工程劳务合伙协议书（精选9篇）
（经典版）
编制人：__________________
审核人：__________________
审批人：__________________
编制单位：__________________
编制时间：____年____月____日
序言
下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!
并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!
Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!
In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!
工程劳务合伙协议书（精选9篇）
在经济充满活力、开放程度不断提高的今天,企业协议书的使用也日趋频繁,协议书的签署是企业提高效益的重要手段之一。以下是本店铺为大家收集整理的工程劳务合伙协议书，欢迎阅读并下载。
工程劳务合伙协议书第1篇
甲方：_______________
乙方：_______________
甲乙双方经友好协商，决定发挥和利用各自的资源优势，就___________(项目编号：___________)的项目展开合作。本着共赢互利、公平公正的原则，甲、乙双方达成的合作框架协议如下：
一、合作具体内容
(一)甲方负责事项：
1.甲方有义务协助乙方做好项目前期的商务、技术咨询工作，积极配合乙方进行开展相关的业务活动，甲方有权了解客户的相关信息资料。
2.甲方配合及协助乙方做好投标中的商务工作，提供此次项目所需的资质文件等资料，甲方有权了解项目投标内容中的相关情况资料，并有权对标书中虚假、隐瞒的商务、技术应答及承诺予与拒绝。
(二)乙方负责事项：
1.针对此次合作项目，乙方以甲方名义对外开展业务工作，做好客户公关工作，此项目所发生的公关应酬、标书制作等一切费用由乙
方承担。
2.乙方负责该项目投标文件的编写工作，如需要甲方编写投标文件的，则要收取加班费￥______元。
3.乙方负责提供该项目的投标保证金，并在投标的开标日前五天汇款到达甲方指定的帐户上，否则，项目导致失败甲方概不负责。
4.在未取得甲方同意的前提下，乙方不得擅自以甲方名义开展与这次合作项目以外的其他业务。
5.乙方不能使用甲方的资质原件作为质押或担保用途，并承担因此而发生的后果。
6.第一次与甲方合作的公司，乙方需向甲方提交营业执照副本、主要资质证书复印件、法人代表身份证复印件、公司最近的财务年度报表、公司简介和主要业绩、合作项目情况等复印件备案。
7.若此项目中标，乙方不得无故不与客户签定项目合同，否则，甲方有权没收乙方的投标保证金，并追究由此而产生的一切后果。
8.若此项目中标后，乙方再与甲方签定该项目的详细转包实施合同。
二、合作项目的利润分成
1.甲方收取该项目投标总金额______%的作为利润。
2.该项目中除______%甲方应得利润外，乙方还要承担缴纳本项目所产生的税金，剩余的利润归乙方所有。
3.若此项目不中标，乙方需向甲方支付该项目的资料费和咨询费用￥______元。
三、保密条款
甲乙双方保证对本协议内容及有关事项保守秘密，未经对方书面许可，不得向第三方透露有关内容。不将因合作而知悉的对方信息用于项目外的用途;双方只披露有关资料予与必须接触和知道的员工，并保证本方员工不向第三方泄露;双方不得再与第三方签定与该项目业务有关的类似协议。
甲方提供的所有资质文件及证明文件，仅供本项目使用，未经授权，乙方不得向第三方展示、提供和泄露。如有发现，且损害了甲方利益，将追究乙方的责任。
此协议传真件有效。
甲方：__________乙方：__________
地·址：__________地·址：__________
电话：__________电话：__________
传真：__________传真：__________
签约代表：___________签约代表：__________
签约时间：___________签约时间：__________
签约地点：____________
合作项目号：____________
工程劳务合伙协议书第2篇
甲方：__________________姓名：__________________身份证号码：__________________
住址：__________________联系方式
___________________________
乙方：__________________姓名：__________________身份证号码：__________________
住址：__________________联系方式___________________________
甲乙双方本着平等互利、合作共赢的原则，就合伙经营____________项目，经友好协商达成以下协议：
一.合伙内容及期限：
1.甲乙双方共同出资人·民币_________万元经营_________项目，其中甲方出资人·民币_________整，乙方出资人·民币_________整，各占总投资额_________%，项目经营利润或亏损由双方按出资比例分享或分担。
2.项目经营地点为_________市，暂定合伙期限三年，三年以内，除非双方共同协商认可，任何一方不得以其他原因撤出投入资金。三年期满如果双方有继续合伙意向可按本协议规定的条件续签合同，否则按出资比结业清算。
二.权利义务：
1.甲方负责管理项目日常经营，代表合伙双方与项目第三方办理日常业务、工商税务等，但乙方有权知晓和参与相关事项决策。
2.合伙期间有关项目经营决策的重大事项(包括但不限于增资、撤资、人员安排、购销方案等)A由双方共同协商决定。
3.甲方每月人·民币_________元工资，从项目总投资中支出。
4.乙方负责管理该项目的进出帐及出纳业务，有权要求甲方提供项目经营期间所有帐务及其它业务资料，并要求甲方对经营情况做出解释。
5.乙方有权安排人员代理自己管理项目帐务并由双方协定其工资。
6.双方约定甲方每月10号做好进出帐送交乙方对帐。每年农历十二月十五日为双方全年盘点对帐日，盘点当日双方约定本年度利润分配、留存、再投资及其他有关项目经营方案。
三.禁止行为
1.未经双方同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;如其业务获得了利益应归合伙所有，造成损失由责任人自行承担。
2.禁止合伙人经营与合伙项目竞争的业务。
3.如果合伙人违反上述各条规定，应赔偿给对方造成的损失。
四.合伙的终止及终止后的事项
1.合伙因以下事由之一得终止：①合伙期届满;②全体合伙人同意终止合伙关系;③合伙事业完成或不能完成;④合伙事业违反法律被撤销;⑤法院根据有关当事人请求判决解散。
2.合伙终止后的事项：①双方推举清算人，参与清算;②清算后如有盈余，则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物，可作价卖给合伙人或第三人，其价款参与分配;③清算后如有亏损，不论合伙人出资多少，先以合伙共同财产偿还，合伙财产不足清偿的部分，由合伙人按出资比例承
担。
五.违约条款：
本合伙期内，任意一方出现违反本合约规定的行为视为违约。违约一方至少应赔偿另一方自合伙以来投入的所有资本和应得利润，如自合伙以来投入的所有资本
和应得利润金额小于项目所有净资产清算金额则按所有净资产清算金额的50%赔偿。
六.免责条款：
出现以下情形，任何一方撤资不构成违约：
1.不可抗力(包括但不限于地震、水灾、火灾等不可预见、不可避免且不能克服的客观情况)。
2.因个人或家庭经济出现重大危机。
3.双方约定或认可的其他情形。
七.协议生效：
本协议自双方签字之日起生效，如果签字时间不一致，则以后签字者签字日期为准。
八.争议解决：
双方在履行本合约约定时，因违反诚实信用原则给对方造成损失的，应予赔偿。合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以申请仲裁或诉诸法院。
八.未尽事宜：
本合同如有未尽事宜，应由双方共同讨论补充或者修改，修改和
补充的内容与本合同具有同等效力。其他未尽事宜参照中华人·民共·和国法律法规执行。
九.其他约定事项
1.经双方协商一致，可在期满前解除本协议。
2.本协议正本一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。
甲方:__________________乙方:__________________
日期：__________________日期：__________________
工程劳务合伙协议书第3篇
发包方：（以下简称甲方）
承揽方：（以下简称乙方）
经甲、乙双方协商，乙方自愿承揽基工程，本工程是机械钻孔灌注桩，为单包工程。为明确双方责、权利，经协商签订本合同，双方共同遵守执行。
一、甲方须做下列准备工作并承担其费用
1、场地“三通一平”（水、电、路通，施工场地平整）。
2、提供红线定位图，基础设计图各一份。
3、提供排污地点。
4、施工“三大材”和用水、电费。
二、乙方承担下列任务并负责其费用
1、施工中所有人工费、机械费、安全措施费。
2、钻孔桩砼浇灌和钢筋笼制作以设计标高为准。
3、按设计要求完成钻孔、钢筋笼、砼浇注工作，并符合设计要
求。
4、乙方所制作的钻孔桩需达到检测合格，桩检测不合格，由乙方承担返工的一切人工及材料费用。
5、乙方负责施工过程中的各种检测、检验、取样、送样和检验。收集完善工程资料。
三、双方责、权、利
1、甲、乙双方必须照图施工，严格按照钻孔桩施工规范施工，做到保质，万无一失。
2、甲方应负责“三大材”检测、试压、桩身检测费。
3、施工中因乙方原因，造成损失由乙方自理，甲方不承担其费用。
四、钻孔桩规格及费用支付方法
1、钻孔桩规格为φ600mm，按90.00元/米包干价（包人工、包机械、包安全费、包进出场费）计算。所有桩按实际深度计算以甲、乙双方现场签证为准。
2、每月按完成工程量拨付50%工程进度款，完工后拨付至工程总价款的70%，余款待基础竣工验收后支付。
五、施工安全
乙方应具备工程施工的相关资质，施工应符合国家法定要求。
乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责，由于乙方安全措施不力造成的事故及违反安全管理规定
进行施工而造成的安全事故，由乙方承担因此而发生的费用及相关责任，甲方不承担任何费用和责任。
六、本工程工期为30天，如果特殊情况（设计变更、工程量变化、停电、停水，下雨等情况）时，工期顺延。
七、如在履约的过程中发生争议，双方协商解决，如协商无效时，按照相关法律法规向当地人·民法院提起诉讼，费用由败诉方承担。
八、本合同壹式肆份，双方各执贰分，本合同自签字之日起生效。
甲方：
乙方：
____年____月____日____年____月____日
工程劳务合伙协议书第4篇
甲、乙、丙、丁四方经平等协商，就合伙承包程事宜，达成如下一致，供各方信守。
项目名称：
项目地·址：
合伙人：
1、甲方：身份证号：
2、乙方：身份证号：
3、丙方：身份证号：
4、丁方：身份证号：
一、合伙宗旨
在合法合理的前提下，搞好工程建设，进而实现各方利润最大化。
二、合伙经营项目和范围
合伙项目以标合同确认的项目内容及范围为准：
甲、乙、丙、丁四方合伙承包的项目，对外以名义出现。
三、合伙期限
合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。
四、出资额、方式及比例
1、甲方以方式出资，计人·民币元，所占比例 %；
2、乙方以方式出资，计人·民币元，所占比例%；
3、丙方以方式出资，计人·民币元，所占比例 %；
4、丁方以方式出资，计人·民币元，所占比例%；
5、各合伙人的'出资，于人负责人统一保管，其他合伙人有监督和核查权。
五、盈余分配与债务承担
1、盈余分配：除去经营成本，日常开支、工资、需缴纳的税费等的收入为净利润，即合伙创收盈余，此为合伙分配的重点，将按所占比例分配。
2、合伙如产生债务，先由合伙财产偿还，合伙财产不足清偿时，以各合伙人的所占比例为依据，按比例承担。
3、合伙四方共同经营、共同劳动，共担风险，共负盈亏。
六、退伙
合伙期间，一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的，不得退伙；退伙需要经各方同意，方可实行；未经合伙人同意而自行退伙给伙造
成损失的，应进行赔偿。
七、权利与义务
1、方为合伙期间的财务负责人，合伙项目的一切财务收入、支出均需经与合伙项目的日常管理；
2、方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调，并参与日常管理；
3、甲、乙、丙、丁四方无论出资多少，每个人都有表决权。
4、支出元，需经通报各个合伙人同意方可执行。
5、重大事项应由合伙人同意方可执行；未经合伙人同意擅自作主造成的损失自行负责。
八、禁止行为
1、未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动；
2、禁止合伙人在合伙不利时退伙。
九、合伙期满
合伙期满，双方按合伙协议进行结算，盈亏均按比例承担，分配。
十、其他
1、经协商一致，合伙人可以修改本协议或对未尽事宜进行补充修改，以补充修改后的内容为准。
2、若四方有纠纷则协商解决，签订的补充协议与此协议具有同等法律效力。若协商不成，则内江市所在地法院解决。
十一、本协议一式四份，四方各执一份，具相同的法律效力。
甲方：
乙方：
丙方：
丁方：
年日月
工程劳务合伙协议书第5篇
甲方：作业队(以下简称甲方)
乙方：______班组(以下简称乙方)
根据甲方承建工程任务的需要，经甲、乙双方友好协商，在平等互利，友好合作的基础上，甲方将三春汇秀苑车库砼工程以内部劳务清包的形式承包给乙方施工。为明确甲、乙双方职责、权利，特签定本协议，以资双方共同遵守执行。具体条款如下：
一、工程名称：
____________苑车库砼工程
二、工程地·址：
砼浇捣
三、结构类型：
两层
四、建筑面积：
1000m
五、承包方式：
包清工、包限额领料、包质量、包安全、包进度(包工期)、包文
明施工、包结构验收。
六、承包内容及要求：
砼工程：
1、砼浇捣前模内零星垃圾的清理、浇水润湿，搭、拆、移浇捣范围内的临时跑道，搭、拆、清洗砼泵输送管，砼水平、垂直运输，振捣、找平、收面、泵管输送完后砼处理和再次利用，漏浆的处理。蜂窝、麻面、爆模砼、暴管砼的处理及修补。栏板、压顶、女儿墙压顶等砼浇筑、平台、斜坡等等零星构件砼的浇捣，砼浇捣后的养护，等工作，并配合试验员做试块。预制构件制作，预制盒的加工、砼垫块的制作。修边检底、基坑周边护坡及护坡钢管搭设，补止水螺杆眼，r线的修补，内楼梯钢管扶手的搭设等。包括现场所有进出材料的上、下车;并保证所上下材料堆放到指定位置(分规格、型号、堆放整齐及清扫干净)。
2、工作范围内的文明标化、清理卫生等。
3、设计院和建设单位对本工程的修改变更而发生的增减工程量。
4、承包工程范围内的安全、文明施工等。
5、生产性临时的搭设、拆除等。
七、分项承包单价：
序号
分项名称
单位
单价（元/建筑面积）
备注
优良
安全
进度
文明施工
1砼浇捣、砼收面、现场、楼层清理、修补、材料上下车（含转运在内）㎡
10.00
建筑面积
说明：
1、承包施工范围内不在另发生任何计时工。达不到甲方要求质量标准按80%结算；
2、此单价不扣税金；
3、此单价已包括安全、进度、文明施工、工具费用等；若出现安全事故相应质量等级单价降低1.00元/建筑面积；若出现进度达不到要求相应质量等级单价降低1.00元/建筑面积；若出现文明施工达不到要求相应质量等级单价降低1.00元/建筑面积。
4、砼工工具包括在施工中所使用的一切工具均由乙方负责；包括铁锹（铲）、零星工具、扫把等等。
八、工程质量标准：100%优良率，根据质量要求标准，各承包班组必须严格按照质量验收标准和施工规范，作好每道工序施工，每道工序完工后各班组必须先做好自检，互检工作然后通知甲方，总包单
位及监理单位验收。经验收达到质量标准方可进行下道工序，达不到质量标准必须认真按照验收提出的整改措施和要求进行整改，直到达到标准为止。如经整改仍然达不到要求乙方必须承担双倍的发生总包方对甲方的罚款处罚，作为对甲方信誉的赔偿。
九、工期要求：总工期天(按总包单位的进度计划执行)。若在要求工期内不能完工，造成总包方对甲方的工期罚款，根据乙方承包总价按相应的比例给予双倍处罚。
十、安全要求及综合治理：
1、各承包组必须认真学习和掌握安全生产管理条例和操作规程，严格按照安全操作规程施工。如违反安全操作规程违章作业造成的安全事故，由违章者自负全部责任。
2、严格遵守和国家及XX市的各种法律法规，服从总包及甲方等相关部门的指挥，自觉遵守和执行总包及甲方的规章制度。如在施工过程中发生安全事故产生的费用在____________元以内由班组自付，____________元---____________元以内的甲方负责一半，____________元以上甲方负责总费用的60%。____________元以上的安全事故由安全部门协助处理。承包班组进入施工现场各相关证件必须齐全并交复印件及花名册一份交甲方备案。
3、承包班组进入施工现场各相关证件必须齐全并交复印件及花名册一份交甲方备案。
4、进入施工现场必须正确使用和佩带各种安全防护用品，必须戴安全帽和系好安全带，如发现不戴安全帽和不系安全带给予______
元/人次罚款，违反安全操作规程的和未经主管部门同意任意拆除安全防护的视情节严重处以______---______元罚款。
5、宿舍内严禁乱拉乱接电线，严禁在宿舍内烧煮食物，一经发现除没收炊具外并处以200元以上一次罚款。宿舍内禁止使用一切电器设备。
6、严禁打架斗殴、赌博，如有发现先给予双方处以______----______元罚款，然后根据调查结果，责任方承担另一方的全部损失，情节严重者移交司法部门处理。
7、严禁在宿舍内男女混居、工地上严禁带家属，若出现带家属给予__
____元/人一次的罚款，若出现混居现象给予______元/人一次的罚款;未经主管部门同意不得留宿非本班组人员，每发现一次给予______元/人次处罚，爱护公物，不得损坏各种设施。
8、凡在施工区域外发生的治安事件，均由乙方自行负责。
十一、甲方职责：
1、负责对乙方进行质量、安全、进度、文明施工，操作规范等技术交底。
对乙方进场后的施工能力、人员素质、技术素质、进行考核，给予乙方30天的试用期，如试用期内乙方达不到质量、进度、文明施工、综合治理要求的甲方有权单方终止协议，其施工部分工程量不予结算，作为对甲方信誉损失的赔偿。造成对甲方经济损失的乙方给予赔偿。
2、根据现场条件，提供乙方的食、宿、其费用自理。
3、积极为乙方创造施工条件，做好协调工作。
4、负责对乙方的质量、安全、进度、文明施工进行监督检查，对不符合要求的提出整改意见和措施。如乙方整改达不到要求或不予整改，甲方有权派人进行整改，其费用按整改部分工作量费用的两倍从乙方人工费中扣除。
十二、乙方职责：
1、根据承包工程量组织相应的施工人员，进场人员必须合理搭配，其思想素质好，技术能力强，无健康疾病和传染病的18---45岁男性。各承包班组有一名组织能力强、技术好，责任心强的同志作班组长，形成系统管理。同时该班组长未经甲方现场主管人员批准不得离开现场，积极参加甲方或总包方组织的相关会议，凡擅自离开现场或不参加应该参加的会议给予______----______元/次罚款。
2、熟悉施工图纸，严格按照≤建筑安装工程施工与验收规范≥及设计要求，进行组织施工，确保工程质量、进度、安全、因管理不善达不到质量标准造成的返工，应负担由此造成的工料、工期损失。
3、乙方进场人必须相对稳定，未经甲方同意不得随意变动班组人员。
4、接受甲方对质量、安全、文明施工等进行的技术交底、教育和监督，服从指挥。
5、对甲方提出的整改意见应即时组织人员进行整改，直至达到标准为止。
6、爱护甲方提供的各种设施和设备，不得随意损坏，如有损坏则给予其价值的两倍予以赔偿和处罚。
十三、文明标化、卫生要求：
1、认真搞好个人、宿舍、现场卫生，随时保持文明清洁。
2、认真按照文明标化要求，对自己承包范围内的材料分类堆放整齐。
3、每道工序完工，必须做好工完场清工作，能用的材料必须利用。
4、凡以上达不到要求者，根据其性质、范围及价值给予两倍以上的罚款，每次每项最低不少于______元。
十四、设施、工具供应：
除大型机械设备甲方供应外，小型设备、工具乙方自备(包括班组工人的安全帽)。
十五、人工费结算及支付：
1、为保证工程质量、进度、各施工班组签定合同时，向甲方缴纳壹万元保证金(作业队出据收款单);该费用待工程结束后、若乙方毁约保证金作废。质量进度均达到甲方要求者，甲方(凭收款单)一次性退还乙方。班组内组长应该向自己班内每个组员签订个人劳动协议。上缴作业队一份。
2、乙方进场后自垫生活费一个月。以后甲方每月支付乙方生活费______元/人(按登记出勤人数花名册)。
3、结算方式：按建施图上设计院所标建筑面积计算。结构阶段
结束(小模板全部拆除)后，主体验收后一个月内支付人工费90%(含借支生活费及罚款)。剩下的10%待工程全面竣工验收后一个月内付清。
十六、其他：
1、本协议如有未尽事宜，经甲、乙双方协商，另签补充协议。
2、本协议一式三份，甲方执两份，乙方执一份。
3、本协议自签字之日起生效至工程款全部付清自动失效。
甲方：乙方：
负责人：经办人：
经办人：担保人：
项目经理：联系电话：
二零年月
工程劳务合伙协议书第6篇
工程承包人：（施工总承包人或专业工程承/分包人）
（甲方）：
代表人：
通讯地·址：
联系电话：
劳务分包人（乙方）:
资质证书号码:
发证机关：
资质专业及等级：
劳务协作合同范本〔精选5篇〕 劳务协作合同1 甲方：〔简称甲方〕______________ 乙方：〔简称乙方〕______________ 甲方承建的工程工程工程，因工作需要，甲乙双方愿意就抹灰工程签定承包协议。本着公平、互利的原那么，特定以下条款，双方共同遵守。 一、承包该工程的工作范围及工作内容 该工程所需材料场内程度、垂直运输，抄平放线、选砖、铺灰、砌砖、挂线、吊直、预留预埋管线槽配合、安装补烂。墙面清扫，落地灰处理，建渣转运，后台上料筛砂，洗石计量过磅，水泥袋回收，后台及料场四周的整理。搭拆简易操作架及运料跑道。砼墙、梁、柱等等暴模在厚1.5厘米、宽0.5平方米之内的自行梯打，对拉片处理。 1、抹灰：清理、修补、潮湿基层、墙眼堵塞、挂网、砼墙柱、甩浆、厨卫间、含2次抹灰、修补、安装线槽、调运砂浆、清扫落地灰、分层抹灰找平、洒水潮湿、罩面压光等。
2、外墙面粘贴面砖：清理工作面、抛浆、刮糙灰、找平抹灰；清理工作面、抛浆、刮糙灰、找平抹灰、粘贴面砖、勾缝、清洁工作面到达开工条件。 3、外墙压光抹灰：清理工作面、抛浆、刮糙灰、找平抹灰、压光收面、清洁工作面。 二、工程进度要求：按照建立方下达的施工任务及方案组织施工。 三、工程质量要求：保证洞口高度、宽度准确。抹灰厚度按照标准执行，保证抹灰观感质量，抹灰厚度不超过15ram凸出局部的砼自行梯打，严格按国家有关标准规定执行，按分项工程验证标准检查验收。 四、乙方自备：斗车、灰盆、灰桶、靠尺、赶枋、夹具、广线、冲击钻、脱水管、平安带、平安帽、扫把、铁铲等工具及合格的平安劳保用品。 五、承包单价：乙方承包工程范围的所有费用，由基价、质量、平安、工期、文明施工单价组成。内抹综合单价按图计算为_______元/m2，外墙面粘贴面转综合单价按图计算为 _______元/m2，外墙压光抹灰综合单价按图计算为_______元/m。〔以上三项其中都包含质量单价为_______元/m2；文明施工单价_______元/m2；工期进度单价_______元/m2；平安单价_______元/m2〕
劳务工程合作合同 劳务工程合作合同范本（精选7篇） 随着广大人民群众法律意识的普遍提高，合同对我们的帮助越来越大，它可以保护民事法律关系。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？下面是小编为大家收集的劳务工程合作合同范本，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。 劳务工程合作合同篇1 合伙人(以下简称甲方)：____________ 身份证号码：________________ 合伙人(以下简称乙方)：____________ 身份证号码：________________ 甲、乙双方经平等协商，就合伙承包____________工程事宜，达成如下一致，供各方信守。 一、合伙宗旨 在合法合理的前提下，搞好工程建设，进而实现各方利润最大化。 二、合伙经营项目和范围 合伙项目以_______________公司中标合同确认的项目内容及范围为准; 甲、乙双方合伙承包的项目，对外以__________________公司名义出现。 三、合伙期限 合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。 四、出资额、方式及比例 1.甲方以现金出资，出资额为人民币______万元。该款为起动项目的前期费用，占全部出资比例____%。 2.乙方以设备出资(含当地协调社会关系)，占____%。 五、盈余分配与债务承担 1.盈余分配，以出资为依据，按比例分配; 2.合伙如产生债务，先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时，以
各合伙人的出资为依据，按比例承担。 六、退伙 合伙期间，一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的，不得退伙; 退伙需经对方同意，方可实行; 未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿。 七、权利与义务 1.甲方为合伙期间的财务负责人，合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲方同意方可支出与进帐;同时，甲方参与合伙项目的日常管理; 2.乙方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调，并参与日常管理; 3.甲、乙双方共同决定合伙重大事项。 八、禁止行为 1.未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动; 2.禁止合伙人在合伙不利时退伙。 九、合伙期满 合伙期满，双方按合伙协议进行结算，盈亏均按比例承担、分配。 十、纠纷解决 合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸。 十一、生效及补充 1.本协议自各方签字后生效，各方各执一份; 2.未尽事宜，双方另行协商，并订立补充协议。 甲方：____________ 联系方式：________________ 乙方：____________ 联系方式：________________ 签订日期： _______年_____月_____日
工程劳务合伙协议书（精选9篇） （经典版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!
绿化工程劳务协议范文 借方： 乙方：_____ 身份证号：_____联系方式： 依据《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平、互利和诚信原则，甲、乙双方就_____绿化劳务用工事宜，协商达成一致，订立本协议共同遵守。 一、工作岗位和工作内容： 1、工作岗位：甲方安排乙方在劳务用工时，因工作或业务的实际需要，甲方可随时调整乙方的工作岗位和地点，具体工作内容和职责按甲方的岗位责任制和劳务用工制度而定，乙方对此并无异议。 2、工作内容：由甲方根据工程进展的实际需要而定，乙方无异议。 具体如：施工：垃圾清理、场地平整、树穴开挖、苗木种植、浇水、修剪、校正、打桩、排水…… 养护：苗木修剪、苗木浇水、病虫害防治、绿化带除草……等事项。 3、上述岗位的劳务工作由乙方承担，工作过程中的相关一切责任由乙方自行承担。 二、劳务用工条件： 1、乙方必须自觉遵守公司劳务纪律及项目部安全生产规定。
2、乙方应在绿化养种方面技术熟练，禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老年人及体弱病残人员，须身体健康、有完全民事行为能力、无传染性疾病景其他不能从事施工条件的人员进入，禁止使用不法人员，乙方应承担不符合上述条件而引起的责任和后果。 3、乙方必须严格按照安全施工标准进行施工，认真落实安全措施，加强安全教育并采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产;随时接受甲方安全检查人员依法实施的监督检查。 4、在施工期间，乙方应安全生产，文明施工，若非甲方原因发生事故，应由乙方承担一切责任。施工现场发生安全事故，乙方必须立即上报甲方，甲方协助乙方处理，若需甲方先行垫付费用，则最终从乙方工资中扣除;乙方若在非施工现场和非劳动时间内发生安全事故，由乙方自行解决。 5、乙方违章操作造成工程质量缺陷，或个人原因造成返工、浪费材料等现象，应由乙方负责赔偿甲方经济损失; 三、劳务纪律： 1、乙方人员应按照甲方工程生产的进展及实际需要，安排上下班，日上班时间为9小时，做到不早退、旷工、脱岗、睡岗和酒后上岗，否则甲方有权按当日工资的2倍扣除劳务费。甲方根据生产情况，必要时安排乙方加班，乙方须积极配合。 2、乙方人员在施工时，应服从甲方现场管理人员的统一指挥和调配。
工程合作合同范本（通用16篇） 工程合作篇1 甲方： 乙方： 签订地点： 签订日期： 为展开工程有限公司(以下简称甲方)项目合作工作，依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、以及诚实信用的原则，甲、乙双方就项目合作事宜经协商达成一致，订立本合同。 第一条：合作目标 通过甲、乙双方资源的整合和优化配置，在本合同正式生效后的二至三年时间内，广纳社会资源，实施毅华公司单项工程承包经营，甲方同意乙方利用甲方现有的资质承接相应的工程，完成甲方资质升级相配备的业绩，乙方从中获取相应的利润，进而确保甲方资质的进一步升级(即由目前的贰级升级完成至壹级资质)，实现甲乙双方的互利共赢。 第二条：甲乙双方就____________________________________项目进行合作;项目地点：___________________________; 合同编号：___________________________; 合同工期：从_______年___月___日至______年____月___日，合计______天; 合同总价款为：__________，大写________________________。 第三条：合作期限 本合同自甲乙双方签订本协议时生效，一直到本项目完工、验收完毕、办理结算、质保期满、款项付清时止。 第四条：合作方式 1、通过公司内外各种资源，利用公司网页等方式进行宣传，推动本合作项目方案深入实施。
2、本项目合作合同由公司综合管理部负责具体落实并负责日常管理工作，综合管理部相关主管、财务部等依各自职能进行监管，公司其他各单位做好相互配合以及宣贯工作。 3、乙方承接工程项目后，按单项工程决算额1%的比例、且单项工程最高不超过人民币伍万元的标准向甲方上交管理服务费;若乙方所涉单项工程超过12个月而跨年度，该工程仍然按此比例、标准上交次年度管理服务费。 第五条：甲方的权利与义务 1、为乙方提供承接市场业务的经营资质和信息平台，包括承接工程业务的工程合同、劳务分包合同等; 2、为乙方提供承接工程业务的设计、预决算、图审等咨询服务活动，具体收费由乙方按公司内部市场规则与公司技术中心各部门商议并形成咨询服务协议/合同确定; 3、为乙方提供办公经营场所，具体办公场所租赁服务费用由乙方按公司内部市场规则与相关部门签订确定; 4、甲方有权对乙方的项目合作、劳动用工等进行审计、监管、指导;若发现乙方存在违法经营、违法用工等违法行为，甲方有权处罚考核乙方，直至解除双方之间的项目合作合同; 5、甲方有权对以甲方名义开设的银行账户以及账户资金进行监督，确保乙方项目的正常运作; 6、甲方有权对乙方以甲方名义承接的业务合同、图纸、方案等按甲方的规定进行审核; 7、甲方有权按乙方单项工程决算额1%的比例、且单项工程最高不超过人民币伍万元的标准，向乙方收取管理服务费; 8、甲方积极配合乙方以甲方名义开展经营工作，利用公司电子商务平台、市场周信息发布会平台为乙方的市场拓展提供相关信息等; 9、甲方适时有偿提供项目承签、运作资金支持，具体以公司关联的鑫之源投资担保公司规定办理。 第六条：乙方的权利与义务 1、乙方在承包经营期间自负盈亏，独立经营、单独核算，自行承
工程项目合伙协议书（精选8篇） 工程项目合伙协议书第1篇 甲方： 乙方： 甲乙双方经平等协商，就合伙承包工程事宜达成一致意见，共各方信守。 一、合伙宗旨：在合法合理的前提下，搞好工程建设，进而实现各方利润最大化，共享收益，共担风险。 二、合伙经营项目和范围：合伙项目以公司中标合同确认的施工项目内容和范围为准。 三、合伙期限：合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。 四、出资方式：甲方负责现金出资;乙方负责施工，并由甲方负责工人工资的发放。 五、盈余分配及债务承担： 1、盈余分配：盈余以甲乙双方6:4的比例加以分配。 2、合伙如产生债务，先由合伙财产偿还，合伙财产不足清偿时，以各合伙人的约定的出资为依据，按比例承担。 六、退伙：合伙期间原则上不得退伙;如遇到特殊原因确需退伙的，应经两方协商同意;
七、合伙期满：合伙期满，甲乙双方按合伙协议进行结算，盈、亏均按比例进行分配、承担;一方分配的应收款另一方有协助收回的义务。 八、违约责任：合伙人一方违反本协议其它约定，给另一方造成损失的，应承担赔偿责任。 甲方： 乙方： 工程项目合伙协议书第2篇 甲方： 身份证号码： 乙方： 身份证号码： 经友好协商，根据国家相关法律规定，在平等、自愿、诚实守信的基础上，甲乙双方决定合伙承包以下工程项目的施工任务，为明确双方的权利和义务，双方达成以下协议，以资共同遵守: 一、项目名称：______________________________项目工程(以公司中标合同确认的项目内容及范围为准) 甲、乙双方合伙承包的项目，对外以公司名义出现。 二、工程地点：__________________________________。 三、工程造价：暂定______________万元人民币，最后以审定价为准。 四、合伙期限:合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。
工地简单劳务合同范本（通用10篇） 工地简单劳务合同范本第1篇 甲方(建筑施工企业)：___________________________ 乙方(工人)：____________________________________ 甲乙双方根据《劳动法》及《国务院办公厅转发建设部等部门关于进一步解决建设领域拖欠工程款问题意见的通知》规定，平等自愿、协商一致，签订本合同。 一、合同期限 自______年___月___日起至______年___月___日止或者工作(工程)结束止。 二、工作内容 甲方分配乙方在____________岗位担任职务________。在正常情况下乙方应当完成生产(工作)任务，具体生产(工作)任务和质量标准:____________________。 三、工作时间 1、甲方实行每日不超过___小时、每周不超过______小时工作制;如实行综合计算工时或不定时工作制，由甲方报劳动保障行政部门批准后实行。 2、因生产工作需要，经协商安排乙方加班加点，甲方按规定支付工
资。日加班不超过______小时，月加班不超过______小时。工作时间甲方可以按实际需要调动安排。 四、劳动报酬 1、甲方按月足额以货币形式支付乙方工资，每月____日为发薪日。 2、工资制度和分配形式,实行按时工资制，乙方完成生产工作任务，每日工资____________(大写)元________(小写)元。 3、每月工资按实际工作日数计算;年终工资全部结清。 4、合同有效期内，由于雨、雪等天气、自然灾害以及社会环境等非甲方原因，致使乙方待工/窝工的,甲方不支付乙方当天工资，仅向乙方支付当天的生活费______元。 五、劳动保护 1、甲方按照______区人民政府的规定参加工伤保险，工伤医疗保险费用由甲方承担。乙方因工负伤、致残、死亡依法享受因工伤亡待遇。 2、甲方为乙方提供符合国家、______区有关劳动安全、职业卫生规定的作业场所和防护设施; 3、乙方遵守甲方的安全规定和操作规程，不得违章操作。 六、其他约定的事项 1、工人工资从______市___月___日上车启程开始计算，到了工地___天以后没办法开工，甲方必须支付工人工资。 2、施工工具一切由甲方提供。工人必须爱护保护好那些工具，丢失
劳务合作协议书 劳务合作协议书（精选8篇） 在日常生活和工作中，大家逐渐认识到协议书的重要性，协议书对双方的事务履行起到积极作用。那么协议书怎么写才能发挥它最大的作用呢？以下是小编帮大家整理的劳务合作协议书（精选8篇），仅供参考，欢迎大家阅读。 劳务合作协议书篇1 甲方：________________________（以下简称甲方） 乙方：________________________（以下简称乙方） 经甲、乙双方充分协商，合作经营的____________工程，工程地点：____________，建筑面积约____________万平米，合同金额____________万元。为使施工工作顺利进行，确保质量、工期、安全生产、文明施工及职业健康，经双方协商一致，特签订下列合作条款，双方共同遵照执行。 一、合作条件 甲方组织以____________为项目负责人的作业班组，乙方组织人员、机具进场施工，服从总承包方质量、安全、文明施工等管理规定，乙方筹措资金和运营资金以满足施工要求。 二、合作范围 甲方与施工单位签订的本工程《建设工程施工劳务分包合同》、《补充协议》中明确的全部内容，以及在本工程施工过程中所增减、变更的施工内容，均属合作范围。 三、目标要求 甲方与建设单位签订的《建设工程施工劳务分包合同》、补充协议》各项条款乙方必须严格履行。甲方有责任、并有权对该工程的工期、质量、安全生产、用款情况等随时进行监督检查，乙方应主动配合。 四、施工质量要求 乙方必须严格按照国家建筑施工规范和工程验收标准安排施工和
验收，若发生施工质量事故，全部经济和法律责任概由乙方承担。施工过程中，甲方技术质安部门有权和有责任到现场监督指导，发现违反规范施工和违章作业行为，有权现场制止。 五、安全生产责任 1、乙方必须完善现场各种安全保障措施，严格按照政府职能部门的有关规定执行，接受有关职能部门的检查，必须做到安全生产、文明施工，必须对本工程使用人员实行团体意外伤害保险（保险单复印件交甲方备查，工程完工原件交甲方存档），本工程有关所有安全责任由乙方全权负责，并承担一切经济和法律责任。 2、建设单位未按合同规定或已到结算点未拨付工程款，甲方支持乙方不再继续施工；乙方施工期间，绝不能发生闹事、堵路、上访等现象发生，否则，所造成的一切经济损失及法律责任全部由乙方负责，给甲方造成名誉损失的，乙方赔偿甲方____________万元。 3、甲方有权定期和不定期对工程项目的安全、质量、财务、税收、农民工工资的发放等进行综合检查，乙方必须积极配合；发现问题，乙方应按要求立即整改。 4、乙方因施工安全、质量、农民工工资发放等事件，需要甲方配合处理，乙方每次每天支付甲方人员____________元出场费。 六、利益分配 乙方按本工程结算总造价的____________%向甲方交纳管理费及税金（其中：管理费____________%，营业税及附加____________%，所得税____________%）；如营业税及附加费、所得税等在工程所在地税务机关缴纳，甲方不再代扣代缴，乙方当月必须向甲方提交所开发票、完税凭证、工程辅助材料发票、工程作业人员工资表及身份证复印件及相关发票；有关部门按规定应收取的其他费用，由乙方承担；该工程税后利润全部归乙方。 七、用款方法 1、乙方的财务管理按照甲方的财务管理制度进行。 2、甲方拨付劳务工程款是甲方扣除第六项后的余额，甲方保证在收到工程款后一周内打款到乙方指定的帐户上（国家规定的节假日除
工程项目合作协议 项目合作协议由：项目出资人（以下简称甲方）和项目技术负责人（以下简称乙方） 甲：_____，身份证号：_____。 乙：_____，身份证号：_____。 甲乙双方本着公平、平等、互利的原则订立合作协议如下： 第一条甲乙双方自愿合作经营项目，总投资为万元，甲方以人民币方式出资万元，乙方以方式入股。 第二条本合伙依法组成合伙企业，在合伙期间合伙人出资的为共有财产，不得随意分割。合伙终至后，各合伙人的出资仍为个人所有，届时予以返还。 第三条双方共同经营，合伙人执行合伙事务所产生的收益归全体合伙人，所产生的亏损或者民事责任由全体合伙人共同承担。 第四条项目盈余按照取得的销售净利润的甲方%、乙方%的比例分配。 第五条项目债务按照甲方%、乙方%比例负担。任何一方对外偿还债务后，另一方应按比例在内向对方清偿自己负担的部分。
第六条自协议签订之日起，乙方负责技术和项目现场有关事宜，甲方负责日常管理；与业主、监理方、设计单位的各种工作联系（包括协商、签证等）及日常事务。 第七条争议处理 1、对于执行本合同发生的与本合同有关的争议应本着友好协商的原则解决； 2、如果双方通过协商不能达成一致，则提交仲裁委员会进行仲裁，或依法向人民法院起诉； 第八条违约处理 如果一方违反本合同的任何条款，非违约方有权终止本合同的执行，并依法要求违约方赔偿损害。 第九条协议解除 1、一方合伙人有违反本合协议的，另一方有权解除合作协议 2、合作协议期满 3、双方同意终止协优议的 4、一方合伙人出现法律上问题及做对企业有损害的，另一方有权解除合作协议
第十条本协议未尽事宜，双方可以补充规定，补充协议与本协议有同等效力。 第十一条本合同一式两份，双方各执一份，具有相同的法律效力甲方：_____（签章）乙方：_____（签章）地址：_____ 地址：_____合同签订地点：_____ 合同签订时间：____年____月____日甲方身份证复印件 粘贴处乙方身份证复印件粘贴处 工程项目合作协议（二） 甲方： 住所： 联系电话： 乙方： 住所： 联系电话： 按照平等互利、团结协作、共同发展的精神，经甲乙双方友好协商，就甲乙双方共同参与_____有限公司_____工程项目施工达成如下协议条款：
工程施工项目合作协议书（最新8篇）工程项目合作合同篇一 甲方： 法定代表人： 乙方： 法定代表人： 乙方专业从事开拓承接房地产开发的相关配套工程，甲方为专业从事工程施工的一级企业，愿意与乙方共同承接完成甲方项目的施工业务；双方就工程施工形成前瞻合作关系，为使双方在工程施工的质量、工期、文明施工、成本等各个方面的合作能够达到预期目标，经双方共同协商达成如下协议。 一、合作方式 1、由乙方承接的房地产相关配套工程，如室内装修、室外幕墙、门窗工程、公共部份装修及样品房、精装修等工程。 2、保证金、垫资甲方出资________%，乙方出资________%。 3、若该工程出现亏损甲乙双方各按出资比例承担。 4、工程结算利润甲方按________%股份，乙方按________%股份比例分配。 二、管理方式 1、该工程由中标进行承揽施工，经甲乙双方协商以甲方管理为主。乙方积极配合、共同管理并完成该工程任务为止，并缴纳合同造
价________%的后勤管理费给甲方，并将该项费用纳入工程成本。 2、工程中标后，由甲乙双主共同商讨建立项目管理班子，该项目班子的所产生的费用纳入工程成本。 三、财务管理 该工程实行独立核算专款专用的财务管理制度，工程款及工程费用支出的票证，由甲方设立出纳员管理。该项工程所发生的一切费用支出由项目经理签署，财务审核，甲方批示后支付。甲、乙双方对财务管理有疑问可以随时盘查，实行全过程监督（该工程财务管理及审批权限全权委托甲方办理）。 四、材料采购 施工中所需要采购的材料，由项目部聘请的材料员负责采买。数量、资金较大时应经甲乙双方共同确认后方可进行。 五、成本计算 该项工程实行独立核算、专款专用。针对该项目所发生的所有费用、登记成本。任何一方都不能挪用工程款，违反者可视为个人侵占，必要时可以追究法律责任。 六、双方职责：甲、乙双方应共同履行中标方与建设单位签订的合同条约，共同完成该工程。 七、工程结算：工程竣工验收后_______个工作日双方应及时办理成本核算。 八、附则 1、未尽事宜双方应本着友好合作，共同协商解决。协商一致的，
工程二人合伙协议书（必备9篇） （经典版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!
合伙协议书工程承包（通用8篇） （经典版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!
工程合伙人协议书（汇总3篇） 1.工程合伙人协议书第1篇 甲方：姓名______，性别______，年龄______，住址____________身份证号码：____________。 乙方：姓名______，性别______，年龄______，住址____________身份证号码：____________。 经友好协商，根据国家相关法律规定，在平等、自愿、诚实守信的基础上，甲乙双方决定合伙承包以下工程项目的施工任务，为明确双方的权利和义务，双方达成以下协议，以资共同遵守: 第一条项目名称：________________ (以公司中标合同确认的项目内容及范围为准) 第二条甲、乙双方合伙承包的项目，对外以________公司名义出现。 工程地点：________。 第三条工程造价：暂定____________万元人民币，最后以审定价为准。 第四条合伙期限:合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。 第五条出资约定： 1、双方确认，同意在工程开工之前由甲方出资万元（￥________）元，乙方出资万元（￥________）元，总计万元（￥________）整，作为____________费等，待业主拨付第一笔工程款时从工程款中按各方出资比例扣除归还，或由甲乙双方协商该笔款的用途。 2、后续用款及业主工程款步及时到位，需垫资时应由双方各出一半共同承担。 第六条权利和义务： 1、双方以包工包料形式共同承包本工程，在扣除各种成本（含工程中介费、建筑公司挂靠费、税金、施工队组劳务费、项目经理部管理人员工资、奖金和各类保险、材料费、施工机械租赁费、施工机具购置费、施工水电费、办公用房租赁费、临时设施费、安全维护设施费、预结算费用、招待费等及经双方认可的用于本工程的各项开支）后，所获利润甲方各占______%；乙方占______%。反之，本着风险共担的原则，如承包本工程出现亏损或施工中出现的有关处罚，由甲乙双方按各自所获利润分配比例分别承担。 2、双方确定，采用聘请项目经理承包项目部的形式组织施工，双方原则上不参与项目部的日常运作，但有权对工程进度、质量进行监督项目经理人选、应由双方进行协商确定，并由双方共同出委托书。 3、选用施工队组，确定各种单价，购买工程用大宗材料和机械工具、租赁施工机械时，双方应进行协商，双方协商一致后报项目经理认可后方能执行。如双方协商无果，则有项目经理审定，双方不得干涉，否则按违约责任第1规定执行。
简单二人合伙包工地协议书 简单二人合伙包工地协议书（通用5篇） 在生活中，需要使用协议书的场合越来越多，签订协议书可以保护当事人的合法权益。我们该怎么拟定协议书呢？以下是小编为大家整理的简单二人合伙包工地协议书（通用5篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。 简单二人合伙包工地协议书1 甲方：________ 乙方：________ 经友好协商，根据国家相关法律规定，在平等、自愿、诚实守信的基础上，甲乙双方决定合伙承包以下工程项目的施工任务，为明确双方的权利和义务，双方达成以下协议，以资共同遵守: 一、项目名称： ______________________________项目工程，(以公司中标合同确认的项目内容及范围为准)甲、乙双方合伙承包的项目，对外以公司名义出现。 二、工程地点： __________________________________。 三、工程造价： 暂定______________万元人民币，最后以审定价为准。 四、合伙期限: 合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。 五、出资约定： 1、双方确认，同意在工程开工之前由甲方出资________万元(￥________)元，乙方出资万元(￥________)元，总计________万元(￥________)整，作为______________费等，待业主拨付第一笔工程款时从工程款中按各方出资比例扣除归还，或由甲乙双方协商该笔款的用途。 2、后续用款及业主工程款步及时到位，需垫资时应由双方各出一
半共同承担。 六、权利和义务： 1、双方以包工包料形式共同承包本工程，在扣除各种成本(含工程中介费、建筑公司挂靠费、税金、施工队组劳务费、项目经理部管理人员工资、奖金和各类保险、材料费、施工机械租赁费、施工机具购置费、施工水电费、办公用房租赁费、临时设施费、安全维护设施费、预结算费用、招待费等及经双方认可的用于本工程的各项开支)后，所获利润甲方各占______%;乙方占____%。反之，本着风险共担的原则，如承包本工程出现亏损或施工中出现的有关处罚，由甲乙双方按各自所获利润分配比例分别承担。 2、双方确定，采用聘请项目经理承包项目部的形式组织施工，双方原则上不参与项目部的日常运作，但有权对工程进度、质量进行监督项目经理人选、应由双方进行协商确定，并由双方共同出委托书。 3、选用施工队组，确定各种单价，购买工程用大宗材料和机械工具、租赁施工机械时，双方应进行协商，双方协商一致后报项目经理认可后方能执行。如双方协商无果，则有项目经理审定，双方不得干涉，否则按违约责任第1规定执行。 4、双方保证工程款专款专用，本工程设立共同专用账户，建筑公司拨付工程款进入该专用账户，从专用账户取款须经甲乙方双方一致同意，双方签字盖章后方可从银行取款。双方各派一名财务人员对日常财务开支进行管理，杜绝不必要开支，减少成本支出。 5、材料采购及其他各项开支均应开具正规发票，部分无法开具发票的费用支出，须经甲乙双方核实批准后才可从财务报销。所有报销凭证必须经双方签认方可报销，施工期间甲乙双方人员应注意鉴别搜集各类发票，以供财务管理使用。 6、双方要发挥各自特长，在联系工程、协调各方关系和施工管理方面竭尽所能，要互谅互让，共同面对和克服施工过程中遇到的困难,以确保本工程施工的顺利进行。 7、双方以领薪的`形式按月从项目部领______元作为日常开支及应酬费用。任何一方对相关部门的招待在开支前应知会对方，相关费用
工程施工合伙人合作协议书（最新13篇） 公司合伙人合作协议书篇一 姓名：______，性别：男，年龄：岁，身份证号码：______，住址：____________（以下简称甲方）。 姓名：______，性别：男，年龄：岁，身份证号码：______，住址：____________（以下简称乙方）。 姓名：______，性别：男，年龄：岁，身份证号码：______，住址：____________（以下简称丙方）。 甲、乙、丙三方本着公平、平等、公开、互利的原则，经反复协商特订立合伙协议：第一条，合伙宗旨：必须依照国家有关法律法规组成合伙企业 （工商部门登记备案）。做到共同管理、共同经营、共同劳动，共担风险，共分盈余。 第二条，合伙名称、地址、租金：三方多次商确，本公司命名为：__。地址：____________。租金：。 第三条，合伙经营项目和范围： （一）婚礼、开业、广告、庆典、新房、彩车、鲜花、会场全套布置。 （二）婚礼策划、中西式婚礼主持、寿宴主持、乔迁宴主持、升学酒主持、商业主持。 （三）婚礼、寿宴、乔迁、开业、会议、同学聚会等各类庆典及各类专题片的摄影摄像。 （四）各类影视制作。 （五）对外出租音箱、舞台、婚车、灯光等设备。 第四条，合伙期限：自年__月__日起，至年__月__日止。（此协议书逐步修改完善，一年一签。） 第五条，出资金额、方式、期限： （一）甲方以现金方式出资，计人民币___元（大写：___圆整）。乙方以现金方式出资，计人民币___元（大写：___圆整）。丙方以现金方式出资，计人民币___元（大写：___圆整）。 （二）甲、乙、丙三方的出资，于年__月__日以前交齐，以后不得再出资。 （三）甲、乙、丙三方共计人民币___元（大写：___圆整）。合伙期间各合伙人的出资为共有财产。合伙终止后，各合伙人的出资仍为个人所有，届时门面转租时必须收取门面转让费（转让费必须高于甲、乙、丙三方原出资费___元），把门面转让费按1：1：1的比例予以返还甲、乙、丙三方的出资费。 第六条，利益分配： （一）为提高共同管理、共同经营的积极性，甲、乙、丙三方无论谁方接到业务（指个人单独行为），都必须按本单业务总金额的_﹪，结算给接单人，作为劳务费。 （二）每次业务，所出设备及出劳费用计算：租借_方的设备，每场费用不得高于当时的市场价格。_方摄像（摄像机自带），每场费用不得高于当时的市场价格，客户需要婚车，按当时租车的`市场价格计费。_方主持，每场费用不得高于当时的市场价格，光碟制作按客户要求的难易程度收费。（业务结束，现场结算各种费用）。 （三）盈余分配：每次业务结束，以甲、乙、丙三方出资数额为依据，按1：1：1的比例现场分配。个人联系的业务，由接单当事人负责组织分配。集体业务，甲、乙、丙三方按轮次负责组织分配。 第七条，入伙、退伙、出资的转让： （一）新合伙人入伙，必须经甲、乙、丙三方同意。承认并签署合伙协议。除入伙协议另有约定外，入伙的新合伙人与原合伙人享有同等权利，承担同等责任。 (二）合伙的经营期限内，合伙人在不给合伙企业事务执行造成不利影响的情况下，可
工程合伙人合同协议书范本 工程合伙人合同协议书范本【8篇】 协议书有广义和狭义之分。广义的协议书是指社会集团或个人处理各种社会关系、事务时常用的“契约”类文书。工程合伙人合同协议书如何写？下面是小编为大家整理的工程合伙人合同协议书范本，仅供参考，喜欢可以收藏分享一下哟！ 工程合伙人合同协议书范本【篇1】 合伙人：证号：电话： 合伙人：证号：电话： 根据《中华人民共和国合同法》和相关法律规定，本着长期合作，共同发展，互惠互利的原则，全体合伙人经平等协商，就合伙承包 一、合伙宗旨： 在合法合理的前提下，搞好工程建设，进而实现各方利润最大化，共享收益，共担风险。 二、合伙经营项目和范围 合伙项目以公司中标合同确认的建设项目内容和范围为准。 三、合伙期限： 合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。 四、出资方式及比例： 建筑成本费用以及与工程有关的合伙人均认可的其他费用由合伙人平均出资(即每合伙人承担20%费用)现出资元，大写人民币现出资元，大写人民币 五、盈余分配及债务承担： 1、盈余分配：盈余以各方均20%分配(如违约出资，按实际出资比例进盈余分配)。 2、合伙如产生债务，先由合伙财产偿还，合伙财产不足清偿时，以各合伙人的约定的出资为依据，按比例承担。
六、退伙： 合伙期间原则上不得退伙;如遇到特殊原因确需退伙的，应经各方协商同意; 七、项目日常管理 1、某某某聘请总工程师，负责工程的技术工作; 2、每月三十日为双方商定的结账日，由双方和会计共同下账，所有的支出均需双方签字后方能下账。 3、重大支出和重大合伙事项应由双方事先共同决定，双方电话决定的应在最近的下账日补签书面协议。 八、成本费的核算范围 建筑成本核算的范围包括：工程介绍费、建筑工程资质挂靠费、税金、施工劳务费、施工机械费、项目部管理人员工资、施工不电费、临时办公设备和用房租赁费、安全维护设施费。预结算费、执行费、材料费及与工程有关的合伙人均认可的其他费用。 九、合伙期满： 合伙期满，各方按合伙协议进行结算，盈、亏均按比例进行分配、承担;一方分配的应收款其他方有协助收回的义务。 十、合伙人行为禁止条款： 1、禁止合伙人在同一开发区与其他人合伙。 2、禁止合伙人在合伙不利时退伙。 3、禁止合伙人在合伙期间实施损害合伙人利益的行为。 十一、违约责任： 1、未经合伙人同意而擅自退伙，给合伙造成损失的应进行赔偿造成的损失无法计算的，按承接工程总价的15%计算损失。 2、合伙人一方违反本协议其它约定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。十二、其他： 1、合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成由合同履行地人民法院管辖处理。 2、合同在履行过程中如需变更和修改合同，必须经过全体合伙人同意并作出
篇一：项目合作协议书范本（一） 项目合作协议书 项目合作协议由：项目出资人（以下简称甲方）和项目技术负责人（以下简称乙方） 甲：，身份证号：，籍贯 乙：，身份证号：，籍贯 甲乙双方本着公平、平等、互利的原则订立合作协议如下： 第一条甲乙双方自愿合作经营塑胶和金属油漆项目，总为20万元，甲方以人民币方式出资15万元，乙方以人民币出资5万元及技术和客户资源。 第二条本合伙依法组成合伙企业，在合伙期间合伙人出资的为共有财产，不得随意分割。合伙终至后，各合伙人的出资仍为个人所有，届时予以返还。 第三条本合伙企业经营期限为三年。如果需要延长期限的，在期满前六个月办理有关 手续。 第四条双方共同经营，合伙人执行合伙事务所产生的收益归全体合伙人，所产生的亏损或者民事责任 由 全体合伙人。 第五条企业固定资产和盈余按照取得的销售净利润的甲方60%、乙方40%的比例分配。 第六条企业债务按照甲方60%、乙方40%比例负担。任何一方对外偿还债务后，另一方应当按比例 在十 日内向对方清偿自己负担的部分。 第七条每年项目产品总销售利润的百分之十进行固定投入。销售利润分红，一年结算 第八条本协议未尽事宜，双方可以补充规定，补充协议与本协议有同等效力。 第九条本协议一式贰份，合伙人各一份。本协议自合伙人签字（或盖章）之日起生效。 第十条自协议签订之日起，乙方需要负责技术和市场开发及售后跟进，甲方负责管理及日常事务。 第十一条本协议有效期暂定三年，自双方代表(乙方为本人)签字之日起计算，即从__ __年_ _月__ 日 至_ ___年_ _月_ _日止。 第十二条争议处理 1、对于执行本合同发生的与本合同有关的争议应本着友好协商的原则解决； 2、如果双方通过协商不能达成一致，则提交仲裁会进行仲裁，或依法向人民法院起诉；第十三条 本协议到期后，双方均未提出终止协议要求的，视作均同意继续合作，本协议继续有效，如果不再继续合作的，退出方应提前三个月向另一方提交退出的书面文本，并将己方的有关本合同项目的 资料及客户资源都应交给另一方。 第十四条违约处理 如果一方违反本合同的任何条款，非违约方有权终止本合同的执行，并依法要求违约方赔偿损害。第十 五条协议解除 1、一方合伙人有违反本合协议的，另一方有权解除合作协议 2、合作协议期满 3、双方同意终止协优议的 4、一方合伙人出现法律上问题及做对企业有损害的，另一方有权解除合作协议 第十六条未尽事宜，双方可再协商补充协议，补充协议同等本协议有效 甲方：（签章）乙方：（签章） 地址：地址： 合同签订地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 合同签订时间：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日第十七条本合同一式两份，双方各执一份，具有相同的法律效力 甲方身份证复印件 粘贴处乙方身份证复印件粘贴处 篇二：个人工程合作协议范本 合作协议 甲方: 乙方: 按照平等互利、团结协作、共同发展的精神，经甲乙双方友好协商，就双方共同参与的工程项目达成 如下协议条款： 第一条总则 1.1本协议为双方长期联合协议。协议的各项条款仅对共同参与的项目实施具有约束力。