桩基础工程施工合同模板
本文是关于桩基础工程施工合同模板，仅供参考，希望对您有所帮助，感谢阅读。
桩基础工程施工合同xx一
总施工(发包)单位：____________________________简称甲方分部施工(承包)单位：_______________简称乙方
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合
本工程具体情况，未明确各自的责任，互相配合，使工程施工顺利进行，保质保量完成本工程任务，经双方共同商定如下条款，共同遵守。
第一条：建设单位
第二条：工程名称：__________________________________。
第三条：工程地点：：____________________。
第四条：工程范围：：_____________桩、桩径φ______________暂定桩长____________米。条数_______________条、数量________________米、工程概算_____________万元。
第五条：承包方式：按__________包形式承包本工程的桩基部分：第六条：工程量的结算方式及单价
(1)工程量的计算：由现场施工自然地面至桩尖(包括桩尖)的实际如图深度，按设计要求送桩_______________________________。
(2)单价：每米(立方)_________元，按双方现场签证桩记录的实际入土深度工程量结算，甲方必须指定代表负责现场签证_________________________。
第七条：工程的支付方式
(1)甲方应在设备进场当天或试装之日支付_____万元给乙方作为设备进场费和材料款，然后按进度完成至____%时，支付工程造价的______%，完工前___天内付至总工程造价的____%，余款____%，在桩基础工程验收合格或桩基础完工_____天内一次性支付乙方。(2)机械进退场费________台____________元。
(3)由于停水、电或变更设计，地质情况或四邻关系等原因而造成乙方停工，甲方应支付乙方停工损失费，定额台班______________元。
第八条：施工工期
本合同施工工期为_____日(正常工作日)开工时间为_________年______月_______日，竣工时间为________年______月_______日。
第九条：甲方责任
(1)负责该工程的所有报建工作，包括做好四邻关系工作，道路的占用损坏及围封施工、话线、电线及所影响施工的障碍物拆迁，桩位内的旧地基清楚，保证施工顺利进行，如因地下旧基础或地质原因造成断桩、烂桩需补桩甲方负责。
(2)负责做好施工场地“三通一平”提供施工生活用水、电，本工程施工用电总功率为_______千瓦，施工场地地耐力每平方米___________吨。
(3)负责向乙方提交施工图纸，地质勘察报告及有关技术资料，放线定桩位，及时解决乙方在施工过程中遇到的问题。
第十条：乙方责任
(1)开工前熟悉施工图纸、地质资料并根据本工程的特点编制施工组织方案。
提供桩基使用证及施工人员的各种上岗证件。
(2)乙方必须严格按照国家“建筑安装工程及验收规范”按设计图纸要求进行施工，在施工过程中发现质量问题应及时向甲方反应，并接受甲方、设计单位指导、监督。
(3)乙方在施工过程中如出现质量及安全事故，若属于乙方责任的其经济损失应由乙方负责，如有争议时质量由质监部门仲裁，安全由建设主管部门和有关部门仲裁。
(4)乙方要指定专人做好施工的桩记录，工程竣工后应及时将资料整理好移交给甲方。
第十一条：其他事项
(1)甲方负责协调各方面工作，并提供良好施工环境。乙方应服从甲方统一指挥共同做好文明施工。(2)若因设计变更、场地处理不及时、资金不能按期到位而导致材料无法供应造成停工、工期延误由甲方负责。
(3)因四邻危房、危墙等纠纷所引起的费用与责任，均与乙方无关。
(4)若因人力不可抗拒的自然灾害，经济责任和及本合同未详尽之处，双方应本着实事求是的精神协商妥善解决，双方确认修改签证或补充协议时本合同的组成部分。
第十二条：本工程施工机械______台、机号
__________________________________________第十三条：本合同一式_______份、各执_______份、自双方签字起生效，验收结算支付完工程款后合同自然失效。
甲方：(xx)乙方(xx)
甲方代表签名：乙方代表签名：
年月日年月日
桩基础工程施工合同xx二
发包方: ___________________________(以下简称甲方)。
承包方: ___________________________(以下简称乙方)。
依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程合同条款》的有关规定，遵照自愿、公平、诚信原则，结合本工程具体情况，为加强施工管理，明
确双方的权利、义务和经济责任，经甲、乙双方协商，为保证工程质量及时按时完工，特签订本工程以下条款共同信守。
一工程概况
1工程名称：宝塔区川口乡冯坪村灾后重建安置小区。
2工程地点：xx乡xxxx。
3工程内容及质量：3# 3A# 4# 5# 6#桩基按图纸要求和现场管理人员，包括监理在内指导和要求实施。
二、承包工程期限
具体施工期限由甲乙双方现场拟定，如甲方在正常施工场地能满足的情况下，乙方不得以任何理由推迟工期，假如延期工程，甲方的一切损失由乙方承担，如遇设计变更，停水、停电、天气变化及不可抗拒的因素等，所引起的工期耽误，
甲方不予任何补偿。
三、工程选价及标准
1成桩每米190元，如遇塌桩方需要加固套筒甲方不在另行计费。
2成桩后甲方按排验收和清桩。
四、工程款的支付
在施工过程中以借支生活费，所有桩完成后，总工程款在一周内付到80%，剩余部分在三个月内付清。
五、甲乙方的权利及义务
1甲方指派技术人员负责放线。
2甲方由安全指导及检查的权利。
3乙方按甲方技术人员放线为准，确保桩移位和错位的发生。
4乙方必须严格按照《建设工程施工现场管理规定》加强建设工程现场管理，确保安全生产，文明施工，倘若发生安全事故，由乙方承担全部责任。甲方概不负责。
5乙方应听从现场监理的监督和管理。
六、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
七、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本合同自签字之日起生效，工程款结清后终止。
甲方代表签字：乙方代表签字：
桩基础工程施工合同xx三
建设单位：(以下简称甲方)
施工单位：(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》和相关的法律法规，经甲乙双方协商，甲方将丹东海德热电厂锅炉房的桩基础工程的施工发包给乙方施工事宜，现达成一致。
为明确双方的权利与义务，特订立此合同，双方共同遵守。
第1条工程概况
1.1工程名称：丹东海德电厂锅炉房桩基工程
1.2工程地点：xxxx经xx
1.3工程内容：桩基础工程
1.4设计单位：xx热力工程设计研究院
1.5监理单位：xx建设工程监理公司
1.6承包方式：乙方包工、包料
1.7技术要求：《建筑桩基础工程技术规程》
第2条工程图纸
2.1图纸提供日期：20xx年7月20日。
2.2图纸提供套数：桩基础xx壹套
第3条双方驻工地代表
3.1甲方驻工地代表委派人员名单：
3.2甲方驻工地代表的权力和职责
3.2.1联络甲乙双方单位，协商解决工程有关事宜;
3.2.2代表甲方实施权力和职责;
3.2.3监督现场施工质量;
3.2.4协调工程生产计划，确定施工变更;
3.2.5验收签证乙方工程技术资料;
3.2.6协调工程实施中乙方与有关部门和周邻关系。
3.3乙方驻工地代表人员名单：
3.4乙方驻工地代表的权力和职责
3.4.1联络甲方、协调施工现场的各项工作;
3.4.2代表乙方实施权力和职责;
3.4.3协助甲方现场管理工作;
3.4.4负责协调管理部门的管理工作;
3.4.5实施现场管理工作。
第4条工期
4.1开工日期：20xx年7月21日。
4.2竣工日期：20xx年7月30日。
4.3由于风雨等不可抗力或甲方原因等非因乙方造成的工期延误，则双方商
定的上述工期相应顺延。
第5条合同价款
5.1本合同价款的货币形式：人民币;
5.2合同价款：本工程桩总费用为元。(大写：叁拾陆万陆仟捌佰贰拾元整)。
本合同价款在本合同签订后，不因市场的物价变动和政府文件、定额变更而调整。
5.3合同预算依据
《xx建筑预算定额(20xx)》;
第6条付款方式：
本合同双方签订完，乙方桩基及材料等进场并开始施工后，甲方支付工程总造价的30%工程款，待施工结束后，经甲方验收合格后，于一个月内结清该工程剩余所有款项。
第7条工程、材料质量及验收标准：
7.1质量标准：工程质量及材料等级为优良同时必须符合国家相关规定的质量标准;乙方需按设计图纸和施工规范进行施工。
7.2验收：工程竣工后(此项目保温工程)，乙方须向甲方提交并申请验收，由甲方按合同约定的标准进行验收，验收合格后，双方可以结算。
第8条双方责任
8.1甲方责任
8.1.1保证乙方进入现场前施工场地的“三通一平”，其具体含义及说明如下：
(1)路通：全部施工设备机具和工程材料能顺利进入施工现场;
(2)电通：在施工现场提供容量不小于80KW的供电电源;
(3)场地平整：场地地面强度应保证施工设备正常操作和行走;
8.1.2开工前清除施工场区范围内空中及地下不明障碍物，包括树根、混凝土面层等;
8.1.3向乙方提供场区工程地质勘察报告，施工图及设计要求等有关技术文件和相关说明;
8.1.4向乙方提供场区范围内各类地下建筑、管线分布图和有关资料文件;
8.1.5提供足够的材料堆放和加工场地;
8.1.6按有关规范科学管理工程，施工期间及时协助乙方解决有关施工中的难以解决的问题;
8.1.7按期向乙方拨付工程款;
8.1.8保护乙方有关技术不受侵害，未经乙方允许，不得将乙方提供的工程技术资料及有关文件向他人传播或在其它工程中借用。
8.2乙方责任：
8.2.1严格按照有关施工规范和技术要求施工，保证满足工程质量要求;
8.2.2安全生产，杜绝重大人身机械事故;
8.2.3文明施工，保证施工现场场地整洁，成品不受破坏，及时对邻近建筑和地下管线的保护提出建议措施和要求;
8.2.4保证全部施工材料和机具符合施工质量要求;
8.2.5协助甲方做好现场管理工作;
8.2.6及时向甲方通报说明工程进度及有关情况;
8.2.7按期完成外业施工和提交完整的竣工档案资料贰套;
8.2.8接受各有关管理部门的检查和监督及管理;
8.2.9乙方在签订合同后必须按合同规定日期完工，不能以任何理由延误工期。
8.3.0、严格按照工程设计图纸和国家规定的质量验收标准施工，确保工程质量达到合同约定质量验收标准。
8.3.1、乙方应服从甲方指挥，搞好现场文明施工，进场材料及人员由乙方自行看护和管理，并服从甲方的各项规定。乙方施工人员进入施工现场要进行安全教育，持证上岗，认真遵守安全施工操作规程和行业施工规范进行施工，乙方因违反消防条例和违规操作造成的火灾事故及一切安全事故，均由乙方自行承担(包括赔偿经济损失和承担一切法律责任)。
8.3.2、工程未移交甲方前，负责对现场的一切施工材料和工程成品进行保护看管。
8.3.3、乙方保证提供的施工材料符合国家质量标准。
8.3.4、保证施工现场的整洁，交工前做好卫生清扫和处理工作。8.3.5、乙方提供的施工材料需向甲方提供所有材料的合格证，及生产厂家的资质证明和相关部门所做原材料检验。
第9条违约责任
9.1甲乙双方应当严格按照合同约履行义务，不得擅自提前解除合同，如一方擅自解除合同，需按合同总价款的10%向对方偿付违约金，并赔偿因此给对方造成的一切损失;因乙方原因解除合同的，同时乙方需返还甲方已付合同价款。
9.2工程质量未达到合同约定的质量标准及验收标准，乙方返还甲方已付工程款，并承担工程总价款20%的违约金。
9.3在施工过程中经检验达不到国家验收标准，不能保证接下来的工程质量，甲方有权解除合同，乙方返还甲方已付合同价款，造成返工视损失情况乙方给予经济赔偿。
9.4因乙方原因延误工期，每延误一日需向甲方偿付1000元的违约金，逾期超过十日，甲方有权解除合同，乙方返还甲方已付合同价。
9.5乙方保证提供的施工材料及工程质量符合国家质量标准，如有不符，发生的一切损失及后果由乙方负责。
9.6乙方承包工程范围内的项目，必须自行组织施工，不得转包、分包，否则甲方有权停止其转、分包施工，由此发生的全部经济损失由乙方承担。
第10条双方商定的其它条款
10.1本工程发生的意外民事责任，均由引发方负责;
10.2本合同未尽事宜，由双方友好协商解决。
第11条解决争议方式
本合同未尽事宜，双方协商解决，协商不成时，任何一方都可向工程所在地人民法院提起诉讼。
第12条其他事宜
12.1本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
12.2本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，合同一式四份，甲方执二份，乙方执二份，具有同等法律效力。甲方：乙方：
年月日：
合同编号：YT-FS-8818-52 桩基础施工合同书范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
桩基础施工合同书范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方：乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和 国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有 关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信 用的原则，双方就华时捷工业园研发楼桩基施工事项 经协商一致，订立本合同。 一、承包内容及承包形式 1、承包内容：设计的华时捷工业园研发楼图中 桩基础工程内容。具体包括成孔施工(挖掘土方、扩底 入岩、护壁、抽水、通风等工作)、钢筋笼制作安装、 混凝土现场搅拌灌注施工(包括钢筋笼：安装、垫好居 中;混装土：搅伴、进出料、运输、振捣密实等及有关 工作)。 2、承包方式：包工不包料，但包机械设备及临时
水电管线(乙方需保证文明施工和安全用电，临时用电线路须规范整洁)。 二、综合性承包单价及结算方式： 1、分期综合性承包单价：根据施工现场实际情况、乙方经验，本合同综合桩径、护壁厚度、扩底、入岩深度、钢筋笼制作与安装、桩身承载力特征值及施工中各种特殊情况(如：扩底、入岩、钢板套筒护壁、施工降水等其他甲方提供的地质资料所未包含的所有风险情况)采用固定综合性承包单价包干，合同履行期间，不得以任何理由调整综合单价。各分项综合单价如下：各分项综合单价总价为元/立方(包含下列①至④项)。①人工成孔：依设计桩径加扩底及护壁厚(设计护壁厚中al=120改成al=100厚)的挖土石方量按112.00元/立方包干。 ②砼护壁：依实际护壁厚(设计护壁厚中al=120改成al=100厚)的砼量按68元/立方包干(其中井口至自然地面高度为0.36米，超高部分乙方自负)。 ③钢筋笼制安：依实际完成工程量按450.00元/
发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，定立本合同。 第一条工程概况 （一）工程名称： （二）工程地点： （三）工程内容：采用长螺旋钻机超流态法进行的桩基础施工，桩型为直径400CM总工程量以设计图纸为准。 （四）承包方式：乙方以包工不包料（每米按350元/米计价进行结算）的方式承包该工程，包括：钢筋笼预制.钻孔.下笼.成桩.设备进出场运输及安拆费、桩施工费、（不包含税金、水电费、基础资料）。 第二条 （一）施工费：350元/立方米。工程量按照每个桩位桩尖压入自然地面深度累计值计算。高于桩顶标高按桩顶标高加0.5米桩长计算。 （二）甲方负责试桩费用及试桩检测费，试桩施工完10天内完成检测，超出10日后按设备停滞费补贴，7/10日检测/检测和工程桩），试桩电费由甲方承担。第三条工期 本工程施工工期为个有效工作日（自起止），实际开工日期以工程桩开始施工为准。（乙方保证在合同签订日起五天内进场） 在履约过程中，由于不可抗力、静载检测延误的工期或甲方责任所延误的工期，
经甲乙双方签证认可后调整，以此确定竣工日期。 第四条甲乙双方责任 （一）乙方责任 1、组织施工机械设备（配桩长度为6-13米，满足设计桩型、设计压桩力要求）、人员和材料进场，保证工程按甲方要求及时开工，负责桩机正常运行，保证施工质量和进度。 2、遵守国家及地方有关工程建设安全生产管理规定，严格按安全规程组织施工。安全生产由乙方负责。 3、承包方必须做到文明施工，保持施工现场的整洁，创造一个良好的施工环境。 4、承包方应服从甲方代表和监理人员的监督和管理，相互配合，不得野蛮施工，如出现质量问题、安全隐患、发包方派驻的工程师有权要求其及时整改。 5、做好每根桩的施工记录资料和隐蔽工程签证等相关施工现场资料，为甲方支付施工费进度款、基础单项工程验收、管桩压桩分项工程结算、整改提供依据。（二）甲方责任 1、一切证件、批件、所缴纳的费用按有关规定属于甲方负责的由甲方负责。 2、开工前完成“三通一平”，场地应满足设备地耐力要求及60吨以上大型车辆行驶至施工组织方案中确定的卸桩地点，清除地下及距边桩4米范围内的障碍物（包括管线）。提供正规施工用水接头和施工电源接点，电源电力在200千瓦以上，接线点符合安全用电规范且距离最远施工桩位120米以内。 3、向乙方提供施工蓝图叁份]地质勘察报告及有关资料各壹份。指定相关单位函件签收人及通讯方式。组织有关部门对施工图纸进行会审。 4、委派工地负责人和监理工程师进行对工程桩记录及相关资料签证，需要旁站
钻孔灌注桩施工协议书 甲方： 乙方： 依照?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?及其它国家有关法律政策的基础上，遵循平等、自愿、公平、诚实信用、不损害社会公共利益的原则下，经双方协商，就本工程施工事宜，协商一致，签署本协议。 一、工程名称 二、工程地点： 三、工程概况：本工程设计￠800mm桩，桩长15.50米。 四、本工程承包工作范围：成孔、清孔、钢筋制作、辅助下钢筋笼、混凝土灌注、桩基检测（低应变）、资料整理。 五、工期：正式开工后15天。 六、工程单价：260元／米。 七、计量方式：以施工现场的原始地面到设计桩底高程的距离据实计量。（如有设计变更应按变更后的桩底高程计量） 八、付款方式：设备进场后预付30000元，工程全部完成后再付40000元，剩余工程款验桩合格后三日内全部付清。 九、甲方责任： 1、负责施工用钢筋、混凝土材料。 2、三通一平（水通、路通、电通、场地平整），使施工场地具备施工条件，承担施工用水电费。 3、负责办理有关施工手续，协调对外一切关系。 4、负责工程的技术交底，保证数据真实准确，因数据不准确而产生的误工，给乙方造成损失，由甲方按实际损失额赔偿给乙方。 5、协调处理施工现场周围地下管线及邻近建筑物、构筑物的保护等情况，并承担相关费用。 6、钻机锤头直径由双方共同确定，一旦确定，其它由于地质方面引起的混凝土超方问题由甲方承担。 7、按合同规定及时办理拨款。 8、派驻工地现场代表负责质量和安全的监督检查，并及时办好每颗桩的验收工作。 九、乙方责任： 1、合同签订后，应及时做好各项施工准备，按合同规定的时
间将设备调入施工现场，合理安排施工顺序，施工顺序应满足甲方总施工进度的要求。 2、必须听从甲方的合理安排和指挥，保质保量如期完成桩基施工任务。 3、做好施工现场布置，组织施工机械、施工物资、施工人员进场，配合甲方人员做好施工现场的文明施工，做好符合质量要求的材料进场验收及管理工作。 4、配合甲方做好治安、环卫、防盗、防火安全等各项工作。 5、严格按照设计图纸、现行桩基技术规范有关章节的规定进行施工，确保工程质量及施工进度。 十、安全生产： 1、乙方必须遵守国家建设工程安全生产有关管理规定，严格按照安全标准的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。 2、施工过程中要对施工人员加强安全教育管理工作，服从甲方的监督管理和检查。如因乙方违反安全管理规定而发生的安全事故，其责任由乙方承担。 3、乙方的施工人员在施工过程中必须按规定佩戴必要的安全防护用品，（如安全帽、安全带等），特殊工种持证上岗。 4、甲方有权对乙方在施工过程中存在的不安全因素提出整改或停工整顿，并有权按有关规定进行安全处罚。 十一、违约责任： 1、甲方应按合同规定及时拨付工程款，如到期不付，每延误壹天应向乙方支付应拨付款项的3%/天作为违约金。 2、乙方应按期完成施工任务，并保证其施工质量，除甲方原因及天气原因等造成误工外，因自身原因拖延工期的，每天应向甲方支付总工程款的千分之三作为违约金。 十二、其它补充条款： 十三、合同争议的解决方式： 本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决，协商不成的，申请。 十四、其它条款： 1、本合同签订后，甲乙双方如需提出修改，经双方协商一致后，签订补充协议，作为本合同的补充协议，与本合同同等有效。
桩基工程施工承包合同 总包单位（甲方）： 分包单位（乙方）：广东浚丰建设有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，结合本工程具体特点，经甲、乙双方协商，达成以下协议条款，双方共同遵守。 一、工程概况： 1、工程名称：三期工程办公楼管桩基础工程 2、建设地点： 3、工程内容：三期工程办公楼建设项目预应力混凝土管桩工程施工 4、工程数量：约米,以正式施工图纸为准。 二、工程承包范围： 根据甲方提供的设计施工图纸、图纸会审纪要、变更通知、施工合同要 求范围内的静压预应力高强混凝土管桩工程。 三、工程承包形式： 甲方提供管桩，乙方施工。 四、工程工期： （一）、工程施工阶段总工期为 10 日历天,开工预计日期： 2015 年 8月 18日（具体开工时间按甲方项目部书面通知为准）。 （二）工期顺延条件：遇到以下情况之一，经甲方现场代表签证并经甲方项目部签章认可后，工期方可顺延。其余任何理由均不能作为工期顺延的条件。 1、非乙方原因造成工地停水、停电连续达6小时以上（含6小时）。 2、不可抗力（如台风、特大暴雨风雪等自然灾害）引起的工期延误。 3、因重大设计变更，造成工程量大大增加或需要停工且有甲方项目部书面通知要求停工的。 4、在施工期间由于政府指令而暂停施工的。
5、在工程施工中非乙方原因遭到周边居民阻挠施工而影响工程进度的。 6、施工期间遇到地下障碍物进行处理所影响的工期。 五、工程质量： 乙方必须严格按照设计施工图纸和现行国家及广东省有关的施工验收规范、规程进行施工,乙方承包范围内的所有工程质量等级必须全部达到合格以上标准。 1、本项目使用顶压式750的压桩机，接头部分应采用酸性焊条焊接，必须采取吊桩方式施工。 2、本工程除按国家法律规定通过下相关部门监督外，采取施工单位、监理单位、建设单位三级质量管理体系，实行定期或不定期联合检查制度，施工单位自检、监理单位复检，建设单位审核，均应落实到具体负责人，杜绝工程质量隐患。工程量收方时，必须由建设方及监理方三人以上在场时方可进行，并做好施工现场记录。 3、乙方必须自行完成本工程，若甲方及监理公司发现乙方有将本工程以任何形式转包、分包等行为，经查实，甲方有权终止本合同，已完成工程量不予结算，乙方应对此产生的一切后果负全部责任。 4、乙方应严格按照设计文件的要求及有关规范进行施工，桩头进入持力层，达到设计要求，必须经甲、乙双方及监理公司指定的现场监理工程师共同验收确认，每桩均应办理签证手续，并做完整的施工技术记录。 5、对于施工过程中发现的安全、质量问题或有可能导致质量问题的施工行为，在通知整改的情况下，甲方及监理公司有权对乙方做出违约经济处罚或由监理公司提请甲方予以处罚，每次处罚金额500-1000元。 七、文明、安全施工： 1、乙方必须按照现行建筑安全操作规程和省市相关规定及甲方要求,做好 现场文明安全施工工作。在施工期间发生人身、财产、工程安全事故必须在十二小时内书面报告给甲方，并积极主动做好事故的处理工作。对甲方和有关部门提出的安全、质量隐患必须及时整改,如因文明安全事故问题产生的责任及费
甲方： 乙方： 经甲乙双方协商，甲方委托乙方承包为明确双方利益和义务，根据本工程的具体情况，双方协议如下合同条款以共同遵守： 一、工程概况 1、工程名称：。 2、工程范围：。 3、桩径及型号：；具体以设计图纸要求为准。 1）单桩承载力特征值。 2）静截压力要求，边桩锤击桩锤重。 4、工期要求 桩基分片施工，分片施工的具体开竣工日期以甲方要求为准。 二、承包方式 包工包料、包质量、包安全、包工期、包税金、包合格。 三、工程造价 1、高强预应力管桩施工单价：
2、引孔桩施工单价： 施工所需要的机械进退场、桩位测量放线、桩孔引孔（包括入强风化岩费用）、送桩、管桩桩芯封砼（送桩前填2灰斗C25砼）、普通十字桩尖、管桩等材料的采购、管桩施打人工费、接桩、机械费、多余桩头截除、配合桩基检测（但桩基第三方检测费用由甲方负责）、清理施工现场、施工用水电费、安全文明施工、预算包干费、管理费、利润、税金等取费。 决算时，高强预应力管桩的延长米按甲方及监理核实后现场签证的有效桩长计算，有效桩长指图纸设计桩顶标高到桩尖的长度；桩引孔的延长米按甲方和监理核实后现场签证的实际桩引孔长计算。，实际桩长指现场引孔桩机施工面到高强预应力管桩桩尖的长度。 四、付款方式 1、乙方应于每月25日前5个工作日内向甲方提交当月完成的工程量及工程造价，次月经甲方审核确认，并于15日前按当期已完工程之造价的80%支付相应的进度款给乙方；
2、桩基础分片（栋）验收时，该片（栋）的桩基础经政府相关部门检验合格后20个工作日内，支付该片（栋）的桩基础已完工程总造价的95%； 3、分片（栋）的基础分部工程验收合格后20个工作日内，支付至工程结算总价的100%； 4、乙方申请打桩费时应负责开具正规等额的发票，否则甲方有权拒绝支付。 五、质量要求 按照合同要求及国家、省《建筑地基基础施工及验收规范》和设计图纸的要求进行施工，不得低于国家和行业的强制性标准。 六、甲方责任 1、开工搞好三通一平，清理地上障碍物； 2、提供施工期内的市政水源、电源，水电费用由乙方支付； 3、提交施工图纸5套，工程地质勘探资料1份； 4、参与工程质量和施工进度的监督； 5、按照合同约定及付款方式条文规定，支付工程款项给乙方。 七、乙方责任 1、签合同前到施工现场了解情况，确认已清楚明白所有工作范围和内容。 2、打桩场地土方开挖及平整时，乙方须现场有人指挥回填，以保证场地达到正常打桩条件； 3、乙方材料进场必须提交材料出厂合格证，待甲方审批确认后才可以开始施工； 4、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，严格按照图纸和设计说明进行施工，做好各项质量检查记录，参加竣工验收，编制工程结算； 5、严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；
钻孔灌注桩施工合同 甲方： 乙方： 甲方因施工实际需要，确定将承建的工程项目（以下简称本项目）钻孔灌注桩施工交由乙方实施，乙方在全面接受本工程业主招标文件及其修改补遗和甲方与业主签订的总承包合同、承诺的前提下，愿意实施上述施工任务，按《中华人民共和国合同法》等有关规定，为明确双方权利、义务和责任，经双方协商一致，同意签订本合同以资共同遵守。 第一条工程名称、地点、范围及内容 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程范围：本项目共有根钻孔灌注桩（根据施工图纸分各种直径、部位描述），暂定乙方承担根钻孔灌注桩施工（应当明确具体桩径与类型，所处具体位置段落等信息）。施工中甲方有权根据实际情况和乙方进展等对乙方的工程量进行调整。 4、工作内容：乙方依据甲方提供的钻孔灌注桩施工图纸及有关资料，组织相关人员、机械设备进场，完成钻孔灌注桩成桩,主要工作内容如下： (1)成孔：陆上桩基钢护筒的制安、埋设、拆除、周转使用；安、拆泥浆循环系统并造浆；准备钻具，装、拆、移钻架及钻机，安拆钻杆及钻头；钻进、压泥浆、浮渣、清理泥浆池沉渣，排放泥浆至指定位置（工地外运由甲方负责实施）；清孔、二次清孔、护壁检查、量孔深；按规范要求做好钻孔进尺原始记录及相关原始资料；
(2)钢筋笼安装：甲方负责提供合格的钢筋笼至钻孔施工作业点，由乙方完成现场卸车、堆存、转运、起吊、接长（需明确具体接长方式）、下放、安装定位、声测管通孔、封堵，钢筋笼内衬钢筋及工具笼的回收、装车等后续工作。 (3)砼浇筑：安、拆导管及漏斗，浇筑砼。甲方负责提供合格的砼至施工桩位，由乙方完成料斗的现场安拆，导管水密试验、接导管、砼放料、拆导管、风险处理、接拆泵管、拖泵及泵管清洗、转移等后续工作。 (4)桩头掏渣：按照甲方要求进行桩头砼掏渣、掏渣完成后桩头砼标高控制在设计桩顶标高以上40cm。如超过设计桩顶标高40cm以上，处理费用由乙方承担。 (5)桩基检测配合：按照甲方要求配备人员配合桩基检测工作及与检测单位的沟通工作；检测单位由甲方指定，检测费用由甲方承担，如因非甲方原因造成桩基检测无法达到I类桩，或因声测管堵塞等乙方原因造成额外的补救费用（不限于应变检测费、砼取芯费用等）或措施费用，由乙方负责承担。 (6)其他工作：满足施工要求的相关设备、人员、材料的组织，调遣、更换；施工用电的线路搭接、安全使用；钻机的维修、保养；施工区域内的清洁、清理、安全标识标牌的安装、维护、拆除、退还；安全生产、文明施工、环境保护等措施的实施；缺陷责任期内的修复工作等。 (7)甲方现场要求乙方完成的其它临时工作。 第二条工程数量及合同金额 1、工程数量，详见合同附件《工程量清单》，《工程量清单》中的工程
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 桩基础工程施工合同(范本) 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
桩基础工程施工合同 工程名称: _________________________________________ 工程地点：_________________________________________ 发包方：___________________________________________ 承包方：___________________________________________ 签订日期：_________________________________________
________________________ 项目桩基础工程施工合同 发包方（以下简称“甲方” ）: ____________________________________ 承包方（以下简称“乙方”）: _____________________________________ 甲方委托乙方承建桩基础工程，为明确工程内容和双方责任，本着密切配合、 互相合作、分工负责的原则，根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》，结合本工程的具体情况，经双方协商签订如下条款，共同执行。 一、工程概况 1. 工程名称：桩基础工程（以下称本工程）； 2. 工程地点：; 3. 工程内容：按桩基础施工图所示的全部内容进行施工、实施安全设施方 案、桩顶标局低丁设计标局的接桩、桩顶局丁设计标局的截桩、土方开挖过程中配合截桩，工程验收前的成品保护、竣工并修补其任何缺陷以及工程保修（保修期从桩基验收合格之日起算二年）。 4. 承包方式：本桩基础工程计价方式为活单计价，固定综合单价包干（详见工程量活单）, 工程量活单单价在合同签订后不作任何调整。乙方作为有经验的承包商，各种风险因素已充分考虑在合同综合单价当中。施工承包范围包括但不仅限丁：包人工、包质量、包安全、包工期、包风险、包机械、包主材、包辅材、包放线、包施工、包成品保护、包试验、包环境保护、包职业健康、包安全及文明施工、包规费、包税金、包通过有关部门的验收等。 二、合同工期 开工日期：年—月—日（具体时间以监理开工令为准） 竣工日期：年月日 1. 工期包括验收时间，工期结算以开工日期与提交甲方验收合格证明文件日期为准。 如遇连续8小时以上停水停电、30m-^上地下障碍物、重大设计变更以及不可抗拒力等原因造成停工的，经甲方代表确认后工期顺延。乙方未按合同工期完工，每延误一天向甲方支付违约金为人民币3000元。 2. 技术要求：
桩基础工程专业分包合同 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： （具备相应资质的公司名称，必须填写全称，应与乙方所盖合同的公章名称、营业执照名称相一致；公司的最新年检通过的营业执照、资质证书和负责人身份证核对原件后，复印件作为合同附件） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商一致，就项目桩基础施工，达成如下一致条款： 1.工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3承包范围：桩基础施工，具体以建设单位提供的加盖好施工图审查专用章的设计施工图纸内容为准。 1.4承包内容：（本合同范本例举人工挖孔桩、旋挖钻孔灌注桩、预应力砼管桩等三类桩基础，根据各项目具体施工情况确定选用，其中1.4.20至1.4.29为通用内容，适用各种桩基础工程专业分包内容。签约时根据具体项目情况选择并删除其他内容后再修改条款序号。）（一）人工挖孔桩： 1.4.1 人工挖孔桩成孔：挖土方、石方、修正边、壁、扩底；按甲方、建设单位要求将土石方运至（场地内指定位置）、基坑抽排水（含地下水、孔内排水）、通风、孔内照明、安全架子搭拆等。
1.4.2 人工挖孔桩砼护壁：护壁模板制作、安装、拆除、清理、整理堆放及场内外运输；护壁砼搅拌、运输浇筑、养护等全部操作过程。 1.4.3 桩钢筋笼制作安装：护壁插筋及桩钢筋笼材料采购、运输、制作、绑扎、钢筋保护层垫块制安、超声波测声管安装（如果需要做超声波检测）、吊车吊运、安装、焊接、拼装等操作过程。 1.4.4 人工挖孔桩桩芯：桩芯商品砼采购及运输、浇筑（汽车泵）、养护、成品保护等全面操作过程。 1.4.5 桩头清理：高出甲方要求的标准以上部分桩头浮浆凿除、现场清理等。 1.4.6 井圈砌筑：井圈高度不得超过交付场地地面标高（30）cm。 （二）旋挖钻孔灌注桩： 1.4.7 配合甲方对桩基础的测量放线定位。 1.4.8 旋挖钻机进场、钻孔及入岩。 1.4.9 各种特殊地质处理（流砂、流泥、淤泥、孤石、溶洞、溶蚀、石笋等）。 1.4.10 泥浆池设置和泥浆制作（外运工作视项目具体情况确定）。 1.4.11 护壁插筋及桩钢筋笼材料采购、运输、制作安装。 1.4.12 桩芯商品砼采购及运输、浇筑、养护、成品保护等全面操作过程。 1.4.13 桩内抽排水、施工场内的截水和排水。 1.4.14 桩间土的平整、施工安全设施，以及为确保质量和进度及安全而采取的各种措施等全部工程和内容。 （三）预应力砼管桩： 1.4.15 配合甲方对桩基础的测量放线定位。 1.4.16 根据地勘报告来合理配置桩长和管桩进场计划。
编号: ________________ ____________ 桩基工程施工合同 甲方：________________________________ 乙方：________________________________ 签订日期：_______ 年______ 月_____ 日 甲方（发包方）： 法定代表人：
乙方（承包方）： 法定代表人： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际情况，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。 第1条工程概况 1.1工程名称： ________________ 1.2工程地点： ________________ 1.3 工程规模及承包内容：___________________________________ 第2条合同工期 2.1开工日期： _______ 年______ 月______ 日。 2.2竣工日期： ______ 年______ 月______ 日，总工期共______ 个日历天日。 第3条质量标准 乙方必须严格按照珠海市建筑设计院出具的经甲方审核确认的本工程的桩基施工图纸、设计说明、设计变更等工程文件中规定的，以及现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定的要求组织施工，确保工程质量标准为 第4条经济条款 4.1乙方须按本合同规定的工期、质量等级和本合同第 1.3条约定的工程承包内容，保质、保量、按期完成。本合同单价为综合包干单价，包括但不限于为完成本合同工
程承包内容所发生的一切费用，不再调整单价，不另计取任何费率。工程量按实际结算。 4.2本合同总价暂定为人民币：________ 元整。 4.3工程量及综合单价：__________________ 4.3.1工程量暂定为：_______ m3。 4.3.2本合同灌注桩工程量计算规则：灌注桩工程量按桩设计长度（以设计的桩顶标高至实际施工的桩底标高，计算长度时不增加预留长度）乘以设计截面面积，以立方米计算。4.3.3工程量增减变更签证须经甲方工程部、甲方造价部、监理方总监、乙方共同书面签字确认后方可作为工程量结算增减依据，未经共同书面签字确认的工程量增减变更签证不能作为结算依据。 4.3.4本合同灌注桩综合包干单价为：-------- 元/ m3，此单价以含钢量 ------- kg/ m3计算，结算时实际钢筋含量超过或少于此单价的含钢量时，钢筋按______ 元/ 吨调整（按签订桩基施工合同时投标报价清单上所载明的钢筋等级和价格调整）。 4.3.5本合同灌注桩综合包干单价包括但不限于如下内容：桩位测量定位放线、临时水电管线的铺设（由甲方制定位置接驳至施工现场）、桩机作业场地处理至符合桩机作业标准、钻机及辅助设备的机械进出场费、挖砌泥浆沟槽、拌制护壁泥浆、人工准备埋设护口管、安放护口管、钻机就位、调整垂直度、钻桩孔、钻孔取土及土外运、钢筋笼断料焊接绑扎、安装注浆管、安放钢筋笼、吊放导管、清孔、灌注水下混凝土、桩垂直度及桩顶标高的控制、灌注桩的后注浆施工、废 泥浆的清理装卸外运、填桩孔、施工完毕后的场地清理等所有相关内容；还包括由于工程原因引起的桩不能连续施工和按甲方指令移位或停机等待状态等因素；因孔壁坍落和所遇地下障碍物的破除清理而采取的机械设备费及应急措施费、本工程周边管线和周边设施保护的一切技术措施费用、原材料及成品的检验测试费、竣工未交付前的产品保护费、
钻孔灌注桩劳务协作合同 甲方（全称）： 乙方（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信使用的原则，为完成工程，明确双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致签订本合同，由甲乙双方共同遵守。 一、工程名称、地点、承包工程的内容、工程量及工期要求 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包任务及内容： 4、工程承包范围及工程量： 5、工期要求： 二、质量要求及验收标准 1、本工程施工质量必须达到优良，否则甲方有权将根据情况给予乙方元的扣款。 2、乙方必须严格按照设计图纸、施工规范标准及甲方审定的施工方案施工，并通过甲方及监理验收。 3、每道工序完工后，经自检合格后应及时通知甲方检查验收，经监理签字后，方可进行下一道工序施工，乙方应对每道工序负全部责任，不能因经过甲方的查验而减轻了乙方的责任。
4、工程验收以工程设计要求和国家现行的施工验收规范及质量验收评定标准为依据。 5、在甲方工程质量缺陷责任期和质量保修期内，若乙方施工的工程出现质量问题，由乙方负责修复；若乙方不按要求修复，由甲方指定施工队伍修复时，费用从乙方质保金中扣除，超出质保金部分由乙方另行支付。 三、工程价款及支付 1、钻孔灌注桩单价为，本单价为综合单价，为完成该工程有关的所有工作的报酬均已包含在上述单价内，不另行支付。 2、甲方根据乙方每月实际完成的监理计量工程数量，按月结算工程价款，甲方月计量款到位后天内支付乙方当月工程价款的％。待工程竣工验收后，支付乙方剩余%工程价款，甲方扣留乙方工程价款的％作为本工程的质量保证金，待甲方总包工程的质量缺陷责任期和质量保修期满后，如无质量问题，业主扣留甲方的质保金返还到位后个月内全额支付给乙方。 ３、乙方承诺不因业主支付甲方计量款不到位而停止工程施工及提出索赔要求。甲方支付乙方的劳务款必须专款专用，否则甲方将根据实际情况停止付款。 四、工程结算 1、本协议履行全过程中同志为甲方向乙方或相关方提供本协议结算资料的唯一合法签字人，甲方其他任何人擅自签字直接向乙方或相关方提供本协议的任何结算资料，甲乙双方均视为无效。 2、结算时乙方必须提供正规劳务施工发票，否则税金由甲方代扣代交。 五、双方的权利和义务 （一）甲方 1、负责向乙方提供工程施工图纸一份。 2、负责向乙方进行工程技术交底，协助乙方放线定位，但并不免除乙方对设计图纸未全面领会的责任。 3、甲方负责对乙方的工程按监理要求及规范标准进行监督、检
合同编号：YT-FS-1630-87 桩基工程合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
桩基工程合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》，结合本工程具体情况，经双方洽商，达成如下合同条款： 第一条工程概况 1.1工程名称：1.2工程地点： 1.3工程内容：桩基施工所用的大型机械的进出场及安装拆卸、桩孔定位放线、破桩头、放点、材料常规试验、桩体浇筑，技术资料整编。 1.4合同单价： 1.4.1 CFG桩综合承包包死价(含税3，工程量计算依据施工图纸，即图纸设计根数、图纸设计有效桩长+虚桩长、设计桩径计算混凝土方量。
1.4. 2. 由于图纸变更引起的工作量变化，由现场确认并即刻进行签证。 第二条付款方式 2.1本工程无预付款 2.2桩基工程形象进度完成50%后，支付工程款的20%;桩基完工后，支付工程款的50%;工程检测合格并资料递交甲方后，支付工程款的25%，剩余5%的工程款作为质保金，待主体工程完工后的三个月内付清。本合同税金采用代扣代缴形式，税率为： 3.47%; 第三条合同工期 3.1计划开工日期：本工程计划以进入现场的日期为开工日期。 3.2本工程工期为：试桩施工天完成，试桩检测完毕后，工程桩程内容。该工期不含桩基砼凝固期和分次桩基检测期;在工程桩完成后天内完成。若由于乙方原因导致工期拖延，每拖延一天，乙方应向甲方支付元作为违约金。 3.3本工程上述的施工工期，在实际施工中如遇
旋挖钻孔灌注桩基础工程 施工合同 工程名称：“正安家园”西区 工程地点：靖边县文化路以南16米，教堂巷以西141米发包方：陕西正安房地产开发有限责任公司 承包方： 日期：年月日
甲方：陕西正安房地产开发有限责任公司（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方） 甲方将靖边县“正安家园”西区2#楼工程中旋挖机钻孔灌注桩工程，分包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、法规，结合本工程的特点，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程名称：“正安家园”西区 二、工程地点：靖边县文化路以南16米、教堂巷以西141米 三、质量标准： 1、工程质量等级：合格，工程质量必须满足现行施工及验收规范、现行设计规范、《建筑桩基础技术规范》（JGJ94-2008）和地方规范、建设行政主管部门的文件要求。 2、乙方在施工过程中应严格按照施工图、工程设计变更、施工工艺及规范要求进行施工。确保桩的垂直度、桩位轴线偏差在规范范围内;沉渣厚度必须满足规范要求，在桩芯砼浇筑前必须有甲方人员和监理共同参加检查沉渣厚度，确保沉渣厚度符合规范要求;确保桩芯砼的密实度、连续性、浇筑顶标高；确保桩的动测、超声波检测合格等。（注：若因混凝土标号灌注有误所造成桩芯砼的密度不符合要求，因钻孔施工造成塌孔夹渣和孔洞，质量不合格产生费用由乙方负责，与甲方无关）。 3、因乙方施工操作断桩和其它质量达不到要求，造成返工及加桩等产生的费用，由乙方负责。 4、钻孔深度必须严格按照甲方要求的深度进行施工，如未按甲方要求深度进行施工，造成不能满足设计要求时，必须进行返工处理，并且乙方承担全部责任。 5、本工程在施工过程中，若甲方发现乙方已明显不能按照计划工期按期完成，甲方将组织相关人员、机械设备、耗材进场施工，因此发生的费用由甲方认定并从乙方的工程款中扣除。 6、乙方为了保证能够满足合同工期要求，必须保证贰台旋挖机进场并保持正常
钻孔灌注桩施工分包合同 合同编号： 发包方（甲方）：上海市第五建筑有限公司 承包方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《上海市建筑市场管理条例》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 1.1 工程名称：。 1.2 工程地点：。 1.3 承包范围及内容：。 1.4 甲方视需要，可对乙方承包范围及内容作出增减或调整，也可对 乙方承包范围内的某一分项、某一产品、半成品材料等另行指定施工单位或供应商。乙方应无条件接受，也不因此作为对其余项目合同单价和总价作出调整的理由。 1.5 承包方式：本工程采用“包工期、质量、安全、文明施工、环境 保护、及涉及本合同承包范围内甲方对业主的承诺及业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式，全面负责本合同范围内的全部工作内容，处理好政府主管部门和社区地方关系。 第二条合同工期
2.1 乙方接甲方进场通知后日内做好施工现场准备工作。 2.2 合同工期：本工程于年月日开工，至年月 日竣工，共个日历天。 2.3 工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为每延误一天， 按本合同总价的计算，按天累计。 2.4 遇有下列情况之一，经甲方同意并报业主书面签字盖章认可后， 可考虑工期延长（如业主不同意工期延长，则按上述2.3执行）： a.因不可抗力的影响； b.重大的设计变更、修改而增加的工作量，使乙方工程进度 无法按原计划进行； c.非乙方原因的停电、停水造成停工时间连续12小时以上。 d.业主原因的工期调整。 2.5 发生不可抗力，乙方有责任积极组织抢补措施并相应调整计划， 尽一切可能保证工期。 2.6 发生不可抗力的费用承担： 2.6.1 人员伤亡由其所属单位负责，并承担费用； 2.6.2 造成乙方设备、机械的损害及停工等损失由乙方承担； 2.6.3 所需清理修复工作的责任与费用的承担，甲、乙双方根据具体 情况另行协商。 第三条工程质量 3.1 乙方必须严格按经设计院、业主认可的本工程的施工图纸、设计 说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求组织施工。确保工程质量为。 3.2 质量达不到要求时，乙方须向甲方支付违约金，违约金 为。 3.3 本工程质量必须通过甲方、业主、监理、质监站的验收和确认。 3.4 除不可抗力因素如战争、地震、火灾、自然灾害等及人为破坏和
桩基础工程施工合同 合同名称：江城丽景二期E座预制桩基工程 合同编号： 省福安建设有限责任公司
甲方：省德阳富乐房地产开发有限责任公司 乙方：省福安建设有限责任公司 按照《中华人民国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，双方达成以下协议： 第一条、工程概况 1．工程名称：江城丽景二期E座预制桩桩基工程 工程地点：中江县城凯江桥头 工程容：预制桩基工程施工型号为ZH-30-8～10 （4500根桩） 建筑面积：约56000m2 工程单价及计价方式：168.00元/m（包干价，桩基础所有施工容）（大写：壹佰陆拾捌元每米） （因国家的宏观调控和市场波动引起的原材料涨价由甲方负责差额）。 2．开工日期： 2007年4月 竣工日期： 2007年6月 总日历日期： 60日历天 3．质量等级：合格 4．工程造价：约830万元 第二条、甲方驻地代表 1、甲方驻工地代表及人员： 2、行使社会监理的总监理工程师及被授权围（如果有）：
第三条、乙方驻工地代表； 第四条、工程期限（本工程如遇下列情况之一者工期顺延） 4.1、因天灾人力不可抗拒的原因被迫停工； 4.2、因甲方提出变更计划或施工图而中断施工； 4.3、因地质条件变化过大，需设计、建设、施工等有关单位研究方施工； 4.4、因施工场地周围居民无理取闹，阻挠施工，造成工地无法施工。 第五条、甲方应负的责任 5.1、开工前，甲方应办齐由建设主管部门签发的开工手续，如遇夜间施工，则需同时办理好夜间施工证； 5.2、向乙方提供地质资料 1 套，基础平面图纸 1 套，提供水准点，施工图设计标高，建筑物坐标位置参数。 5.3、组织设计部门向乙方进行技术交底，明确技术要求并提供建设区域地下管线铺设和地下隐伏设施的资料。 5.4、解决好施工用电、用水和运输通道，平整施工场地，负责提供排污点。 5.5、做好施工前的各项准备工作。因甲方造成的停工、窝工，按（ 2000 ）定额的有关规定，另付停工、窝工台班费；造成返工浪费，按实际工作量另付费用。 5.6、派驻施工现场代表，对工程进度、工程质量、隐蔽工程进
桩基础工程施工承包合同 发包方： 承包方： 工程名称： 签约日期：二零一柒年元月
挖孔桩工程施工合同条款 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的原则，结合本工程具体情况，经双方协商，签订如下条款，共同信守。 一、工程概况 1、工程名称：楼。 2、工程地点： 3、工程范围： 4、质量等级：合格。 二、承包方式及合同价款的确定 1、本工程采取包工包料方式承包，确定工程价款。 2、按实际挖孔每立方米砼元综合造价包干，包括护壁厚，直径900的桩孔每米为 m3，孔深为孔口到锅底长度，扩孔部分另外计算。另空头部分护壁砼计入总立方量，空头土方量按每立方米260元计算。 3、现场施工水电接到工地，提供场地给工人住宿，县建筑材料检测中心材料检测试验费，由发包方承担。 4、施工时，多余土方负责拉走，保证工地内道路畅通，塔吊先行安装，便于吊放钢筋笼。 5、工程桩按实际竣工一桩一表、签证工程量按实际结算，桩长和入岩深度以工程监理验收合格签证为准，以实际工程量办
理决算。 三、工程价款支付与结算 1、工程挖孔量完成50%时，付总款的20%，成孔验收时付总款40%，浇筑结束时付总款20%，余款待桩基合格后一次性付清。 2、工程支付方式：转账或现金结算。 四、双方责任： 甲方责任： 1、工程开工前，交给乙方施工图纸一份，地质勘察报告一份，并组织设计单位、监理单位向乙方进行技术交底和图纸会审。 2、开工前，做好施工区域内“三通一平”及地下管道、电缆及其他地下障碍物和老基础的清理迁移工作，须具备开工条件。 3、以书面形式向乙方提交规划红线和坐标控制点位置，并现场交验。 4、处理施工现场周围居民影响施工和邻近建筑物保护，并承担有关费用。 5、工程竣工组织测桩验收并承担其费用。 乙方责任： 1、做好施工准备工作，根据设计图纸，按规范组织施工。 2、确保工程质量，出现质量问题负责处理并承担其费用。 3、乙方应确保安全生产，对现场施工人员进行安全教育和管理，因乙方原因导致的安全事故由乙方承担责任及发生的费用。 4、按合同规定的时间，如期完工交付验收。
It Is Necessary To Clarify The Rights And Obligations Of The Parties, To Restrict Parties, And To Supervise Both Parties To Keep Their Promises And To Restrain The Act Of Reckless Repentance. 编订：XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 桩基础工程施工合同简易 版
桩基础工程施工合同简易版 温馨提示：本协议文件应用在明确协议各方的权利与义务、并具有约束力和可作为凭证，且对当事人双方或者多方都有约制性，能实现监督双方信守诺言、约束轻率反悔的行为。文档下载完成后可以直接编辑，请根据自己的需求进行套用。 建设单位： (以下简称甲方) 施工单位：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》和相关的 法律法规，经甲乙双方协商，甲方将丹东海德 热电厂锅炉房的桩基础工程的施工发包给乙方 施工事宜，现达成一致。为明确双方的权利与 义务，特订立此合同，双方共同遵守。 第1条工程概况 1.1 工程名称：丹东海德电厂锅炉房桩基 工程 1.2 工程地点：丹东市振兴区经山街 1.3 工程内容：桩基础工程
1.4 设计单位：沈阳热力工程设计研究院 1.5 监理单位：丹东市建设工程监理公司 1.6 承包方式：乙方包工、包料 1.7 技术要求：《建筑桩基础工程技术规程》 第2条工程图纸 2.1 图纸提供日期：20xx年7月20日。 2.2 图纸提供套数：桩基础施工图壹套 第3条双方驻工地代表 3.1 甲方驻工地代表委派人员名单： 3.2 甲方驻工地代表的权力和职责 3.2.1 联络甲乙双方单位，协商解决工程有关事宜; 3.2.2 代表甲方实施权力和职责; 3.2.3 监督现场施工质量;
最新钻孔灌注桩施工合同范本5篇施工合同亦指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务,明确相互之间权利、义务关系的书面协议。以下是小编整理的钻孔灌注桩施工合同范本5篇,欢迎阅读参考! 钻孔灌注桩施工合同范本(1) 甲方: (身份证号: ) 乙方: 乙方将钻孔工程施工委托甲方进行。双方根据《中华人民共和国经济合同法》等有关规定,本着平等、自愿、公开、诚信的原则,签订如下协议: 一、工程地址、内容、承包方式、合同价、付款方式 1、工程承包范围:露天开采爆破的钻孔。 2、工程承包内容:甲方负责布孔、钻孔等工作。 3、承包方式:乙方负责勘察指定爆破作业场地,孔网设计,提供水、电等必要实施,其它如钻孔的机械设备,技术人员,燃油费等均由甲方负责。 4、合同价:直径∮90规格钻孔,包干价18元/米,以工程量实际发生量为结算依据含税结算。(每米壹拾捌元整) 5、付款方式:工程款预计为元。每次钻孔后由乙方派人进行验收,合格后双方签字予以确认,月底累计按合同价计算进行结算。 二、合同期限 1、合同期限从2015年月日起至2015年月日止。 2、在施工过程中如遇到下列情况工期延误则甲方不负担任何责任。 (1)业主认可的工期延误; (2)乙方原因造成的工期延误。 3、甲方每天根据乙方施工进度安排,向乙方提出合理的施工进度和第二天的施工计划,并按计划进行施工。 三、甲乙双方责任 (一)甲方的主要职责 1、甲方不得将工程转包或承包给他人,否则乙方有权无条件终止本合同,并由甲方承担由此造成的全部经济损失。
2、甲方在接到乙方要求其进场的书面通知后,按时组织人员进场,且必须保持人员情绪稳定,保证按期、按质、按量完成乙方安排的生产任务,服从乙方的统筹安排,统一调动。 3、必须服从乙方的统一管理,自担风险、自负盈亏,确保本协议工程施工的质量、工期和安全等要求。且甲方在钻孔过程发生的安全责任事故、质量事故及工伤事故由甲方自行负责,乙方不负担任何责任。 (二)乙方的主要职责 1、乙方在甲方进场后组织甲方人员进行入场教育,并进行监督检查。 2、乙方负责甲方在入场后进行技术交底和安全交底,向甲方明确施工技术、质量、安全、节约、工期、文理施工等要求。 3、负责对甲方的工作过程和结果实施监督检查,在甲方工程质量、工期、文明施工不能满足工程施工所需时,乙方有权命令 甲方限期整改直到满足要求为止。 四、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方答案后生效。 五、本合同未尽事宜可签订补充协议并具有相等的法律效力。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 钻孔灌注桩施工合同范本(2) 甲方: 乙方: 甲方承建的枝城高新技术示范园区一期场地平整工程,为了确保优质安全的完成施工任务,本着平等、自愿、公开和诚信的原则,甲方决定将部分开挖石方爆破的钻孔施工任务交由乙方作业。经甲乙双方友好协商,达成如下协议。 一、工程概况 1、工程名称:宜都市枝城高新技术示范园区一期场地平整工程。 2、工程地点: 宜都市枝城镇梁家畈村。 3、工程质量标准:按业主、监理、项目部的要求执行。 二、工程承包范围、内容、承包方式、合同价、付款方法