建设工程质量检测收费合同
委托方：(以下简称甲方)
服务方：(以下简称乙方)
项目名称：
根据甲方项目建设的需要，现甲方委托乙方对其开发建设的工程进行各项检测，双方经友好协商，就相关事宜达成如下协议：
一、工程概况
工程地址：建设单位项目负责人：联系电话：
施工单位：施工单位项目负责人：联系电话：
监理单位：项目总监：联系电话：
建设(监理)单位见证员：联系电话：送样员：联系电话：
二、检测项目
根据省建设厅认证颁发的资质证书认定的检测范围及项目(具体项目详见附件)对乙方开展检测服务。
三、检测收费
根据云发改价格(20_____)989号文件《云南省建设工程质量检测和建筑材料试验收费标准的通知》标准收费并按实结算。
四、付费方式
检测费用支付方式如下：先预付人民币5000.00元，透支额度500.00元，透支期限15天。
五、双方权利、义务
(一)甲方义务：
1.工程开工后，凡建设过程发生的相关检测均委托乙方进行。
2.根据付款条件支付相应检测费用。
(二)甲方权利：
1.对在建工程的各类检测数据有知情权，协议执行过程，可随时查询。
2.从乙方获取工程检测咨询服务的权利。
(三)乙方义务：
1.根据相关标准及甲方要求，在承诺期限内完成检测任务，并及时提供检测报告。
2.对发现的重大质量问题(如水泥安定性不合格、实际检测结果不满足设计要求等)，及时向甲方通报。
3.做好相关服务工作，特殊项目检测(或乙方检测能力以外的项目)，分包前应将分包单位情况通报甲方征得甲方同意后进行分包。
4.提供检测咨询服务，若甲方需要时应指导甲方抽样送检工作。
6.检测费用透支期限超过15天，中心将电话通知甲方，一星期内未来续款，则停发报告。
(四)乙方权利根据相应服务内容收取检测费用。
六、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份。
本合同自签订日生效，若一方毁约，则毁约方应按本合同额的15%赔偿另一方经济损失。
七、未言明事项双方协商解决，协商未果，由工程所在地人民法院裁决。
甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____ 法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____ _____年_____月_____日 _____年_____月_____日建设工程质量检测收费合同（二）
发包人(全称)：_____
承包人(全称)：_____
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对
_____(工程全称)签定工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：_____。
二、质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;
2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为_____年;
3.装修工程为_____年;
4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为_____年;
5.供热与供冷系统为_____个采暖期、供冷期;
6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为_____年;
7.其他项目保修期限约定如下：_____。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任
1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
4.质量保修完成后，由发包人组织验收。
四、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
五、其他
双方约定的其他工程质量保修事项：_____。
本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：_____
法定代表人(签字)：_____
_____年_____月_____日
承包人(公章)：_____
法定代表人(签字)：_____
_____年_____月_____日
建设工程质量检测收费合同（三）
发包人(全称)：_____
承包人(全称)：_____
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对_____(工程全称)签定工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：_____
二、质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;
2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为_____年;
3、装修工程为_____年;
4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为_____年;
5、供热与供冷系统为_____个采暖期、供冷期;
6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为_____年;
7、其他项目保修期限约定如下：_____
_____
_____。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任
1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
4、质量保修完成后，由发包人组织验收。
发包人(全称)：_____
承包人(全称)：_____
签于：_____
工程检测委托合同（通用20篇） 工程检测委托篇1 委托方(甲方)： 检测方(乙方)： 签订地点： 签订时间：年月日 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规、部门规章、行业规范之规定，本着双方自愿、平等协商，就甲方委托乙方检测事宜，达成以下协议，以兹共同遵守。 第一条工程项目基本信息 1、工程名称： 2、工程地址： 3、设计单位： 4、建设单位： 5、施工单位： 6、建筑内容： 第二条检测事项 检测内容：该工程所涉及的检测项目为：原材料、中间产品及工程实体质量检测。 第三条检测数量 水利检测数量根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-20xx)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-20xx)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准——堤防工程》(SL634-20xx)等有关规范、规程和国家法律、法规、质量条例进行取样。 第四条检测时间 检测时间从开工日期到完工日期。 第五条检测费用及付款方式 1、检测费：按工程实际造价%(大写：)作为该工程的检测费用(当前合同中标价分别为：二标段万元，一标段万元，检测最终结算
按照设计变更后实际金额为准)。 2、付款方式：合同签订之日起5个工程日内支付乙方预付款：人民币：￥整(大写：整)剩余款项根据工程进度，分两次支付，每次支付人民币：￥万元整(大写：整)，乙方检测工程完成提交最后一次检验报告之前，甲方须结清乙方全部检测费用。 第六条甲、乙双方的义务 1、甲方的义务： (1)甲方应指派专人(姓名，联系电话： )协助配合乙方的检测工作，为乙方的检测工作提供必要的支持。 (2)甲方应如实填写委托登记单，提供委托单位全称、与图纸相符的工程名称、建筑面积、层数、结构类型等委托信息;依据各种材料相应规范、标准，提供送检试件或样品代表的批量及数量、样品代表的母体部位、施工时间，见证人等相关信息，信息必须准确无误，以便乙方出具相应的检测报告。 (3)甲方委托检测的试件或样品应符合标准规范规定的检测要求，送检数量应符合标准规范规定的批量要求;应保证送检试件或样品的时限性，对样品的代表性、真实性和有效性负责。实际有见证这样的，见证人对样品的代表性、真实性和有效性负责。 (4)办理委托登记时甲方应提出明确的检测依据和检测项目。 (5)因甲方委托信息错误而导致乙方出具错误的报告，甲方应承担乙方因重复检测发生检测费用。 (6)非因乙方原因产生的二次检测费用由甲方另行支付(除下雨天外)，质量不合格工程所发生的二次检测费用，参照四川省物价局、财政厅文件(川价费[20xx]28号文)规定的收费标准按照四.1条单项累加计取，由甲方承担。 (7)保证按合同约定及时支付检测费用。 (8)甲方不得向乙方提出任何影响检测结果公正性、准确性的不合理要求。 (9)甲方送检的项目，只能由乙方出具检测报告，甲方不得另行向其他检测机构送检。
工程检测合同15篇 工程检测合同1 1.《招标投标法》规定，可不进行招标的项目是( )。 A.救灾工程项目 B.外国政府贷款项目 C.国家融资项目 D.大型基础设施项目 答案A 2.招标人如果不具备自行办理招标能力的，可以( )。 A.请求上级主管部门进行 B.临时组建机构进行招标 C.委托招标代理机构进行 D.聘请专家顾问指导进行 答案C 3.招标人选择招标代理机构时，( )不是必须满足的条件。 A.招标代理机构必须是法人
B.有从事招标代理业务的营业场所 C.有能够编制招标文件的能力 D.有作为评标委员会成员人选的技术、经济“专家库” 答案A 4.下列有关招标代理机构的说法错误的是( )。 A.招标代理机构与行政机关无隶属关系 B.招标代理机构应在委托范围内办理招标事宜 C.上级主管部门可以指定招标代理机构 D.招标代理机构必须取得建设行政主管部门的资质认定 答案C 5.对已完成施工图设计的小型工程，进行施工招标时，可采用( )合同。 A.单价 B.总价 C.成本加酬金 D.综合单价 答案B 6.招标人向建设行政主管部门办理( )手续认可后才可进行招标工作。 A.立项批准 B.征地许可 C.安全许可 D.申请招标
答案D 7.当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题和招标文件中规定的不一致时，应以()为准。 A.现场考察时招标人口头解释 B.招标文件规定 C.书面函件 D.仲裁机构裁定 答案C 8.采用综合评分法评标时，以( )为最优。 A.报价最低标书 B.报价最高标书 C.报价接近标底标书 D.得分最高的`投标书 答案D 9.作为评审标书优劣的方法中，评标价法是以( )为准。 A.投标价 B.标底价 C.评标价 D.中标价 答案C
建设工程质量检测收费合同 委托方：(以下简称甲方) 服务方：(以下简称乙方) 项目名称： 根据甲方项目建设的需要，现甲方委托乙方对其开发建设的工程进行各项检测，双方经友好协商，就相关事宜达成如下协议： 一、工程概况 工程地址：建设单位项目负责人：联系电话： 施工单位：施工单位项目负责人：联系电话： 监理单位：项目总监：联系电话： 建设(监理)单位见证员：联系电话：送样员：联系电话： 二、检测项目 根据省建设厅认证颁发的资质证书认定的检测范围及项目(具体项目详见附件)对乙方开展检测服务。 三、检测收费 根据云发改价格(20_____)989号文件《云南省建设工程质量检测和建筑材料试验收费标准的通知》标准收费并按实结算。 四、付费方式 检测费用支付方式如下：先预付人民币5000.00元，透支额度500.00元，透支期限15天。 五、双方权利、义务
(一)甲方义务： 1.工程开工后，凡建设过程发生的相关检测均委托乙方进行。 2.根据付款条件支付相应检测费用。 (二)甲方权利： 1.对在建工程的各类检测数据有知情权，协议执行过程，可随时查询。 2.从乙方获取工程检测咨询服务的权利。 (三)乙方义务： 1.根据相关标准及甲方要求，在承诺期限内完成检测任务，并及时提供检测报告。 2.对发现的重大质量问题(如水泥安定性不合格、实际检测结果不满足设计要求等)，及时向甲方通报。 3.做好相关服务工作，特殊项目检测(或乙方检测能力以外的项目)，分包前应将分包单位情况通报甲方征得甲方同意后进行分包。 4.提供检测咨询服务，若甲方需要时应指导甲方抽样送检工作。 6.检测费用透支期限超过15天，中心将电话通知甲方，一星期内未来续款，则停发报告。 (四)乙方权利根据相应服务内容收取检测费用。 六、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份。 本合同自签订日生效，若一方毁约，则毁约方应按本合同额的15%赔偿另一方经济损失。
建设工程检测合同（精选6篇） 建设工程检测篇1 甲方(委托人) 乙方(检测机构) 根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本建设工程检测事项协商一致，签订本合同。 工程概况 第一条检测项目 甲方委托乙方检测的检测项目包括(以打“√”为准)： □建筑材料检测□主体结构工程检测□地基基础工程检测□钢结构工程检测□室内环境检测□变形测量□建筑节能检测□市政道路工程检测□建筑机械检测□建筑幕墙工程检测□通风与空调工程检测□基坑监测□装饰装修材料有害物质检测 □其他：。具体的检测项目、数量及检测参数见附件一。 第二条检测标准双方约定的检测标准：具体检测项目的执行标准见附件一。 第三条检测费用的核算与支付 (一)双方同意按照下列第种计算方式核算检测费用。
1.本合同各检测项目单价见附件一，根据检测委托单按实际检测数量计算总检测费用。 2.本合同各检测项目单价见附件一，总检测费用为元。 (二)双方同意按照下列第种支付方式支付检测费用。 1.自本合同签订之日起日内，甲方支付全部检测费用。 2.自乙方提交检测报告之日起日内，甲方支付该检测项目的检测费用。 3.自本合同签订之日起每日，甲方按乙方实际完成的检测数量支付检测费用。 (三)甲方对检测项目费用有异议的，应及时与乙方进行协商，但不得拖延其他无异议项目检测费用的支付。 第四条检测报告的交付 (一)乙方交付检测报告时间的约定见附件一。乙方交付检测报告一式份，并对其准确性和可靠性负责。当甲方对部分检测项目的检测报告份数有特殊需要时，可另行约定。 (二)双方约定按照下列第种方式交付检测报告。 1.甲方上门提取检测报告。 2.乙方送检测报告给甲方。 第五条检测样品的运输 双方约定按以下第种方式运输检测样品。乙方按有关规定对检测后的样品进行留样。
建设工程质量检测合同 1. 合同背景和目的 建设工程质量检测合同是指在建设工程项目实施过程中，为保证 工程质量、确保工程安全、防止投资损失，由建设单位与质检机构签 订的检测合作协议。本合同旨在明确相关责任和权益，确保检测工作 的顺利进行。 2. 合同条款 2.1 检测范围 检测范围包括但不限于建设工程施工过程中的土建、结构、设备、材料等各个方面的质量检测。具体检测项目和要求将在合同签订后由 双方共同商定。 2.2 检测标准和方法 检测标准和方法应符合国家有关建设工程质量检测的法律法规、 标准以及技术规范要求。如出现新标准、新法规，双方协商后可进行 变更。
2.3 检测周期和报告 检测周期应根据工程施工进度合理安排，确保及时、准确地提供 检测结果。检测报告应包括质量检测的详细内容、结论和建议，并按 合同约定的方式和时间提交给建设单位。 2.4 质量问题处理 如发现建设工程存在质量问题，质检机构应及时向建设单位报告，并提供相应的整改意见。建设单位应根据质检机构提出的整改意见， 及时采取措施解决问题，确保工程质量。 2.5 合同费用和支付方式 合同费用由建设单位支付，支付方式、周期及金额按合同约定执行。如发生额外的检测项目或费用，双方应协商确定，并在合同附件 中明确。 2.6 合同期限和解除条款 合同期限从签订之日起生效，直至工程竣工验收合格。如因不可 抗力等特殊情况需要解除合同，双方应协商解决并书面确认。
3. 合同履行与争议解决 3.1 合同履行 合同签订后，双方应按合同约定的内容和要求履行各自责任和义务。合同履行期间，如有需要，双方可以进行必要的协商和调整。 3.2 争议解决 双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决。如协商不成，可向有关国家行政部门或仲裁、法院等进行申请，通过法律手段解决争议。 4. 其他条款 4.1 保密条款 双方在合同履行过程中应保守商业秘密，不得泄露或擅自使用对方的商业机密和技术信息。 4.2 违约责任 一方未履行合同义务，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任。 4.3 合同变更 合同变更应经双方书面协商一致，并以书面形式进行修改。
试验检测技术服务合同 （第三方检测） 工程名称： 委托单位： 检测单位： 签订地点： 签订时间：年月日
协议书 委托单位（甲方）： 检测单位（乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方委托乙方对xx建设工程检测，并协商一致，订立本合同，共双方共同遵守。 一、概况 项目名称： 检测项目所在地点： 工程概况：项目选址位于xx 二、检测内容 检测内容：xx主要服务内容包括道路、交通等工程检测。检测内容必须满足项目和业主需要，包含但不仅限于施工阶段原材料检测、标准试验、施工过程检测、工序交验检测、标准试验按100%检测，工程实体质量按30%频率检测、以及交（竣）工检测。 三、试验检测服务时间 试验检测服务时间:自检测合同签订之日起至本工程质保期满结束。 项目负责人：职务： 四、检测费用与支付 本合同检测费按相关收费标准的xx%收取，再乘以实际发生检测数量，汇总实际发生的各项检测内容后，最终所得金额为本合同检测费用，结算以实际发生的为准，但不得超越控制价万元。每月按检测内容及数量支付至xx%，竣工验收付至85%，审计决算完成付至97%，余款在缺陷责任期后一次性付清(无息)。 五、双方责任 5.1甲方责任 5.1.1甲方按本合同第四条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及
文件，并对其完整性、正确性及时限性负责，甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行见证检测。 5.1.2甲方不为承包人派驻现场的工作人员提供驻场办公和试验室，承包人食宿，交通、通信等费用自理。 5.2乙方责任 5.2.1乙方在项目正式开工前须向甲方报送工程项目检测方案，工程实施中，严格按甲方审定的检测方案开展检测工作。 5.2.2乙方应按行业惯例及甲方提出的检测要求，进行见证检测，按合同规定的进度要求提交质量合格的检测资料，并对其负责。 5.2.3项目开工后，乙方必须设立驻地试验室的应当设立试验室，应根据施工、监理及甲方共同制定的详细进度计划，细化检测工作计划表，并严格执行。 5.2.4负责与监理单位一道督促施工单位及时自检。 5.2.5对于检测不合格的，乙方单位有权向施工单位发送整改（返工）通知单。累计三次出现检测不合格情况，乙方单位有权报请甲方对施工单位给予警告、通报批评、媒体曝光、经济处罚、不良行为记录等方式处罚。 5.2.6实时掌握工程进度，每周五向甲方提交周检测总结及下周检测安排。 5.2.7乙方交付检测资料及文件后，按规定参加有关工程质量的会议或检查，并根据检查结果对超出原定范围的内容做必要调整补充。乙方按合同规定时限交付全部检测资料及文件等。 5.2.8乙方应保护甲方可能有的知识产权，不得向第三人泄露、转让甲方提交的图纸等技术经济资料。如发生以上情况给甲方造成经济损失的，甲方有权向乙方索赔。 六、工程管理及违约责任 6.1项目开工后，甲方严格对照检测合同检查乙方单位的履约情况，乙方所报的项目负责人以及现场检测人员必须在整个施工工期内到位，未经甲方同意不得更换。 6.2项目负责人必须参加甲方组织的工程会议，确有特殊情况必须提前向甲
建设工程质量检测协议书 建设工程质量检测协议书（精选7篇） 建设工程质量检测协议书篇1 委托方(甲方)： 受托方(乙方)： 本合同为甲方委托乙方对进行，并支付相应的检测费用。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同遵守。 第一条甲方委托乙方进行检测工作内容如下： 检测工作内容： 1、常规建材检测(主要检测项目为：土工、砖、砼、砂浆抗压、砂、石、水泥、砼抗渗、防水材料、砼放射性、钢材等) 2、主体结构检测(主要检测项目为：钢筋保护层、植筋拉拔、主体变形观测、砼构件回弹、砼钻芯、砂浆强度、饰面砖拉拔) 第二条检测方法及标准 经双方共同商定，乙方根据国家或行业现行《施工质量验收标准》，对甲方委托的检测内容进行检测，详细检测标准和方法根据具体检测内容确定。 第三条甲乙双方的职责：
1、甲方职责： (1)甲方根据临桂区在建项目实际情况委托乙方进行相应的监督抽检，检测项目以甲方委托任务单为抽检依据; (2)在实施监督抽检工作中甲方享有检测结果的知情权; (3)负责协调受抽检项目方的现场准备工作。 2、乙方职责： (1)严格按照国家现行标准规范及本合同要求进行检测，为工程提供准确、科学和公正的检测结果，对检测结果的真实性负责; (2)服从甲方工作时间安排; (3)检测工作完成后3个工作日内乙方向甲方提交检测报告一式肆份; (4)负责提供等金额的税务发票。 第四条检测数量及费用： 1、检测数量： 的检测项目及数量按甲方要求进行检测。 2、收费标准：
按桂建检协[20__] 65号《关于印发〈广西建设工程质量检测和建筑材料试验收费项目及标准指导性意见〉》收取检测费。 3、检测费用由甲方一次或分次支付给乙方。具体支付方式和时间如下： 检测费由乙方打出对账单经双方确认，常规建材检测、主体结构检测项目以实际委托数量按季度结算; 第五条履行期限 本技术服务合同所约定的检测项目全部完成，检测费用全部结清，本合同自动终止。 第六条违约责任 1、乙方未按规定时间提交检测报告视为乙方违约，每延误1天，乙方向甲方交纳检测费用1‰的违约金。 2、甲方未按规定支付检测费的视为甲方违约，每延误1天，甲方向乙方交纳检测费用1‰的违约金。 3、若甲方单方解除本协议，甲方应按乙方已完成工作量支付乙方费用，同时，甲方应向乙方一次性支付检测费用总额30%的违约金。 4、若一方违约，应赔偿另一方所有损失包括但不限于经营损失、律师费、鉴定费、误工费、交通费等等，且另一方有权解除合同。 第七条双方确定，在本合同有效期内
建筑工程检测合同范本 甲方(委托人)：乙方(检测机构)： 根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本建设工程检测事项协商一致，签订本合同。 第一条、工程概况 工程名称：工程地址：建设单位：监理单位：施工单位： 第二条、检测项目 甲方委托乙方检测的检测项目包括(以打“√”为准) □建筑材料检测□主体结构工程检测 ☑建筑节能检测□空气检测 具体的检测项目为：建筑节能热工检测。 第三条、检测费用的核算与支付 1、工程量为____房楼，计____个单体，检测费用按省检测统一收费标准____元/栋的____折计费，共计金额____元。 2、合同价款支付方式为乙方提交检测报告后由甲方一次性付清。
第四条、检测报告的交付 (一)乙方交付检测报告一式三份，并对其准确性和可靠性负责。当甲方对部分检测项目的检测报告份数有特殊需要时，可另行约定。 (二)报告由甲方自行来实验室提取。 第五条、违约责任 (一)因甲方未履行义务而造成乙方无法按时保质地完成检测业务的，甲方应当承担相应的经济损失，并赔偿由此给乙方造成的损失。完成检测业务的时限由双方另行约定。 (二)检测项目属于现场检测的，乙方应在检测活动前____日通知甲方，甲方按照通知的日期配合乙方进场开展检测活动。因乙方未履行义务而造成甲方无法按时完成进度的，乙方应当承担相应的经济损失，并赔偿由此给甲方造成的损失。 第六条、其他约定事项 (一)本合同严格按《中华人民共和国合同法》执行，如有争议及改变内容，需经双方协商后解决，如通过诉讼解决，依法向____市人民法院提起诉讼。 (二)本合同签字之日起____个工作日检测完毕并提供合格的检测报告。 第七条、附则 本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。双方签字盖章后即生效。
工程质量检测技术服务合同 工程质量检测技术服务合同（精选篇1） 甲方： 乙方： 甲方的工程由乙方负责检测，特订立本合同。 第一条工程概况 _______________________________________ 第二条检测内容 1、检测项目内容：按国家有关规范规定对所需项目进行检测。水泥、石子、砂子、钢筋、焊件、型刚、撼砂、烧结普通砖、空心砖、多孔砖、砼空心砌块、白灰、陶瓷砖、含水率、砼配合比、砂浆配合比、砼试块、砂浆试块、防水砼试块、防水卷材、水、电、窗、锚栓拉拔、主体结构等项目。 第三条检测程序 一、原材料检测，由乙方每周一、四、六道甲方施工现场将受验样品取回进行检测； 二、现场检测，甲方须提前二天通知乙方； 三、每次取样或乙方现场抽样，甲方需填写检测委托书，明确样品的相关信息及检测要求； 四、乙方按规定时间出具检测报告，由甲方道乙方领取检测报告。 第四条检测时间及双方责任
1、甲方： （1）严格按照国家标准规范进行取样送试。 （2）现场检测时提供必要检测条件（如：水、电、现场等）。保证检测过程中试送人员安全必须接待送试员证件。 2、乙方： （1）严格按照国家标准规范工整、科学、准确即使的完成检测工作。 （2）现场检测过程中必须有可靠的安全措施，其事故责任自负。检测过程如遇争议，甲乙双方协商解决。 第五条检测收费标准如下 1、检测费用按260元∕米（砖混、框架）； 2、出现重复检测费用另外收取（收费标准件附表）； 3、检测费用收取方式：开工签订合同时，50000.00元∕栋；主体工程完工时，追加30000.00元；工程竣工、检测报告出具齐全，结清全部检测费用。 第六条其他 解决合同纠纷方式：双方协商解决，诉讼管辖法院为工程所在法院。 1、本合同双方签字、盖章后生效。 2、本合同一式两份，双方各执一份。 甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________ 法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________ _________年____月____日 _________年____月____日
工程建设质量检测合同 1. 合同背景 本合同旨在约定工程建设质量检测的相关事宜，确保工程的建设质量符合相关标准和要求。 2. 合同双方 本合同由两方共同订立： 甲方：[甲方名称] 乙方：[乙方名称] 3. 检测内容及标准 甲方委托乙方对工程建设进行质量检测，具体检测内容包括但不限于： •施工质量检测 •材料质量检测 •环境质量检测 •设备安装质量检测 •结构安全性检测
检测标准应符合国家和行业相关的标准和规范，并根据实际项目需求进行调整。 4. 质检周期和频率 根据工程的具体情况，乙方将制定合理的质检周期和频率，与甲方协商确定。 5. 检测报告 乙方将根据质量检测结果，及时向甲方提供详细的检测报告，报告内容应包括但不限于： •检测方法和过程 •检测结果及分析 •发现的问题和建议 甲方应对检测报告进行认真分析，并及时采取相应措施解决检测中发现的问题。 6. 合同期限及费用 本合同期限为起始日期至终止日期，具体期限由甲方和乙方协商确定。
乙方向甲方收取的费用为质检服务费，具体费用根据工程规模和检测内容确定，甲方应按约定时间和方式支付费用。 7. 保密条款 双方在合作过程中可能接触到对方的商业秘密和机密信息，双方应予以保密，并不得向任何第三方透露或使用。 8. 违约责任 任何一方不履行本合同约定的义务，应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、解除合同等。 9. 争议解决 双方在履行合同过程中发生的争议应通过友好协商解决，若协商不成，可提交至有管辖权的人民法院解决。 10. 其他事项 本合同未尽事宜，可由双方协商确定补充条款，并以书面形式作为本合同的附件，具有同等法律效力。
建设工程委托检测合同范本 随着建设工程检测业务的大幅度增加,检测单位数量也迅速增加,如何应用先进的信息化管理模式来为建设工程检测管理服务是一项当务之急的任务。那么建设工程委托检测合同怎么写呢?下面是由小编为大家整理的建设工程委托检测合同，仅供参考，欢迎大家阅读。 建设工程委托检测合同范文1 甲方(委托方) 乙方(检测方) 学校幼儿园工程进行检测，并依据《中华人民共和国合同法》以及对其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就本建设工程检测是想协商一致，签订本合同。 一、工程概况： 工程名称：如皋市外国语学校附属幼儿园结构类型：框架建筑面积：11658平方米 施工单位：南通大辰建设集团监理单位：如皋市规划设计院鉴证人员：汤友云 工程监督注册号：工程地址：位于如皋市政法路以西，如皋市检察院以北建设单位：如皋市外国语学校附属幼儿园项目负责人：朱建梅电话： 二、检测项目 甲方委托乙方检测的检测项目包括：见证取样检测、主体结构工程检测、建筑节能检测、建筑水电检测、墙体材料检测、防水材料检测、建筑门窗、饰面材料、室内环境检测、钢结构工程检测 三、检测程序 1、由甲方将受检产品送到乙方实施检测。 2、需乙方现场抽样，甲方需提前一天(扣除节日)通知乙方。 3、每次送样或乙方现场抽样，甲方须填写检委托单，明确样品的相关信息及检测要求。 四、检测收费：按实际建筑面值计算，计取标准为付费方式：
1、工程竣工验收结束后一次性结清。 2、甲方对检测项目费用有异议的，应及时与乙方协商，但不得拖延其他无意义项目检测费用的支付。 五、甲方的权利和义务 1、甲方不得将同一单位工程中的同一类型检测项目委托其他检测机构进行检测。 2、甲方应于检测活动开始前日内向乙方提供与本检测业务有关的资料及文件，并对资料的可靠性负责。 3、甲方委托检测前，应将见证单位及见证人员以书面形式通知乙方，鉴证人员发生变更的，甲方应及时书面通知乙方。 4、在委托见证取样类样品检测前，甲方应填写检测委托单。委托单应采用乙方统一样式，并经见证人员和取样人员当场签字确认。 5、检测项目属工程类检测的，甲方应提前通告乙方。见证人员应对工程现场检测进行见证，并在现场检测原始记录上签字确认。 6、甲方应当负责与本工程检测业务有关的第三方的协商，为乙方提供必要的外部工作条件。 7、甲方不得以任何方式要求乙方出具学家检测报告。 8、对在建筑工程的各类检测数据有知情权，合同执行过程，可随时查询。 9、从乙方获取工程检测咨询服务的权利。 六、乙方的权利和义务 1、乙方应向甲方提供与本工程检测业务有关的资料，包括建设工程检测资质证书，计量证书的复印件。 2、乙方承诺与行政机关、法律法规援权的具有管理公共事务职能的组织以及本工程相关的设计单位、施工单位、监理单位无隶属关系或者其他利害关系。 3、乙方应在甲方通知的日期进场开展检测活动。但如检测现场或样品不具备检测条件或跟委托不符等情况导致检测无法进行的后果由甲方自行承担。 4、乙方现场检测时应遵守工程安全管理及其他工程现场管理制度。
建筑工程质量检测费用协议 本协议由甲方（以下简称“业主”）与乙方（以下简称“检测机构”） 共同订立，双方本着公平、公正、公开的原则，在真诚合作的基础上，就建筑工程质量检测费用事宜达成一致，共同遵守以下条款：第一条检测项目及标准 1.1 甲方委托乙方对其所建工程进行质量检测，涵盖项目主体结构、施工材料、工程质量等方面。 1.2 乙方应按照国家相关标准、规范、法律法规以及行业惯例进行 检测，并提供专业的检测报告。 第二条费用支付 2.1 检测费用根据以下方式计算： （1）根据检测项目数量进行费用核算； （2）根据检测项目的复杂程度与工作量进行费用核算。 2.2 双方达成协议后，甲方应按照以下约定的费用支付方式进行支付： （1）甲方应预付五成的检测费用到乙方指定账户； （2）甲方应在验收合格后的五个工作日内完成余下费用的支付。 第三条检测报告 3.1 检测报告应具备以下要求：
（1）真实准确地反映工程质量状况； （2）按时提交，确保业主按计划进行工程进展； （3）清晰明了，易于理解。 3.2 如因乙方的过失导致检测报告不符合要求，乙方应按照实际损 失向甲方进行赔偿。 第四条合作终止 4.1 若发生以下情况之一，本协议将被终止： （1）甲方与乙方协商一致解除合作； （2）检测项目完成后。 4.2 若因乙方违约导致合作终止，乙方应向甲方退还已支付的检测 费用并承担相应的违约责任。 第五条保密条款 5.1 双方应互相保守对方交付或披露的商业秘密和技术资料，未经 对方书面同意，不得泄露给第三方。 第六条法律适用和争议解决 6.1 本协议的签署、生效、履行和解释均适用中华人民共和国法律 法规。 6.2 双方因履行本协议发生争议的，应友好协商解决；如协商不成，申请人可将争议提交至乙方所在地人民法院解决。
建设工程质量检测收费合同 建设工程质量检测是保障工程质量的重要环节，而建设工程质量检测收费合同则是确保检测工作的顺利进行和合理收费的重要依据。本文将从合同的必要性、合同的内容和合同的执行等方面探讨建设工程质量检测收费合同的相关问题。 首先，建设工程质量检测收费合同的存在是必要的。合同是一种法律文件，具有法律效力，能够明确各方的权利和义务，保障各方的合法权益。在建设工程质量检测中，合同能够明确双方的权责关系，规范检测工作的进行，避免纠纷的发生。同时，合同还能够规定收费标准和支付方式，确保检测机构能够合理收费，避免不正当收费的情况发生。 其次，建设工程质量检测收费合同应包含的内容主要有以下几个方面。首先是双方的基本信息，包括检测机构和委托人的名称、地址、联系方式等。其次是检测工作的具体内容和标准，包括检测的范围、方法、要求等。再次是收费标准和支付方式，包括检测费用的计算方法和支付的时间、方式等。最后是合同的履行和违约责任，包括双方的义务和责任、违约的后果等。通过明确这些内容，能够确保检测工作的进行和费用的合理收取。 此外，建设工程质量检测收费合同的执行也是非常重要的。在合同的履行过程中，双方应本着公平、公正、诚实信用的原则进行合作。委托人应提供真实、准确的信息，配合检测工作的进行；而检测机构应按照合同的约定进行检测工作，确保检测结果的真实可靠。同时，双方应按照合同的约定支付和收取检测费用，避免费用纠纷的发生。如果一方违约，应承担相应的法律责任。 然而，在实际操作中，建设工程质量检测收费合同也存在一些问题和挑战。首先是合同的制定和签订过程中存在的信息不对等问题。由于建设工程质量检测涉及专业知识和技术，委托人往往对检测工作的具体要求不够了解，容易被检测机构误导或误解。其次是合同的履行和执行过程中存在的监督不力问题。由于建设工程质
工程检测委托合同范本(精选3篇) 篇一：工程检测委托合同范本委托方： 检测方： 签订地点： 签订时间：年月日 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规、部门规章、行业规范之规定，本着双方自愿、平等协商，就甲方委托乙方检测事宜，达成以下协议，以兹共同遵守。 第一条工程项目基本信息 1、工程名称： 2、工程地址： 3、设计单位： 4、建设单位： 5、施工单位： 6、建筑内容： 第二条检测事项 检测内容：该工程所涉及的检测项目为：原材料、中间产品及工程实体质量检测。 第三条检测数量 水利检测数量根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》、《水利水电建设工程验收规程》等有关规范、规程和国家法
律、法规、质量条例进行取样。 第四条检测时间 检测时间从开工日期到完工日期。 第五条检测费用及付款方式 1、检测费：按工程实际造价 %作为该工程的检测费用。 2、付款方式：合同签订之日起5个工程日内支付乙方预付款：人民币：￥整剩余款项根据工程进度，分两次支付，每次支付人民币：￥万元整，乙方检测工程完成提交最后一次检验报告之前，甲方须结清乙方全部检测费用。 第六条甲、乙双方的义务 1、甲方的义务： 甲方应指派专人协助配合乙方的检测工作，为乙方的检测工作提供必要的支持。 甲方应如实填写委托登记单，提供委托单位全称、与图纸相符的工程名称、建筑面积、层数、结构类型等委托信息;依据各种材料相应规范、标准，提供送检试件或样品代表的批量及数量、样品代表的母体部位、施工时间，见证人等相关信息，信息必须准确无误，以便乙方出具相应的检测报告。 甲方委托检测的试件或样品应符合标准规范规定的检测要求，送检数量应符合标准规范规定的批量要求;应保证送检试件或样品的时限性，对样品的代表性、真实性和有效性负责。实际有见证这样的，见证人对样品的代表性、真实性和有效性负责。
建设工程质量检测合同 委托方：_____________________________________ (以下简称甲方) 服务方：芜湖市建昌工程质量检测中心有限公司(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量检测管理办法》等有关法律、法规的规定，为满足工程建设的需要，甲方的______________________工程材料质量委托乙方进行检测。经协商，双方达成如下协议： 一、甲方 1、提供符合《安徽省建设工程质量检测规程》要求的取样人、见证人名单 及联系方式，配合乙方做好本协议范围内取样人、见证人的认定工作；提供取样方案与送检计划。 2、按照相关的规范标准，做好施工现场样品的抽取，及时送交乙方进行检 测，并对样品的真实性负责。 3、认真填写检测委托单的相关内容，凭乙方出具的检测委托回单取检测报 告，并及时支付相关的检测费用。 4、现场检测时提供必要的协助。 二、乙方 1、严格按照现行的国家及行业相关标准进行检测，确保数据准确；及时提 交检测报告，并对报告的相关内容拥有解释权。 2、执行《安徽省建设工程质量检测规程》。 3、拥有检测完毕样品的处理权。 4、不对甲方提供的信息错误造成的损失承担责任。 5、向甲方提供相应的资质证书材料及其他相关的证明材料。 三、检测程序 1、由甲方将受检样品送到乙方实施检测。 2、需乙方现场抽样，甲方须提前一个工作日通知乙方。 3、每次送样或乙方现场抽样，甲方需填写检测委托单，明确样品的相关信 息及检测要求。
四、检测费用按省建设厅与省物价局联合制定的收费标准执行。 五、付款方式 1、合同签订后，甲方预付乙方检测费用______元，试验费用不足时，甲方 继续补交，完成全部检测内容并提交检测报告时，付清所有检测费用。 六、补充条款 1、 2、 七、争议解决 检测争议由双方协商解决，协商不成时按照下述方式解决 1、双方协商解决； 2、协商不成，向当地仲裁委员会申请仲裁； 3、对仲裁结果不服的，可向地方人民法院提起诉讼，由地方人民法院依法 判决。 八、其他 1、本协议自双方签订之日起生效，检测工作结束并结清检测费用，本协议 即告终止。 2、本协议未尽事宜由双方协商解决。 3、由于甲方未及时缴费造成实验报告不及时，由甲方承担相应责任。 4、本协议一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。 甲方单位（盖章）乙方单位（盖章） 代表人：代表人： 电话：电话： 年月日年月日 开户银行：_________________________________________________ 账号：_________________________________________________
建设工程检测合同 （示范文本） 合同编号： 签订地点： 签订日期：年月日 苏州市工程质量检测行业协会制定
第一部分合同协议书 委托方（全称）：苏州吴中区置地有限公司 受托方（全称）：苏州市建设工程质量检测中心有限公司 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，合同双方就三村安置小区项目的建设工程质量检测技术服务内容、工作条件、费用支付、违约责任等事宜经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，达成如下协议，签订本合同，由签约各方共同恪守。 一、工程概况 1. 工程名称：三村安置小区 2、工程建设地点：********************* 3、工程类别： 民用建筑 工业建筑 安装工程 装饰工程 市政工程 园林绿化工程 房屋修缮工程 轨道交通工程 □其他 4、计划开工时间：2020年07月05日 5、计划竣工时间：2022年11月05日 6、工程面积、结构型式：总建筑面积168888m2，框架剪力墙结构、地下二层 7、承包商：***************** 8、监理单位：***************** 9、质监单位：吴中区工程质量监督站 10、工程投资金额（万元）：9000 二、委托检测的内容： 见证取样类材料 地基基础 结构工程 建筑水电 建筑幕墙与门窗 建筑节能 市政道路 室内环境 沉降、基坑监测 防水材料 建筑智能 绿建专项 工程质量鉴定 装饰材料 人防检测 防雷检测 其他相关检测
三、质量标准 工程检测采用国家、行业或地方现行有效的标准规范。 四、检测费用及支付方式 1、本工程检测费用暂定总额为人民币560000元，（大写）伍拾陆万元。 2、检测费用结算方式： 单价包干； 总价包干； 其它：××××× 以单价固定的方式计算检测费的，具体计算方式为检测数量乘以检测项目费用单价，费用单价以《苏州市工程质量检测行业工程质量检测和建筑材料试验收费参考价》中的计费单价为准。 以总价包干方式计算检测费的，双方就本工程检测不再调整检测费用（因委托方原因造成重复检测或者额外增加检测的除外）； 未列入收费参考价表中的检测项目的计费，由双方参照周边地区同类项目计费情况共同协商确定。 3、检测数量以实际发生的委托单检测报告为准。双方约定检测费用由【苏州吴中区置地有限公司】支付。 4、检测费用结算 单价固定，其中： 检测内容A 按照上述计费标准的 %收取； 检测内容B 按照上述计费标准的 %收取； 检测内容C 按照上述计费标准的 %收取； 检测费用＝检测内容A数量×单价×折扣+检测内容B数量×单价×折扣+检测内容C数量×单价×折扣+委外检测数量×单价 本检测费用指含税金额，增值税税率为_6%_。 5、费用支付，双方协商确定费用支付采用下述方式【①】 ①委托方在委托检测样品时，支付检测费用的【50%】，提取检测报告时核对确认工作量，并再支付检测费用余款【50%】。 ②自本合同签订之日起，每 1 个月结算一次费用，受托方向委托方出具委托费用清单，委托方在收到费用清单之日起十五日内审核确认并支付确认的检测费用。委托方未按约定时间支付检测费的，则受托方可暂停后续检测工作或暂停提供后续
建设工程质量检测委托合同 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，特订立本合同，以资共同遵守。 第一条委托检测内容及价格 2.结算方式： 如非因甲方设计变更，则本工程总价按上述总价一次性包干，不作任何调整;如因甲方设计变更造成建筑面积变更的，则按上述对应综合单价进行调整结算(即最终施工图纸如与上述面积不一致，则最终结算价=最终施工图纸标准的建筑面积____本合同综合单价) 第二条委托检测时间 1.委托开始时间：年日(具体以甲方项目实际开工时间为准); 2.委托结束时间：____年____月____日(具体以本项目整体竣工验收通过并取得本项目整体工程竣工验收备案表为准); 3.委托期限：日历天(具体以实际工期为准)。 第三条质量要求 1.乙方须在本项目整个工程建设过程中根据甲方以及相关规范要求要求完 成本项目现场及实验室内的各项检测工作，并按时、按量提交对应检测报告。
2.乙方须按照相关规范要求及政府职能部门、甲方等要求提交各项检测报告，承诺检测质量符合相关规范、规定的要求，并确保本项目建筑工程材料检测、保温节能监测、门窗六性检测、环境检测等通过甲方验收以及本项目所在政府相关职能部门(包括但不限于质监站)的验收。 3.乙方须确保杭州市城建档案馆接受本项目提交的工程相关资料、验收整改回单等所有文件。 第四条付款方式 1.乙方完成本项目整体±0.00以下相关试验及实体检测，提交完整试验报告，经甲方验收确认合格(以甲方加盖公章确认的合格证明文件为准)，且甲方、监理单位及相关政府部门完成本项目±0.00以下结构验收并确认合格(以验收各方加盖公章确认的合格证明文件为准)后个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的 2.乙方完成本项目主体工程中间结构验收相关试验及实体检测，提交完整试验报告，经甲方验收确认合格(以甲方加盖公章确认的合格证明文件为准)，且甲方、监理单位及相关政府部门完成中间结构验收并确认合格(以验收各方加盖公章确认的合格证明文件为准)后个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的 3.乙方完成本项目整体工程竣工验收所需试验及实体检测，提交完整试验报告,经甲方验收确认合格(以甲方加盖公章确认的合格证明文件为准)，且甲方、监理单位及相关政府部门完成整体工程验收并确认合格(以验收各方加盖公章确认的合格证明文件为准)，且甲乙双方完本委托检测费用结算后____个工作日内，
建设工程检测合同10篇 建设工程检测合同1 甲方（委托人）：_________________ 乙方（检测机构）：_______________ 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程资料管理规程》、《北京市建设工程质量检测管理规定》等法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致，签订本合同。 第一条工程概况 1．1工程名称：__________ 1．2工程地点：__________ 1．3结构类型：__________ 1．4监督单位：__________ 1．5开工日期：__________，竣工日期：__________ 1．6其他：__________ 第二条检测项目 甲方委托乙方的检测项目： □见证取样检测□主体结构工程检测□地基基础工程检测 □钢结构工程检测□建筑幕墙工程检测□室内环境检测 □其他：
第三条检测依据 检测依据为现行有效的国家、行业及北京市相关标准。 第四条检测费用的结算方式 4．1双方同意按照实际发生检测项目及数量计算总检测费。 4．2检测费按每月进行结算，并由乙方提供检测费结算单，甲方需在接到结算清单15日内支付检测费。逾期支付费用的，每日按支付费用的______%向乙方支付滞纳金。 4．3本工程的检测费末次结算通知发出后，甲方需在90天内办理最终检测费的结算，逾期支付，则向乙方每日支付检测费的0．5%作为滞纳金。 4．4甲方对检测项目及费用有异议的，应及时与乙方进行协商，但不得以各种原因拖欠检测费用。 4．5甲乙双方签订好合同后，甲方应给乙方预付款。 4．6其他付款方式： _________________________________________________。 第五条甲方的权利义务 5．1甲方须向乙方提供委托检测的工程概况，并制定该工程的试验计划。 5．2甲方应对样品的真实性、代表性负责，同时详细填写检测委托单。 5．3委托检测前，甲方应将甲方代表、见证单位和见证人员以书面形式通知乙方。上述人员发生变更时，甲方应及时书面告知乙方。 5．4委托“见证”检测前，甲方必须提供“见证取样和送检见证人告知书”，送“见证”检测样品时附“见证记录”。
建设工程检测合同 建设工程检测合同1 委托方(以下简称甲方)： 受托方(以下简称乙方)： 经甲乙双方友好协商，甲方的工程质量及原材料检测，由乙方负责检测，特订立本合同。 一、双方的主要义务： 1、甲方的主要义务： (1)按照本合同约定支付费用； (2)指定取样、送样、见证取样人员保证样品取样符合有关标准的规定并保证样品的真实性； (3)现场检测时提供必要的协助。 2、乙方的主要义务： (1)按期完成甲方委托，按期提交检测报告； (2)严格按国家规范、标准进行检测，确保数据公正、准确，必要时提供检测方案； (3)对甲方的技术信息进行保密； (4)向甲方提供必要的检测咨询服务 二、检测范围：
1、市政检测 2、常规检测 3、桩基检测(以实际委托项目为准) 三、检测程序： 1、由甲方将受检产品送到乙方实施检测或现场检测二种。 2、如需乙方现场抽样，甲方须提前一天(扣除节假日)通知乙方。 3、每次送样或乙方现场抽样，甲方需填写检测委托书，明确样品的相关信息及检测要求。 四、履行方式及期限： 本合同的的履行期限自年月有检测费。 五、收费标准、合同价款和支付方式： 1、工程常规检测收费：按江苏省物价局、江苏省建设厅《关于核定(江苏省建设质量检测和建筑材料试验收费标准)的通知》文件规定的收费标准的_80%结算。 2、桩基检测按如下价格计费：(以下价格不包括现场道路、地基、桩头处理等) 3、其他： 4、检测费支付方式： 六、争议解决 履行本合同如发生争议，应通过友好协商解决。如协商解决不成，通过法律途径或进行仲裁解决。
七、其他 1、本合同自双方代表签字盖章之日起生效，自双方的主要义务履行完毕之日起终止。 2、本合同未尽事宜由双方协商解决。 3、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。.. 甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日 _________年____月____日 建设工程检测合同2 第一部分建设工程检测合同 委托人（以下简称甲方）检测机构（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、国家及本市有关建设工程检测管理的法律法规、部门规章、规范性文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程检测事项协商一致，签订本合同。 一、甲方委托乙方检测的工程概况如下：工程名称：工程工程规模：工程性质：建设单位：设计单位：监理单位： □房建□市政□轨道交通□其他