有关通信建设工程施工合同
引言
通信建设工程施工合同是指在建设通信基础设施和通信网络等相关工程项目时，建立施工合法性和项目细节的合同。这种合同通常由业主或工程建设管理部门制定，以确保建设项目的规范和成功完成。本文主要介绍通信建设工程施工合同的内容、主要特点以及注意事项等相关信息。
内容
1. 建设项目的描述
合同首先需要明确建设项目的范围、规模和细节。描述应该包括具体的建设内容、工程进度、质量标准和验收要求等。通常需要注明建设项目的“业主”、“施工方”和其他相关方的名称、地址以及联系方式。
2. 合同履行期限
通信建设工程施工合同应该规定工程的开工和交付时间，并明确施工方的质量保证期限和维护期限。通常，在建设开始前，业主和施工方应该就合同履行期限达成一致。
3. 工作完成方式和条件
合同中应该明确工作完成的方式和条件，例如，施工方需要遵守安全规定、环保条例和劳动法规。此外，如果合同中工作完成的条件是受天气或季节的影响，那么工程建设期限也应该考虑到这些不可控因素。
4. 工程价款和结算方式
通信建设工程施工合同应该对工程价款和结算方式的细节进行明确，例如，施工方需要预付合同价款的比例和结算期限等。此外，如果施工方在工程建设过程中需要其他费用，例如，预付配件费用或运输费用，那么合同也应该对这些费用进行明确。
5. 管理责任和保险
合同中也应该明确业主和施工方的管理责任以及他们需要购买的保险种类。此外，如果施工方在施工期间发生损失或意外，合同也应该对他们的赔偿责任进行明确。
主要特点
通信建设工程施工合同有以下几个主要特点：
•明确项目细节和建设目标。
•定义合同履行期限和进度计划。
•明确工作完成的方式和条件。
•规定工程价款和结算方式的细节。
•管理责任和保险细节的明确。
这些主要特点保证了通信建设工程施工合同的完整性和合法性。
注意事项
在制定通信建设工程施工合同时，需要注意以下事项：
•研究各种合同的例子和模板，以充分理解合约的细节和格式。
•在合同中明确所有工程细节，以最大限度地降低误解和资金争议。
•在合同中包含解决争端的条款，以应对可能出现的问题。
•在签署合同前，确保业主和施工方都理解合同的全部细节和条款，以便避免以后的法律争议。
结论
通信建设工程施工合同是重要的工程建设文件，其内容应该完整、准确、合法，并且各方需要在签署前充分理解细节和条款。只有这样，才能够保证工程项目的顺利实施和结束。
有关通信建设工程施工合同 引言 通信建设工程施工合同是指在建设通信基础设施和通信网络等相关工程项目时，建立施工合法性和项目细节的合同。这种合同通常由业主或工程建设管理部门制定，以确保建设项目的规范和成功完成。本文主要介绍通信建设工程施工合同的内容、主要特点以及注意事项等相关信息。 内容 1. 建设项目的描述 合同首先需要明确建设项目的范围、规模和细节。描述应该包括具体的建设内容、工程进度、质量标准和验收要求等。通常需要注明建设项目的“业主”、“施工方”和其他相关方的名称、地址以及联系方式。 2. 合同履行期限 通信建设工程施工合同应该规定工程的开工和交付时间，并明确施工方的质量保证期限和维护期限。通常，在建设开始前，业主和施工方应该就合同履行期限达成一致。
3. 工作完成方式和条件 合同中应该明确工作完成的方式和条件，例如，施工方需要遵守安全规定、环保条例和劳动法规。此外，如果合同中工作完成的条件是受天气或季节的影响，那么工程建设期限也应该考虑到这些不可控因素。 4. 工程价款和结算方式 通信建设工程施工合同应该对工程价款和结算方式的细节进行明确，例如，施工方需要预付合同价款的比例和结算期限等。此外，如果施工方在工程建设过程中需要其他费用，例如，预付配件费用或运输费用，那么合同也应该对这些费用进行明确。 5. 管理责任和保险 合同中也应该明确业主和施工方的管理责任以及他们需要购买的保险种类。此外，如果施工方在施工期间发生损失或意外，合同也应该对他们的赔偿责任进行明确。 主要特点 通信建设工程施工合同有以下几个主要特点： •明确项目细节和建设目标。 •定义合同履行期限和进度计划。 •明确工作完成的方式和条件。 •规定工程价款和结算方式的细节。
编号： 通信工程施工合同 甲方：_______________________ 乙方：_______________________ 签订日期：___ 年___ 月____ 日甲方（工程发包方）：
乙方（工程承包方）：
为使甲方承接的合同内简称建设单位）年度本地传输网建设项目 建管道单项工程按预定计划顺利完成、工程施工管理和进度上都得到确切保证和受控，进一步明确甲乙双方在工程施工过程中的权利、义务和责任，经双方协商，一致同意签订本合同，共同遵守，互相监督执行。 第一条承包工程规模、工程量划分原则、承包范围内容 乙方承包甲方承接的施工，工程地点为： 工程工期安排为：年月日一一年月日， 1、工程规模：根据甲方指定道路设计图纸施工，工程量结算按实际完成并最终交付建设单位使用的管程长度计算。 2、进度要求：如乙方因自身主观因素（施工管理不善、施工力量不足、施工资金不足）不能满 足甲方和建设单位关于工程建设施工安全管理、施工质量及进度管理要求，甲方可随时根据合同条款约束终止本合同实施另行委托他人施工，对乙方满足建设单位质量要求可以通过验收的段落，双方进行工程量即时结算。 承包范围：乙方需以合同单价包工包料（乙方负责水泥、沙、石、砖等管道工程建设所需辅材，甲方提供主材中井圈井盖、钢管、PVC 管及其它建设单位提供的材料）、包质量、包进度、包安全、包施工现场协调赔偿、包材料运输、包特殊路段处理（含过桥、水泥包封、炸石、架钢管等）的施工包干方式。施工内容：包括管道沟开挖铺管回填、路面破复、人（手）井砌筑、人手井喷字、管道试通、埋设标桩（此项根据建 设单位维护部门具体要求确定）等管道建设所需工作程序。 第二条承包责任与工作要求： 1、施工安全工作：乙方全权负责并承担一切施工安全责任及相关费用，包括施工人员和来往行人车辆安全、地下管线安全等； 2、保证工程质量达标：由于工程质量引起的问题，由乙方负责并承担相关费用，甲方有权对乙 方追加处罚； 3、按期完工并通过验收：在施工时限内，乙方保证其承包的施工段落全部完工并通过验收；
通信施工合同(通信工程施工合同范本) （经典版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!
有关通信建设工程施工合同 背景 随着通信技术的不断发展，通信建设工程在现代社会中变得越来越重要。通信建设工程包括固定电话网络、移动电话网络、有线电视网络、宽带网络等各种通讯网络的建设工程。在建设通信工程时，施工合同是必不可少的一部分，它确保了双方在建设过程中的权益，保障了项目的按期完工。本文将介绍有关通信建设工程施工合同的相关内容。 什么是通信建设工程施工合同 通信建设工程施工合同是指，在进行通信工程建设时，业主与承包商双方之间达成的以承包商承担通信工程建设为目的的合同，其中包括工程范围、工期、价格、质量、保修期、款项支付等有关条款。 通信建设工程施工合同是一种典型的建筑合同，而建筑合同则是指，建筑工程中施工方和业主之间的协议。在建筑合同中，施工方会承诺在业主的要求下完成工程，并且保证工程的质量、按期交货等。
通信建设工程施工合同要素 工程范围 在通信建设工程施工合同中，工程范围是一个非常重要的要素。这个要素通常会列出工程名、地点、规模、功能、建筑材料和标准等项目，以确保业主和承包商对工程的范围有了共同的认识。 工期 从业主的角度来看，按期交工是通信建设工程施工合同中最为关键的一点。因此，在合同中应该明确规定工期和项目竣工时间，并确保承包商有能力按期完工。 价格 价格是通信建设工程施工合同中最为敏感的问题之一。业主和承包商必须在合同中确立明确的价格，包括成本和利润部分，以确保工程能够按照预算执行。 质量 对于通信建设工程来说，质量通常是一个至关重要的要素。合同中要包括有关质量管理和保证的要求，如质量观测、质量测试、工程验收等。
在通信建设工程施工合同中，保修期通常为较短的时间段。一般来说，在工程验收之后，承包商承担一定的保修责任，在保修期内必须免费修理或更换瑕疵和故障，以确保工程质量。 款项支付 在通信建设工程施工合同中，款项支付是必不可少的。在合同中应明确规定款项支付的方式和时间，并确保双方都在付款问题上达成一致。 通信建设工程施工合同注意事项 在签署通信建设工程施工合同时，业主和承包商需要注意许多事项。以下是一些常见的注意点： 词汇与术语 通信建设涉及一些专业词汇和术语，业主和承包商需要理解并确保在合同中使用正确的词汇和概念，以避免歧义和误解。 法律问题 通信建设工程施工合同的制定也需要遵守相关的法律法规。业主和承包商之间的合同必须符合当地、国家和国际的法律法规，否则会影响到双方的合法性和权益。
通信工程合同 通信工程合同1 住宅建设单位（以下称甲方）：__________________________________ 基础电信业务经营者（以下称乙方）：____________________________ 通信工程施工单位（以下称丙方）：______________________________ 根据中华人民共和国有关法律、法规和本市有关规定，甲方选择乙方经营的电信网为住宅小区提供通信接入服务，选择丙方为住宅通信配套工程施工单位。甲、乙、丙三方遵循自愿、公平和诚实信用的原则，就新建住宅通信配套的施工、接入等事宜协商一致，订立本合同，共同遵守。 第一条工程项目建设项目名称：_________； 建设工程规划许可证号：_________； 工程__________________； 建设规模：_________平方米；本期建筑面积_________平方米。 通信配套工程项目：本期建筑面积_________平方米。 第二条费用约定本住宅通信配套工程总造价为人民币_________元。 第三条付款方式 一、合同生效后_________日内，甲方支付丙方住宅通信配套工程总价的 _________％，计人民币_________元。 二、工程设计完成后七日内，甲方支付丙方住宅通信配套工程总价的 _________％，计人民币_________元。
三、进场施工前七天，甲方支付给丙方住宅通信配套工程总价的 _________％，计人民币_________元。 四、工程竣工验收通过，甲方取得《新建住宅交付使用配套合格证明》后五天内，甲方支付丙方住宅通信配套工程总价的_____％，计人民币_________元。 五、甲、丙双方约定的其他付款方式：_________________________________. 第四条工期约定 一、甲、丙双方同意通信配套工程施工初定于_______年______月______日开始。丙方在收到甲方进场施工通知的7日内进场施工。若甲方改变预计施工日期，应当提前15日通知丙方。 二、甲方应当提前7日以书面形式通知丙方进场施工。丙方承诺在收到甲方的进场施工通知后的_____日内完成住宅通信配套工程。 三、丙方应当在进场施工前3日，将开工报告送达甲方、乙方，并将开工报告单、设计图纸、施工进度等相关资料送达通信监理单位 四、甲方要求比合同约定的工期提前竣工的，应当征得丙方的同意，并向丙方支付因赶工采取的措施费用。 五、因甲方原因或非丙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致丙方停工8小时以上（施工期内累计计算），工期相应顺延。 第五条安全生产约定 一、甲方对丙方承担的通信配套工程要做到安全交底，明确提出安全的要求并进行监督检查；丙方应当认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程。 二、施工过程中，丙方因违反消防条例和有关法规而引起火灾事故等，应当承担由此引发的经济损失和责任后果。
通信线路施工合同篇一:通信线路建设工程施工合同范本 通信线路建设工程施工合同 合同编号: 签订日期:20xx年月日 双发包方签章:
代表: 职务: 开户银行名称及账号: 经办人: 签证 承包方签章:代表: 职务开户银行名称及账号:经办人:方合同正文
发包方(以下简称甲方): 承包方(以下简称乙方): 根据中华人民共和国《合同法》的有关规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,制定本合同。 第一条工程概况 1、工程名称: 2、工程地点:第二条工程主要内容 1、现场勘测设计 2、布放光缆 3、光缆接续及测试 4、恢复业务
第三条工程期限 1、本工程预计开工时间:20xx年月20xx年月日。工程总日历工期:天。 2、如因自然灾害或不可抗拒的外界影响不能按期完工,乙方需书面报甲方认可,并由双方共同协商确定新的完工日期。 第四条双方职责 甲方: 1、以工程项目设计为依据,协助乙方办理与工程有关
的手续。 2、委派工地代表按乙方的作息时间配合施工,及时办理工程随工验收的签证等工作。 3、工程竣工后,接到乙方的完工报告后,及时组织相关部门进行验收,办理交接手续,验收合格,及时审核工程结算及付款。 乙方: 1、依据设计文件,严格按照通信工程建设标准和技术规范进行施工,遵守甲方的各项管理制度,并按有关规定接受甲方和通信工程质量监督机构的核验和监督检查,确保工程质量,按期交工。 2、工程材料由乙方代购,其价格、规格、型号及品质
严格按照设计有关文件精神执行。 3、文明生产,安全施工。施工中采取有效措施,保证安全生产和通信畅通。 4、在施工过程中,乙方应严格按照有关规定配合维护部门的随工管理工作。 5、本工程不得以任何形式转包和分包。 第五条工程验收: 1、甲方指定办理各项随工记录。 2、乙方指定同志为工地代表,负责与甲方的各项协调、配合工作,解决工程中发生的问题,组织安全生产,优质
通信建设工程施工合同 签订时间：年月 签订地： 甲方：
法定代表人：职务： 地址：邮编： 乙方： 法定代表人：职务： 地址：邮编： 按照《中华人民共和国合同法》和相关法律、法规，为明确双方的权利义务，达成协议如下： 一、建设项目名称： 二、工程建设地点或地段： 三、承包工程内容及主要工程量： 四、合同工期： 本工程定于年月日开工，于年月日完工，由甲方组织竣工验收。由于工程量变化、设计变更或不可抗力及甲方原因造成的延期开工、停工，工期顺延。属乙方原因造成的停工，工期不得顺延。 五、质量等级： 六、合同价款及结算： 6.1工程结算标准： 6.2预算总价款：￥______（大写：人民币_________，详见附件1）其中：安全生产费元。 双方最终的结算价格以甲方审计部门或甲方委托的审计单位的审计定案值为准。 6.3付款方式： 6.3.1预付款： 6.3.2工程进度款： 6.3.3合同尾款： 6.4工程档案与合同尾款 6.4.1乙方应对照甲方档案管理规定进行工程文件的收集、整理。建设工程初验时，乙方将应形成的全部文件材料原件，提交给初验档案检查小组进行审核。工程文件达不到
上述要求的，档案检查小组提出整改意见，乙方应进行整改。 6.4.2建设工程竣工验收后的三个月内，乙方向甲方移交一套装订成册、质量合格的纸质档案、二套与纸质档案相同的电子档案和二套声像档案。乙方应按照甲方要求的格式将纸质档案形成电子文件集，并刻录到有效载体上。乙方还应使用甲方提供的档案装具及用品。 6.4.3在乙方按期移交质量合格的竣工档案后，经甲方建设部门和档案部门书面确认，方可进行合同尾款的结算。因乙方原因没有移交合格的档案，每逾期一个月，甲方有权扣罚乙方合同尾款的10%，直到扣完为止。非乙方原因造成竣工档案移交迟延的，乙方不承担逾期移交档案责任。 6.5合同价款调整： 6.5.1甲方代表书面确认的增减工程量。 6.5.2工程造价管理部门公布的价格调整。 6.5.3合同预算中其它增减或调整，预算中没有适用的价格，由乙方提出适当的价格，送甲方代表批准后执行。 6.6乙方账户 账户名称： 开户银行： 银行账号： 上述账户信息由乙方提供，如因账户信息错误导致甲方错付或延付，一切责任及后果均由乙方承担。 6.7 乙方不得向第三方转让全部或部分中国联通应付账款，否则该转让行为无效。 6.8如遇国家税收政策发生较大变化（甲方纳入营业税改征增值税试点范围）且乙方为增值税纳税人时，乙方提供给甲方的发票必须为增值税专用发票。 七、工地代表及其职责： 7.1甲方工地代表 委派同志(职务: 职称: )为工地代表，负责批准乙方施工方案，负责对工程进度、工程质量进行监督，并对隐蔽工程的质量进行检查，对于符合质量要求的进行签证，办理中间交工工程验收手续及商定的工程变更签证、审定并签证工程预、结
通信工程施工协议范文 工程施工合同 说明：该合同适用于乙方向甲方承包门窗制作及安装工程，双方协商一致，制定本文本，其中包含工程概况、付款方式、施工条款等内容。 甲方（发包人）： 法定代表人： 乙方（承包人）： 法定代表人： 依照《中华人民共和国建筑法》《民法典》及其他法律、行政法规的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就乙方承接门窗制作及安装项目协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1.工程名称：________________________________________。 2.工程地点：________________________________________。 3.工程内容及范围：（包括材料采购、制作、转运、安装等）。 4.承包方式：包工、包料。 二、工程数量及价款 1.使用材料及单价：人民币_____元（含税价/不含税价） 2.施工面积暂定㎡，总价为人民币_____元。 3.工程量按实际施工展开面积实测结算。
三、付款方式 合同签订后甲方预付合同总价款的%作为合同定金，材料进场后支付至合同总价款%，施工完后付至合同总价款的%，验收合格后7天内付至合同总价款的%，剩余%为质量保修金，保修期年，期满后7天内一次性付清（保修期自验收合格之日起算）。 甲方没有按时支付工程款，每延期一天按照合同金额的1‰向乙方支付违约金，并且工期相应予以顺延。 四、施工条款 1.施工时间： （1）甲方须提前七个工作日书面通知乙方进场，以便乙方组织货物运输和调配人员。 （2）合同工期为日，（暂定自____年____月____日起至____年____月____日止，具体开工时间以接到甲方书面通知为准）若出现停电或气候原因影响施工，工期可做相应顺延。如因甲方原因影响进展，工期顺延。 2.对甲方及工程基底的要求： （1）甲方应在开工前天提供施工资料及施工图纸； （2）甲方应在乙方进场前提供乙方施工电源、水源； （3）甲方未提供上述资料、条件、工程基底的，工期相应予以顺延。 3.乙方施工人员必须服从现场的统一管理。
通信工程施工合同4篇 通信工程施工合同4篇 通信工程施工合同1 甲方： 乙方： 甲乙双方在平等互利的基础上，经过充分友好的协商，同意乙方挂靠甲方企业资质，从事甲方经营许可证范围内的经营项目，为明确双方的权利与义务及其挂靠期内的注意事项，甲乙双方订立本协议，如下条款： 1、乙方作为甲方具有一定施工能力的施工队伍，代表甲方在郑州移动市区分公司内负责各单项预埋管线及线路工程的施工，乙方按照施工合同的开票金额（每个单项合同）向甲方交纳%管理费。 2、乙方通过甲方所承接施工的工程，根据工程建设单位要求，按期保质保量如期完成，凡是用包工、包部分材料的工程项目，自购材料部分工程协调由乙方自行解决，乙方应自觉向国家交纳各种税费。完善工程管理，乙方必须按甲方要求进行工程施工。 3、乙方应妥善保管和使用建设方提供的工程所有材料，乙方负责施工中材料领取，及剩余材料的核对移交，办理相关的签字手续，同时报甲方备案，甲方可根据乙方审计后工程核对乙方工程使用材料，如发现乙方倒卖工程材料、剩余料，凡因工程材料严重影响到甲方形象及信誉者，甲方将按照司法程序办理有关手续，上报公安检察机关。 4、乙方从事的工程施工活动应符合国家的法律、法规，不得有违法行为，否则后果自负。乙方要维护好甲方的形象，不得做有损甲方形象的事，否则甲方有权单方终止合同，并追究乙方的经济责任。 5、乙方经营要符合国家《合同法》《安全生产法》等法律、法规的有关规定，乙方使用人工，必须与人力资源有限公司签订劳务派遣合同，明确乙方为用工单位，人力资源有限公司为用人单位。乙方与其人员所发生的一切争议由乙方负全部责任，甲方不负任何连带责任。 6、乙方的业务费自行承担。经营上实行内部独立核算，自负盈亏，债权债
编号：YB-HT-005945 通信建设工程施工合同 Communication construction 甲方： 乙方： 签订日期：年月日 精品文档/ Word文档/ 文字可改 编订：YunBo Network
通信建设工程施工合同 合同编号：____________ 发包方（甲方）：__________________ 承包方（乙方）：__________________ 根据《中华人民共和国合同法》及通信工程建设的有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。 第一条工程概况 1．工程名称：______________________________ 2．工程地点：______________________________ 3．工程范围和内容：________________________ 第二条甲方权利和义务 1．组织工程建设项目的技术交底，向乙方明确施工任务；
2．提供必要的施工条件； 3．负责主材的供应，详见发包人供应材料、设备一览表；4．指派甲方代表对建设工程项目进行全面协调和监督检查；5．在乙方提供全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时组织验收； 6．按合同约定按时向乙方支付工程款。 第三条乙方权利和义务 1．必须具有经国家有关部门批准的通信行业施工资质，并经铁通工程建设有限公司浙江分公司核准的施工入围资格，并向甲方提供企业（或公司）施工资质证书、企业基本情况等相关资料；2．应编制《工程施工概、预算》，经甲方书面认可后作为签订本合同暂定工程款的依据； 3．乙方不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人； 4．非经甲方同意，乙方不得将承包工程的任何部分分包；5．精心组织施工管理人员、施工人员、材料、施工机械进场施
通信建设工程施工合同 1. 合同背景 本合同是由甲方（以下简称“业主”）与乙方（以下简称“承包商”）就通信建设工程施工事宜所订立的合同。 2. 项目概况 2.1 项目名称：通信建设工程施工合同 2.2 项目位置：（填写具体地址） 2.3 项目范围：（填写项目的具体范围，包括工程、设备、材料等） 2.4 项目周期：（填写项目的工期） 3. 双方权利和义务 3.1 业主的权利和义务： •向承包商提供项目资料和技术要求； •在合同约定的时间内支付相应的工程款项； •对承包商提供的工程质量进行检查和验收； •协助承包商完成项目所需手续和许可。 3.2 承包商的权利和义务： •按照合同约定的要求，负责工程建设和设备安装； •确保工程质量符合相关标准和规范； •在合同约定的时间范围内完成工程； •按照合同约定的价格和付款方式收取工程款项。 4. 付款方式 4.1 工程款项应分阶段支付，具体支付比例和时间如下： •预付款：合同签订后，业主向承包商支付合同总额的20%作为预付款。 •进度款：工程进展达到合同约定进度的百分之30时，业主支付合同总额的40%作为进度款。 •竣工款：工程竣工后，业主验收合格后支付合同总额的30%作为竣工款。
•保留款：合同签订后，业主按照合同总额的10%作为保留款，自业主验收之日起的12个月内扣除合同项下发生的质量问题或其他问题并解决后支付。 4.2 付款方式：业主应以银行转账方式向承包商支付款项。 5. 保证金和违约金 5.1 保证金：根据合同总额的5%，承包商应向业主支付保证金。保证金将作为业主在承包商违约或其他问题出现时的索赔担保。 5.2 违约金：若承包商未能按合同约定的工程进度完成项目，业主有权按每天合同价款的0.1%向承包商索赔违约金。同时，若承包商未能按合同约定的工程质量完成项目，业主有权按照具体情况索赔相应的违约金。 6. 变更和终止 6.1 变更：任何一方在项目实施过程中提出变更需求，应书面通知对方并就变更事项进行协商，变更须经双方签字确认后生效。 6.2 终止：合同在下列情况下终止： •合同期限届满； •双方协商一致决定终止； •出现不可抗力因素导致无法继续履行。 7. 法律适用和争议解决 7.1 法律适用：本合同的成立、生效、解释和执行，均适用中国法律。 7.2 争议解决：双方发生争议时，首先应友好协商解决。若协商不成，可提交至合同约定管辖法院解决。 8. 附则 8.1 本合同自双方代表签字并盖章后生效，附件与本合同具有同等效力。 8.2 本合同一式两份，甲、乙双方各持一份。 以上为《通信建设工程施工合同》的主要条款，请双方仔细阅读，并确保理解和遵守合同的内容。任何关于本合同的争议均以本合同约定解释和执行。
通信工程建设合同 随着电子科技的飞速发展和信息化进程的加快，通信工程建设 在现代社会中的地位越来越重要。通信工程涉及到领域广泛，包 括固定电话、移动通信、宽带通信、卫星通信、光纤通信等多个 方面。在通信工程建设的过程中，难免会涉及到合同的签订和执行。本文将就通信工程建设合同进行探讨。 一、合同的定义和种类 合同是指为明确双方的权利和义务，并达成一致共识的一种协议。工程建设合同是指在建设工程过程中，业主（甲方）和承包 商（乙方）之间所签订的关于建造、改建、扩建或装饰工程的协议。通信工程建设合同，则是特指在通信工程建设过程中所签订 的合同协议。 通信工程建设合同种类繁多，涵盖广泛。以下是几种通信工程 建设合同的具体分类： 1. 设计合同：设计合同包括招标文件的编制及设计文件的制定。
2. 施工合同：施工合同包括工地管理、施工、完成验收等方面的细节。 3. 采购合同：采购合同主要包括通信设备、器材、仪表等物资的购买合同。 4. 监理合同：监理合同是在工程建设过程中，监理方（通常为业主委托的第三方）与承包方之间所签订的协议合同。 二、合同的重要性 合同的重要性不言而喻。在通信工程建设过程中，如果没有明确的合同，双方权利义务无法明确，而且运营后续也会有不良影响。合同作为一种法律文件，可以为承包商和业主建立有效的双方关系，并明确法律责任和分配风险的方式。例如，在施工合同中，如果承包商未能按照要求完成施工任务，业主有权要求承包商承担相应的违约责任。合同为施工方和业主之间的合作打下了基础，使得双方可以在清晰的法律框架下进行有效的合作。 三、合同内容
通信工程建设合同内容的构成通常有一定的规定性。以下是典 型的通信工程建设合同的内容指南： 1. 合同的标的和范围。工程的标的和范围应该在合同中进行明确，以避免在工程建设过程中出现大的偏差。 2. 工程建设时间和地点。工程建设时间和地点应该在合同中进 行确定，以确保工程的及时完成和正常结项。 3. 工程合同金额和付款方式。工程合同金额和付款方式应该在 合同中进行明确，以便两个职位之间有明确的支付和收入时间。 4. 合同条款。合同条款中应该包括细节性内容，如可能的风险，工程变更的实现方式以及协议法律体系。 5. 违约及其他惩罚。在合同中应该明确双方如何分担损失和任 何其他可能的违约模式。违约应该包括合同结束后，仍未完成的 工程以及任何可能精神和物质的损失。
通信施工合同 精品文档 通信施工合同 随着科学技术的飞速发展,对通信网络施工运行的稳定性、可靠性、安全性要求也越来越高,对于通信施工合同你了解多少呢?以下是在学习啦小编为大家整理的通信施工合同范文，感谢您的阅读。 通信施工合同范文1 甲方: 乙方: 为确保浙赣铁路(江西段)通信工程安全、优质、高效的完成施工任务，甲方将施工任务交由乙方完成，为明确双方的责任和义务，经双方协商达成如下协议。 一、施工承包范围及金额 隧道电缆槽道盖板整治共计元; 通信过渡工程及调试共计元; 上述工程共计元(包工包料)交由乙方负责完成。除此费用之外，甲方不负责其他任何费用。其中税金元由甲方代扣。 二、工期 005年1月16日,2005年7月30日 三、双方职责 1、甲方职责 (1) 负责对乙方进行技术交底、安全教育及质量交底，解决乙方施工中遇到的技术问题。如出现因甲方原因造成乙方的损失由甲方责任人对乙方做出相应的赔偿。 1 / 10 精品文档
(2) 负责对外协调与建设单位及路内单位之间的关系。 (3) 负责施工资料的整理、签证。 (4) 负责对乙方每道工序完成后的检查签认。 (5) 负责对乙方施工过程中出现的变更工程数量核实、签认。 (6) 负责对乙方施工队施工过程的监督、管理。 、乙方责任 根据甲方的要求，安全、优质、高效的完成甲方交付的每一项施工任务。如因自身原因造成损失，责任乙方自负。协助甲方对施工资料的收集工作，配合甲方整理、签认。如因乙方施工质量达不到要求，而不能签认，造成损失由乙方负责。 及时向甲方汇报施工中出现的情况。施工期间服从甲方必要合理的安排调配。工作中严格遵守企业各项规章制度。生活中严于律己不得做出任何有损企业形象的事情。严格按照施工技术交底施工，没有甲方责任人签认不能进行下一道工序。根据施工现场调查，向甲方提出合理化方案，配合甲方及时调整施工方案。配合甲方填写施工日志。 四、安全质量 1、安全 (1) 乙方必须提高自身安全意识，所有参加施工的人 2 / 10 精品文档 员，在施工前须接受甲方的安全质量教育，经甲方同意后方准施工。 (2) 杜绝挖坏、破坏铁路沿线或地方地下既有光、电缆和民用设施等。发生以上情况予以相应处罚，并按照相关规定追究责任。
通信线路施工合同 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 为适应通信建设市场的发展，以实现强强联合，双方互赢为目的。依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方承包工程施工的事宜，签订如下协议，共同遵守执行。 第一条工程名称：中国联通广州分公司20xx年本地传输网二期主干光缆、接入光缆工程工程地点：广州市第二条工程范围：按设计施工 第三条工程开工日期：年月日 工程竣工日期：年月日 第四条工程质量：验收质量评定合格以上。 第五条合作方式：通过对乙方的技术力量、经营状况、工程业绩的评定，并根据本工程的要求，甲方同意把乙方编组为：通信线路光、电缆及管道施工队。参与甲方所承接的通信工程项目的施工。 第六条工程内容：本项目包括以下内容： 1、通信管道工程：采取包工包部分材料的方式，具体为：包辅助材料、管材、井框、井盖除外。 2、开挖自埋光缆：采取包工包部分材料的方式，具体为：
包辅助材料。管材、井框、井盖除外。 3、架空光缆、墙壁光缆工程：采取包工的方式，以实际完成的工程量(建设单位验收后的数值)数作为结算依据。材料由甲方提供。甲方也可委托乙方采购。 4、顶管工程：：采取包工的方式，以实际完成的工程量(建设单位审定后的数值)数作为结算依据。材料由甲方提供。甲方也可委托乙方采购。 5、管道光缆、架空光缆、墙壁光缆布放工程：采取包工的方式，以实际完成的工程量(建设单位验收后的数值)数作为结算依据。材料由甲方提供。甲方也可委托乙方采购。 6、光缆成端、接续工程：采取包工的方式，以实际完成的工程量(建设单位验收后的数值)数作为结算依据。材料由甲方提供。甲方也可委托乙方采购。如与纤芯调查等其他成端、接续以外的工作需要另外计算劳务费。 第七条劳务费单价及结算办法 1、劳务费单价为综合单价，按项目分为： (1)管道工程：(不含水泥路) 3200.00 元/公里(包工包砖、沙、水泥材料) (2)开挖自埋(不含水泥路)：20xx0.00 元/公里(包恢复) (3)开挖自埋(水泥路)：320xx.00 元/公里(包恢复) (3)架空杆路：2200.00 元/公里里 (4)墙壁光缆：3500.00 元/公里
通信管道建设施工合同项目名称：***市******通信管道工程 编号： （） 签订地点：***市 签订日期：年月日甲方： 乙方：
甲、乙双方在公平、公正、平等互利、诚实守信的原则下，根据《中华人民共和国合同法》、相关的国家技术标准及有关具有法律效力的规定，经甲、乙双方友好协商，就合作建设地下通信管道工程事项达成一致，甲方现将通信管道建设工程委托乙方代建。为明确双方的权力、责任和义务，特签订本合同。 一、工程内容 1.1、工程路由和起止地点 按昆明市规划局批复给定的建设路由和管位进行工程建设。 工程起点为，止点为，主路由长约米，加横跨路及引上约米，建设管道总长约 米。 1.2、通信管道孔数及工程量 本合同甲方全程地下通信管道孔（根）数（详细情况见合同附件）： 具体管孔位置及跨路、引上路由详见双方会审通过的设计文本。 1.3、工程质量要求 本合同规定的工程内容的质量，均达到经过甲乙双方、设计单位会审通过的《施工图设计》、信息产业部颁发的《通信管道工程施工及验收技术规范》的要求。 1.4、工程完工时限 本合同开工及完工时限，均按照道路主管部门审批的时间要求进行，本合同路段内的工程完成时限为：年月日
二、双方的权力和义务 2.1甲方的权力和义务 2.1.1、甲方承担并按时支付本合同路由段内，符合本合同条款的建设费用。各联建单位对按各自需求投资建设的管孔拥有产权，管道路由及人孔的产权、使用权属各联建单位共同拥有。 2.1.2、甲方承诺：对本合同约定的工程范围内，由政府道路管理部门根据有关政策，必须收取的道路管道建设的相关政策性费用，由甲方共同分摊承担，并根据政府道路管理部门出具的正式收费发票，由甲方明确各自的分摊金额后，与乙方另行结算。 2.1.3、负责参加施工图的会审，同时有权对委托代建工程的质量、进度进行监督和检查，并参加委托代建工程的验收，验收结果需经甲方签字确认。 2.1.4、甲方指定同志负责本工程项目施工过程中的相关协调事宜相关协调事宜。 2.2、乙方的权力和义务： 2.2.1、乙方全权负责本工程全过程的组织实施工作，负责向市政、城建、绿化、交警等相关单位及部门办理工程建设所需的各种手续。 2.2.2、乙方负责购置上述合同段内工程所需各种主、辅材，主要材料必须在甲方指定的选型范围内选购。所有材料接受监理公司指定人员对所购材料的技术监督。 2.2.3、乙方以工程总包方式按信息产业部颁发的《通信管道工程施工及验收技术规范》的相关施工工艺及技术规范及设计文本及甲乙双方协商认可方案进行地下管道建设。
通信工程施工合同 篇一：通信工程承包合同 ××××通信工程承包合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的 原则，为明确甲乙双方的权利和义务，保证工程顺利实施，经双方协商同意签定本合同。 第一条工程项目 一、项目名称： 二、工程名称： 三、工程地点： 四、工程项目批准单位： 项目主管单位： 五、承包范围和工程内容： 中国联合网络通信有限公司温州市分公司确定在年实施的设备安装工程。 本合同承包范围为主设备、配套设备安装工程，承包拆、装基站数量暂估计为： 基站部分：附件一； 电源部分：附件一； 具体安装数量根据工程需要进行安排，具体单价以年省公司统一招标核定价为 准，请见附件。 施工单位承包的工程内容为基站设备及配套电源设备安装、基站 联网传输设备安装。具体工程内容如下：
1、基站设备安装工程 基站主设备（BTS）、传输设备（光端机或微波设备）的硬件安装：设备立架安装，走线架安装，天、馈线安装，电源线和信号线的布线、编、绑、焊、标签制作、跳线制作以及配合割接的跳线工作；配合测试及网络优化的BTS天线调整，配合微波打通的天线对调工作。直流电源设备（开关电源、蓄电池）的硬件安装：设备立架安装，走线架安装，电源线和信号线的布线、编、绑、焊、标签制作、配合电源系统割接工作；基站用蓄电池的容量试验（不含补充电工作，费用含在安装费里）。 基站监控器安装。 以上基站主设备及配套设备的搬迁、拆除工作。 2、以上设备安装竣工资料的收集、整理和编制并提请建设方签证的工作；安装工程量 表及时提请建设方（市分公司）签证，工程完工时编制结算表，送温州分公司网络建设部和审计部进行审核。 第二条双方责任 为了保证工程按期进行，双方对即将开工的安装现场进行施工前检查并填写《现场准备情况表》，双方根据此表决定施工与否。 一、甲方责任： 1、提供完备充分的施工条件。 2、负责采购所有安装主要材料。 3、将工程所需设备及相关材料及时运抵施工现场，交由乙方签收、保管和使用。 4、指派工程项目现场代表，对施工进行现场协调和管理。 5、合同签订后提供完整的安装图纸、施工资料。 6、组织承、发包双方及设计单位及有关部门参加施工交底会，做好会审纪要，在开工 前5天提供施工图三套，并办妥有关施工许可证等各项手续。 二、乙方责任
5G通信基站施工合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 鉴于甲乙双方共同合作完成5G施工项目，为明确双方的权利和义务，特订立本合同。 一、项目内容 1.项目名称：5G通信基站施工项目。 2.项目地点：甲方指定地点。 3.项目内容：乙方按照甲方的要求，完成5G通信基站的施工任务。 二、合同要素 1. 施工要求 (1) 乙方需按照相关法律法规和技术规范进行施工，保证工程质量和安全。 (2) 在施工过程中，乙方必须遵守相关的环境保护和职业安全健康法规，做好施工现场的环境保护和安全防护工作。 2. 3. 网络安全和数据安全 (1) 乙方应保证施工过程中涉及的网络安全和数据安全，采取必要的技术措施和管理措施，防止未经授权的访问或数据泄露等安全风险的发生。 (2) 乙方应保证所使用的网络设备、信息安全设备等符合相关法律法规要求，保证其安全性和可靠性。 4. 5. 网络覆盖和容量 (1) 乙方应考虑到5G技术的特点，保证施工完成后，网络覆盖范围符合甲方要求，网络容量能够满足甲方需求。 (2) 如需增设新的通信基站或对现有基站进行改造，乙方应与甲方协商，按照甲方的要求进行施工。 6. 三、费用与付款 1.合同总金额：具体金额按照附件《5G施工项目计划书》中的价格执行。 2.付款方式：按照《5G施工项目计划书》中的约定执行。 四、违约责任 1.如因乙方原因导致工程质量和安全问题，乙方应承担相应的责任和费用。 2.如因乙方原因导致网络安全和数据安全问题，乙方应承担相应的责任和费用。 3.如因乙方原因导致施工进度延误，乙方应承担相应的责任和费用。 4.如因甲方原因导致付款延迟，甲方应承担相应的责任。
最新通信建设施工合同书 1. 引言 本合同书是由甲方（下称“甲方”）和乙方（下称“乙方”）共同签订，根据双方协商一致的意见，为了确保通信建设施工过程的顺利进行，保持沟通畅通，加强双方的合作与配合，特订立此合同。 2. 合同目的 本合同的主要目的是约定甲方和乙方在通信建设施工过程中的责任和义务，明确项目计划、工程标准、质量要求、支付方式等相关条款，以确保项目的高质量完成。 3. 项目描述 •通信基站的建设和安装 •通信设备的采购和安装 •通信线路的敷设和连接 •通信设备的测试和调试 •通信工程的监理和维护
4. 双方责任和义务 4.1 甲方责任和义务 •提供项目所需的相关资料和文件，包括施工图纸、设计文件等； •按照合同约定支付工程款项； •协助乙方完成申报手续，并提供项目所需的相关许可证； •提供必要的施工用地和基础设施。 4.2 乙方责任和义务 •完成合同约定的通信建设施工任务，并保证施工质量达到行业标准； •配合甲方进行工程验收，并根据甲方的要求做出必要的整改； •提供现场监理和技术服务； •协调项目人员和资源，确保施工进度； •对所采购的通信设备享有合法的所有权，并保证设备的性能和质量符合合同要求。
5. 项目计划与进度 乙方应制定详细的项目计划并提供给甲方审核，包括施工阶段、 验收时间等关键节点。双方应通过沟通和协商，保持项目的顺利进行。 6. 工程标准与质量要求 通信建设施工过程中，乙方应按照国家有关标准和规定进行施工，并应保证所提供的材料和设备符合行业标准，并具备所需的性能和质 量要求。 7. 支付方式与条款 根据工程的进度和完成情况，甲方应在规定日期内向乙方支付工 程款项。具体支付方式和条款如下： •工程款项将根据施工进度按阶段支付； •每次支付前，甲方有权要求乙方提供相应的工程进度和质量报告； •乙方应在每次付款后的7个工作日内提供相关的发票和结算单。
通信建设工程施工合同与通信服务协议 通信建设工程施工合同 合同编号：___ 发包方（甲方）___ 承包方（乙方）___ 根据《___合同法》及通信工程建设的有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。 第一条工程概况 1.工程名称：___ 2.工程地点：___ 3.工程范围和内容：___ 第二条甲方权利和义务 1.___工程建设项目的技术交底，向乙方明确施工任务； 2.提供必要的施工条件； 3.负责主材的供应，详见发包人供应材料、设备一览表； 4.指派甲方代表对建设工程项目进行全面协调和监督检查； 5.在乙方提供全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时___验收； 6.按合同约定按时向乙方支付工程款。 第三条乙方权利和义务 1.必须具有经国家有关部门批准的通信行业施工资质，并经铁通工程建设有限公司___分公司核准的施工入围资格，并向甲方提供企业（或公司）施工资质证书、企业基本情况等相关资料； 第1 页共10 页
2.应编制《工程施工概、预算》，经甲方书面认可后作为签订本合同暂定工程款的依据； 3.乙方不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人； 4.非经甲方同意，乙方不得将承包工程的任何部分分包； 5.精心___施工管理人员、施工人员、材料、施工机械进场施工； 6.合理___施工，编制施工方案、施工总进度计划、材料供应计划，并在施工前送甲方备案； 7.严格按设计文件及《gb/t50312-___》、《本地网通信线路工程验收规范yd5051-97》等规范要求施工； 8.做好施工材料的检验、清点和保管，乙方采购的材料应按照约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备的质量负责，采购的材料设备须经甲方书面认可后方能使用，采购的材料设备与设计或标准要求不符时，应重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用及延误工期的责任； 9.服从甲方监理及甲方代表对施工过程的管理与监督，工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收前___小时以书面形式通知甲方监理及甲方代表验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录，验收合格，甲方监理及甲方代表在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工。否则，甲方有权要求乙方返工，并由乙方承担返工费用及延误工期的责任； 10.线路工程的施工，乙方同时承担电话机及数据终端的___任务。在施工过程中和工程竣工后半年内，乙方应服从甲方的要求进行该项目范围内的电话机及数据终端的___工作。___费用由甲乙双方商