部门
D、建设单位
33、合同法律关系内容包括( B ）。
A、行为
B、权利
C、当事人
D、智力成果
34、工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由（ B )承担。
A、乙项目经理
B、甲施工企业
C、建设单位
D、具体施工人员
35、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时,发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目,单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应（）。
A、没收全部定金补偿损失
B、要求发包人支付双倍的定金
C、要求发包人补偿实际发生的损失
D、要求发包人付给合同约定设计费用的50％
36、在施工合同中，( ）是承包人的义务。
A、提供施工场地
B、办理土地征用
C、在保修期内负责照管工程现场
D、工程施工期内对施工现场的照管负责
37、施工合同专用条款约定某分部工程应于开工后的第10个月竣工移交。施工过程中由于变更工程师批准顺延工期0.5个月;工程师批准承包商的索赔顺延工期0.5个月；由于业主严重拖欠支付工程进度款承包商停工0.5个月。根据FIDIC施工合同条件相应通用条款的规定，（ )个月应作为判定承包商该部分工程施工是否提前竣工获得奖励标准。
A、 10
B、 10.5
C、 11
D、 11.5
38、合同生效应当具备的条件不包括（）。
A、当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力
B、意思表示真实
C、不违反法律或者社会公共利益
D、必须采用一定的合同形式
39、在施工合同中,项目经理是( )授权的,派驻施工场地的承包人的总负责人。
A、发包人单位法定代表人
B、承包人单位法定代表人
C、总监理工程师
D、发包人代表
40、无效的建设工程勘察合同,当事人应当请求向( )撤销。
A、建设行政主管部门
B、质量监督机构
C、监理单位
D、仲裁委员会
41、合同生效后,当事人发现合同对质量的约定不明确，首先应当采用（ )确定价款。
A、补充协议
B、合同有关条款
C、交易习惯
D、按照通常标准
42、设计合同正常履行情况下，应在( )时终止合同。
A、提交设计文件
B、设计文件通过审批
C、设计人向施工单位完成设计交底
D、工程施工完成竣工验收
43、在承包工作范围内,部分由承包商负责设计的图纸，应在合同约定的时间内将经过行政法规规定的审查程序批准的设计文件提交工程师审核，如果设计图纸仍有质量问题，则责任应当由（ B ）承担。
A、发包人
B、承包人
C、工程师
D、发包人与承包人共同
44、甲、乙双方互负债务，没有先后履行顺序,一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求，一方在对方履行债务不符合约定时有权拒绝其相应的履行要求。这在合同法上是( ）。A、先履行抗辩权B、先诉抗辩权
C、同时履行抗辩权
D、不安抗辩权
45、债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债务履行担保的担保方式是（ )。
A、定金
B、留置
C、抵押
D、质押
46、因承包人的违反合同行为导致工程竣工时间的延长，监理单位（）。
A、不承担责任
B、监理单位承担全部责任
C、监理单位承担监督不力的责任
D、监理单位承担连带责任
47、下列可以构成一个有效的承诺是( ）。
A、承诺是由非受要约人做出
B、承诺超过期限，但要约人及时通知该承诺有效
C、承诺的内容对要约的数量提出适当变更的
D、向不特定的多数人同时做出承诺
48、设备安装工程中，具备联动无负荷试车条件时,应由( )组织试车。
A、发包人
B、承包人
C、监理人
D、设备供应人
49、招标文件要求工程的施工期限不得超过20个月,承包商在投标书内承诺18个月竣工。施工过程中，工程师因变更批准顺延工期1个月;填筑工程施工中遇到虽未达到合同约定不可预见外界条件等级的连续降雨，工程师为了保证工程质量，指示该部分的施工停工0.5
个月。则判定承包商提前或延误竣工标准的合同工期应为（）个月。
A、 19
B、 19.5
C、 21
D、 21.5
50、缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是（ )。
A、当事人有损失
B、当事人有过错
C、合同尚未成立
D、过错与损失之间的因果关系
51、关于隐蔽工程与重新检验的说法不正确的是( ）。
A、工程师未能按规定时间提出延期要求，又未按时参加验收,承包人可自行组织验收，该检验视应视为工程师在场情况下进行的验收
B、工程师没有参加验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，不能要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验
C、无论工程师是否参加了验收,当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验
D、重新检验表明质量不合格，承包人承担由此发生的费用和工期损失
52、下列哪些财产可以抵押（）。
A、土地所有权
B、抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权
C、抵押人所有的房屋
D、有争议的财产
53、某些紧急工程,特别是灾后修复工程，只能采用（）合同。
A、可调价的总价
B、不可调价的总价
C、单价
D、成本加酬金
54、承包人负责采购的材料和设备,应( ）。
A、发包人负责检验试验，费用发包人承担
B、发包人负责检验试验，费用承包人承担
C、承包人负责检验试验,费用承包人承担
D、承包人负责检验试验,费用发包人承担
55、合同当事人双方权利义务共同指向的对象是（）。
A、标的
B、数量
C、质量
D、价款
56、 FIDIC施工合同条件规定，用从( ）之日止的持续时间为缺陷通知期,承包商负有修复质量缺陷的义务。
A、开工日起至颁发接收证书
B、开工令要求的开工日起至颁发接收证书中指明的竣工
C、颁发接收证书日起至颁发履约证书
D、接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书
57、因发包人的原因施工现场尚不具备施工的条件，影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工时，（ )推迟开工日期。
A、工程师应以书面形式通知承包人
B、应当经过承包人批准
C、发包人与承包人协商
D、应当经过建设行政主管部门批准
58、为了正确区分合同风险的责任归属,FIDIC施工合同条件中定义的“基准日”是指( ）。
A、投标截止日
B、风险事件发生日
C、投标截止日前第28天
D、承包商接到中标通知书日
59、施工合同文本规定，承包人有权（）。
A、自主决定分包所承包的部分工程
B、自主决定分包和转让所承担的工程
C、经发包人同意转包所承担的工程
D、经发包人同意分包所承担的部分工程
60、债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债务履行担保的担保方式是（）。
A、定金
B、留置
C、抵押
D、质押
二、多项选择题（共15题,每题2分,共30分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。）
1、FIDIC《施工合同条件》规定，对承包商索赔同时给予工期、费用、利润补偿的情况有( ）。
A、延误移交施工现场
B、不可预见的外界条件
C、非承包人原因检验导致施工的延误
D、业主提前占用工程
2、索赔按目的划分包括（ )。
A、综合索赔
B、单项索赔
C、工期索赔
D、费用索赔
3、指定分包商的特点主要表现为（ )。
A、业主选择实施该部分工程的施工单位
B、指定分包商与业主签订合同
C、承包商负责指定分包商施工的协调管理
D、指定分包商的工程款从暂定金额内支付
4、施工过程中,工程师根据工程的需要,可以就（）情况发布变更指令。
A、改变某单位工程的标高
B、增加工程量清单中列明某项工作的数量
C、从承包范围内删减部分工作内容交与当地承包人施工
D、为了协调施工干扰指示改变承包商某部分施工的时间
5、合同法律关系由（ )等要素构成。
A、主体
B、客体
C、行为
D、内容
6、工程建设合同是（）合同。
A、主合同
B、从合同
C、诺成性合同
D、实践性合同
7、《建设工程施工合同文本》的附件包括（ )等。
A、协议书
B、通用条款
C、工程质量保修书
D、发包人供应材料设备一览表
8、债权人可以留置的合同限于（）合同。
A、建设工程
B、保管
C、运输
D、加工承揽
9、在施工合同中,不论何种形式的仲裁协议,都应包括( ）。
A、仲裁申请书
B、请求仲裁的意思表示
C、仲裁事项
D、选定的仲裁委员会
10、在下列几种情形中，( )合同是可变更的合同。
A、损害公共利益的
B、以合法活动掩盖非法目的的
C、在订立合同时显失公平的
D、因重大误解而订立的
11、无效建设工程合同的确认权归( ）。
A、建设行政主管部门
B、人民法院
C、仲裁机构
D、工商行政管理部门
12、在下列几种情形中，（ )合同是可变更的合同。
A、损害公共利益的
B、以合法活动掩盖非法目的的
C、在订立合同时显失公平的
D、因重大误解而订立的
13、分包商应立即执行的变更指令包括( ）的书面指令。
A、业主直接送达
B、工程师直接送达
C、经承包商代表确认工程师发布
D、承包商代表直接送达
14、下列关于要约的撤回和撤销的说法中，不正确的是( ）。
A、要约的撤回和撤销的区别在于要约是否已经发生法律效力
B、撤回要约的通知必须在要约到达受要约人之前到达受要约人
C、撤回要约的通知可以在要约到达受要约人的同时到达受要约人
D、撤销要约的通知可以在受要约人发出承诺通知的同时到达受要约人
15、在合同履行中,应当先履行合同的一方有确切证据证明对方有（）情形之一时，可以行使抗辩权。
A、未按合同约定办理保险
B、经营状况严重恶化
C、为逃避债务转移财产、抽逃资金
D、丧失商业信誉
16. 张三欠李四人民币1000元，双方约定张三在一个月后将欠款交给王五。若到期后，张
三未能履约，关于相应的债权债务关系，下列说法错误的是（）。
A: 张三向李四承担违约责任
B: 张三向王五承担违约责任
C: 张三和李四共同向王五承担违约责任
D: 李四向王五承担违约责任
17．综合索赔的主要做法有（）。
A: 带有综合性质的索赔可以单独列出条目
B: 索赔报告应编号
C: 每一项索赔应附单独的说明资料
D: 应有一份给现场工程师的致函
18. 发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的，由( )。
A: 检验通过之后，如果又发现材料设备有质量问题时，发包人仍应承担重新采购及拆除重建的追加合同价款，并相应顺延工期
B: 发包人负责检查试验
C: 费用由发包人负责
D: 承包人负责检查试验
19、下列情况下，（）违反了《担保法》关于保证人资格的规定。
A: 某中学为校长的私人借款作保证人
B: 某省地税局，为局长赵某贷款买房作保证人
C: 某中学校长为该校的借款作保证人
D: 某医院为院长的私人借款作保证人
20、下列合同中，（）属于可变更或可撤销的合同。
A: 小章与小刘的买卖合同，小章以为是赠与合同
B: 承包商某甲购买走私钢材的合同
C: 15岁的小明购买笔记本电脑的合同
D: 订立合同时显失公平的合同
21、下面属于自行招标应具备的条件有（）。
A: 具有项目法人资格
B: 熟悉和掌握招标投标法及有关规定
C: 有从事同类工程建设项目招标的经验
D: 有专门的招标机构或5名以上专职招标业务员
22、下面关于仲裁的说法正确的有（）。
A: 仲裁可以减轻人民法院审理案件的负担
B: 仲裁分国内仲裁和涉外仲裁
C: 仲裁是一种法律制度
D: 仲裁与诉讼只可选其一
23、下列选项中，（）属于我国《担保法》规定的担保形式。
A: 订金
B: 保证
C: 抵押
D: 质押
24、对于下列对于责任的认定正确的有（）
A: 工程师有权免除承包人的责任
B: 经过工程师的检查合格的工程，承包人无责
C: 雇主有权免除承包人的责任
D: 工程师对各种事项的同意，不减免承包人的责任
25、正大建筑公司与东方建材公司签订建筑材料买卖合同，双方当事人可以约定选择（）作为合同纠纷的管辖法院。
A: 建筑材料买卖合同签订地人民法院
B: 东方建材公司住所地人民法院
C: 正大建筑公司住所地人民法院
D: 建筑材料买卖合同履行地人民法院
26、某房地产开发商拖欠某建筑公司15万元工程款，却不积极索要某设计院拖欠自己的20万元购房款，于是该建筑公司便对该设计院行使代位权，拿到了15万元工程款。就此情形，下列选项中正确的是（）。
A: 建筑公司可以自己的名义行使代位权
B: 建筑公司必须向法院请求行使代位权
C: 建筑公司不能以自己的名义行使代位权
D: 建筑公司只能以自己的名义行使代位权
27、合同的内容由当事人约定，一般应包括的条款有（）。
A: 履行期限
B: 违约责任
C: 价款或者报酬
D: 标的
28、仲裁和诉讼都是解决纠纷的方式，与诉讼相比，仲裁具有（）的特点。
A: 仲裁必须有合同纠纷当事人的仲裁协议；而诉讼则没有关于诉讼的协议
B: 在仲裁协议中，当事人可不选择仲裁委员会；在合同中，关于解决争议方式中可以选择诉讼方式及诉讼管辖法院
C: 对于仲裁，当事人必须选择仲裁委员会；而诉讼则实行法定管辖，当事人不能随意选择管辖法院
D: 当事人对仲裁庭的组成有权选定；诉讼中审判庭人员是由法院指定的
29、下列情况下，承包人有权延长工期的有（）。
A: 由于雇主责任造成的干**
B: 非承包人责任的其他特殊情况
C: 恶劣的气候条件
D: 额外或附加工程
30、施工合同履行过程中，发生( )等情况，应给承包人顺延合同工期。
A: 设计变更
B: 承包人采购的材料供货商未能按时交货
C: 发包人延误移交施工现场
D: 开挖时遇到图纸未标明的地下通讯管线
三、简答题（本大题共4小题，每小题10分．共40分）
1．简述无权代理的主要表现形式
2．通常按照工程变更所包含的具体内容，工程变更可分为哪几类
3．简述《建设工程施工合同)中工程进度款支付的程序。
4．简述承包商投标时应注意的问题。
5、合同生效的要件有哪些？
6、根据《合同法》规定，承诺生效应符合的条件是哪些？
7、《建设工程质量管理条例》对工程监理单位的质量责任和义务的规定有哪些？
8、论述工程合同控制和其他目标控制之间的关系。
工程合同管理练习题答案
一、单选题答案
1-5ADCCB 6-10ABACD 11-15CBBAB 16-20ABAAD
21-25DBAAA 26-30DCACA 31-35BABBC
36-40DDDBD 41-45ADBCC 46-50ABBAC 51-55BADCA
56-60DACDC
二、多选题答案
1. AC 2 .CD 3.ACD 4ABD 5.ABD 6.AC 7.CD 8.BCD 9.BCD
10.CD 11.BC 12.CD 13.CD 14.BD 15.BCD 16.BCD 17.ABCD
18.ACD 19.ABD 20.AD 21.ABC 22.ABCD 23.BCD 24.CD
25.ABCD 26.BD 27.ABCD 28.ACD 29.ABCD 30.ACD
三、简答题答案（本大题共4小题，每小题6分，共24分）
1．答：无权代理主要有以下几种情况：(1)根本无权的代理。（1分）(2)授权行为无效的代理。（2分）(3)超越代理权范围进行的代理。（1分）(4)代理权消亡以后的代理。(2分)
2．答：可分为五类：设计变更、施工措施变更、计划变更、条件变更及新增变更。（每项1分，要点答完整6分）
3．答：工程款的支付程序为：(1)在确认计量结果后14天内，发包人应向承包人支付工程款（进度款）。按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程款（进度款）同期结算。（2分）(2)调整的合同价款，工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款（进度款）同期调整支付。（1分）(3)发包人超过约定的支付时间不支付工程款（进度款），承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。协议应明确延期支付的
时间和从计量结果确认后第15天起应付款的贷款利息。（2分）(4)发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。（1分）
4．答： 1）全面分析和正确理解招标文件2）全面进行建设工程项目环境条件调查
3）重视工程合同风险管理4）投标文件的补充、修改或撤回5）有效避免废标5、合同生效的要件有哪些？
5.答案: 合同的生效要件是判断合同是否能够具备法律效力的标准，是合同生效的法定必备条件。合同生效应具备以下要件：
（1）合同当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力；
（2）合同当事人意思表示真实；
（3）合同不违反法律或者社会公共利益；
（4）具备法律、行政法规规定的合同生效必须具备的形式要件。
6、答案: 承诺必须由受要约人向要约人作出；
承诺的内容应当与要约的内容相一致；
受要约人应当在承诺期限内作出承诺；
7、答案: (1) 工程监理单位不得转让工程监理业务
(2) 工程监理单位应当依据法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位对施工实施监理，并对施工质量承担监理责任
(3) 工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场
(4) 监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等方式，对建设工程实施监理。
8、答：工程项目实施控制包括成本控制、质量控制、进度控制和合同控制。其中，合同控制是核心，它与项目其他控制的关系为：
1)成本控制、质量控制、进度控制由合同控制协调一致
2)合同控制的范围较成本控制、质量控制、进度控制广得多
3)合同控制较成本控制、质量控制、进度控制更具动态性
1.以下文件均成为施工合同文件的组成部分，但从文件的解释顺序来看，( )是错的。A．合同协议书、中标通知书B．施工合同通用条件、施工合同专用条件 C．标淮及有关技术文件、图纸D．投标书、工程量清单 2.按照施工合同的规定，从开工之日起至( )止的日历天数为承包人的施工期，据此与合同工期比较判定承包人是提前竣工还是延误竣工。 A．承包人提请竣工验收前自检合格日B．承包人提供竣工资料和竣工验收报告日C．开始竣工检验日D．竣工验收合格工程师在检验记录签字日3.发包人将其批量采购的塑钢窗运抵现场与承包人共同清点后存人承包人仓库，承包人在使用前抽样检验认为合格后投入使用。施工过程中发现其中5个塑钢窗制造质量出现较大问题，承包人按照工程师的指示将其拆除并重新安装。工程师对此事件处理的方案为( )。A．费用和工期损失均由承包人承担B．补偿费用顺延合同工期 C．补偿费用但不顺延合同工期D．顺延合同工期但不补偿费用 4.在施工合同履行过程中，( )是错误的。 A．工程师可发出口头指令，并在48小时内予以书面确认 B．加工程师不能及时书面确认口头指令，承包人在提出书面确认请求且工程师收到请求后48小时不答复，应视为承包人要求被确认 C．承包人认为工程师指令不合理，不允许提出疑议 D．承包人对工程师的错误指令不承担责任 5.为了保证工程质量，《建设工程施工合同》规定( )的最低质量保修期限为5年。A．地基基础工程B．防水工程C．给水管道工程 D．设备安装工程 6.在施工过程中，承包人应对自己采购的材料设备质量进行严格的控制，当承包人采购的材料设备与设计或者标准要求不符时，( )是错误的。 A．工程师可以拒绝验收 B．承包人承担由此发生的费用 C．承包人可暂时存放这些材料设备于现场，并按照工程师的要求重新采购符合要求的D．由此造成工期延误不予顺延 7.混凝土工程施工中，模板和钢筋架立完毕，承包人自检合格后未通知工程师检查就自行进行混凝土浇筑。工程师对该部位质量表示怀疑，进行穿孔检验，结果表明质量符合合同要求。对此事件造成的工期和费用影响应按( )处理。 A．费用和工期损失均给予补偿 B．费用和工期损失均不给予补偿 C．给予费用补偿但不顺延合同工期 D．顺延合同工期但不给予费用补偿 8.承包人在临街交通要道附近施工，施工开始前应向工程师提出安全措施，工程师认可后实施，其防护措施费由( )。 A．发包人承担B．承包人承担 C．发包人和承包人共同分组D．承包人垫付，施工结束无安全事故后由发包人支付9.《建设工程施工合同》中规定了工程试车内容应与承包人安装范围相一致，其中( )是错误的。 A．联动无负荷试车，由承包人组织试车 B．单机无负荷试车，由工程师组织试车 C．由于设计原因试车达不到验收要求，工期相应顺延 D．试车合格而工程师未在合同规定时间内签字时，承包人可以继续施工 E．由于发包方采购的设备制造原因试车达不到验收要求，工期相应顺延 10.《建设工程施工合同》规定了在施工中出现不可抗力事件时双方的承担办法，其中属于不可抗力事件发生后，承包方承担的风险范围包括( )。
建筑工程合同(含FIDIC条款)（一） 本试卷共8页，满分100分；考试时间150分钟。 一、单项选择题(本大题共15小题，每小题l分，共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分 1.合同关系的主体是指【】 A．物B．债权人的权利和债务人的义务 C．行为D．债权人和债务人 2．不属于要约应具备条件的是【】 A．要约是由特定人作出的意思表示B．要约必须向第三人发出 C．要约的内容必须具体确定D．要约必须具有缔约的目的3．甲、乙两人签订了一份钢材买卖合同，约定甲先付款，乙后发货。当合同的履行期限届至，甲因担心收不到货而未付款，于是乙在发货期限届至时也未发货。此时，乙行使的权利是【】 A．先履行抗辩权B．后履行抗辩权 c．同时履行抗辩权D．不安抗辩权 4．一方以欺诈、胁迫手段订立的，损害国家利益的合同属于【】 A．可撤销合同B．可变更合同 c．效力待定合同D．无效合同 5．依据施工合同示范文本规定，投料试车工作应在工程竣工【】 A．验收后由发包人负责B．验收前由发包人负责 C．验收后由工程师负责D．验收前由工程师负责 6．由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是【】 A．费用由发包人承担，工期给予顺延B．费用由承包人承担，工期不予顺延 C．费用由发包人承担，工期不予顺延D．费用由承包人承担，工期给予顺延7．施工合同所采用的计价方式应在【】 A．协议书中约定B．通用条款中约定
c．附件中约定D．专用条款中约定 8．依据监理委托合同规定，委托人有权追究监理单位的违约赔偿责任的情况是【】A．工程总投资超过预期金额 B．因施工现场的征用拖延导致竣工时间延长 c．承包商按监理工程师的指示返工修复施工缺陷使竣工时间延长 D．监理工程师没有进行合同内规定的检查试验而出现质量事故 9．组成委托监理合同文件的以下几部分可以互为解释，互为说明。当出现含糊不清或矛盾时，具有第一优先解释顺序的文件是【】 A．合同专用条款B．投标书 c．协议书D．合同标准条款 10．FIDIC(1999年版)合同条件中，适用于建设项目规模大、复杂程度高、承包商提供设计，承包商承担绝大部分风险的项目的合同条件是【】 A．新红皮书B．新黄皮书 c．银皮书D．绿皮书 11．在工程变更的各种类别中，通常由业主或不可抗力引起的是【】 A．设计变更B．施工措施变更 c．条件变更D．计划变更 12．在工程变更的分类控制中，一般由监理工程师审查批准后实施的是【】A．计划变更B．重大变更 C．重要变更D．一般变更 13 7我国的工程担保制度尚处在试点阶段，目前尚未开展的工程担保内容是【】 A．招标担保B．履约担保 c．预付款担保D．完工担保 14．建设工程合同发生争议时，当事人应首先考虑通过【】 A．和解解决争议B．调解解决争议 c．诉讼解决争议D．仲裁解决争议 15．仲裁委员会的裁决作出后。一方当事人不履行裁决时【】 A．仲裁委员会可以强制执行 B．另一方当事人可以向仲裁委员会重新提请仲裁 C．另一方当事人可以向法院提起诉讼 D．另一方当事人可以向法院申请强制执行 二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分) 在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后
建设工程合同管理考试试题及答案 篇一：建设工程合同管理_XX年考试真题_XX年版1、某施工企业在外地的分公司欲参加某工程的施工投标，其投标书中投标人的名称应为( ）。A:该施工企业B：该外地的分公司C：项目经理部D:项目经理答案：A 解析:参见教材P4 法人资格2、关于合同鉴定的说法，正确的是（）。A：经过鉴定的合同，在诉讼中不需要进行质证B：法律规定强制实施合同鉴定C：合同鉴定的效力不限于我国国内D:合同鉴定由工商行政管理机关作出答案：D 解析:参见教材P20 合同公证于鉴证的区别3、某通用设备采购合同中约定，采购方付款后，供货方交货。合同订立后，采购方以有确切证据证明供货方经营状况严重恶化为由，暂停支付设备货款。采购方暂停支付设备货款的行为行使的是( ）。A:同时履行抗辩权B:后履行抗辩权C:不安抗辩权D:先诉抗辩权答案：C 解析：参见教材P39 实行先履行抗辩权的情形之（1)经营状况严重恶化。4、下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是（）。A:和解B：民间调解C:行政调解D：诉讼答案：D 解析：参见教材P47 倒数第1行5、某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元，从B银行贷款XX万元,并
与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为（）。A:A银行1000万元，B银行XX万元B:A银行1800万元,B银行1200万元C:A，B银行各项工作1500万元D：A银行XX万元，B银行1000万元答案:A 解析:参见教材P11 抵押物登记的先于未登记的受偿6、在施工招投标中,银行为投标人出具的投标保函属于( ）。A:留置担保B：保证担保C:抵押担保D:质押担保答案:B 解析:参见教材P12 施工投标保证7、要约与要约邀请的共同特征是（）。A：内容具体明确B:具备合同的一般条款C：明示订立合同的意思表示D：对行为人具有约束力答案:C 解析:参见教材P27 要约和要约邀请的概念8、关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法,正确的是（）。A：行使权利的时间要求相同B:行使权利的条件要求相同C：通知到达对方的时间要求相同D：行为生效的条件不同答案:D 解析:参见教材P27要约的撤回和撤销9、某监理合同约定了通过仲裁解决争议的条款。若该监理合同无效，则关于合同解决方式的说法，正确的是( )。A：合同无效,因而约定仲裁解决争议的条款也无效B：合同无效,约定仲裁解决争议的条款仍有效C：诉讼解决合同
《工程合同管理》复习题含答案 一、单项选择题(只有一个正确答案) 【1】定金是当事人双方为了保证债务的履行，按照合同规定向对方预先给付一定数额的货币，定金的数额由当事人约定，但是不得超过主合同标的额的（）。A: 30% B: 25% C: 20% D: 10% 答案: C 【2】债务链中，某乙是某甲的债务人，某甲是某丙的债务人。由于某甲怠于行使自己到期的债权导致无法偿还对某丙的债务，则（）。A: 某乙可以行使代位权，直接向某丙偿还债务B: 某丙必须以某甲名义行使某甲的债权C: 某丙可以行使代位权，代**某甲向某乙主张债权D: 某丙可以行使不安抗辩权答案: C 【3】根据FIDIC条件对索赔程序的规定，如果在整个工程全部竣工时，承包人仍有尚未提出的或尚未付款的索赔，则应在（）中列明。A: 最终详细索赔报告B: 竣工报表C: 最终报表D: 详细索赔报告答案: B 【4】某承包商甲与某建材供应商**订了水泥购销合同，约定建材供应商向承包商乙、丙分别交付水泥，但是，建材供应商却只向承包商乙履行，而没有向承包商丙履行，致使承包商丙**为短缺水泥而影响施工造成经济损失。请问，建材供应商应当向（）承担违约责任。A: 承包商乙、丙B: 承包商乙C: 承包商甲D: 承包商丙 答案: C 【5】FIDIC合同条件内规定，承包商自有的施工机具运入工地后，若其他承包工程项目施工需要用时，（）。A: 应经业主批准后才能运出工地B: 经监理工程师批准后才能运出工地C: 可自行运出工地D: 不能运出工地 答案: B 【6】某合同双方约定违约金为2万元，但该合同被法院裁定为可撤销合同，合同履行过程中双方都受到了5万元的经济损失，法院判定双方都有错，但甲方是主要过错方，应承担80%的过错责任，则损失承担为（）。A: 甲方赔偿乙方1万元损失B: 甲方赔偿乙方4.2万元损失C: 甲方赔偿乙方3万元损失D: 甲方赔偿乙方4万元损失 答案: C 【7】在招标文件规定的投标截止日期前，投标单位递交了投标文件和投标保证金，说明该（）。A: 承诺是法律行为B: 承诺不能撤回C: 要约是法律行为D: 要约可以撤回 答案: C 【8】电脑经销商与15岁的中学生小王订立的笔记本电脑买卖合同是效力待定的合同。电脑经销商可以催告小王的父亲在（）内予以追认。A: 10日B: 15日C: 一个月D: 三个月 答案: C 【9】对于《协议书》工期的填写不正确的是（）。 A: 合同工期：三个月B: 开工日期：**订合同后第45日C: 竣工日期：**订合同后第365日D: 开工日期：2003年4月24日 答案: A 【10】按照FIDIC合同在工程现场挖掘出来的文物属于（）。A: 承包人B: 雇主C: 国家D: 挖掘人答案: B 【11】根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，下面说法正确的是（）。A: 是否对设计项目进行招标由招标人根据工程实际需要自行决定B: 监理合同估算价在50万元人民币以上的就必须招标C: 如果单项合同估算价低于标准，可以对这个单项合同项目不进行招标D: 所有设备、材料等货物的采购，只要合同估算价在100万元人民币以上的就必须招标 答案: B 【12】施工合同文本中，不属于不可抗力被迫终止合同的事件的有（）。A: 动乱B: 建设项目依据国家计划被取消C: 战争D: 协议条款内约定等级以上的地震 答案: B 【13】根据《合同法》的有关规定，下列关于承诺的说法中，错误的是（）。A: 承诺可以撤销B: 承诺须由受要约人向要约人作出C: 承诺人必须在承诺期限内作出承诺D: 承诺的内容应当与要约的内容完全一致答案: A 【14】下列说法正确的有（）。A: 已注册的监理工程师才有资格以个人名义承接工程建设监理义务B: 国家行政机关现职工作人员不得申请监理工程师注册C: 《监理工程师岗位证书》终身有效D: 《监理工程师--书》终身有效答案: B 【15】招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（）日前，以书面形式通知所有招标文件的收受人。A: 15 B: 20 C: 30 D: 10 答案: A 【16】下列选项中构成承诺的是（）。 A: 甲向乙发出要约，要求10天内给予答复，过期则视为承诺，但是乙却没有如期作出答复 B: 甲向乙发出要约，丙得知后向甲表示完全同意要约的内容 C: 甲按照某公司的广告致电该公司要求购买其产品，该公司将甲指定的产品送货馒头，同时收取货款 D: 甲向乙发出要约，乙向丁表示完全同意要约的内容
工程招投标与合同管理课程 练习题(一) 一、单项选择题（每题给出四个备选项，其中只有一个选项是符合题目要求的， 请将其代码填写在题后的括号内。） 1、根据法律规定，定金的数额不得超过合同标的额的（ C ） A. 5% B.10% C. 20% D.25% 2、中标单位确定后，招标单位应在定标之日后的( B )天内发出中标通知书。 A．5 B．7 C．10 D．15 3、关于评标委员会成员的义务，下列说法中错误的是（ B）。 A.评标委员会成员应当客观、公正地履行职务 B.评标委员会成员可以私下接触投标人，但不得收受投标人的财物或者其他 好处 C.评标委员会成员不得透露对投标文件的评审和比较的情况 D.评标委员会成员不得透露对中标候选人的推荐情况 4、由于承包商执行了监理工程师发布的超过其权限指令，导致施工费用增加， 则( A )。 A．业主承担相应的费用 B．业主从监理费中支付给承包商 C．监理工程师承担相关费用 D．承包商执行的是无效指令，不能得到相应的费用补尝 5、需要对施工图设计进行修改时，应经( D )批准。
A．监理工程师和业主 B．监理工程师和初步设计原批准单位 C．监理工程师和上级主管部门 D．监理工程师和原设计单位 6、由于变更需要重新确定价格，而业主与承包商的意见又不能统一时，( A ) 有权确定一个价格作为执行价格。 A．监理工程师 B．业主 C．承包商 D．定额站 7、某隐蔽工程施工部位，承包商未通知监理工程师进行检验就自行隐蔽。监理 工程师指令承包商进行剥露检查后表明该部位的施工质量满足合同规定的要求，则这部分工程的剥露和复原费应由( C )负担。 A．业主 B．监理单位 C．承包商 D．业主的项目经理部 8、公开招标与邀请招标程序上的主要差异表现为( A )。 A．是否进行资格预审 B．是否组织现场考察 C．是否解答投标单位的质疑 D．是否公开开标 9、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥质量达不到国家标准，该厂用其他厂家 生产的水泥换上自己包装后，作为样品与采购方签订水泥供应合同，则该合同属于( A )签订的合同。 A．采取欺诈手段 B．采取胁迫手段 C．超越经营范围 D．无效代理 10、评标委员会成员中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的( C )。 A．三分之一 B．一半 C. 三分之二D．五分之二
建设工程合同管理考试题及答案（最新版） 1.(单项选择题)投标人须知中的附表格式不包括（）。 A.投标函格式 B.开标记录表 C.间题澄清通知书格式 D.中标通知书格式 正确答案：A, 2.(单项选择题)工程勘察设计评标由评标委员会负责,建筑工程设计方案评标时,建筑专业专家不得少于技术和经济方面专家总数的（）。 A.1/3 B.1/4 C.1/2 D.2/3 正确答案：D, 3.(单项选择题)下列施工招标文件中,(）包括前附表、正文和附表格式三部分。 A.招标公告 B.投标人须知 C.评标办法 D.合同条款及格式 正确答案：B,
4.(单项选择题)招标人可以对已发出的资格预审文件进行必要的澄清或者修改,澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件编制的,招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少（）。日前,以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人。 A.1 B.2 C.3 D.5 正确答案：C, 5.(单项选择题)建设工程项目投标评审过程的（）适用于没有进行资格预审的资格后审。 A.形式评审 B.资格评审 C.响应性评审 D.施工组织设计和项目管理机构评审 正确答案：B, 6.(单项选择题)资格审查分为资格预审和资格后审两种,其中,资格后审适合于（）。 A.具有单件性特点,且技术难度较大的招标项目 B.具有单件性特点,且潜在投标人数量较多的招标项目 C.潜在投标人数量不多的通用性.标准化项目 D.具有单件性特点,且投标文件编制费用较高的招标项目
7.(单项选择题)合同交底的实施形式中需要签署确认书的是（）。 A.书面交底 B.电子数据交底 C.视听资料交底 D.口头交底 正确答案：A, 8.(单项选择题)某工程施工项目招标,采用最低评标价法评标,工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元,工期9个月,仅考虑工期因素,该投标人的合同价格和评标价格分别是（）。 A.1800万元,1800万元 B.1800万元,1770万元 C.1830万元,1800万元 D.1830万元,1770万元 正确答案：B, 9.(单项选择题)在施工准备阶段的合同管理过程中,下列方案不需要5人以上专家进行论证的是（）。 A.深基坑工程 B.地下暗挖工程 C.高大模板工程 D.高空作业工程
一、单项选择题 1．以下关于合同变更的有关表述中，正确的选项是〔A〕。 A．当事人协商相同，可以变更合同 B．合同变更是针对已经成立，但还未生效的合同 C．合同变更包括合同主体和内容的变更 D．合同变更是在原合同债的根底上产生的新合同债 2．施工合同示范文本中规定，假如发包人不按合同的约定支付工程进度款，承包人发出催付通知和停工通知后仍不能获得工程款，可在停工通知发出7天后停顿施工。该条款依据的是《合同法》中关于( D )的规定。 A．撤销权 B．担心抗辩权 C．后履行方抗辩权 D．同时履行抗辩权 3．合同解除后，合同中的( A )条款仍旧有效。 A．结算和清理 B．仲裁和诉讼 C．结算、清理、违约 D．结算、仲裁、违约 4．依据《合同法》关于违约责任的规定，以下说法中不正确的选项是( B )。 A．约定违约金低于造成的损失时，应当相应增加违约金 B．约定违约金高于造成的损失时，应当相应削减违约金 C．处置违约行为后果时，违约金和定金不能同时运用 D．第三方违约行为造成对方的损失应由当事人赔偿 5．由不行抗力因素致使合同无法履行时，〔D 〕。 A．按国际通用标准处理 B．按国家示范文本进展处理 C．按无效合同处理方法处理 D．双方应刚好协商处理 6．因发包人的缘由要求解除合同，当设计工作缺乏一半时，应当〔B 〕。 A．不退定金 B．按设计费一半支付 C．按全部设计费支付 D．不支付设计费 7．按施工合同示范文本规定，施工现场内由承包人选购用于工程的材料和待安装设备，应当由〔 B〕办理保险。 A．发包人 B．承包人 C．发包人和承包人共同 D．监理人 8．工程质量保修期限，应〔C 〕的时间确定。 A．按当事人双方详细约定 B．按法规规定标准 C．由双方约定且不低于法定标准 D．参照行业通常习惯 9．施工合同示范文本规定，工程竣工验收时，验收委员会提出了修改看法，承包人修复后到达验收要求的，其竣工日期为〔B 〕 A．送交竣工验收报告单 B．修改后提请发包人验收日 C．修改后验收合格日 D．办理竣工移交手续日
一、单选题 1、施工合同示范文本规定，（）造成竣工日期的延误，致使工 程不能按合同工期竣工，承包商必须承担违约责任。 A.经业主代表或总监理工程师确认工程量变化 B.经总监理工程师确认，业主批准的工程设计变更 C.承包商遇到了合同专用条款约定的等级以上的大风 D.分包商负责完成的工程质量不合格 正确答案：D 2、下列说法不正确的是( ) A.程师为了探查地基覆盖层情况，可以要求承包商进行地质钻探或 挖探坑 B.为了确保工程质量，工程师有权要求对承包商采购的材料进行额 外的物理、化学、金相等试验 C.缺陷责任期内，只要不属于承包商使用有缺陷材料或设备、施工 工艺不合格，调查费用应由业主承担 D.在缺陷责任期内．承包商对移交工程承担照管责任 正确答案：D 3、某工程部位未经监理工程师质量认可，承包商自行隐蔽，监理工 程师要求剥露检验，检验后发现工程质量达不到合同要求，则剥露、重新隐蔽费用和工期处理为（） A.费用和工期损失由业主承担 B.费用由承包商承担，业主给予工期顺延 C.费用由业主承担，工期不予顺延 D.费用和工期损失由承包商承担 正确答案：D
4、.施工合同文本规定，施工中遇到有价值的地下文物后，承包商应立即停止施工并采取有效保护措施，对打乱施工计划的后果责任是（） A.承包商承担保护费用，工期不予顺延 B.业主承担保护措施费用，工期不予顺延 C.业主承担保护措施费用，工期予以顺延 D.承包商承担保护费用，工期予以顺延 正确答案：C 5、施工合同中， _________ 不是业主应承担的义务。 A.提供真实的地质和地下水文资料 B.组织设计单位图纸会审并进行设计交底 C.获得进入施工现场通行道路的使用权 D.建立施工现场的安全保护设施 正确答案：D 6、施工合同示范文本规定，（）造成竣工日期的延误，致使工程不能按合同工期竣工，承包商必须承担违约责任。 A.经工程师确认工程量变化 B.经工程师确认，业主批准的工程设计变更 C.分包商负责完成的工程质量不合格 D.承包商遇到了合同专用条款约定的等级以上的大雨 正确答案：C 7、以包工包料方式承包的施工合同，施工企业的项目经理在建筑材料采购合同履行中有过错而出现违约。该违约责任应当由（）承担。 A.项目经理 B.采购人员
监理工程师《建设工程合同管理》练习题及答案 监理工程师《建设工程合同管理》练习题及答案 监理工程师《建设工程合同管理》练习题及答案一 1.接到采购方的书面异议通知后，供货方应在(B)天内，负责处理，否则即视为默认采购方提出的异议和处理意见。 A.7 B.10 C.14 D.15 2.按水泥采购合同现场交货时，实际供货数量少于合同内约定的订购数量，但差额在合理尾差范围内，则采购方应当(A)。 A.按订购数量及时支付货款 B.按实际交货数量及时支付货款 C.待供货方补齐缺少的数量后再支付 D.按订购数量支付，供货方收到货款后补足数量 3.因承包商变更建议造成合同价值减少，应决定一笔费用加入合同价格，这笔费用应按如下确定(B)。 A.该部分工程的价值 B.减少的工程价值乘以规定费率 C.合同价的减少的一半 D.节省的承包单位的直接费的一半 4.FIDIC合同条件规定，工程师视工程进展情况，有权发布暂停施工指令。属于(D)的暂停施工，承包商可能得到补偿。 A.合同中有规定 B.由于不利的现场气候条件影响 C.工程施工安全 D.现场气候条件以外的外界条件或障碍导致 5.FIDIC施工合同条件规定的合同有效期的结束时间是以(C)之日为标志。 A.工程接收证书签发 B.颁发履约证书
C.“结清单”生效 D.提交竣工报表 6.关于工程师对施工进度的监督的描述错误的是(A) A.承包商每天应向工程师提交进度报告 B.工程师发现进度严重偏离，有权指示承包商修改施工进度 C.工程师批准的修改进度计划，并不意味解除承包商的违约责任 D.工程师有权批准合同工期顺延 7.某采用FIDIC《施工合同条件》的合同中，约定的工程竣工时间为5月1日，承包商在4月15日就完成了施工，并提前通知了工程师，要求在该日期进行竣工检验。但由于外部配合条件不具备竣工检验的要求，直到5月15日工程师才发出竣工检验的通知。经过3天试验后表明质量合格，到5月18日有关各方在验收记录上签字。工程师颁发工程接收证书中注明的竣工日期应为(A)。 A.4月15日 B.5月1日 C.5月15日 D.5月18日 8.工程师对承包商提交的施工计划的审查不包括(C)。 A.承包商各阶段投入的资金是否能保证计划的实现 B.承包商各阶段投入的机械和人力资源是否能保证计划的实现 C.承包商拟采用的施工方案与同时实施的其他合同是否有冲突和干扰 D.计划实施工程的`总工期和主要阶段的里程碑工期是否与合同约定的一致 9.依据FIDIC《施工合同条件》，动员预付款的扣还应当(C)。 A.在首次支付工程进度款时起扣 B.自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价10%那个月起扣 C.自承包商获得工程进度款累计总额达到减去暂列金额的合同总价10%那个月起扣 D.自承包包商获得工程进度款累计总额达到动用预付款的金额那个月起扣
综合练习一 一、名词解释 1、工程合同 2、工程保险 3、担保 4、合同交底 5、工程变更 6、工程合同总体策划 7、调停 8、费用索赔 9、工料单价法 二、单项选择题(每题的备选答案中，只有一个最符合题意) 1．建设工程合同的订立一般情况下应采取（）的方式。 A．招标 B ．投标 C．招标投标 D．协议 2．招标人可以在招标文件中要求（）提交投标保证金。 A．投标人 B ．代理人 C．银行 D ．中标人 3．施工总承包合同的协议书内容不包括（）。 A．工程概况 B．组成合同的文件 C．材料设备供应 D．合同价款 4．工程分包合同协议书中分包人应向承包人承诺，履包合同终于分包工程有关的承包人（）的义务 A．部分 B ．双方约定的 C．连带 D ．所有 5．下列有关招标时限的规定错误的是 ( )。 A．依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于 20 日 B．自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于 5 个工作日C．招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件提交投标文件截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有招标文件收受人 D．评标委员会提出书面评标报告后，招标人一般应当在 15 日内确定中标人，但最迟应当在投标有效期结束日前 20 个工作日内确定 6．在《建设工程施工专业分包合同 (示范文本)》中《通用条款》部分包括( )的内容，而《建设工程施工合同(示范文本)》中《通用条款》部分没有该部分内容。 A．竣工验收及决算 B．保障、保险及担保 C．工程变更 D．违约、索赔与争议
《建设工程合同管理》习题及答案 一、判断题 1、若工程师进行合同规定之外的检查工作，致使工程暂停，承包商均有权索赔。( ) A、是 B、否 2、应当先履行债务的当事人，只要发现对方经营状况严重恶化，就可以行使不安抗辩权。( ) A、是 B、否 3、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格( ) A、是 B、否 4、保留金待竣工验收合格后一次发还。( ) A、是 B、否 5、当递交最终报表之后，承包商根据合同进行索赔的权力终止了( ) A、是 B、否 6、若投标人的报价明显低于标底15％，且不能证明能按规定的质量标准和工期完成招标工程的，则该报价作废标处理。( ) A、是 B、否 7、转让是属于合同主体的变更。( ) A、是 B、否 8、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率( )来源：学易网 A、是 B、否 9、对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。( ) A、是 B、否 10、在评标过程中，将报价外的其他因素折算为货币价值，并加减到承包商的报价中，这是评标价法评标( ) A、是 B、否 11、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员( ) A、是 B、否转自学易网
12、工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任，义务和一般风险。( ) A、是 B、否 13、保证合同的当事人是债权人和保证人( ) A、是 B、否 14、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率( ) A、是 B、否 15、《合同法》规定：承揽合同中没有规定的，适用于建设工程合同的有关规定。( ) A、是 B、否 16、根据“担保法‘的规定，医院、学校不能作为保证合同的担保人( ) A、是 B、否 17、招标是要约，投标是承诺。( ) A、是 B、否 18、转让是属于合同主体的变更。( ) A、是 B、否 19、代理不合法的合同属于无效合同。( ) A、是 B、否 20、业主指定的分包商，在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时，他应向监理工程师提交索赔报告( ) A、是来源：学易网 B、否 二、单项选择题 1、施工合同发包人投保“建设工程一切险”的目的是为了( )。 A、避免风险 B、克服风险 C、转移风险 D、控制风险 2、FIDIC合同条件规定，工程师视工程进展情况，有权发布暂停施工指令。属于( )的暂停施工，承包商可能得到补偿。 A、合同中有规定 B、由于不利的现场气候条件影响
建设工程合同管理考核题 1203批次前老平台学生，该门课程不用现场笔试考试（网上预约考试时间为虚设），请预约该门课程考试的学生将答案手写A4答题纸上，于规定时间内交到学习中心，哈站交到班主任处。未预约的学生提交的内容作废处理，预约后不按规定时间提交按旷考处理. (答题纸附在第二页,所有答案必须写在答题纸上,标清题号） 一、单选题（共30题，每题2分，共60分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1。一个买卖合同执行的是政府定价，2000年2月1日订立合同时价格为每千克100元,合同规定2000年4月1日交货，违约金为每千克10元，交货后10日内付款，但卖方直至2000年4月1日交货，而政府定价于2000年5月1日调整为每千克120元，买方直至2000年6月1日才付款，买方应当按照每千克（ D )元向卖方付款。 A. 100 B.110 C。120 D. 130 2。对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种( D ）。 A.合法行为B。违法行为 C.自然事件D。社会事件 3.合同法律关系（ A )，是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。 A.主体 B.客体 C.内容D。事实 4。工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由（ B )承担。 A.乙项目经理 B.甲施工企业 C。建设单位 D.具体施工人员 5。能够引起合同法律关系、产生、变更和消灭的客观现象是（B）。 A。法律关系主体B。法律事实 C.法律关系客体D。法律关系内容 6.在施工合同中，（ D ）是承包人的义务。 A.提供施工场地 B。办理土地征用 C.在保修期内负责照管工程现场 D.工程施工期内对施工现场的照管负责 7.承包人在索赔意向通知提交后的（ B )天内递交正式的索赔报告。 A. 14 B。28
工程合同管理练习二答案 第一章绪论 一、单项选择题： 1、A 是工程项目管理中的重点 A质量控制 B 成本控制 C 工期控制D各方保持良好关系 二、多项选择题： 1、承包商与其他主体之间也会产生复杂的合同关系，包括ABCD A 设计合同B保险合同 C 运输合同D借(贷)款合同 2、合同管理应遵循的基本原则有ABCDE A 合同权威性原则B合同自由性原则 C 合同合法性原则 D诚实信用原则 3、监理工程师的职责包括ABCD A进度控制B质量控制C投资控制D协调业主与承包商的关系 4..湖南大学函授招生网的网址是多少（）。 A https://www.doczj.com/doc/8b19160758.html, B https://www.doczj.com/doc/8b19160758.html, C https://www.doczj.com/doc/8b19160758.html, D https://www.doczj.com/doc/8b19160758.html, E https://www.doczj.com/doc/8b19160758.html, 三、简答题： 1、工程合同的作用有哪些？ 答：工程合同具有以下几项功能： 1、确立了工程实施和管理的主要目标 合同确定的工程目标主要有三个方面： (1)工程质量及工程规模、功能等基本属性的要求。这些要求应是十分详细、具体，便于直接实施的， (2)工程价格。包括工程总价格、各分项工程的单价和总价等。 (3)工期要求，包括工程开始、工程结束以及一些主要工序的实施日期。 2、明确了双方的权利义务关系 合同一经签定，合同双方结成了一定的经济关系，由此顺带引发了一系列的权利与义务的分配， 3、制定了双方行为的法律准则 工程建设过程中的一切活动都在合同中进行了详细的规定，工程建设的过程就是各方履行合同义务的过程。合同一经签订，只要合同合法，双方必须全面地完成合同规定的义务。 4、协调工程建设各方主体的关系 科学的合同管理可以协调和处理各方面的关系，使相关的各合同和合同规定的各工程活动之间不相矛盾，在内容上、技术上、组织上、时间上协调一致，形成一个完整的、周密的、有序的体系，以保证工程有秩序、按计划地实施。
一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分．共20分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。1．建设单位甲就拟建的新办公楼与设计单位乙．签订了一份工程设计合同，该合同关系的内容是指【】 A.拟建办公楼B．甲单位和乙单位 C．甲单位与乙单位签订合同的行为D．甲单位的权利和乙单位的义务 2．要式合同必须采用【】 A．口头形式B．法律规定的形式C．口头或书面形式D．书面形式 3．根据我国合同法的规定，以下关于合同的表述不正确的是【】 A．合同是当事人意思表示一致的协议B．合同的签订也可以经由当事人一方完成C．合同的当事人具有平等的民事主体资格D．合同是各种主体之间民事权利义务关系的协议4．合同当事人一方将合同权利、义务全部或部分地转让给第三人，称为【】A．合同变更B．合同生效C．合同转让D．合同无效 5．合同的保全发生在【】 A．合同未生效时B．合同生效期间C．合同被判定为无效后D．合同被撤销后 6．根据《合同法》规定，撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起到其消失的行使期限是【】A．l年内B．2年内C．3年内D．4年内7．下列表述中，不属于无效合同的是【】 A．一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益B．损害社会公共利益C．以合法形式掩盖非法目的D．乘人之危订立的合同 8．建设工程竣工验收应具备的条件不包括【】 A．完整的施工管理资料B．完整的施工技术人员资质证件C．施工单位签署的工程质量保修书D．主要建筑材料的进场试验报告 9．按照《建筑工程施工合同》的规定，工程预付款的比例是( ) A．安装工程一般不超过合同价的10% B．建筑工程一般不超过合同价的10% C．建筑工程一般不超过当年建筑工程工作量的30% D．安装工程一般不超过当年安装工程工作量的30% 10．工程师可以对已经验收的隐蔽工程提出重新检验的要求，若重新检验发现工程质量不合格时，则应【】 A．由承包人承担其全部费用，工期不予以顺延B．由发包人承担其全部费用，工期不予以顺延C．由承包人承担其全部费用，工期应予以顺延D．由承包人和发包人共同承担其全部费用，工期应予以顺延 11．在建设工程项目中，监理单位与施工单位之间的关系是【】 A．代理与被代理关系B．雇佣与被雇佣关系C．委托与被委托关系D．监理与被监理关系 12．依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交【】A．索赔意向通知B．现场同期记录 C．索赔报告D．索赔证据 13．下列关于不可抗力事件造成的工期延长及损失处理中，说法正确的是【】A．工期不顺延，业主承担与工程有关的损失B．工期不顺延，承包商承担与工程有关的损失C．工期顺延，损失按一定比例由双方共同分担D．工期顺延，各自的损失各自承担，工程的损失由业主承担
监理工程师《建设工程合同管理》考试试题模拟训练含答案 答题时间：120分钟试卷总分：100分 姓名：_______________ 成绩：______________ 第1卷 一.单选题(共10题) 1.下列关于工程项目总承包合同，说法不正确的是()。 A.建设工程项目总承包是指对工程项目的设计、采购、施工、试运行的全过程或部分过程进行承包。 B.在项目实施阶段，发包人负责项目的筹资、建设过程重大问题的决策。 C.在项目实施阶段，由承包人承担实施过程的主要风险。 D.部分工程进行设计施工总承包经常出现在大型工业工程对在建或已建工程的单位工程或分部工程使用承包人的专利技术实施。 2.施工过程中，因承包人的原因施工进度滞后于计划进度，承包人按照工程师的要求修改了进度计划并提出了相应措施，经工程师确认后执行。但执行中由于措施有问题导致损失，此损失应由()负责。 A.承包人 B.发包人 C.工程师
D.设计人 3.根据《建设工程设计合同》示范文本，关于初步设计应满足的深度要求说法，错误的是（）。 A.满足主要材料订货的需要 B.满足设备材料采购的需要 C.满足编制施工招标文件的需要 D.满足编制施工图设计文件的需要 4.建设工程勘察合同履行期间，应发包人要求解除合同时，下列关于勘察费结算的说法中，正确的是（）。 A.勘察工作尚未进行，应全额退还已经支付的定金 B.勘察工作已经进行了25%，发包人应按实际完成的工作量支付勘察费 C.勘察工作已经进行了40%，发包人应支付预算额100%的勘察费 D.勘察工作已经进行了80%，发包人应支付预算额100%的勘察费 5.【真题】根据《担保法》，关于留置的说法，正确的是（）。 A.能够留置的财产仅限于动产 B.材料采购合同可以采用留置担保 C.施工合同可以采用留置担保 D.留置的财产不限于按照合同约定占有的财产 6.设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的是（）。 A.发包人要求中的错误 B.监理人的指示延误、错误
建设工程合同管理选择题及答案
监理工程师试题建设工程合同管理（三） 一、单项选择题(每题的备选答案中，只有一个最符合题意) 1.《招标投标法》规定，可不进行招标的项目是（）。 A.救灾工程项目 B.外国政府贷款项目 C.国家融资项目 D.大型基础设施项目 答案A 2.招标人如果不具备自行办理招标能力的，可以（）。 A.请求上级主管部门进行 B.临时组建机构进行招标 C.委托招标代理机构进行 D.聘请专家顾问指导进行 答案C 3.招标人选择招标代理机构时，（）不是必须满足的条件。 A.招标代理机构必须是法人 B.有从事招标代理业务的营业场所 C.有能够编制招标文件的能力 D.有作为评标委员会成员人选的技术、经济“专家库” 答案A 4.下列有关招标代理机构的说法错误的是（）。
11.通常将勘察任务包括在（）范围内。 A.设计招标 B.监理招标 C.施工招标 D.前期准备 答案A 12.关于设计招标下列说法错误的是（）。 A.设计招标的特点是投标人将招标人对项目的设想变成可实施方案的竞争 B.一般工程项目的设计可分为三个阶段：初步设计、技术设计和施工图设计阶段 C.设计招标应采用设计方案竞选的方式 D.设计招标文件对投标人所提出的要求不必很详细 答案B 13.设计招标应采用（）方式进行招标。 A.公开 B.邀请 C.询价 D.方案竞选 答案D 14.设计招标开标时，应由（）说明设计方案构思。 A.招标人
B.投标人 C.总监理工程师 D.工程师 答案B 15.监理招标的宗旨是对监理单位（）的选择。 A.能力 B.人员 C.设备 D.报价 答案A 16.监理招标宜采用的招标方式为（）。 A.公开招标 B.邀请招标 C.议标 D.监理规划或大纲竞选 答案B 17.根据被监理合同的难易程度，将采购通用建筑材料购销合同的监理工作并入（）范围之内。 A.物资采购监理 B.勘察设计监理 C.施工监理 D.专门的监理单位
2022-2023年《建设工程合同管理》试 题与答案 1.(单项选择题) 合同评审中发现的问题，应以（）提出，并对问题予以澄清或调整。 A.口头协议 B.书面形式 C.口头约定 D.评审协议 参考答案：B, 2.(多项选择题) 下列选项中，关于代理的说法，正确的有（）。 A.项目经理是施工企业的代理人 B.应当在授权范围或者职权范围内行使代理权，超出授权范围或者职权范围的行为则应当由行为人自己承担 C.项目总监理工程师是建设单位的代理人 D.如果授权范围不明确，应由代理人向第三人承担民事责任 E.如果授权范围不明确，应由被代理人与代理人承担连带责任，但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的 参考答案：A,B,E, 3.(单项选择题) （）贯穿于工程项目全过程，是工程项目管理的核心。 A.进度管理 B.安全管理
C.质量管理 D.合同管理 参考答案：D, 4.(多项选择题) 下列可以导致委托代理关系终止的有（）。 A.被代理人取得或恢复民事行为能力 B.被代理人取消委托或代理人辞去委托 C.代理期间届满或代理事务完成 D.作为代理人或被代理人的法人终止 E.代理人丧失民事行为能力 参考答案：B,C,D,E, 5.(单项选择题) 无权代理的情况不包括（）。 A.没有代理权而为的代理行为 B.经过被代理人追认的行为 C.代理权终止后的代理行为 D.超越代理权限而为的代理行为 参考答案：B, 6.(多项选择题) 合同法律关系的客体，包括（）。 A.提供一定劳务 B.限制流通物
C.禁止流通物 D.智力成果 E.完成一定的工作 参考答案：A,B,D,E, 7.(单项选择题) 下列选项中，关于代理的说法，不正确的是（）。 A.代理的民事责任由被代理人承担 B.代理人以自己的名义实施代理行为 C.被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任 D.代理人有权自行解决他如何向第三人做出意思表示 参考答案：B, 8.(多项选择题) 法人成立应具备的条件包括（）。 A.依法成立 B.有自己的住所 C.具有3名以上高级管理人员 D.有必要的财产或者经费 E.有自己的名称 参考答案：A,B,D,E, 9.(单项选择题) 工程招标代理的被代理人是发包人，招标代理机构从事的代理行为，其法律责任由（）承担。