| 网站首页 | 工程新闻 | 资料论文 | 工程下载 | 工程图片 | 合作网校 | 造价论坛 | 人才查询 | 造价
网址 | 留言 | 帮助 |
您现在的位置：工程造价信息 >> 资料论文 >> 工程造价 >> 工程索赔 >> 资料论文正文
龙滩水电工程施工的索赔和反索赔热【字体：小
大】
龙滩水电工程施工的索赔和反索赔
载入中
关键词：水利水电合同索赔管理
摘要：在龙滩水电工程中，合同管理是整个项目管理的核心，在业主、监理方面，建立健全了既按国际惯例又符合中国国情的行之有效的合同管理机构，人员配备充实，层次分明。恪守合同是签订施工合同双方当事人的共同义务，索赔是双方当事人各自享有的权利。认真做好索赔和反索赔管理工作，依法保护自身利益，每一个工程既求完美，又求满意，这是双方唯一的目标。
Claim and Counter Claim on the Construction of Longtan Hydropower Project
by Miao Chengxun
（Longtan Hydropower Development Co.，Ltd，530023 Nanning ,Guangxi）
Key words: water conservancy and water power， contract，claim，management
Abstracts: Contract management is a core of the whole project management in Longtan hydropower project. The owner and supervising companies have set up an effective organ with sufficient p ersonnel and clear management levels which conforms both to the international convention and Ch inese national condition. Strictly following up with construction contract is a common duty fo r both sides of contract, and claim is the right enjoyed by both sides. Earnestly completing t he management work of claim and counter claim, protecting legally one’s own benefits in a bid to make each project perfect and satisfied is the target for both sides.
龙滩水电站位于红水河上游广西壮族自治区天峨县境内，是以发电为主，兼有防洪、航运等综合效益的特大型电站。
经国家计委批复的龙滩水电站工程总投资为2429105万元，其中枢纽建筑物总投资为1884002万元（静态投资为1575536万元，价差预备费为0，建设期贷款利息为308465万元），水库淹没处理补偿总投资为545104万元（静态投资为461565万元，建设期贷款利息为83539万元）。
为了加强龙滩水电站工程实施过程中的投资控制与管理，提高股东方的投资效益，合理确定工程预期成本，并结合龙滩水电站工程的具体情况，龙滩水电开发有限公司还编制了《红水河龙滩水电站工程执行概算》。
在龙滩水电工程中，合同管理是整个项目管理的核心，在业主、监理方面，建立健全了既按国际惯例又符合中国国情的行之有效的合同管理机构，人员配备充实，层次分明。监理合同规定每个监理部各自都应有合同管理部，应配备专职的造价控制监理工程师，对工程建设合同费用、工程造价进行有效的控制，从事合同和造价管理的监理人员必须具有相关专业的国家有关部委或其主管部门颁发的上岗资格或执业资格证书，并具有8年以上的相关专业工作经验。龙滩水电工程还聘请了博莱克·威奇国际公司(BLACK & VEATCH INTERNATI ONAL COMPANY)进行工程咨询。同时，龙滩水电工程为了解决合同争端，力争将合同纠纷解决在工地上，作为诉诸仲裁前的最后一次协商，在合同中规定了业主和承包商应在签订协议书后，按合同规定共同协商成立争议调解组，并由双方与争议调解组签订协议。争议调解组由3(或5)名有合同管理和工程实践经验的专家组成，专家的聘请方法可由业主和承包商共同协商确定，亦可请政府主管部门推荐或通过行业经济合同争议调解机构聘请，并经双方认同。由于实行了有效的合同管理，龙滩水电工程自开工以来至今还没有发生一次合同纠纷诉讼案件。
在龙滩工程建设施工中，业主始终以控制工程造价、节约工程投资为己任；相反，承包方以其自身的效益最大化为目标，合同签订以后的施工索赔和反索赔工作成为矛盾的焦点。
一、施工索赔发生的原因及引用条款
引起施工索赔的原因很多，一般可归纳为以下几种：
1．风险引起的索赔。包括合同风险、政治风险、经济风险，如爆发战争、物价暴涨、恶劣的自然条件、施工现象条件复杂、货币汇兑风险、法规变化等等。龙滩水电工程由于后法规的影响导致的索赔比较突出。后继法规是指合同签定后国家及有关部门新出台与工程建设相关的法律、法规。
2．施工条件变化引起索赔。在工程施工过程中，不可避免地出现新的客观变化，尤其是设计变更，水利水电工程周期长，特别是像龙滩水电这样的大型工程，由于设计部门前期经费有限，勘测手段、技术落后，导致前期设计深度低，再由于龙滩水电站复杂的地质条件和紧凑的结构型式，就使得施工中设计变更频繁。由于承包商的报价是以原招标设计文件和图纸为基础计算的。设计变更影响了承包商的报价费用，承包商就要求重新估价，并伴随工期延长的索赔。
3．工程量变化引起索赔。实际施工时完成的工程量往往与设计工程量有出入。龙滩水电工程主体合同条款明确规定当合同价变更增减超过15%时，允许对有效合同价进行调整，引起合同价变化的原因就是工程量变化。龙滩水电工程的施工合同还规定了合同中关键项目的工程量增加或减少超过20％，属于变更。承包商通过以下三个方面的经济补偿获得索赔，第一是承包商施工机械设备的失调造成的损失，由于承包商在投标时，采用的是合同文件中所述的工作量和施工要求，确定的应配备的施工设备的数量。种类、型号，并按此计划组织了定货、运输及进场，而工程量的大量增加，势必要求增加新型号的施工机械，或增加原有机械设备的数量，就引起承包商的计划外投资，扩大了工程计划成本。如果工程量大量削减，则引起部分原有设备的窝工，甚至弃置不用，形成了浪费，导致承包商亏损。同样，工程量的变化，还使承包商已准备好的建筑材料的数量变化，引起索赔；第二，由于工程量变化引起原定工期的变化，从而引起工期延长或赶工，涉及工程费用的增加，引起索赔；第三，由于上述两种情况的直接影响，施工间接费也发生了变化，从而引起索赔。
4．施工拖期引起索赔。在大型水利水电施工中，由于天气、水文、地质等影响，工程拖期的因素也较多，承
包商往往强调业主的责任，当承包商额外的开支得不到补偿时，引起索赔要求，包括工期延长索赔。设计图纸拖交索赔、业主风险索赔、暂停施工索赔。工期延期可分为可原谅的延期和不可原谅的延期，工程师的职责是对承包商提出的工期延误和费用进行合理的分析，把可原谅延期产生的费用计算出来。
5．由于工期赶工（加速施工Acceleration）引起的索赔。当工期滞后，业主认为该工程的推迟完工将给自己带来重大的经济损失以及政治影响时，或由于此部分工程推迟完工导致一系列工程的拖期时，业主宁可采用赶工的措施，指令承包商投入更大的人力、设备，或采取加班施工的办法，挽回已失去的工期，当然，这引起了承包商的索赔。龙滩水电工程I、II标截流处在关键线路上的左右岸导流洞、高边坡开挖工程，由于导流洞内塌方频繁及岸坡开口线外移等其它原因，致使工期滞后，为了确保截流日期不变，给承包商下达了赶工指示。经过业主、监理和承包商的共同努力，最终达成共识并实现了 2003年11月6日计划工期胜利截流。
6、工程项目建设承发包管理模式变化
当前的建筑市场，工程项目建设承发包有总包、分包、指定分包、劳务承包、设备、材料供应承包等一系列的承包方式，使工程项目建设承发包变得复杂和管理模式难度增大。当任何一个承包合同不能顺利履行或管理不善，都会影响工程项目建设的工期、质量和数量，继而引发在工期、质量、数量和经济等方面的索赔。如设备、材料供应商不按工程项目施工和设计要求按时提供设备、材料的质量、数量和规格型号，工程就不能按业主或设计和规范要求施工，因而影响工程项目建设的进度和质量。如业主不按合同约定支付总包方的工程款，总包方就不可能按合同约定给分包方支付工程款，分包方就不能如时给设备、材料供应商支付设备、材料购买费，这一系列的合同违约，直接影响工程项目建设的质量、数量和工期，最终导致业主、总包方、分包方、设备材料供应商相互间的索赔。
7．其它如业主违约、未按规定时间提供施工场地、不按规定日期支付工程款等等。龙滩水电工程承包商提出的索赔，一是当地农民的干扰施工（如塘英营地和南丹转运站及南丹转运站小场公路），影响工期；二是业主提供的条件如供水、供电，或由业主指定的当地材料如砂石料、粉煤灰等在质量、数量上不能满足要求。
由于工程项目建设周期长，复杂多变，使施工索赔变得复杂广泛。根据工程建设的特点和索赔的内容，施工索赔大致有以下几方面：
1、索赔的当事人（施工合同是签订的当事人）即业主与承包商之间的索赔。按施工合同当事人可分为：承包商与业主，承包商与分包人，分包人或承包商与设备、材料供应商之间的索赔。若工程买有保险，承包商或业主与保险公司也可能发生索赔。
2、承包商对业主的索赔和业主对承包商的索赔（一般称反索赔）。
3、工程索赔和费用索赔。
4、不可抗拒的风险和不可预见因素的索赔。
5、施工合同内索赔和施工合同外索赔，道义索赔等等。
恪守合同是签订施工合同双方当事人的共同义务，索赔是双方当事人各自享有的权利。但索赔并不是满天要价和任意赔偿，索赔是“边缘科学”，科学就是尊重客观规律，就是以合同为依据，实事求是，按客观事实
办事。因此，施工索赔应站在客观公正的立场，以实际发生的成本费用赔偿为原则，遵守时效性，超过双方约定的索赔期限，受损害的一方无权提出索赔要求。如在合同中规定“索赔事件发生后7天内承包商向业主提出索赔申请。”这说明承包商向业主提出索赔申请必须在索赔事件发生后的7天内提出，超过7天提出索赔是应该无效的。
施工索赔是一项知识及技术面广，复杂细致的工作，不但要善于发现和把握索赔的机会，还要善于收集、整理与施工索赔有关的依据和资料，如承发包双方依法签订的施工合同和相关的法律、法规以及施工图、施工组织设计、招标文件、图纸会审纪要、设计变更通知单、施工现场签证、施工进度表、施工备忘录、有关工程的工程照片、隐蔽记录、验收证明书以及业主指派的施工现场工程师的指令书和双方来往的书信等等，熟悉和了解施工现场，参加必要的工程例会。更重要的是会处理索赔，分清那些属于施工中的索赔，在什么情况下可以索赔，怎样计算索赔，及时提出索赔报告。
二、反索赔及其管理
提起索赔，人们往往仅认为是施工单位向业主单位的索赔。实际上，在项目管理过程中，业主向承包商提出索赔的情况也很多。当前，工程施工中的索赔与反索赔问题，已引起越来越多的项目业主的重视。
习惯上，我们把承包商向业主提出的补偿自己损失上权利要求称作“施工索赔”（包含经济索赔工期索赔），而把业主向承包商提出的索赔，通常情况下业主对承包商的索赔要求进行评议和批评，指出其不符合合同条款的地方，使其索赔要求被全部否定或去除索赔计价中不合理的部分，称作反索赔。由于龙滩水电工程生产关系的复杂性，既有众多承包商和业主之间的施工索赔和反索赔，也有分包商与总承包商之间的施工索赔和反索赔，它们之间既有联系也有影响。国际惯例的索赔是正常的合同管理业务，大量的、方方面面的书面索赔文件成了龙滩水电独特的景观，从2001年主体工程正式开工以来的几年中，仅业主收到的承包商索赔及变更函，就有近千封之多。
通常情况下，反索赔的目的除了对承包商的索赔要求进行评议和批驳，指出其不符合合同条款的地方，使其索赔要求被全部否定或去除索赔计价中不合理的部分，从而大量压低索赔金额外还有一个目的，就是合同条款赋予的权利，对承包商违约的地方提出索赔要求，维护自身的合法权益。
龙滩工程合同规定，在履行合同过程中，承包商发生合同约定的九项为之一者属承包商违约，由于承包商违约引起的工期延误应由承包商按合同条款的规定支付逾期违约金。如果属承包商原因造成的工程或部分工程质量问题或隐患造成损失，应由承包商承担相应损失的赔偿。此就是说，业主可以向乙方提出的索赔。在此类索赔中，业主往往处于主动地位，可从应付工程款中扣除，甚至可以用留置乙方材料设备的方法作为抵押。
反索赔一般分为三种：
1．工程拖期反索赔。合同中已明确规定了工程竣工日期，除在合同执行中业主代表已批准的延长工期外，乙方必须在合同规定日期内完成合同规定的内容。否则，业主就会提出索赔。土建工程施工进度拖后是常见的现象，原因也是多方面的，关键是拖期以后，责任的确定。只有工程拖期的责任在承包商一方，例如开工拖后，设备材料进场晚，施工人员不足，施工组织管理不善等。业主有权向承包商提出反索赔。若工程拖期是由于客观原因引起，不是承包商的责任，例如天灾、工程所在地政治动荡等，则业主不能向承包商提出反索赔。这种性质的拖期，一般称作“可原谅，但不给经济补偿的拖期”，业主应给承包商延长工期，但不给予经济补偿。
2．施工缺陷反索赔。合同条款规定，如果承包商施工质量不符合施工技术规程的规定，或使用的设备和材料不符合合同规定，或者在缺陷责任期满以前未完成应进行修补工程时，业主有权向承包商追究责任，要求补
偿业主所受的经济损失。如果承包商在规定的期限内仍未完成修补缺陷工作，业主有权向承包商提出反索赔。这类索赔通常表现为，要求乙方对有缺陷的产品进行修补；要求乙方不能通过验收的产品进行返工；要求乙方在规定的时间内修复存在质量问题的工程等。
3．其它损失反索赔。除上述两种之外，由于承包商的过失造成业主的经济损失等。
在龙滩水电工程大坝进水口的砼浇筑过程中，一段时间该部位的砼浇筑明显滞后，业主发现是由于承包商的拌和楼经常停机，混凝土浇筑入仓手段明显不足等，是这些原因影响了浇筑速度，造成工期延误，业主和监理多次召开整改会议，并保留向承包商提出索赔权利。
最后，工程保修款。工程保修款是工程竣工阶段后的保修制约，当保修期内工程质量有问题时，业主通知乙方限期内修理。否则，业主可以请其他人员修补，并预扣乙方的保修款支付外请人员进行修补的一切费用。
上面谈的是有关业主索赔方面的管理，下面谈谈项目业主的反索赔管理，即索赔的预防与反击。在索赔管理策略上表现为防止被索赔，使对方找不到索赔的机会，在工程管理中体现为签署严密的合同条款，避免己方违约。反索赔分为预防性反索赔和反击性索赔。预防性反索赔又包括签定有利于自方的合同；认真履行合同，防止自己违约；发现自己违约，应及时补救，减少损失；双方都有责任时，首先提出索赔，反击性反索赔包括反驳对方的索赔要求；用提出索赔平衡索赔。
三、龙滩工程的索赔和反索赔的实践和体会
1、加强合同管理，控制合同变更，减少索赔费用
水利水电建筑安装工程承包合同，是发包方和承包方为完成商定的建筑安装工程，明确相互权利、义务关系的协议。为维护签约双方的经济利益，应对索赔制订详细、周密而又具体的规定，对报送索赔事项的时间界限也应提出具体要求，一旦超出时限将无权提出索赔。合同一经签订，则甲乙双方都必须信守，平等诚实，严格按合同条款的规定执行，避免因违反合同规定而发生索赔事件。否则，一旦给对方造成经济损失，都应该予以补偿。
在招标前，要根据招标项目准备工作的实际情况及项目所处的内、外部环境，考虑合同形式。由于水利水电建设工程工期长、干扰事件多，合同管理极为复杂繁琐，在承包合同中，要明确合同内容和范围及合同文本界限，资料齐全，文字严密，不可含糊其辞，使对方无空子可钻，保证合同顺利履行。在订立合同时，对工程项目造价的变动影响因素，要进行详细而周到的考虑，尽量减少因合同文件缺欠而造成索赔，对工程造价产生不良影响。在合同实施过程中，加强监督、跟踪检查，发现问题，及时纠正，使工程造价达到有效控制。
2、认真进行建设项目的工程造价管理
建设工程造价管理，是建设经济领域中的重要组成部分。随着社会主义市场经济体制改革的不断深化，人们对工程造价管理的认识也在逐步加深。为了适应商品经济和现代化科学管理的发展，在工程项目建设过程中避免索赔事件的发生，必须加强对工程造价的管理。
3、严把工程质量和进度关
在工程承包合同中要明确工程质量的评定标准和依据，并在工程建设过程中严格执行。要综合考虑施工组织管理、施工技术、施工企业人员和机具设备等情况，以及各种自然环境、气候条件等因素的影响，制定
切实可行的施工工期，并对该工期能够得到顺利实施，订立明确的各种保障条款和奖惩措施。将工程索赔事件和工程进度计划的执行情况等同看待。
4、合理进行反索赔
在工程项目建设过程中，承包商不履行或不完全履行合同约定的义务，或是由于承包商的行为使业主受到损失，业主为维护自身的利益，应积极进行反索赔。
5、预防索赔的措施
加强工程的风险意识，及早了解自然界和社会的风险来源的可能性，尽早采取措施，防患于未然。最好是在设计及招标阶段，尽可能地将地质情况探明清楚，设计工作本身一定要细，尽量避免因勘察失误而影响工程。
进行优化设计，提高设计的水平和质量，尽可能避免因设计出错影响工程。设计过程中考虑的周全，也可消除施工中因不合理设计造成的设计变更而引起索赔。
要加强合同管理和工程质量管理及施工进度控制。在施工过程中要避免随意进行变更或下达工程停工令，影响工程施工进度，造成工程延期而引起索赔。
6、对索赔事件的处理
一旦在工程项目建设过程中发生承包商对业主提出索赔要求，业主要能针对其索赔要求采取正确的应对措施：要审定承包商所提出的索赔要求有无合同依据；所引用的索赔理由是否充分；索赔时间的发生是否为承包商的责任(或部分责任)；在索赔事件发生时，承包商是否积极采取了有效的控制措施；该项索赔是否属于承包商的风险范畴；对承包商有没有在合同规定的时限内向业主和监理工程师报送索赔意向通知等。在确定属于合同索赔范畴内的索赔要求时，还应该仔细审核其提出的索赔款额是否合理等。
通过加强以上几个方面的管理工作，可以使索赔事件发生得到有效控制，即使发生索赔事件，也可将索赔的额度控制在最低限度，有效地控制工程建设项目造价。
综上所述，索赔和反索赔都是相伴而行的，既然不可避免，那么就应努力把它们解决好，双方在解决索赔和反索赔时，应做到以下几点：认真履行合同，完成合同责任；遵守“诚信原则”考虑双方利益；争取以友好协商的方式解决；着眼于重大事件，加强索赔审查，着眼于实际损失。
没有工程变更和索赔的工程是没有的，如果工程变更和索赔得到及时解决，对建设各方和建设项目本身都是非常有益的。
认真做好索赔和反索赔管理工作，依法保护自身利益，每一个工程既求完美，又求满意，这是双方应遵循的基本原则和追求共同的目标。
作者简介：①缪成勋（1959.10－），男，安徽肥东人，硕士，高级工程师，长期从事水利水电工程施工管理和经济合同管理工作。
资料论文录入：ltmcx 责任编辑：ltmcx
? 上一篇资料论文：
谈工程造价司法鉴定的特点、依据和程序 ? 下一篇资料论文： ##
公路工程索赔实例
【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】
最新热点
最新推荐 相关文章
没有相关资料论文 网友评论：（只显示最新10条。评论内容只代表网友观点，与本站立场无关！）
| 关于站长 | 广告合作 |
用户列表 | 友情链接 | 版权申明 | 网站公告 | 设为首页 | 加入收藏 | 邮局登录 | 管理登录 | ?2000-2007《工程造价信息》版权所有
网站设计、制作、维护：nbmk8 QQ:420686780 互联网信息服务备案序号:
湘ICP 备05004076号
盘点水利工程施工五大核心技术 1.土质心墙堆石坝 在深厚砂砾石层的基础筑坝，建造防渗墙技术非常重要。近几年来，造墙技术采用冲击及反循环钻机钻主孔，抓斗挖掘副孔成墙；200t液压拔管机起拔接头套管，用孔内聚能爆破大孤石钻进等，完善了施工工艺，保证了成墙的施工质量。小浪底的防渗墙造墙深度达到81.9m，冶勒水电站的试验段已深达101m。 2.混凝土面板堆石坝 全国已建和在建的混凝土面板堆石坝，坝高大于100m的有25座。目前面板堆石坝主要技术是：①利用堆石体临时挡水或过水度汛，从而简化导流和度汛。 ②采用混凝土防渗墙处理砂砾石基础，将混凝土面板的趾板连接防渗墙，组成完整的防渗体系。③对传统的周边缝三道止水作了改进。底部铜止水片仍为基本的止水构件，中间塑料止水带因承受水压力不超过10MPa，对高坝不适应，倾向于省去，表面止水研究了塑性填料，取得了良好效果。④不同面积施工改进设计一套重量轻，配套简单，效率高，浇筑灵活，转移和操作方便的无轨滑模系统。它比有轨滑模效率提高3倍，已在国内普遍推广。⑤施工期垫层上游坡面保护，人工低标号碾压浆技术使用较普遍。施工简单，不需要专门设备，质量稳定，速度快，造价低。⑥采用重型振动碾薄层碾压，可以建成高密实和较小变形的堆石体，现已选用20～25t 的自行式或牵引式振动碾的机械设备。 3.混凝土坝施工 大型工程混凝土温度控制，主要采用风冷骨料技术。三峡混凝土要求出机口温度满足7℃，关键是采用骨料二次预冷技术。二滩工程采用喷淋冷水浸泡法预冷骨料，效率高，预冷相对简单，效果稳定实用。
减少混凝土裂缝，广泛采用补偿收缩混凝土。万家寨工程成功地应用了低热微膨胀混凝土筑坝技术，在不足一年时间内实现了电站坝段从基础浇筑至坝顶。节省了投资，简化了温控，缩短了工期。有一些高拱坝的坝体混凝土，采用外掺氧化镁进行温度变形补偿。 4.碾压混凝土坝 变态混凝土是我国独创，其性态由硬性混凝土变成低坍落度（1～2cm）常态混凝土。通过掺入适量的水泥胶浆，经强力插入式振捣器振捣密实而形成，其层面的结合质量和常态混凝土没有区别，所以在坝的上游面，孔洞结构周边，岩石边坡接合等部位可以采用同一种混凝土。这就使施工作业十分方便，消除了两种混凝土接合不好的现象。目前在江垭、汾河等工程已采用，达到了世界领先水平。 5.地基处理 防渗帷幕灌浆提出一种新的“灌浆强度值”（GIN）方法。由于裂隙岩体灌浆时控制GIN为一常数，则大裂缝注入量大而压力小，细裂隙注入量小而压力大，自动地适应了岩体地质条件的不规则性，使帷幕体总的注入浆量合理分布，效益与投资比率达到最大，取得了较好的效果。小浪底工程在基础上提出了孔口封闭法为基础，嫁接GIN法，取两者之长，完成了约2.7万m，该项目获得了水利部科技进步奖。
目录 第1卷工程概况 (2) 第2卷编制依据 (2) 第3卷技术要求 (2) 第4卷试验介质 (2) 第5卷试验围 (2) 第6卷试压准备工作应符合下列要求 (2) 第7卷管道系统的严密性试验 (4) 第1章观察压降法（管径小于或等于400mm） (4) 第2章采用放水法测试渗水量(管径大于400mm的管道) (4) 第8卷试压安全技术措施 (5) 第1章一般要求 (5) 第2章试验时的要求 (5) 第9卷建立高度统一、技术精湛的实验领导机构 (6)
工程概况 1该管线（180+00—194+60段），全长共计1460米，此段系卷焊钢管1660m与PCCP管210m公称通径DN1800，钢管接口采用承插焊接。PCCP管采用双胶圈承插连接，主管与支管（DN800卷焊钢管）已于 9月10日全部安装完毕，经检查，管道安装焊接符合设计、规要求，为检验管道安装的在质量，施工单位对该段管道进行试压。特制定本措施。 编制依据 2.1.：《施工图》及相关技术文件。 水压试验方案》。 技术要求 3.1.最大工作压力0.6Mpa 最大试验压力1.1Mpa 试验介质 清水 试验围 DN1800焊接钢管. 桩号A 180+00—A194+60 。 试压准备工作应符合下列要求 6.1.该段主管道安装完毕，排气阀与排水阀设置见分段试压表，排水接至 排水沟。 6.2检查所有承插接口符合规要求。封堵试压预留口以外所有敞口，管 件接口应有支撑，不得有渗水现象。 6.3.管件支墩，锚固，敞口承插封堵已达设计强度。 6.4.试验管段的后背符合下列要求：
6.4.1.后背设在原状土上，后背的支撑土应分层夯实，支撑长度不得小10 米，在设后背时，基础应分层夯实分层厚度不大于0.15米，保证后背 不下沉、不后退。 6.4.2后背墙面应平整，并应与管道轴线垂直。 6.4.3为确保管端盲板不被断面推力破坏需按以下后背简图 尺寸设置后背。 7.1 试验工序(详见《试压方案》附图3) 7.2 水压试验方法及操作步骤 7.2.1 引水 a 试压设备和水源: 水源试压采用电动试压泵，水源接自“城供水”引水口，在该段主管道各排气点（管顶标高）设排气阀。在191+70（管底标高）处设排水阀，接至排水沟。在185+40处作注水接口。（参见附图1给水系统试验布置图） b水量计算:从取水点到灌水口长度400（m）和高差2（m），选用合适的潜水泵和φ40的钢管灌水，按管道规格计算储水量。试验管段长为1460m。 水量 V=πR2L（m3）=735.6 m3 L假若定为1460m；
施工技术交底记录（承包［2015］技交001号）
1.2.2平面控制网的布设 根据本工程的结构形式和特点，建立二级平面控制网来控制工程的整体施工。 首级控制采用建筑方格网；再根据建筑方格网加密成各单体的建筑物平面控制网，作为二级控制。两控制网等级均确定为二级。 （1）城市坐标系统的引测及首级控制的测设 （2）建筑物定位桩测设 经测量人员对建筑物定位桩的角度、距离关系进行复测，精度符合规范要求。 1.2.3主轴线控制网测设 以建筑物定位桩为基准，测量人员使用TOPCON-601全站仪以极坐标法测设本工程主轴线控制网。 在土方开挖完成，进行结构施工时，以主轴线控制网为依据，进行轴线控制加密以满足结构施工的需要。 1.2.4平面控制网精度 平面控制网的精度技术指标应符合下表的规定: 1.3高程控制网的建立 1.3.1测设方法
轴线测放完毕并自检合格后，以轴线为依据，依图纸设计尺寸放样出柱边线、洞口边线等细部线
2.人员组织及设备配置 1.10.1人员组织 根据本工程测量放线的工作量和工作难度，本工程的测量人员安排如下： 测量工长1名，负责工作组织安排，设备管理，现场安全管理，工作质量，工作进度以及测量技术资料的编制。 测量放线工6名，负责测量放线操作，在本工程测量放线操作的人员须具有测量放线工作经验， 至少3人具有测量放线岗位证书 1.10.2设备配置 3、质量控制 2.1质量过程控制 （1）测量项目经理要按照施工进度和测量方案要求，安排现场测量放线工作，作好施工测量日志' （2）现场使用的测量仪器设备应根据《测量仪器使用管理办法》的规定进行检校维护、保养并作好记录，发现问题后立即将仪器设备送检。
大型设备基础地脚螺栓及预留孔施工 随着我国国民经济的快速发展，各类大型新型工业设备安装和大型钢结构厂房不断增加，各类基础(尤其是设备基础)的地脚螺栓通常采用预埋地脚螺拴或是预留地脚螺栓孔，这类建筑的基础预埋螺栓规格多、数量大且施工精度要求较高，个别螺栓预埋一旦产生了较大的偏差将直接影响各类设备的正常安装和调试。设备的地脚螺栓承担着全部的设备重量及其运行间的动载荷和自然界的风、雨、雪等载荷，以及地震等的意外载荷，对设备的寿命和运行安全起到非常重要的作用。同时不合格基础的处理难度相当大，给施工单位带来不必要的经济损失，也会耽误工程进度给工程留下安全隐患，下面结合一些工程实例讲述一下大型设备基础地脚螺栓及预留孔的施工。 施工规范GB50204—2002混凝土结构工程施工质量验收规范规定，设备基础预埋地脚螺栓和预埋地脚螺栓孔及预埋活动地脚螺栓锚板允许偏差如下， 部分设备要求的设备地脚螺栓精度还要高。一般在工程施工中大型设备基础的地脚螺栓施工都作为关键过程进行控制，为了保证施工精度，经济快捷的完成施工，我们需从以下几个方面入手。 一、审核土建基础施工图和设备安装基础图
图纸会审是施工前所必须的步骤，审查土建基础施工图中有没有错误，位置、标高、尺寸标注等是否存在错误，同时要对照设备安装基础图核对基础尺寸有没有错误，地脚螺栓的位置是否一致，完全无误后按图施工。 二、根据工程设备基础的特点制作预埋地脚螺栓的限位卡具 不同的设备基础地脚螺栓的设计和布局不同，有直接在地面的：有在框架上的；有直接预埋的：有设置预埋螺栓孔的。应根据不同的特点制定相应的地脚螺栓固定和限位卡具。曹妃甸首钢京唐钢铁联合有限公司焦化化产区工程的终冷塔、洗苯塔、脱苯塔、蒸氨塔、脱硫塔、接触塔、吸收塔等为地面基础，每个塔预埋地脚螺栓为24条M56*1600的螺栓呈环形布置；8台初冷器基础平台高6米，预埋地脚螺栓为48条M56*1800的螺栓呈矩形布置；6台煤气鼓风机的基础平台高6米，设计为∮100的预埋地脚螺栓孔(通孔)，基础混凝土厚度不一且超过1米。根据基础的位置和地脚螺栓布置的特点，制作不同的固定和限位卡具：地面环形布置的预埋地脚螺栓，采用8—10mm厚度钢板制作成环形法兰状限位卡具：高空矩形布置的地脚螺栓，考虑到卡具的强度采用8#—10#槽钢制作卡具，卡具四角加拉撑加固；鼓风机基础分为电机、减速机、风机三个部分，预埋地脚螺栓孔的位置比较复杂，预埋螺栓孔套管采用∮114的焊接钢管制作，风机为转动、震动设备，其地脚螺栓的安装非常重要，对基础地脚螺栓孔的要
水电施工方案 目录 一、施工技术说明书 1、工程概况 2、施工准备 3、施工方案 4、施工技术组织措施 二、施工进度计划 三、技术物资供应计划 四、现场施工管组织结构及管理人员职责 五、安全、消防、季节施工措施 六、文明施工及产品保护措施
第一章工程概况 工程围：按业主提供xxxxxx 室外给排水安装工程、电气照明安装工程、电力和防雷设置安装工程全套施工图纸和双方签证施工合同全部容。 工程质量要求：达到现行国家颁发的施工及验收规和质量标准。 第二章施工准备 1、临时设施：根据现有的临时的设施，安排好人工的临时宿舍，选择好堆放材料与工具的仓库，按照现场电工的要求，接好临时机械的用电。 2、劳动力安排：根据施工进度要求，合理安排的人员进场施工。 3、技术准备： ①、认真学习、熟悉施工图纸，理解设计的意图，搞好图纸会审； ②、编制施工方案和施工操作要点，对可能出现问题的部位和工序提出注意 事项和措施，对关键工序有专门的单项施工方案； ③、由公司工程部，进行技术交底，技术交底的容为：图纸交底、施工组 织设计交底、设计变更和洽商交底、分项工程技术交底，以明确施工意图；克服 质量通病，确保工程优良； ④、组织现场施工人员学习工程质量验收规及ISO9001:2000 质量体系标 准与作业指导书，实行专业技术培训，全面掌握、熟悉安装工程质量检验评定标准； ⑤、建立各种规章制度：材料管理制度、安全责任制、施工现场用水用电安 全制度、卫生值勤制度、出勤考核制度； ⑥、对工人岗前进行安全教育与安全交底。 第三章主要施工方法与技术措施根据该工程的实际情况，我公司计划把本水电项目工程分为室外给水安装工程、室外排水安装工程、低压电气系统和防雷工程四个施工分部工程进行施
水利工程施工技术措施及水利工程施工技术管理王家鹤 摘要：随着社会的发展，水利工程建设越来越受到重视，水利工程建设能够在 很大程度上提高人们的生活水平，同时能够保障水利工程的用水，因此进一步加 强对其的研究非常有必要。在水利工程建设中施工技术以及管理非常重要，但是 就目前的情况来看，水利工程施工技术管理方面还存在很多问题，因此在实际应 用中需要采取有效的措施进行优化，从而能够更好的确保工程的质量，促进社会 的发展。基于此本文分析了水利工程施工技术问题及管理措施。 关键词：水利工程；技术施工；管理措施 前言：水利工程施工技术较为复杂,现场管理工作难度也较大。企业应当进一步提 升对现场管理工作的重视力度,重视人才队伍建设。管理人员重视对技术人员和施 工人员的技术培训以及安全教育,结合不同工种,制定针对性的管理制度,保障每个 工种均了解自身工作职责,促使每个环节的工作均达标。此外,还需要对施工进度 进行合理管理,管理部门和不同部门之间相互协调,促使水利工程管理工作的作用 得到最大化的发挥。 1、水利工程的施工特征 1.1地质环境对施工要求很高 我国水利工程一般位于河流湖泊附近，地质环境比较复杂，而水利工程建设 对地质环境、气象气候和水文条件要求较高。例如，为了不影响原有的水面建筑物，有必要保护原有建筑物，并采用围堰来维持原有地基，采用分流方式分流下 游水，施工后进行水资源分流和水运。可以开始建设。 1.2提高施工质量的重要保证 建筑的数量通常很大。由于我国建设相对落后，大部分水利工程为单项工程，因此每项工程的建设都会增加建设工作量。如果工程种类繁多，由于受到强度工 程或自然环境的影响，水利工程建设将更加困难。合理的施工前规划和布局，完 善的管理制度是建设项目顺利进行的前提。合理的规划和有效的施工是提高施工 质量的重要保证。 2、水利工程施工技术管理存在的问题 2.1制度不健全及监管力度不够 水利工程施工技术管理方面的不健全也是监管力度不够的主要原因。该行业 没有成型的管理体系、安全规范,让监管的部门没有奖惩的依据,对企业进行相应 的惩罚处理也是“师出无名”。制度的不健全、监管力度的低下,使得水利工程行业 进入门槛较低,行业进驻较为简单,导致水利工程企业能力参差不齐,这也很大程度 上滞缓了水利工程施工技术管理的发展。 2.2行业安全意识低 水利工程需要施工的场地复杂多样,难以从客观上保证施工人员的安全,事故的多发也让许多技术人才在选择从事这项工作时望而却步。其次,水利工程属于新兴 行业,许多企业并不重视,也没有看到水利工程未来的发展,看不到利益,就希望降低 成本,在工程中用一些劣质材料,这极大程度上会给人民生活带来安全隐患。所以, 提高行业的安全意识,重视水利工程安全是很有必要的。 2.3技术管理水平低
1碾压技术在水利工程施工过程中的使用 在水利工程施工过程中，可以使用多种施工技术和水利施工方案，经常使用混凝土进行施工，这样的工程不但坚固，而且还能够提高施工质量。如何使用混凝土碾压技术进行大面积施工，首先必须采用混凝土筑坝技术，这样不但能够使混凝土的稳定性和持久性得到巩固，还能够使混凝土的使用范围增大。在水利工程的施工过程中，位置不同，使用混凝土的方法也不相同，要根据实际情况采用相应的施工方法进行施工，混凝土碾压筑坝技术就是其中的一种。这种技术使用范围广泛，并能在时间紧迫的情况下很快完成施工项目，不但提高水利施工效率，还保证了工程质量。在大范围的水利施工过程中，混凝土碾压技术发挥了很大优势。尤其在筑坝工程方面，通过对混凝土较大范围的碾压，实施浇筑混凝土施工效果非常明显。这样不仅节省了投资资金，还能够最大限度地提高经济效益，保证水利工程在最短的时间获得最大的效益。在施工时，要认真分析碾压和运输的实际状况，并使用相应的碾压方式，以保证水利工程施工质量。在实施混凝土碾压水利工程施工时，碾压各层之间经常会有脆弱的空隙出现，这些水利工程施工的薄弱环节，有可能对水利工程质量造成很大的影响。因而，碾压层的坚固与否，与水利工程施工质量息息相关。为了进一步提高水利工程浇筑施工质量，要认真研究和分析适合水利工程实际情况的新技术，努力提高碾压层空隙质量，改变混凝土结构形式，并对混凝土的材料进行认真分析研究，提高混凝土的性能，改变碾压性质，进一步增强水利工程的施工效益，为顺利完成水利工程、提高工程施工质量、缩短工期都起到了很好的作用。2绿化混凝土技术在水利工程施工中的运用在水利工程的施工过程中，要经常对混凝土进行防护，彻底改变完成工程就万事大吉的传统思想，要采取绿化混凝 土技术，有效地对混凝土进行防护。具体做法是：将混凝土砌块和绿色植物有序结合，使绿色植物能够很好地在混凝土砌块中得到种植。当然，绿色植物的种植并非杂乱无章的，而是有次序的，并按照一定的规律进行，施工时的步骤要完善。通常把混凝土预先制作成没有规则的孔状，使混凝土的稳定性得到增强，再在混凝土里面加入一部分高分子材料，使水利工程的施工效果大大增强。把一些对植物生长非常有利的土壤和农机肥料等填入砌块空隙内，使绿色植被能够快速生长。在水利工程施工过程中，采用绿化混凝土技术能够进一步提高护坡防护技术，提高混凝土护坡质量，使绿色植物的生态机能和防护能力得到更好的结合，保证绿色混凝土技术能够在水利工程施工过程中发挥其优势。把绿色植物种植在混凝土的孔隙里面，必须保障混凝土的透气作用，这样也能够使混凝土的水土流失能力减弱，遇到暴雨或恶劣天气，抗冲刷能力、抗击打能力也得到进一步加强，使水利工程的质量得到深化。在水利工程施工建设中，为了更好地保障水利工程施工的持久性和使用时间，要充分发挥绿色混凝土技术的护坡作用，加强防护和治理，提高水利工程的使用寿命。有些企事业单位也经常使用绿色混凝土施工技术，既能够对一些新兴的技术起到很好的推动作用，也能够很好地体现出绿色混凝土施工技术的实用价值。因此，在水利工程施工过程中，只有充分发挥绿色混凝土施工技术的作用，才能够很好地对护坡起到积极的作用。另外，绿色混凝土施工技术还广泛应用到河道的治理上，也取得了良好的加固和防护效果。3围堰技术在水利工程施工中的应用水利工程施工和其他工程的施工有很大不同，就是它们的施工环境有很大不同，特别是一些闸坝工程建设，它们周 围有很多水，如何处理这些水，不至于使施工工作人员在水中作业呢？要对这些水流进行拦截和疏导，只有这样，才能够保证水利工程施工的正常进行。这种对水流的拦截和疏通技术叫做围堰技术。围堰技术在水利工程施工过程中的充分运用，不仅保障了水利工程施工的施工环境，还能够提高施工效率，保证了水利工程的工期。尤其围堰技术中的导流问题，要根据施工的实际情况进行细致研究，制定出切实可行的施工建设导流方案，保证导流活动有章有序地进行，同时要严格落实导流方案，制定策略，确保水利工程施工正常进行。对于水利工程施工中，导流工程实际上是对河床水流实施制约的过程，对水利枢纽工程起着重要的作用，也是水利枢纽工程施工的重要环节，它直接影响着水利工程建设的质量和效率，尤其在防洪过程中发挥的作用更大。只有充分实施围堰技术，才能使水利施工过程中的工作人员在干燥的环境中实行施工，建造暂时性的建筑物，以便对水流进行阻挡，这种暂时性的土坝结构形式在许多水利工程施工中都有实施，在应用过程中还要结合水利工程施工的实际情况，采取相应的围堰拦截技术，千万不能生搬硬套，否则会适得其反。4防水毯防水施工技术在水利工程施工中的应用在一些水库或者湖泊开挖工程中，防水毯防水技术的使用无疑是水利施工过程中的新技术。这种技术就是通过使用 新型的环保材料，它们具有防渗防水的功能，并采用纳米技术，把钠基膨涧土与土工织物相互融合，使其遇水能够马上发生膨胀，从而出现白色黏土状的黏稠物，使防水和防渗效果得到较好的展现。在这种防水毯的下层，设置大约50m的厚土层，有利于保护水体生态系统免受破坏。防水毯防水施工技术被广泛应用于水利工程施工中，其防水效果也得到很好的体现，还能方便施工，并且其造价低、生态效能、经济性能、施工效果都得到很好的实现，对水利工程施工建设和未来的发展也有很好的作用。 5结语 随着我国经济的迅速发展，水利工程施工技术也有了明显的提高，在这样的大好形势下，我国的水利工程施工建设
大型设备基础地脚螺栓精确预埋方法 摘要：本文以中泰化学吐鲁番市托克逊县高性能树脂产业园及配套基础设施建设项目乙炔清净配制为例，对框架内大型设备基础地脚螺栓精确预埋方法进行探讨。 关键词：大型设备基础预埋地脚螺栓定位模板 1 工程概况 乙炔清净配制是中泰化学吐鲁番市托克逊县高性能树脂产业园及配套基础设施建设项目，清净配制框架内五个圆形设备基础，圆心在同一条轴线，基础直径6米，预埋24根M48地脚螺栓，每根螺栓长度1.94米。 图1 乙炔清净配置框架 2 施工工艺 本方法的关键是采用顶部两层、底部一层10mm厚钢板制作的配套高精度专用定位模板，以图纸、基础类型、螺栓布置位置为依据，按照图纸的螺栓尺寸要求在钢板上进行机械成孔。 图2 配套高精度专用定位模板
图3 顶部定位模板图 图4 底部定位模板图 控制方法： 1）先用全站仪定位每个设备基础位置，保证设备基础圆心在一条轴线上； 2）定位模板采用钢制且有足够的强度和刚度。模板上螺栓孔用机械方法加工，孔径比螺栓直径大1mm，孔径与设计地脚螺栓的外径中心一致，这样地脚螺栓只能产生小于0.5mm 的位移，那么任意两个螺栓的位移都不会超过1mm,这样就能保证任意螺栓间的中心位移不大1mm的施工预控目标； 3）安装定位模板时，为保证定位模板在同一水平面上，应先安装独立支架，然后用经 纬仪校正、水准仪超平。
3 施工工艺流程及操作要点 定位模板制作→支架固定件预埋→安装模板支架→定位模板就位、调整→地脚螺栓入模→地脚螺栓平面位置调整、垂直度、标高调整→地脚螺栓焊接、固定→混凝土浇筑→定位模板拆除→验收交接。 控制操作要点： 1）仔细核对施工图纸，对螺栓定位模板图纸进行多人严格审核，避免出现错误。审核后把定位模板图交付专业人员加工制作； 2）制作时为保证精度应严格控制各道程序，例如：定位模板表面平整度；钢板钻孔间距与孔径；钢板四个正方向留定位口，作为定位模板轴线使用； 3）定位模板加工制作验收（包括每次拆除后再次使用前的检查、验收）：应按制作图及以下标准验收： 定位模板钻孔孔径偏差≤1mm； 钢板构成平面的平整度≤2mm； 任意孔径间距偏差≤1mm； 上下孔同轴度≤1mm。 4）定位模板就位前，将定位模板按实际尺寸绘制到各基础平面位置垫层上，并将定位模板轴线位置引测至外部控制桩，作为其就位的测量依据； 5）在模板支架搭设完成，且基础底板钢筋绑扎已经完毕后，开始进行定位模板的就位工作； 6）定位模板调节无误后，将定位支架固定牢固，其支架搭设高度控制原则定位模板下层钢板应比砼基础顶面高出100mm左右； 7）地脚螺栓就位应由3人～4人操作，就位时螺栓不宜碰撞定位模板，地脚螺栓下脚先采用临时固定； 8）地脚螺栓初步固定后，并且基本垂直后，螺栓上口旋入螺帽； 9地脚螺栓就位后，即可进行螺栓顶标高初步调整； 10）地脚螺栓顶标高调整完毕后，即可进行螺栓平面位置、垂直度的调整； 11）仔细检查地脚螺栓、平面位置及垂直度，调整无误后由专业焊工用圆钢将预埋螺栓底脚点焊连接形成闭合环状，将螺栓中部与支架用不少于两处的钢筋点焊连接； 12）砼浇捣时，安排专职安装人员同步、全程旁站监护； 13）基础砼达到一定强度后，在确保预埋螺栓不受扰动的情况下，可以安排拆除定位模板，拆除时不得损坏定位模板及预埋螺栓丝扣。拆除完毕将螺栓丝扣外露部分抹上黄油，并用塑料薄膜将螺栓包缠好； 14）验收、交接：在基础上标出轴线、标高，会同监理、设计、安装单位对预埋螺栓轴线、标高逐个进行验收，做好书面验收、交接记录，施工周期较长无法立即交接时，预埋螺栓应做好临时保护措施。 地脚螺栓预埋施工的关键是定位模板的制作与安装。采用此种方法进行大型设备基础地脚螺栓预埋施工，螺栓偏差能控制在规范要求范围内，为设备一次吊装成功创造了必要的条件。
水利工程专业技术总结 篇一：水利工程专业技术工作总结 专业技术工作总结 我自2011年7月至今在**分院工作，积极参与各项水利水电工程的基础设计工作。工作过程中，在许多前辈的指导和帮助下，我的专业水平和工作能力取得了很大进步，我不仅熟悉了水利水电工程项目的基础设计工作，而且还逐步成长为一名合格的专业技术人员。回首走过的这些日子，感慨颇多，有成功的喜悦，也有受挫折后的沮丧，可是这并没有磨灭我对水库移民工作的热情，今后将一如既往以饱满的工作热情投入水电工程建设中，更为坚定踏实的工作，努力进取，不断完善自我，提高职业素养，更好的服务于水电工程建设。 一、工作总结 我自从事水库征地移民工作以来，
认真学习各项专业技术，一直向一名合格并且优秀的专业技术人员方向努力。工作以来，主要参加了如下工作： 1、201*年*月，参与了**水电工程建设征地移民安置逐年补偿实施效果现场调研以及报告的编写。 2、201*年*月，参与了**安置点的居民点规划报告编制的相关工作。 3、201*年*月，参与了《**》英文稿的修改。 4、201*年*月，参与了**电站现场勘查及资料收集工作。 5、201*年 *月，参与了**水电站建设用地区量图工作。6、201*年*月，参与了《**》的编写和校正。 7、201*年*月～*月，参与了**水电站移民安置设计变更梳理 及相关工作。 二、心得体会 1、专业知识 刚从事水电工程建设征地移民工作时，对于陌生的工作，不知从哪里切入，
也不知道整个工作过程，我困惑和茫然了，但是在前辈和专业技术骨干的指导和带领下，我一切从零开始，努力学习，坚定踏实的工作，逐渐掌握了水库征地移民方面的专业知识及相关法律法规，对水库移民的工作过程有了概括性的了解。在工作中，我积极参加水库征地移民工作，认真学习加强各项业务能力，通过参与大中型水电站建设征地及移民安置规划工作，到库区及各移民安置点实地进行调查，自己的业务能力有了很大的提高。对工作中出现疑难问题，积极向领导和其他同志请教，对自己的知识进行全面的查缺补漏。在实践中学习，也在实践中完善自己的不足。在工作中，我不但掌握了水库征地移民工作相关规程规范，而且逐渐能够独立进行工作，完成一些报告的编写。 2、人生态度 以最饱满的热情，踏实、认真的做好每一件事情，在工作和生活中，用心去做事，取得成绩总结成功的经验，遇
水利水电工程施工中的新技术及环境保护策略分析张隆欧 发表时间：2019-05-24T09:21:26.517Z 来源：《防护工程》2019年第3期作者：张隆欧 [导读] 相关部门及单位必须强化对于新型技术的研究及使用，通过提升施工技术的方式实现施工质量的提高。 广西贵港市港南区武思江水库管理委员会广西贵港 537132 摘要：随着我国科学技术的不断发展，我国水利水电工程的施工技术也在不断的完善，这对于促进我国国民经济的稳定发展有着非常重要的作用。水利水电施工过程中，一些新技术的使用为我国水利水电工程的建设提供了非常可靠的保障。本文详细分析了我国水利水电施工技术的应用以及环境保护策略，希望能够以此来促进我国水电工程的发展。 关键词：水利水电工程；工程施工；新型技术；技术应用；环境保护 水利水电工程具有高经济效益和高社会效益的特点，能够实现对于水资源的充分利用。但是，由于水利水电工程具有建设周期长、影响因素多、建设规模大的特点，且建设水利水电工程必须考虑水位抬高对河流的影响等因素，因而想要保障水利水电工程的施工质量，确保施工时不会对周围环境造成负面影响并非易事。因此，相关部门及单位必须强化对于新型技术的研究及使用，通过提升施工技术的方式实现施工质量的提高。 1水利水电工程施工的新技术应用 1.1 GIS技术及数据库技术 在建设水利水电工程前期，施工单位需要对施工现场进行充分的测量，并根据收集到的各项信息完成对于施工方案的设计工作。由于影响水利水电工程施工的因素众多，所以施工现场的测量数据具有种类多、数量大的特点。随着数字化技术和信息化技术的不断发展，GIS 技术及数据库技术在水利水电工程施工中得到了使用。GIS技术及数据库技术不仅可以自动对各项数据进行分析，更能将收集到的数据汇总，自动生产三维数字模型。三维数字模型能够直接反应各项施工参数以及施工现场的信息，且可以探究施工方案是否具有可行性。这样一来，各项测量数据就能够得到充分的使用，进一步提高施工质量。 1.2 AutoCAD技术 水利水电工程与常规的建筑工程有着很大的差异性，尤其是在数据运算方面格外复杂。若仅仅通过常规的手工运算，不仅会导致工作量上涨，且运算的质量也无法得到有效的保障。AutoCAD技术的出现从根本上改变了水利水电工程的运算环节，并能实现对于各类设计图纸的绘制工作，使得水利水电工程测量工作的工作强度得到了有效的缓解。 1.3 GPS技术 GPS技术的使用进一步提高了测绘定位技术的准确度，且GPS技术具有较强的实用性和适应性，能够满足不同环境下的测绘定位需求。 1.4大体积混凝土技术 大多数的水利水电工程具备蓄水能力，这意味着水利水电工程需要承担大量的水压，工程的各个构建需要承担一定的重力。大体积混凝土技术的使用无疑能够满足承重的需求，直接提高整个水利水电工程的承载能力。在使用大体积混凝土技术的时候，施工单位需要严格控制施工流程，并通过对于施工的全过程管理实现对施工质量的有效控制。此外，施工单位需要重点关注混凝土的温度，并通过一些特定的方式实现对于混凝土温度的有效控制。 1.5真空抽水技术 在水利水电工程施工的过程中，施工单位需要持续开展对于基坑的排水工作，且排水量要超过基坑的进水量，直到整个工程结束为止。真空抽水技术是近些年来得到广泛使用的抽水技术，与常规的抽水技术相比，真空抽水技术不仅抽水效率较高，且对于电能的消耗量较小，具有很强的实用性和经济性。 1.6新材料与新设备的应用 在水利水电工程新技术的应用中，也同样伴随着一些新材料以及新设备的应用。材料的使用对于施工质量的影响是非常大的，并对施工人员的技术水平也提出了更高的要求。在新材料的应用过程中，要在一定的范围内保障混凝土施工性能的全面性，同时也要进行多方面的鉴定工作，这样才能从根本上提升建筑的性能。可以通过加入添加剂的方式改变建筑物的性能。新设备的应用对于工程的质量也有着非常大的影响，所以为了可以充分保证施工现场的安全，要合理降低企业自身经济成本的消耗，这样才能保证企业的经济效益，对于新设备的合理使用不但可以起到塑造企业形象的作用，也可以保证施工的安全性。 2水利水电工程施工的环境保护 2.1水利水电工程对环境的影响 水利水电工程施工意味着河流水位和水文出现变化，且水利水电工程的周边区域容易出现滑坡、坍塌、泥石流等情况。另外，水利水电工程施工还会导致流域内的地下水位上涨，从而导致周边土地出现沼泽化、盐碱化的现象。除此之外，水利水电工程还会对河流的运输业以及生态系统造成一定的破坏。 2.2施工过程中的噪声问题 从某种意义上而言，施工过程中所产生的噪声污染问题主要包括在施工过程中，施工机械所产生的噪声，故而就要在源头上避免噪声的产生。为此，技术人员可以合理进行施工现场的设置，隔离高噪音区，以此来避免影响周边的居民区。在运输过程中产生的噪声就需要加强管理，要在运输的过程中尽可能避免产生过大的噪声，对周边居民的正常生活产生影响。 2.3环境保护措施 在开展水利水电工程施工的过程中，施工单位需要在遵循相关规定及要求的基础上严格落实以下几点环保措施：一是遵循土地规划要求开展施工。若在施工时需要修建临时建筑或者破坏非施工区域内的土地，则需要在完成施工后将临时建筑拆除，并修复所破坏的土地。二是严格控制污水排放。施工单位需要及时收集施工过程中所产生的污水，并根据污水种类的不同将污水进行分类，在集中处理后采取特定的方式排放污水。此外，监督单位不仅要监督施工质量和施工进度，更要强化对于污染排放的监督，避免出现直接排放未处理污水的现
水利水电工程施工 组织设计 1
施工组织设计 第一章编制说明 一、编制依据 1、本工程招标文件; 2、本工程施工图纸; 3、<水利水电工程施工组织设计规范>; 4、<水利水电建设工程验收规程>; 5、<水利水电工程施工测量规范>; 6、<水利基本建设工程验收规程>; 7、<道路交通标志和标线>; 8、<水源涵养林建设规范>; 9、<饮用水水源地保护区标志技术要求>; 10、<饮用水水源地保护区划分技术规范>; 11、<砼质量控制标准>; 12、<砌体工程施工及验收规范>; 13、<普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检查方法>; 14、<建筑工程质量检验评定标准>; 15、<普通混凝土用砂量标准及检验收方法>; 16、<普通混凝土配合比设计技术规定>; 17、<砼拌和用水标准>; 18、业主对本工程的工期、质量标准等要求; 19、现场调查、收集、咨询所获取的资料;
20、我公司综合管理、施工技术和机械设备水平及类似工程施工中的经验和工法成果。 二、编制原则 1、积极响应招标文件要求,以合同工期为依据进行施工总体安排,并配备足够的施工队伍、机械设备,确保施工工期; 2、严格遵守设计文件要求的施工规范、施工质量验收标准; 3、编制时对本工程的地质条件,地理环境和交通情况作了充分的了解和准备,制定了科学合理、详细周密、经济适用的施工方案,按照工程建设的质量、工期,安全、环保等各项要求,结合本工程的实际情况,实事求是进行编制。配备先进的施工机械设备,投入经验丰富、技术过硬的管理人员和施工队伍。 4、突出重点、兼顾一般; 5、合理安排施工顺序,尽量减少季节、环境及其它工序施工间的相互影响; 6、临时工程、临时设施的设置尽量利用已征土地及其它荒地,并尽量和规划的永久性工程相结合,兼顾其它施工单位的利益,确保目标的顺利实现。 第二章工程概况说明 一、工程概况 工程名称:1111 工程地址: 招标项目代理机构: 招标人:
浅谈水利工程施工技术及措施 水利工程一般是对自然界的地表水和地下水进行合理科学的控制和调配，其施工周期长，受自然影响大。文章主要从水利工程的施工技术内涵和特点出发，主要总结了施工技术的关键措施和主要的施工技术等内容，为同行工作提供一些借鉴。 标签：水利工程；施工技术；措施内容 1 引言 近年来，我国对水利工程建设的重视程度越来越高，很多施工技术在水利工程项目中获得不断的开发创新，促进了我国水利工程行业的快速发展。但水利工程施工受到自身特有属性和自然环境的双重影响，其施工建设呈现出明显特征，相关参建人员应还重视对新技术、新工艺的研发推广，本文即对水利工程施工技术措施进行探讨。 2 水利工程施工技术及其特点 水利工程作为一项复杂性高、系统性强的工程，其设计涉及领域多、囊括部门繁杂，决定了其施工过程需要多种多样的工种和单位进行联合作业。其水利工程的施工现场多位于自然地理条件复杂的偏远山区，施工工况面临的问题多。水利工程施工技术的主要特点包括：（1）水利工程施工的施工场地一般是河流、湖泊，其所处的自然环境和地理条件复杂，对水利工程的安全性能要求高，故需消除水利工程的施工隐患，降低施工风险，在施工过程中对地基进行相应的特殊处理，保护下游人民的生命和财产安全。（2）由于水利工程自身构造结构的复杂性高，每一个施工环节对工程质量的影响都十分重要，故其施工过程应严格遵守国家、相关部门制定的施工规范和施工标准，特别是水利工程建筑的防渗、承压及耐磨质量都必须符合相应标准，从而保证整个水利工程项目的施工质量。（3）水利工程施工技术具有变化发展性质，其施工技术易受到高科技和新发明、新设备和新标准的影响，施工面貌不是一成不变的，如新型施工自动化机械的发明和应用，使得工程施工的机械化程度得到极大的提升，水利工程施工进入自动化施工的程度越来越高。（4）水利工程施工一般在河流之上进行施工，受到季节、温度的影响明显，且冬季施工的施工环境相对恶劣，水利工程施工方式方法受到一定的限制。其施工工期一般选择河流的枯水期，故水利工程冬季施工技术水平要求高，其需要保证较高的工作效率并在枯水期完成施工。施工前，选择的施工时间应避开汛期，建立并完善施工计划和施工组织设计，从而保证施工过程的顺利完成。 3 水利工程施工关键措施 水利工程施工关键技术是水处理措施，具体包括防渗技术、防水措施和堵漏措施。若水利工程基面四周基坑降水达不到应有水平或为抢进度，强行在不具备
水利水电工程施工的新技术分析 摘要：水利水电工程对促进国家发展，提高人们生活质量都有着重要的作用。对水利水电施工技术的熟练掌握，将过硬的水利水电施工技术运用到实践中，对于降低水利水电工程的造价成本，减少工程的安全事故，加快工程的进度都有着重要的作用。 关键词：水利水电；工程施工；施工要点；新技术 abstract: water conservancy and hydropower project has an important role on the promotion of national development; improve people’s quality of life. on the construction of water conservancy and hydropower technical proficiency, it will be the perfect water conservancy and hydropower construction technology applied to practice, to reduce the water conservancy and hydropower project cost, reduce engineering accidents, accelerate the progress of the project has an important role. key words: water conservancy and hydroelectric power; construction; construction; new technology 中图分类号：tv5 目前我国水利水电事业处在高速发展的阶段，对大型、重型水电站的需求也大大增加，同时对水电施工技术的要求也随之增高，而现阶段水电站建设过程中出现了很多施工技术方面的问题，影响了工程的整体建设，减缓了我国水电事业的发展，这是需要迫切解
水利水电工程施工组织设计 1、什么是施工组织设计 1.1 设计阶段的概念 水利水电工程是一项复杂的系统工程，按我国项目建设现行的基本建设程序，可以划分为９个阶段，一般包括： １）、规划阶段； ２）、项目建议书阶段； ３）、可行性研究阶段； ４）、设计阶段； ５）、开工准备阶段（四通一平及招投标）； ６）、施工阶段（实施阶段）； ７）、生产准备阶段（投产前）； ８）、竣工投产阶段（试运行）； ９）、后评价阶段（项目投产１～２年以后）； 图1-1 项目阶段划分 图1-2 项目阶段与投资控制关系图 1.2 各阶段主要工作内容 ａ．初步设计； ｂ．技术设计； ｃ．施工图设计
水利水电工程投资多、规模庞大、周期长，包括的建筑物及设备种类繁多，形式各异。涉及专业纵多，水文、规划、地质、水工、施工、机电、金结、建筑、环评、水保、移民、概算、经济评价等，各专业缺一不可，各专业之间均有一定程度的联系，需要在工程各阶段设计中紧密配合才能提供完整的设计产品。一个水利水电项目一般要经过规划、项目建议书、可行性研究、初步设计、招投标才能进入正式施工实施阶段。 水利水电工程施工组织设计是工程设计文件的重要组成部分，是指导拟建工程项
目进行施工准备和施工的技术文件，是探讨施工科学管理、缩短建设周期的独立学科和工程项目建设前的总体战略部署。根据水利水电工程项目的工程量大、结构复杂、施工质量要求高、建设地点多处荒山峡谷、交通困难、还受水文、气象、地形地质等自然因素制约等工程施工特点，确定合理的施工顺序和总进度；选择适当的施工方法、施工工艺和相应的施工设备；选定原材料和半成品的产地、规格、数量；确定施工总布置；估算所需劳动力、能源，对工程项目在人力和物力、时间和空间、技术和组织上作到全面合理的安排，是施工组织设计的重要内容。做好施工组织设计，对正确选定工程布置及工程设计方案；对合理组织工程施工、降低工程造价，都具有重要作用。 水工设计侧重研究布置及结构的具体形式，施工组织设计侧重研究怎么实施这种结构。比如水工专业设计一座混凝土面板堆石坝，提出设计图纸，枢纽布置，典型结构断面，基础处理等。施工专业根据枢纽布置，需要研究提出施工期河流控制（导流）、建筑材料的来源及规划、施工方法与工艺、施工总布置（砼系统、风水电、道路等）、主要施工机械设备、合理施工工期等。 施工组织“Construction Planning”，侧重Planning，即组织、实施、规划，施工组织设计的核心是“组织”。 根据编制的对象不同，施工组织设计分为三类： （1）施工组织总设计。针对整个水利水电工程编制的施工组织设计，一般在工程设计阶段编制，相对比较宏观、概括和粗略，对工程施工期指导作用，核心是导流、建材、工期，总体布置。比如西水东引一期工程可研设计阶段施工组织设计。 （2）单项工程施工组织设计。通常在招标或施工阶段编制没有雨仅涉及工程的某一局部或工序，贬值对象具体，内容也比较翔实，具有实时性。比如吉林台一级水电站施工规划，内容较多，基本涵盖施工单位进场后需要研究的主要技术问题，包括道路规划、导流规划、施工方案、机械设备等等。 （3）施工措施设计。以某单项工程或公众、或专业为对象，编制比较详细、具体的施工组织设计。比如大坝开挖施工组织设计、砼拌合系统设计等，，实际上就是施工单位所报的具体实施方案。这部分内容非常具体，一般而言，设计部门较少参与。 2、施工组织设计主要研究内容 施工组织设计主要研究什么内容呢？这在施工组织设计手册、规程、规范都有具体规定，大家可以参阅，这里简单提一下。
高精度预埋大型设备基础地脚螺栓施工工法 丄、八、亠 1、冃I」言 随着我国国民经济的快速发展，输变电所、核电站、各类大型新 型工业设备安装包括钢结构厂房的不断增加，各类基础（尤其是设备设备基础）的预埋地脚螺栓被大量采用，与传统建筑相比，这类建筑的基础预埋螺栓规格多、数量大且施工精度要求较高，个别螺栓预埋一旦产生了较大的偏差将直接影响各类设备的正常安装和调试。我公 司从2001年开始承接的预埋地脚螺栓施工项目不断增加至2004年完成江苏中创金属制品有限公司不锈钢车间工程的土建工程预埋地脚螺栓施工，逐渐摸索出一套大型设备基础预埋地脚螺栓施工工法，该 工法2006年8月通过公司总工室组织的鉴定，以该工法中关键技术 “地脚螺栓的高精度预埋”攻关过程为主要内容汇编而成的QC成果《确保大型砼设备预埋螺栓的高精确度》获江苏省工程建设优秀QC 小组成果发布二等奖。 2、特点 本工法借鉴了机械冶金行业在精度控制方面的经验，采取了制作高精度专用夹具对每组设备基础的预埋地脚螺栓进行集群控制。由于 本工法的地脚螺栓的施工采用了事先精确预埋到位后，再浇筑混凝土。与后置的化学锚栓相比，大大减少了造价，缩短了工期。本工法具有工艺可靠，施工精度高，易于理解、掌握，便于操作。 3、适用范围 本工法适用地脚螺栓的设计精度指标范围： "同螺栓组各螺栓间中心位移：w 2mm同螺栓组各螺栓顶标高偏差：w 2mm各螺栓
外露长度偏差：0 - 2mn”且螺栓规格、数量多的地脚螺栓的预埋施工。 4、工艺原理 本工法的主要技术是依据设计图纸，按基础类型制作几套高精度专用夹具，高精度专用夹具根据设计图纸要求，采用8#槽钢四边焊 成一体，按照各施工图的螺栓孔的不同要求在槽钢上进行成孔。（参见图4： 定位孔比地脚螺栓大1mm 8#槽钢 控制原理 （1）槽钢板面上孔内径仅比设计地脚螺栓外径大1mm而其中心又与设计一致，当地脚螺栓被套于其中时，每个螺栓所能产生的最大位移偏差为0.5mm,任意两个螺栓所能产生的最大位移偏差就为1mm这样就可以保证同螺栓组任意各螺栓间中心位移达到施工预控目标w 1mm 由于专用夹具本身精度控制较好，因此只要通过全站仪将专用夹具用独立支架精确后，就能保证夹具内套入的地脚螺栓精度控制在设计范围之内。 （2）专用夹具事先由独立的支架支设时，四角采用可调支架， 调节四角上的可调支架，通过在夹具四边设置的水平尺为基准，使夹具在由一水平面上。再将地脚螺栓套入仅比使其外径大1mm定位孔内。以