情况说明格式及范文 导语：情况说明有多种类型，比如有事情情况说明、工作情况说明、学习情况说明等等，格式都大相径庭。 一、情况说明的格式 （一）“标题”居中，一般用方正小标宋二号字体。某某事件的情况说明。 （二）“称呼”顶行不空格，标题与称呼之间空一行。指你这个情况对谁说明。 （三）“正文”首行缩两字符，把事情情况说清楚。 （四）总结正文内容，也是首行缩两字符。 （五）必有项，也是首行空两字符，例如“特此说明”等字样。（六）落款项，须盖章的则前空三行，不盖章的则前空两行，第一排注明单位或个人姓名，靠右空两字符对齐。第二排注明时间，靠右空四字符对齐。此项不能单独放在一页上面，要有正文文字在同一页面上。 情况说明格式范文： 【1标题】XXXX的情况说明 【2称呼】尊敬的XX： 1
【3正文】XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。 【4总结】XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。 【5】特此说明！ 【6落款】单位/个人姓名：XXXXXXXXXX XXXX年XX月XX日 二、情况说明的各类范文集合 关于XXXX资料原件损毁的情况说明 XX市XX区XX中心： XX年X月X日，我把XX公司、XX公司的XX资料原件混入复印件一起用粉粹机已粉粹，因这X家企业未获得XX支持，不方便再麻烦企业签字盖章，只能用这X家企业电子件所打印的纸质件存档。我对本次失误进行了深刻反思：一是粉碎文件前，先确认是否是我们要粉碎的文件。二是一定记得每次都要把存档的文件立即放入存档区，确保以后不再有此类情况发生。 2
特此说明！ 签字： 2017年7月6日 关于XX培训会请假的情况说明 尊敬的X委领导： 因我委X同志近期忙于XX、XX等紧要工作，故无法参加本次XX委关于XX的培训会，敬请谅解。 特此说明！ XXXXXXXX局XXXXXX中心 XXXX年X月X日 关于XX工作情况说明 3
篇一：情况说明书 情况说明 工商局***分局各位领导： 您们好！ 首先感谢各位领导抽出时间阅览我们的说明，现将公司情况说明如下： 一、公司概况 公司名称：********* 法定代表人：*** 中国境内自然人 ****年**月**日注册成立 我公司获得的企业法人营业执照标明的营业范围是：销售自动化设备、仓储设备、机械设备、电子电器产品、包装材料、办公家具、五金制品、建材、日用百货。 二、宣传广告始末 公司法定代表人原系工程设计人员，对宣传广告不该出现的内容和相关的法律法规不知悉，误将在韩国****集团就职的韩籍个人对公司的追加投资定性为韩国***集团公司对********有限公司的投资。还将此错误认知延用至公司网页及公司宣传广告上，造成不符事件的发生。 三、改正态度 此次事件一发生，引起了公司办公室人员及全员高度重视，第一时间将所有广告宣传册清点，值得庆幸的是：共印有2万册的宣传册只有发出了1千多册，但还是给客户造成了误解，遂发放宣传册时留有联系方式的客户去电声明更正。 四、认识问题 在改正的同时，全公司上下认真学习中华人民共和国《反不正当竞争法》。 广告的经营者不得在明知或者应知的情况下，代理、设计、制作、发布虚假广告。 五、生产经营的亏损状况 几年来，销售行业受各方面宏观调控力度上调、劳动力成本上升、融资成本提高、原辅材料涨价等不利因素影响，国际国内经济环境不确定因素增多，行业经济运行趋于放缓。 ****年**月**日，本公司和*******有限公司签订《订购合同》，定下后道成品运输物流设备采购合同。合约规定一年后交货。违约或延期支付违约金。**月***日，公司开始寻找采购此设备的一系列备品。期间，公司多位业务多处咨询寻找货源，因后道成品运输物流设备的规格尺寸不是标准范围内的，业务费用的花费超出计划支出 5.1%。另一方面，年底原址动迁，需要在****年12月31日前搬迁，这一突发事件让本来就已陷入困境的后道成品运输物流设备订购安装、调试项目雪上加霜。 从一定程度上讲，公司管理水平也不是很高。公司管理不善严重影响公司运行的质量和公司效益的增长，保修期内复修次数增多，大大增大了成本支出费用，直接影响公司经济效益。*******年度主营业务收入208.78万元，较上年同期降低了103.8万元，导致****年底未分配利润-54.05万元，而到*****年底未分配利润-66.61万元。 由于公司动迁、管理、受金融危机等综合因素影响，公司的销售计划无法如期完成且生产成本持续走高 公司的经营亏损有加剧 此致 附件：近三个月《资产负债表》；《利润表》 敬礼！
篇一：交通事故说明书 交通事故现场说明书 事故发生时间：2014年5月11日晚上8：00左右 事故发生地点：西安市长安区子午大道与神禾二路交汇处 事故发生经过： 2014年5月11日晚8时左右，本人（姓名：全诚盛，男，24岁，身份证号：xxxxxxxxxxxxxxxxxx，联系电话：xxxxxxxxxxx，工作单位：西安联合学院，家庭住址：陕西省西安市长安区黄良街办西湖村2组333号）驾驶车牌为陕a051jw的别克凯越车辆，由子午大道南向北正常行驶至神禾二路路口右转至韦曲方向，在正常右转过程中，被从后方非机动车道快速驶来的一辆宝马车追尾。本人立即停车并下车欲查看车辆受损情况，一边拿出手机准备拍照并报警，这时从对方车辆上走下4名男子，不由分说踢飞了本人手中的手机，并把本人拉到路边进行殴打。殴打停止后，对方想开车逃离，我在对方车头挡车，对方又把我拉到一旁殴打，第二次殴打停止后，我发现对方车辆已被开出了事故现场。这时，我才看到本人车辆右后方已受损。 事故发生后，对方车辆驾乘人员不仅未对我方进行及时救助，而且还动手打人，性质十分恶劣，已造成了十分恶劣的影响。后经路人协助报警， 派出所出警对本人进行了救助。 全诚盛 2014年5月14日 篇二：事故报告情况说明 事故报告情况说明 3.事故发生原固的初步判断，泵车开始，泵管内有空气，压力很大使施工人员措手不及造成受伤。 4．事故发生后采取了及时抢救送往医院治疗，目前病人生命体质良好。 总包单位：中建八局惠南大型居住社区一期项目部 2012年11月11日 篇三：事故说明范本 02 月03日晚上19：30左右于岳家嘴立交桥下发生的交通事故及后续情况说明： 事故基本情况说明： 本人行驶汽车从中北路通过左拐立交匝道进入徐东大街，见一电瓶车逆向行驶在路中，急忙按喇叭鸣示，同时向左侧无车方向打方向盘，并紧踩刹车直至防抱死发生作用。但电瓶车并未停止，并继续逆向机动车道向前开，并无减速，直至发生交通事故。 事后闻出电瓶车驾
三一文库（https://www.doczj.com/doc/3212833760.html,） 〔案件情况说明 1800字〕 案件情况说明 1、案件简况 20xx年9月13日，我开车在新城街与长春路交叉口排队等待红绿灯，车启动后遇一大客车强行左转弯致使我变更车道，在车速很慢的情况下与同向行驶的李妍驾驶的轿车发生轻微的擦碰（有照片及现场环境照片和视频为证）。李妍此后开车加速冲上人行横道直至撞上花坛边，将行人杨林修撞伤，其自身轿车撞损严重，交警队判我负全责（有交通事故认定书）。行人杨林修因伤先后两次住院治疗，其伤好后做了司法鉴定，在20xx年7月将我、李妍及我的保险公司（人保）告到西岗法院。 在法院审理中，我及人保都对李妍在事故中由于操作处置不当致使撞人的责任行为提出追究，但后来法官和人保提出推翻交通事故认定书几乎是不可能的。
人保还在法庭上提出杨林修治病的部分用药属于非医 保用药，不予理赔。对此法庭当庭予以驳回，要求人保对所有医疗费用给予赔偿。 西岗法院于20xx年9月13日下达判决书，要求我及人保作为被告，按照判决书的要求对原告进行赔偿（见民事判决书）。 2、过程 我即开始办理保险赔偿事宜，要求人保按判决书，将对杨林修的赔付直接支付给杨林修，人保要我出具了委托书。其间我问过人保关于李妍的修车费相关问题，人保称李妍已经独自办理了相关的保险理赔手续，不需我管。此后，人保在理赔中以杨林修治病用药中有很大部分属于非医保部分 为由，不予理赔。我找到人保指出，关于医疗费中非医保部分问题，法庭当庭已经 1 驳回人保的抗辩请求，并且在判决书中也有记述（在判决书第6页前3行有记述），人保称判决书上只有记述而非判决，判决书判决结果不清。我以判决书的判决结果界限不
公司财务经营情况说明 一、企业生产经营的基本情况 1、xxxxx公司成立于xxxx年xx月xx日，公司的主营业务范围：(根据营业执照上抄)。企业从业人员共xx人，全部是xx以上学历，并具有专业的从业经历，适应企业的发展及业务需要。 2、生产经营情况 公司为xxxx年度成立的企业，企业处于xxxxxx的阶段，在xxxxx年度有xxxx营业收入，在xxxx年度会实现xxxxx 收入。 二、利润实现、分配情况 公司目前处于xxxx的状况。预计在xxxx年度会有xxxx 左右的收入，并实现盈利xxxx。以达到预期目标。 三、资金增减和周转情况 1、各项资产所占比重 xxxx年度期末流动资产占总资产的xx%，固定资产占总资产的xx%，公司资产的比重正常健康。公司成立至今，资产结构一直稳健正常。 2、负债情况 负债为短期负债和长期负债，短期负债占负债的xx%，长期负债占负债的xx%，均在合理的时间范围内，因此相对
稳定。 四、针对本年度企业经营管理中存在的问题，新年度拟加强内部管理，增加外部沟通，激励员工等具体措施来提高公司的经营业绩，扩大公司的业务范围。 xxx公司 年月日 二、公司财务情况说明包括哪些内容？ 1、企业生产经营的基本情况 把企业的经营情况做一下解释，包括这个企业的主营业务范围及经营情况；按销售额排列公司在本行业的地位；主要商品占销售市场的百分比；公司员工数量和专业素质及培养提高的目标；经营中出现的问题与困难以及解决方案；公司经营环境情况，如采购环境、生产环境和销售环境的变化；新年度的业务发展计划，如生产经营的总目标及措施、配套资金的筹措计划、新产品的开发计划等。 2、企业利润实现和分配情况 在利润和利润分配表中，虽然利润的实现情况都有，但可能有人还是看不懂表，而愿意看财务情况说明书，因此需要编表人把本年度企业盈利情况和利润分配情况，简单做一下说明。 3、企业资金的增减和周转状况 在资金增减和周转状况这部分中，公司要说明：本年度
[ 标签 :标题 ] 篇一：情况说明的写作方法和技巧 情况说明的写作方法和技巧 情况说明是一种工作中经常用到的文体，当单位或个人需要对某项工作或某一问题、某一 事件向公众、有关部门或个人作出解释说明时，都会用到。 情况说明有用于个人的，如公务员个人政审情况说明、个人工作情况说明、入党个人情况 说明等。也有用于单位的，如甘肃省康县卫生局 2 月 15 日发出的《关于康县呼吸道感染性 疾病防控工作的情况说明》、河南商丘市委宣传部官方微博 2 月 24 日发出的《关于“河南商 丘 120 急救车出现在海南三亚风景区”一事的情况说明》，都是相关单位就某一具体事件做 出的说明。 大多数情况说明是对问题、事件的解疑释惑，介绍问题、事件的来龙去脉，专业性不是很 强。但也有部分情况说明专业性很强，比如财务情况说明、刑事案件和刑事诉讼中的情况说 明等。 情况说明如果说明得当，可以及时解答疑惑，化解矛盾；如果说明不当，也可能会引发更 多问题。在现实生活中，因表述欠妥而“抢占”媒体头条的情况说明，屡屡出现，引发争议。因此，情况说明的写作，是一件必须要严谨、慎重对待的事情。 一、恰当命题，一目了然 情况说明的标题，一般不用“情况说明”这样简单的几个字，而是多采用“关于××的情况 说明”的格式，便于受众能够直接知晓说明的事项，获知必要的信息，并决定是否进一步了 解具体内容。如《关于我国茶馆行业标准化工作及相关机构的情况说明》《关于四川省国土 资源厅财政拨款“三公”经费2013 年决算的情况说明》这样的标题，简单明白，受众易于 作出阅读判断，从而节省时间和精力，更加符合人们的阅读习惯。 情况说明的标题也可以灵活多变，采用“关于××情况的说明”“关于××情况的专项说明”“关于××情况的公开说明”等。比如，《关于承诺履行情况的公开说明》《关于证券投资情 况的专项说明》等。 有时，还可以在标题中加入单位名称。比如，《博乐市人民政府关于富达市场拆迁有关情况 的说明》。 二、区分对象，准确称谓 情况说明在有致送对象的情况下要写明主送机关。比如，安徽省霍邱县王截流乡人民政府 2014 年 11 月 20 日向霍邱县水务局报送的《关于王截流乡王楼村水渠、大塘项目规划的情 况说明》，其主送机关就写明了是“县水务局”；某工程公司因拖欠工资造成部分农民工围堵 市政府大门讨薪，市政府要求该工程公司上报一份情况说明，这份情况说明也需要写明主送 机关是“××市人民政府”。 如果是向领导报送的情况说明，则可以直接采用称呼语。比如，某位同志因公外出，但相关 支出票据丢失造成无法报销，需要向单位领导说明情况，并请求予以审批报销，此时的情况 说明可考虑写为“尊敬的局领导”等。 如果是面向公众发出的情况说明，则不需要写出称谓。如，民政部2014 年 8 月发出的《关 于新式中华人民共和国残疾军人证的情况说明》，因为面向的群体是公众，所以并没有主送 机关或称谓；前文提到的《关于“河南商丘120 急救车出现在海南三亚风景区”一事的情况 说明》及时回应网络舆情，其面向的是广大网民，也没有主送机关或称谓。就某一事件向公 众作出的说明，类似于情况通报。两者在写法上有相似之处，但从传播心理学的角度来看， 情况通报代表一定的官方立场，具有权威性；情况说明虽往往也由官方发出，但具有平等性、
02月03日晚上19：30左右于岳家嘴立交桥下发生的交通事故及后续情况说明：事故基本情况说明： 本人行驶汽车从中北路通过左拐立交匝道进入徐东大街，见一电瓶车逆向行驶在路中，急忙按喇叭鸣示，同时向左侧无车方向打方向盘，并紧踩刹车直至防抱死发生作用。但电瓶车并未停止，并继续逆向机动车道向前开，并无减速，直至发生交通事故。 事后闻出电瓶车驾驶人口中有酒味并已经告知交警，且电瓶车无牌，无交强险。 电瓶车驾驶人事后说自己每天从此穿过马路，一直没事，将事情全都怪罪于我，对违反交通规则的事实毫无悔改的认识，令作为机动车驾驶者的我感到无奈。 事故后续情况说明： 发生交通事故后，我作为驾驶者第一时间下车检查电瓶车驾驶人的伤势，并打开应急灯，叫随车朋友在后方道路放上警告标识。并在第一时间报案，通知交警前来查勘。 在交警来后，我向交警阐述事情经过，并咨询事故如何处理，在办案交警的耐心指导下，将车钥匙，汽车行驶证及驾驶证交给办案交警，交警说先将伤者送至医院，医治伤者为先，明早再来事发地点处理相关事情。因此我立马并将伤者送至交警指定的铁路医院（铁四院旁的武昌医院），办理了急诊挂号、拍片以及住院等事宜，直至伤者住到病房并有医生初步医疗处理，稳定了病情。 特别需要说明的是因为事发突然，时间匆忙，身上仅1000元左右现金，在垫付门诊、拍片钱后无法凑足医院办理住院需要的2000元，而身上仅有的信用卡医院也不同意刷卡支付。为了不耽误伤者病情，我特意从急诊跑至住院部，找到外科二的骨科医生及护士，说明了事情的经过，也讲明了我们目前的难处，希望医生先收留住院治疗为先。 医生也特事特办的赶紧办理了住院手续，并为伤者进行了检查，包扎，打上石膏，挂上消炎针，也已经稳定了伤者病情。而我也等待家属情绪稳定后想进行后续事情的沟通。 但是，当伤者安顿好，伤者的亲属也陆续赶来，对我进行围堵，非要我先拿出8000住院费再放我们走。我已将身上现金全部套空也就剩下几百元，我说留下我的车费，剩下的全部给你垫上，明早再补上，不耽误伤者治疗，但是伤者家属并不领情，执意要我们弄8000元来，不然不肯放我走，并看我想走时冲上来推我小腹、胸口，将背包拉扯下来，导致我胸口疼痛。无奈之下报警110，但是警察很客观的说明要走法律程序，不能私自限制他人自由，但他们仍不肯。从事发19:30到最后凌晨3：00，期间110报了两次案，武昌大队，派出所都去过，仍被对方威胁要跟踪到家里。本人除了受伤后的无奈外，还深感恐惧，感到自己及家人的人身安全受到威胁。 因为受到交通事故的心里阴影及伤者家属的威胁，本人内心极度不安，并感到极度恐惧。一晚都没能闭眼休息。 因此本人希望委托亲戚代为处理此交通事故。望警察同志理解。 谢谢！ 此致 敬礼 XX：XXX 2012年02月04日凌晨5点
篇一：交通事故说明书 通事故现场说明书 事故 发生时间：2014年5月11日晚上8：00左右 事故 发生地点：西安市长安区子午大道与神禾二路交汇处 事故 发生经过： 2014 年5月11日晚8时左右，本人（姓名：全诚盛，男，24岁，身份证号： xxxxxxxxxxxxxxxxxx，联系电话：xxxxxxxxxxx，工作单位：西安联合学院，家庭住址： 陕西省西安市长安区黄良街办西湖村2组333号）驾驶车牌为陕a051jw的别克凯越车辆， 由子午大道南向北正常行驶至神禾二路路口右转至韦曲方向，在正常右转过程中，被从后方非 机动车道快速驶来的一辆宝马车追尾。本人立即停车并下车欲查看车辆受损情况，一边拿出手 机准备拍照并报警，这时从对方车辆上走下4名男子，不由分说踢飞了本人手中的手机，并 把本人拉到路边进行殴打。殴打停止后，对方想开车逃离，我在对方车头挡车，对方又把我拉 到一旁殴打，第二次殴打停止后，我发现对方车辆已被开出了事故现场。这时，我才看到本人 车辆右后方已受损。 事故 发生后，对方车辆驾乘人员不仅未对我方进行及时救助，而且还动手打人，性质十分恶劣，已 造成了十分恶劣的影响。后经路人协助报警， 出所出警对本人进行了救助。 全诚 盛 2014 年5月14日 篇二：事故报告情况说明 事故报告情况说明 3.事 故发生原固的初步判断，泵车开始，泵管内有空气，压力很大使施工人员措手不及造成受伤。 4．事 故发生后采取了及时抢救送往医院治疗，目前病人生命体质良好。 总包 单位：中建八局惠南大型居住社区一期项目部 012年11月11日 篇三：事故说明范本 0 2月03日晚上19：30左右于岳家嘴立交桥下发生的交通事故及后续情况说明： 事故 基本情况说明： 人行驶汽车从中北路通过左拐立交匝道进入徐东大街，见一电瓶车逆向行驶在路中，急忙按喇 叭鸣示，同时向左侧无车方向打方向盘，并紧踩刹车直至防抱死发生作用。但电瓶车并未停止， 并继续逆向机动车道向前开，并无减速，直至发生交通事故。
施工情况说明书 1、工程概况 1.1 工程名称：岳阳汨罗新市物流园物流大厦 1.2 建设单位：汨罗市众发物流集团 1.3 设计单位：湖南岳阳汨罗市建筑规划设计院 1.4 施工单位：湖南岳阳汨罗市环宇建筑工程有限公司 1.5 监理单位：湖南国建招标咨询有限公司 1.6 建设地点：汨罗新市物流园 1.7 建设规模 : 占地面积 13193.5 ㎡，建筑面积 36778.7 ㎡ 1.8 建筑层数： 4 层 1.9 建筑高度： 27.6 米 1.10 结构类型：框架结构 1.11 承包方式：施工总承包 1.12 工程现场条件及特点： 1.1 2.1 道路交通条件：本工程位于汨罗市新市工业园区，施工现场道路畅 通，完全能够满足施工期间大、重型载重汽车及大型移动设备的行驶需要，交通运输条件十分便利。 1.1 2.2 水电供应及现场排水条件：施工现场具备施工临时水电供应条件， 经现场调查咨询的相关资料表明，水电供应完全满足现场施工的需要。施工现场周边已经形成完善的市政排水系统，施工用废水（污水）经三级沉淀后方可排入市政排水系统，生活污水必须经过化粪、隔油处理后方可排入市政排污系统。 1.1 2.3 安全文明施工条件：本工程施工工期短，用地面积小，安全文明施工总体条件较好，建设单位对安全文明施工的要求较高，施工单位在现场施工过程中，将有效运行公司环境和职业健康安全管理体系。本工程安全重点主要在于卷扬机使用安全、施工用电安全、高空作业安全以及消防安全等方面。 1.13 建筑、结构设计概况：本工程建筑耐火等级为一级，结构安全等级为 二级，抗震工程，基础设计等级为丙级，砌体施工质量等级为 B 级，抗震设防烈
［标签：标题］ 篇一：情况说明的写作方法和技巧 情况说明的写作方法和技巧 情况说明是一种工作中经常用到的文体，当单位或个人需要对某项工作或某一问题、某一事件向公 众、有关部门或个人作出解释说明时，都会用到。 情况说明有用于个人的，如公务员个人政审情况说明、个人工作情况说明、入党个人情况说明等。 也有用于单位的，如甘肃省康县卫生局2月15日发出的《关于康县呼吸道感染性疾病防控工作的情 况说明》、河南商丘市委宣传部官方微博2月24日发出的《关于“河南商丘120急救车出现在海南三亚风景区”一事的情况说明》，都是相关单位就某一具体事件做出的说明。 大多数情况说明是对问题、事件的解疑释惑，介绍问题、事件的来龙去脉，专业性不是很强。但也有部分情况说明专业性很强，比如财务情况说明、刑事案件和刑事诉讼中的情况说明等。 情况说明如果说明得当，可以及时解答疑惑，化解矛盾；如果说明不当，也可能会引发更多问题。 在现实生活中，因表述欠妥而“抢占”媒体头条的情况说明，屡屡出现，引发争议。因此，情况说明的写作，是一件必须要严谨、慎重对待的事情。 一、恰当命题，一目了然 情况说明的标题，一般不用“情况说明”这样简单的几个字，而是多采用“关于XX的情况说明”的 格式，便于受众能够直接知晓说明的事项，获知必要的信息，并决定是否进一步了解具体内容。如《关于我国茶馆行业标准化工作及相关机构的情况说明》《关于四川省国土资源厅财政拨款“三公”经费2013年决算的情况说明》这样的标题，简单明白，受众易于作出阅读判断，从而节省时间和精力，更加符合人们的阅读习惯。 情况说明的标题也可以灵活多变，采用“关于XX情况的说明”“关于XX情况的专项说明”“关于XX情况的公开说明”等。比如，《关于承诺履行情况的公开说明》《关于证券投资情况的专项说明》 等。 有时，还可以在标题中加入单位名称。比如，《博乐市人民政府关于富达市场拆迁有关情况的说明》。 二、区分对象，准确称谓 情况说明在有致送对象的情况下要写明主送机关。比如，安徽省霍邱县王截流乡人民政府2014年11 月20日向霍邱县水务局报送的《关于王截流乡王楼村水渠、大塘项目规划的情况说明》，其主送机关就写明了是“县水务局”；某工程公司因拖欠工资造成部分农民工围堵市政府大门讨薪，市政府要求该工程公司上报一份情况说明，这份情况说明也需要写明主送机关是“XX市人民政府”。 如果是向领导报送的情况说明，则可以直接采用称呼语。比如，某位同志因公外出，但相关支出票据 丢失造成无法报销，需要向单位领导说明情况，并请求予以审批报销，此时的情况说明可考虑写为“尊敬的局领导”等。 如果是面向公众发出的情况说明，贝IJ不需要写出称谓。^口，民政部2014年8月发出的《关于新式中 华人民共和国残疾军人证的情况说明》，因为面向的群体是公众，所以并没有主送机关或称谓；前文提到的《关于“河南商丘120急救车出现在海南三亚风景区”一事的情况说明》及时回应网络舆情，其面向的是广大网民，也没有主送机关或称谓。就某一事件向公众作出的说明，类似于情况通报。两者在写法上有相似之处，但从传播心理学的角度来看，情况通报代表一定的官方立场，具有权威性；情况说明虽往往也由官方发出，但具有平等性、亲和性，更易于接受。 三、介绍经过，实事求是 在写作实践中，除了财务情况说明、刑事司法中的情况说明等具有特殊要求外，多数情况说明并无 特殊的专业性要求。但一般情况下，都包括背景介绍、事实经过、处理措施等几项内容。 （一）简明扼要说明背景 介绍背景是为了让有关部门、人员了解事情的前因，掌握更多背景资料，为顺利阅读后文、得出准确判断做铺垫。 这些背景必须和要说明的事件密切相关，既要交代完备详尽，又要避免喧宾夺主。 比如，镇海区人民政府办公室网络发言人2012年10月24日发布的《关于镇海炼化一体化项目有关
关于青岛恒生源集团建设有限公司与山东泰隆房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷一案的简要说明 我公司（恒生源公司）建设施工了泰隆房地产公司开发的济南卓越时代广场项目，该项目现已施工完毕。因泰隆公司欠付我公司工程款等原因，我公司将其诉至济南市中级人民法院，要求其支付我公司相应工程款。案件经济南市中院一审和山东省高院二审审理，最终确定由泰隆公司支付我公司工程款4600余万元，并由本公司就相应工程款享有优先受偿权。现该案件已进入执行阶段，由济南市中院负责执行。 案件初立案时，我公司便申请就泰隆公司的财产进行了保全。共查封到其银行存款200余万元（现已扣划完毕）及卓越时代广场房屋85套。案件执行过程中，发现在济南市建委监管的泰隆公司的账户中有足额可供执行的财产。但现济南市中院以泰隆房地产公司的原法定代表人赵晋涉嫌刑事犯罪，我公司查封的相关财产属赵晋的违法所得为由中止本案的执行工作。 我公司认为：第一、本案被执行人为泰隆公司而非赵晋，双方并非同一法律主体。赵晋系属个人犯罪，与泰隆公司无关，其犯罪与否，应否没收其非法所得与本执行案件无关。第二、即使本案犯罪主体系泰隆公司，或赵晋案件经法院审判需没收泰隆房地产公司的相关财产，亦不能侵害我公司取得工程款并享有优先受偿权的权利。《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十三条规定，被执行
人在执行中同时承担刑事责任、民事责任，其财产不足以支付的，按照下列顺序执行：（一）人身损害赔偿中的医疗费用；（二）退赔被害人的损失；（三）其他民事债务；（四）罚金；（五）没收财产。债权人对执行标的依法享有优先受偿权，其主张优先受偿的，人民法院应当在前款第（一）项规定的医疗费用受偿后，予以支持。该条明确表示，即使刑事案件裁判涉财产部分执行，罚金及没收财产也应让位于优先受偿权。第三、本案涉及大量农民工的工资权益，且自案件一审立案至今已三年有余，若案件在执行过程中因不合法不合理的理由无故中止审理，不仅会增加案件申请执行人、被申请执行人的负累，更使农民工的合法权益无法得到保护。 以上就是相关案件的简要说明，我公司仅以此希望相关案件能及时得到妥善的处理，以使我公司能尽快从困境中走出。
《情况说明范文》 状况说明范文（一）： 状况说明格式范文 尊敬的老师，校领导： 首先写我这段时光在学校学的很好，老师也很好，感谢老师和学校等等 其次写不能来的原因 最后道个歉并再次感谢老师和学校 XXX 年月日 状况说明范文（二）： 个人基本状况介绍范文 姓名：赵林林院系：信服学院 班级：80712P性别：女民族：汉族政治面貌：团员 20xx年9月考入南京信息职业技术学院。 一、主要事迹和荣誉： 1、20xx年9月――20xx年1月 获得院一等奖学金、社会活动用心分子等荣誉，顺利高分透过英语四级考试和计算机一级B考试。担任系学生会学习部干事，配合开展过第四届英语潜力竞赛和立德杯辩论赛，取得了优异的成绩。 2、20xx年2月――20xx年7月 获得院一等奖学金、我爱记单词团体一等奖、衿信杯征文比赛优秀奖、英文读后感二等奖、社会活动用心分子等荣誉，高分透过英语六级考试。担任系学生会学习部干事，参加过入党用心分子培训，理解了党的教育，学习方面和思想方面均取得了优异的成绩。 3、20xx年9月――20xx年1月
获得院一等奖学金、国家奖学金、院优秀信息质量员等荣誉，透过自我的努力，考取了报检员证书和英语六级口语证书。担任系学生会学习部部长和院质量信息员，主要负责系部学风建设以及日常早晚自习考勤，配合学院收集质量信息。 4、20xx年2月――20xx年7月 获得院一等奖学金、省三好学生、全国大学生英语潜力竞赛三等奖、社会实践先进个人、南信之星等荣誉，并且高分考取了单证员证书。担任系学生会学习部部长和院质量信息员，脚踏实地地工作，用心配合系部和学院开展学生工作，得到了指导老师的认可，并且被选为党员发展对象，参加了党课的学习。 二、社会实践、创新潜力： 20xx学年――20xx学年 用心参加院系举行的活动，在寒暑假均参加社会实践活动，在实践单位认真踏实的工作，锻炼了自我的实践应用潜力，受到了企业老板的好评，使我进一步的了解和接触了社会。在创新潜力方面，我平时善于思考，不拘泥于书本知识，逐步培养自我的创新实践潜力和动手应用潜力。 20xx学年――20xx学年 20xx年暑假在江苏省开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司实习并且参加了农村信息化社会实践。在开元轻工，我将我学习到的专业知识应用到实际，跟着师傅学到了很多实用的知识。透过开展农村信息化，使我亲身感受到了农民对信息的渴望，使我的知识体现出了价值，培养了我的动手实践、创新潜力。 状况说明范文（四）： 状况说明 中华人民共和国海关： 兹有我司年月日一票进口货物，货物状况如下： 品名： 提单号： 报关单： 维修原因
事件情况报告范文 篇一：XXX事件处理情况汇报 关于对XXX建筑工地 拖欠农民工工资情况的汇报 2021年10月10日上午，XXX建筑工地工人为追讨工资到我县信访局上访，信访局通知我局接访，我局劳动监察工作人员到信访局了解情况后，告知工人到劳动监察大队填写投诉材料。10时45分左右，我局劳动监察工作人员接待了追讨工资的工人，询问情况后，告知其详细填写投诉书，由于农民工人数较多，要求其按照工种推选代表，由各工种班组长统计拖欠工资人员和数额，后有一代表问要多长时间可以拿到工资，监察人员向其解释，接到投诉书后，劳动监察工作人员会立即按监察程序及时处理。该代表一再要求监察人员答复他工资发放具体时间，监察人员告知：建设单位或工程承包企业应依法向住建局缴纳农民工工资保障金，由工资保障金支付会比较快；如果走劳动监察程序，由于劳动监察执法没有强制权，需要按照相关程序一步步走，最后交由法院强制执行，时间会比较长，工人不等监察人员解释完，就表示不能接受，就带领工人离开了。 根据《XX省人民政府办公厅关于做好贯彻落实省领导批示精神切实解决好拖欠农民工工资工作的紧急通知》要求，因建设单位或工程总承包企业未按照合同约定支付工程款，致使建筑工程承包企业拖欠农民工工资的，由建筑单位或工程总承包企业先行垫付被拖欠的农民工工资；因工程总承包企业违反规定发包、分包给不具备用工主体资格的组织或个人，工程总承包企业必须承担清偿被拖欠农民工工资的责任。 在此次处理农民工追讨工资过程中，在信访局接访的我局人
员与在单位接待人员未能及时沟通，致使两方作出的解释有所差别，造成上访人员再次上访。 在今后的工作中，要注意工作的方式、方法，加强与相关单位的沟通协调，做到依法办事，具体情况具体分析，努力处理好农民工工资问题。 劳动监察大队 2021年10月10日 篇二：事故调查报告范文(共8篇) 篇一：事故分析报告格式 ×××事故报告 一、事故简要经过 ××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。（时间、地点、人、性别、部门、工种、事件经过、伤情结果） 二、事故原因分析 1、直接原因（导致事故发生的直观原因） 1）××××××××××××。 2、间接原因（剔除直观原因以外的因素） 1）×××××××××××××××××××； 2）×××××××××××××××××××。 3、主要原因 1）×××××××××××××××××××。 2）×××××××××××××××××××。 ?????
---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 情况说明函 情况说明函1 致：广西xxxxxx发展有限公司 我司为xxx渐青二期铁艺栏杆制作安装单位,自合同签订之日起,为积极配合甲方施工进度要求,我司严格根据合同要求对工作进行了计划性、有序性、严谨性、目标性的安排部署,具体为:现场实际尺寸的测量、下料生产、发货进场、监理验收、分货到位、成品安装、成品保护、成品维护等各个环节,我司委派了不同的专业化职业化的团队进行跟踪管理,执行到位。 我司针对于甲方所要求的山渐青项目太阳鸟、观星台组团阳台铁艺栏杆;月亮岛、林湖语组团别墅住宅间铁艺栏杆(虚线)及基础;月亮岛、林湖语组团别墅住宅前院铁艺栏杆(虚线)及基础;户型入户铁艺门、等工程项目绝大部分基本如期完工。也有部分子工程项目在施工过程中因实际问题有轻微延误工期的情况(比如太阳鸟阳台栏杆)，具体原因系数说明如下： 1、土建原因：由于部分土建施工工作面不规整导致我司技术员在下料过程中尺寸出现一定偏差，以致于到货进场的一部分栏杆成品无法按照国家标准安装，故此批产品不得已只能返厂，然后重新加工生产、发货进场、安装，故此影响一定时间的工期。 2、上道工序拖延：我司在实际施工过程中发现有相当一部分GRC罗 1 / 9
马柱没有安装，由于栏杆对于安装精度要求比较高，罗马柱没有安装直接导致栏杆无法精确定位居中，因此我司和贵方协商，最终结论是：GRC安装完成后，具备工作面，栏杆方能安装，此项直接影响一定时间的工期。 3、天气原因：为确保工期，我司要求安装工人加班加点，利用一切可以利用的时间做工，但事与愿违，一次下雨天做工，我司其中一位安装工人不小心被漏电击中昏迷，由于抢救处理及时没有造成太大的严重后果，为避免同类事情发生，确保工人安全，体现甲方文明施工精神，我司严谨下雨天以及天气恶劣情况下做工，此项也会轻微影响工期。 以上为我司合同执行情况以及部分工程项目延误原因说明，呈贵司审阅! xx市xx金属材料有限公司南宁分公司 xxxx年4月26日 情况说明函2 尊敬的各级领导： 感谢贵单位对我公司的信任，给予我们参与xx国际大酒店消防改造工程家具制作与安装的机会，倍感珍惜。在各级领导的关怀指导下，我们一定做到戒骄、戒躁、谦虚、谨慎、全心全意的为xx国际大酒店做好各项服务工作，严格把控生产及安装环节，为xx国际大酒店提供优质的产品和完善的售后服务。为进一步加强贵单位对我公司的了解，现将公司基本情况做如下简要汇报：
打架情况说明范文 打架斗殴都会被要求写检讨，还有事情发生的经过，下面是给大家整理的打架情况说明范文，希望对大家有所帮助! 打架情况说明 致送：总经办 发自：双楠店郑兴志杨志 时间：20XX年3月25日 事项：关于保安部两名员工发生口角而打架的情况说明及处理建议 类型：普通 内容：3月25日17点50左右，双楠店保安部保安郑长生在一楼后门值班去5楼上厕所，和正在5楼值班保安王忠伟因为上班岗位问题发生口角，因为两人未做好情绪的控制，而后发展为打架，双方都受了伤;(其中郑长生头顶受伤、并且缝了三针，王忠伟的额头受了点碰伤)。当时我(郑兴志)在一楼后门替岗，听到王忠伟呼叫我到五楼，我立刻赶到五楼了解情况，并进行调解;通过制止，两人的情绪得到了控制。事后两人都去了红十肿瘤医院治疗，后来协商由王忠伟支付了双方医疗费用。 两名保安的打架行为恶劣，已严重违反公司规章制度，在此建议对两名员工予以各记大过一次并作开除处理。 另我(郑兴志)作为其部门主管，因平时监管教育力度不到位，负连带责任罚款30元。 以后工作中我部门要重点加强员工的思想教育，要做好自身的情绪的控制及内部团结问题，杜绝此类事件的发生。 关于学生宿舍打架事件的情况说明 20XX年10月29日早上，在xxx宿舍(住xxx班和xxxx班男生)发生了一起学生打架事件。经过事后调查，情况如下：该宿舍xxxx晚上在外通宵上网，早上回宿舍没带钥匙，让同宿舍学生xxx为其开门因太早所以半小时
后才给xxxx同学开门，在宿舍门打开之后xxxx就顺手拿起一棍子从xxxx后脑打过去，另外同宿舍两名学生xxxx、xxx也在场，事后xxx打电话给班主任，班主任也及时联系了双方家长，家长也及时来到学校。通过学生处和双方学生辅导员及双方学生家长友好协商，办法如下：涉事学生家长支付3000元医疗费用(费用一次性付清如果后期再出现任何身体上的问题由xxxx家负责，与xxx家无关)，后并且向xxx以及家长道歉。 该处理办法一式四份双方家长各持一份，保卫处一份，学生处一份。此处理办法从签字日期生效。 学生签字：学生签字： 班主任签字：班主任签字： 家长签字：家长签字： 事件在场其他人员签字： 20XX年10月30日 打架事件情况说明 卫东、毛泱渊同学系我校高一年级学生，经查实：20XX年6月6日10点左右(放假期间)。在男生宿舍楼，卫东带领毛泱渊两人进入313宿舍，卫东拿棒棍和拳脚打左斌，毛英渊也参与打架，两人共同参与打架，情况属实。 政教处 20XX年6月8日 家长签字： 打架纠纷的情况说明 我叫赵春锁，男，是长治县荫城镇荆圪道村村民。我大儿媳名叫翟维维，当时在村集体大棚劳动。车志方，村支部委员，负责大棚的管理工作。去年9月初，我们家人就发现车、翟二人行不轨，关系暧昧。9月9日晚，我大儿媳又到车志方家，我俩儿子和我老伴前去寻找，发现二人鬼混，俩儿子一气之下砸了车家的窗户。第二天，我老伴与车志方在街上相遇，发生了争吵，进而发生了两家人的肢体冲突，互有伤情。随后，车志方报了警。接
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！ == 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ == 关于某某事件的情况说明 篇一：放射事件发生与处理的情况说明 放射事件发生与处理的情况说明 四川省卫生厅： 我院一直严格遵照《中华人民共和国职业病防治法》、《放射诊疗管理规定》、《放射工作人员职业健康管理办法》等相关规定开展放射诊疗工作，201X年0 月0日取得《放射诊疗许可证》至今无放射事件发生。 ****人民医院 201X年0月0日 篇二：关于XX同志受伤情况说明 关于XX同志受伤情况说明 XX市人力资源和社会保障局： 现将XX同志受伤情况证明如下： 1、基本情况： 姓名：XX同志；性别：男；年龄：XX岁；学历：大专；岗位：营销推广；职务：员工。 2、受伤经过： XX同志于XX年XX月XX日中午XX点下班后，于返家途中遭遇车祸，XX点XX 分左右他于城西供电局前横过马路，被湘BE0985越野车撞伤，120救护车将其 送至伤科医院后立即转至市一医院重症监护室抢救，下午XX点XX分左右医院 宣布抢救无效死亡。 3、相关证明人（间接证人）
XX年X日中午XX点XX分左右，公司职工XX接到XX手机打过来的电话，一名陌生人称手机机主在城西供电局前发生了交通意外，已经不能言语了。为了证实事情的真实性，XX当时立即打电话到120询问，对方回答确有其事，且伤者已送至河西伤科医院。XX立即赶至伤科医院，被告知伤者因伤势严重，已转至一医院急救。当XX赶至一医院急诊室时，医生告知伤者瞳孔已放大，情况极其危险，随时有生命危险。 4、回家详情： XX同志于XX年XX月XX日中午下班后，在回家途中遭遇车祸，不幸身亡。 办公室负责人签字： 单位负责人签字（盖章）： 单位全称（盖章）XX有限公司 XX年XX月XX日 篇三：情况说明的写作方法和技巧 情况说明的写作方法和技巧 情况说明是一种工作中经常用到的文体，当单位或个人需要对某项工作或某一问题、某一事件向公众、有关部门或个人作出解释说明时，都会用到。 情况说明有用于个人的，如公务员个人政审情况说明、个人工作情况说明、入党个人情况说明等。也有用于单位的，如甘肃省康县卫生局2月15日发出的《关于康县呼吸道感染性疾病防控工作的情况说明》、河南商丘市委宣传部官方微博2月24日发出的《关于“河南商丘120急救车出现在海南三亚风景区”一事的情况说明》，都是相关单位就某一具体事件做出的说明。 大多数情况说明是对问题、事件的解疑释惑，介绍问题、事件的来龙去脉，专业性不是很强。但也有部分情况说明专业性很强，比如财务情况说明、刑事案件和刑事诉讼中的情况说明等。 情况说明如果说明得当，可以及时解答疑惑，化解矛盾；如果说明不当，也可能会引发更多问题。在现实生活中，因表述欠妥而“抢占”媒体头条的情况说明，屡屡出现，引发争议。因此，情况说明的写作，是一件必须要严谨、慎重对待的事情。 一、恰当命题，一目了然 情况说明的标题，一般不用“情况说明”这样简单的几个字，而是多采用“关于××的情况说明”的格式，便于受众能够直接知晓说明的事项，获知必要的信息，并决定是否进一步了解具体内容。如《关于我国茶馆行业标准化工作及
情况说明书范文 篇一：情况说明范本 情况说明 本人XX，身份证号（），曾于XX年XX月至XX年XX月在XX公司工作，签订劳动合同并交纳社保。因个人原因导致劳动关系档案丢失，一切后果由本人承担，与现单位无关。 特此声明！ 姓名日期 篇二：情况说明格式范文 说明（标题部分） XXX（台头部分）： 我已于2011年7月在天津师范大学顺利毕业，并取得毕业证书。就读期间办理的学生证在毕业前已由天津师范大学统一收回，故现在只能提供毕业证复印件，无法再提供学生证原件。（内容）特此说明。 XXX(落款) XXX（日期） 篇三：情况说明书格式 情况说明书格式 一、标题部分：某某公司申请发票增量的申请 二、台头部分：某某国税局
三、本企业基本情况：成立日期、认定一般纳税人日期、法人、财务负责人姓名，经营地址、注册资金、主要经营项目。 四、本企业最近几个月的收入、税金、税负情况; 财务核算情况，是否按时纳税。 五、本企业发票的核定情况，以及最近几个月的发票使用情况;特别是增值税发票使用情况。 六、本企业申请发票增量的理由：有无大笔定单或合同，根据现有核定情况无法满足实际要求。 七、提出申请，根据我企业的实际情况，现申请发票增量。 八、落款：某某公司 九、日期： 情况说明书范文 家庭经济情况说明 我叫张三，家在重庆××县×××镇××××村×××社，，家中有七口人。家居贫困山区，家境贫困，其主要经济来源靠种农田为生，无其它任何经济来源，现母亲因劳累过度，而生病需长期药物疗养，增加了家庭负担，再加上父亲年老体弱母亲身体不好，且有一祖母已70多岁，常年卧病在床。姐妹四人均在上学。全家的生活重担全靠父母种几亩责任田来维持，为了四姐妹上学，其父母借遍了亲友。全家年总收入不超过叁仟元，人均月收入远远低于350元。 关于企业营业执照年检的说明
. 情况说明格式及范文 导语：情况说明有多种类型，比如有事情情况说明、工作情况说明、学习情况说明等等，格式都大相径庭。 一、情况说明的格式 （一）“标题”居中，一般用方正小标宋二号字体。某某事件的情况说明。 （二）“称呼”顶行不空格，标题与称呼之间空一行。指你这个情况对谁说明。 （三）“正文”首行缩两字符，把事情情况说清楚。 （四）总结正文内容，也是首行缩两字符。 （五）必有项，也是首行空两字符，例如“特此说明”等字样。（六）落款项，须盖章的则前空三行，不盖章的则前空两行，第一排注明单位或个人姓名，靠右空两字符对齐。第二排注明时间，靠右空四字符对齐。此项不能单独放在一页上面，要有正文文字在同一页面上。 情况说明格式范文： 【1标题】XXXX的情况说明 【2称呼】尊敬的XX：
【3正文】XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。 【4总结】XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。 【5】特此说明！ 【6落款】单位/个人姓名：XXXXXXXXXX XXXX年XX月XX日 二、情况说明的各类范文集合 关于XXXX资料原件损毁的情况说明 XX市XX区XX中心： XX年X月X日，我把XX公司、XX公司的XX资料原件混入复印件一起用粉粹机已粉粹，因这X家企业未获得XX支持，不方便再麻烦企业签字盖章，只能用这X家企业电子件所打印的纸质件存档。我对本次失误进行了深刻反思：一是粉碎文件前，先确认是否是我们要粉碎的文件。二是一定记得每次都要把存档的文件立即放入存档区，确保以后不再有此类情况发生。 一2一
. 特此说明！ 签字： 2017年7月6日 关于XX培训会请假的情况说明 尊敬的X委领导： 因我委X同志近期忙于XX、XX等紧要工作，故无法参加本次XX委关于XX的培训会，敬请谅解。 特此说明！ XXXXXXXX局XXXXXX中心 XXXX年X月X日 关于XX工作情况说明