北京市建设工程劳务分包合同
发包人：北京朝林建筑工程有限公司
承包人：定州金时建设工程有限公司
分包工程名称：石佛营住宅小区电气工程
施工地址：北京市朝阳区石佛营
发包人（全称）：北京朝林建筑工程有限公司
承包人（全称）：定州金时建设工程有限公司
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。
第一条工程概况及承包工作内容
1.1工程名称：石佛营住宅小区电气工程
1.2工程概况：剪力墙结构
1.3分包工作内容：动力系统、照明系统、防雷与接地系统；消防报警系统（仅包含配管及带线、线槽安装）；电话及网络系统、电视系统、对讲门禁系统（仅包含弱电配管及带线、线槽安装）；生活区临电安装。
范围包括：施工图纸全部内容并负责调试、运行、维护直至工程竣工验收。
1.4工程监理单位（全称）：
第二条作业人员
承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共35 名。
第三条合同工期
开工日期2004年 3 月26 日
完工日期2005 年 5 月31 日，工期为天。
第四条合同价款
4.1 合同价款为：620000 元（人民币）
大写：陆拾贰万元
4.2 合同价款的确定原则（在确认的方式前划√）:
经过招投标确定或虽未经招投标程序，有承、发包双方协商一致
确认：
（√）4.2.1本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。
（）4.2.2 不采用
（）4.2.3 不采用
（）4.2.4 不采用
4.3 对合同价款内容的明确：
1、合同内容及承包范围内执行总价包定。
2、合同价款包含承包范围内的全部工程内容。
3、含为本工程服务的全部用工及所有零工。
4、含为发包方服务的不超过承包总价千分之三的义务工(义务工指本合同承包范围以外发生的为发包方服务的客活及其它零星用工)。
5、含材料倒运、脚手架搭拆、冬雨季施工、文明施工、竣工清理、渣土倒运、除发包方提供的机械设备以外的工机具费、施工中应计取的全部费用、各种施工风险。
第五条合同价款的结算和支付
5.1 结算、决算资料：
5.1.1 发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。
5.1.2 承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。
5.1.3 有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认的资料等。
5.2 合同价款的结算和决算：
电气分项工程合同书 发包方（甲方）：_____________________ 承包方（乙方）：_____________________ 根据《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规的规定，加强企业内部管理，确保工程质量符合规定要求，甲乙双方遵循平等、自愿、诚实、守信的 原则，经过友好协商，甲方同意将______________________________ 工程项目的电气分项工程 清工分包给乙方施工，并制定如下条款： 一、工程承包方式 甲方按照施工图纸的设计要求及设计变更内容向乙方提供全部电气工程（包括强电、弱电、消防电气工程及暂设工程）施工所需要的物资及材料，乙方负责施工（清工承包），施工工具由乙方自备。 二、工程承包内容 1、施工图纸内及设计变更中电气工程（包括强电、弱电及消防电气工程）的全部内容，包括暂设工程及临时用电所需要的电气（强、弱电）工程施工等。 2、工期：年月曰?年月曰 三、工程承包价款及拨款方式 1、上述承包工程价款按照建筑面积______ 元/平方米计价，工程总价待竣工后按照实际 面积结算（工程项目建筑面积平方米，承包总价款为Y 元, 人民币（大写）元整）。工程价款包括施工期间的工程维护费用、临时用电 设施的施工费用及配合其他工种施工用电的施工费用。 2、工程款按照月施工进度拨款，月底乙方向甲方提报施工进度结算表，甲方核对无误后按照80^支付给乙方。 3、设计变更所发生的施工费用已包括在平方米单价中，甲方不再另行支付。 4、在工程竣工通过验收后留工程结算总价款的5泣程款作为质保金（保修期为二年，保修期满无任何质量问题甲方无息返还质保金给乙方），其余工程款在年底前逐步支付于乙方。 四、工程施工要求 1、工程严格按照国家规范规定及建设单位、监理单位的要求施工，质量达到合格标准。在施工过程中如因乙方施工原因出现质量问题，所发生的返工费用及材料费用均由乙方负责承担，所发生的价款在乙方工程款中扣除。由甲方材料供应出现的质量问题，由甲方负责。 2、乙方要严格按照设计图纸施工，未经建设单位及公司项目经理或技术负责人批准，不得擅自更改施工工艺及做法，增加、减少施工内容，或使用其他规格、型号的材料替代设计
家用电器买卖合同范本 家用电器买卖合同怎么写?家用电器买卖合同需要注意哪些?下面是人才的关于家用电器买卖合同的内容，欢迎阅读借鉴。 供方：____________________________________ 地址：____________邮码：____________电话：____________ 法定代表人：____________职务：____________ 需方：____________________________________ 地址：____________邮码：____________电话：____________ 法定代表人：____________职务：____________ 为保护供需双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》，经协商一致同意签订本合同。 一、品名、规格、产地、质量标准、包装要求、计量单位、数量、单价、金额、供货时间及数量 品名 规格、型号、牌号、商标 产地或厂家 质量标准 包装要求 计量单位 数量 单价 总金额
交(提)货时间及数量 备注 执行记录 合计人民币(大写) 二、供方对质量负责的条件和期限：____ 三、交(提)货方式及地点：____________ 四、运输方式到达站(港)及收货单位：____ 五、运输费用负担：________________ 六、合理损耗计算及负担：____________ 七、包装费用负担：________________ 八、验收方法及提出异议的期限：____ 九、结算方式及期限：________________ 十、违约责任：____________________ 十一、合同附件：____________________ 十二、其他约定事项： 1.合同正本一式两份，双方各执一份。 2.本合同经双方签字盖章后生效。有效期限自____年____月____日至____年____月____日。 供方(盖章)________________________ 法定代表人：____________ 委托代理人：____________ 开户银行：____________
电器合作协议范本 甲方（需求方，委托方） 注册营业地点：乙方（供给方，受托方）： 注册营业地点： 风险提示： 合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。 本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。 经协商，双方就乙方生产、供甲方销售并且根据甲方要求设计、标明为“______ 品牌的照明电器（简称定牌产品）定牌合作之事宜达成如下协议，双方同意签订本合同，并共同遵守以下条款:第一条：合作的产品、数量及定单 1定牌产品品名、规格、型号、目标总量品名规格型号时段单位总量 2、甲方每月向乙方书面发出_____ 个月以上预期量的滚动订单。乙方根据订单预备_____ 天材料和零件。 3、甲方应在每月日前向乙方下达下个月的订单，包括品种、数量、交货时间、顺序等。乙方 除非向甲方提出书面修改意见，否则视为同意该月订单。订定下达后不能变更，除非乙方同意变更。 4、乙方应在甲方下达订单天内，向甲方提供下月的日排产计划。 第二条：产品包装与标识 1定牌产品使用甲方 _________ 注册商标，以及法律许可甲方使用的其他标记、文字、符号。 乙方未经同意不能使用_________ 注册商标，也不能将甲方注册商标及法律许可甲方使用的其 他标记、文字、符号提供给第三方，包括与此相关的容易混淆的任何标记、商标、铭牌或公司名称。 2、甲方应获得合法的“_________ 注册商标使用权，并向乙方提供该注册商标的审批证明文件。 3、乙方须根据甲方要求，在产品内外包装标明________ 品牌。 4、产品背脊标识的产地为____________ ，厂址为___________ 。 5、如果甲方发现有与乙方合作的第三方有对甲方商标、标记的侵权行为，应立即通知乙方停止为其生产。当侵权实施已经发生，乙方未获准甲方同意不要擅自处理侵权产品。 6、定牌产品仅允许甲方或甲方授权的企业销售，乙方未经甲方书面授权不得销售。 第三条：质量保证 1产品标准： （1）乙方生产过程须符合甲方的质量控制规范要求。 （2）乙方生产的定牌产品须符合国家标准规定，并符合验收标准。 2、产品质量： （1 ）所有定牌产品都须获得认证。 （2）安全认证由方完成，认证费由方承担。 （3）乙方须按甲方的要求在产品的机身、外包装上进行出厂编号。
编号：GR-WR-62022 电气工程施工合同模板 After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改
电气工程施工合同模板 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 经双方协商，xx电气工程承包给xx电气作业班组，包价为xx元/M2，订立以下协议： 一、合同双方： 甲方： 乙方： 二、承包内容： 电气工程，包括电照、电视、电话、配管、穿线、照明器具安装、配电箱安装、避雷接地等施工图纸所包含的内容。单位工程施工现场电气设备的维护及临时线路架设和维护。 三、合同双方的权力和义务： 1、甲方负责材料供应，协调各种工序施工。 2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工，在施工中发现材料质量问题及时汇报。乙方要提前一周提出材料计划，按时完成甲方安排的施工进度计划，并配合其他专业施工。
3、乙方必须保证安全施工，杜绝重大伤亡事故，避免轻伤事故发生。如乙方不按操作规程和安全技术交底施工，不正确使用劳动保护用品，发生事故的责任依安全生产合同承担责任。 4、乙方在施工中领取材料必须经过保管员准许，不准发生浪费和偷工减料现象，如发生浪费和不按设计施工，发生质量问题甲方有权视情节给予经济处罚。 5、乙方领用电动工具等小型工具要保管好，对于正常损坏（如炭刷用完，轴承损坏等）甲方负责维修，对于人为损坏（如摔坏外壳、摔弯轴承，因轴承损坏而烧坏转子、定子等），乙方负责一切维修费。 6、如乙方在施工中发生超出质量验评标准的一律不给计算工资，不合格的返工重作，并扣罚返工所用的材料费。 7、乙方施工完的每道工序必须履行签字手续，方可进行下道工序施工。每月报工必须经项目经理、施工员、技术员和质量检查员签字后才能生效。 8、乙方有权拒绝甲方违章指挥，有权对不合理的进度安排提出异议，但经双方协商确认后，必须按时完成。甲方有
科匯金穀永電二期低壓櫃供應及安裝分包合同 合同編號： 需方：廣州亞虎電力有限公司 供方： 工程地址：廣州市蘿崗區 產品名稱：低壓開關櫃 簽約地點：廣州市天河區 簽訂日期：年月日 合同條款 需方：廣州亞虎電力有限公司 供方： 為明確需、供雙方責任，根據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，經雙方充分協商一致，簽訂本合同，供雙方共同遵守執行。 供方向需方提供產品的名稱、型號、數量、金額及生產廠家： GCL低壓開關櫃29臺（詳見廠家報價附表）。 合同總價款為人民幣（大寫）元整（小寫：￥）（以上總價款不因市場材料價格漲落或匯率變動而調整）。 以上價格均為含稅價（合同總價款為供方按圖完成低壓櫃生產、安裝所需的全部費用，含全部設備材料費、材料檢驗費、機械費、人工費、運輸費、二次設計費、管理費、稅費、系統調試檢測費、現場安裝拼櫃、接地等費用）。生產廠家：。
對合同約定的產品，供方應於合同簽訂後20日內交貨並現場安裝調試完畢。產品品質標準和保修條件： 產品品質要求按國家標準執行，供方承諾嚴格按需方提供圖紙、廣州市及蘿崗區供電部門要求進行製作和生產，母線室三相母線及中性母線按照圖紙要求提供、安裝，櫃內銅母排須做平櫃頂，每組低壓櫃零排和地排要分別用不小於ZRBV-70mm2電線可靠連接於基礎槽鋼，每組低壓櫃外殼都要與基礎槽鋼進行不少於三點的焊接。主要開關按圖採用在上海人民、貴州長征、廣州白雲系列中自主選擇品牌系列，其他所供元器件必須為廠家全新原裝產品。供方承諾，無論需方是否對產品進行並通過了各種檢驗，均不能解除供方對所提供產品品質的保證責任。 供方所供產品必須保證符合國家有關安全技術規範和標準，保證產品品質和性能符合本合同約定，並確保通過供電部門的驗收。 供方保證所供產品，為供方合法擁有所有權的，且可以合法轉讓產品，是符合本合同約定的全新、完整，未使用過的產品。 在供需雙方約定的保修期內，供方須對產品品質實行三包，即包修、包換、包退。若因設計或外因造成產品相關品質問題，供方應及時給予處理解決，經簽證認可後，需方只需提供零配件更換費用。 供方所供產品保修期為驗收通電之日起計二十四個月。 保修期出現因產品品質需要維修，供方在接到需方通知兩天內必須派員維修，否則需方有權委託其他單位維修，費用在供方保修金中扣除。
篇一：5.电气产品购销合同范本(低压柜) 科汇金谷永电二期低压柜供应及安装分包合同 需方：广州亚虎电力有限公司 供方： 工程地址： 产品名称：低压开关柜 签约地点： 合同条款 需方：广州亚虎电力有限公司 供方： 为明确需、供双方责任，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，经双方充分协商一致，签订本合同，供双方共同遵守执行。 第一条供方向需方提供产品的名称、型号、数量、金额及生产厂家： 1. gcl低压开关柜。 2. 合同总价款为人民币（大写）元整（小写：￥）（以上总价款不因市场材料价格涨落或汇率变动而调整）。 3. 以上价格均为含税价（合同总价款为供方按图完成低压柜生产、安装所需的全部费用，含全部设备材料费、材料检验费、机械费、人工费、运输费、二次设计费、管理费、税费、系统调试检测费、现场安装拼柜、接地等费用）。 4.第二条 第三条产品质量标准和保修条件： 1. 产品质量要求按国家标准执行，供方承诺严格按需方提供图纸、广州市及萝岗区供电部门要求进行制作和生产，母线室三相母线及中性母线按照图纸要求提供、安装，柜内铜母排须做平柜顶，每组低压柜零排和地排要分别用不小于zrbv-70mm2电线可靠连接于基础槽钢，每组低压柜外壳都要与基础槽钢进行不少于三点的焊接。主要开关按图采用在上海人民、贵州长征、广州白云系列中自主选择品牌系列，其它所供元器件必须为厂家全新原装产品。 2. 供方承诺，无论需方是否对产品进行并通过了各种检验，均不能解除供方对所提供产品质量的保证责任。 3. 供方所供产品必须保证符合国家有关安全技术规范和标准，保证产品质量和性能符合本合同约定，并确保通过供电部门的验收。 4. 供方保证所供产品，为供方合法拥有所有权的，且可以合法转让产品，是符合本合同约定的全新、完整，未使用过的产品。 5. 在供需双方约定的保修期内，供方须对产品质量实行三包，即包修、包换、包退。若因设计或外因造成产品相关质量问题，供方应及时给予处理解决，经签证认可后，需方只需提供零配件更换费用。 6. 供方所供产品保修期为验收通电之日起计二十四个月。 7. 保修期出现因产品质量需要维修，供方在接到需方通知两天内必须派员维修，否则需方有权委托其它单位维修，费用在供方保修金中扣除。 8. 因图纸设计变更造成产品更改的，供方应在需方要求的时间内无条件负责更改，涉及到增减费用的，在产品验收送电后需方书面予以确认。为保证整体工程的竣工验收，需方的确认不影响双方关于交货安装日期的约定。若供方不积极配合，造成需方整体工程验收送电延误，需方有权追究供方由此造成需方的相关损失。 第四条货品安装地点及运输方式： 供方负责将产品送至广州市萝岗区科汇金谷永电二期项目工地内并负责卸货、产品就位、安
合同编号：xxxxxxx 电器合作合同范本 甲方： 乙方： 签订时间： 签订地点：
甲方（需求方，委托方）： 注册营业地点： 乙方（供给方，受托方）： 注册营业地点： 经协商，双方就乙方生产、供甲方销售并且根据甲方要求设计、标明为“_______”品牌的照明电器（简称定牌产品）定牌合作之事宜达成如下协议，双方同意签订本合同，并共同遵守以下条款：第一条：合作的产品、数量及定单 1、定牌产品品名、规格、型号、目标总量品名规格型号时段单位总量 2、甲方每月向乙方书面发出_____个月以上预期量的滚动订单。乙方根据订单预备____天材料和零件。 3、甲方应在每月日前向乙方下达下个月的订单，包括品种、数量、交货时间、顺序等。乙方除非向甲方提出书面修改意见，否则视为同意该月订单。订定下达后不能变更，除非乙方同意变更。 4、乙方应在甲方下达订单天内，向甲方提供下月的日排产计划。 第二条：产品包装与标识 1、定牌产品使用甲方________注册商标，以及法律许可甲方使用的其他标记、文字、符号。乙方未经同意不能使用________注册商标，也不能将甲方注册商标及法律许可甲方使用的其他标记、文字、符号提供给第三方，包括与此相关的容易混淆的任何标记、商标、铭牌或公司名称。
2、甲方应获得合法的“________”注册商标使用权，并向乙方提供该注册商标的审批证明文件。 3、乙方须根据甲方要求，在产品内外包装标明_______品牌。 4、产品背脊标识的产地为___________，厂址为___________。 5、如果甲方发现有与乙方合作的第三方有对甲方商标、标记的侵权行为，应立即通知乙方停止为其生产。当侵权实施已经发生，乙方未获准甲方同意不要擅自处理侵权产品。 6、定牌产品仅允许甲方或甲方授权的企业销售，乙方未经甲方书面授权不得销售。 第三条：质量保证 1、产品标准： （1）乙方生产过程须符合甲方的质量控制规范要求。 （2）乙方生产的定牌产品须符合国家标准规定，并符合验收标准。 2、产品质量： （1）所有定牌产品都须获得认证。 （2）安全认证由方完成，认证费由方承担。 （3）乙方须按甲方的要求在产品的机身、外包装上进行出厂编号。 （4）乙方应进行严格的产品出厂前的检验测试，以确保产品品质与合同条款和质量标准规定的内容相符。 （5）甲方可以通过其技术代表共同参与对出厂产品的质量控制。
合同编号：YT-FS-4469-10 电气工程合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
电气工程合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：工程内容： 二、工程承包范围：包工包料、包安全。 三、合同工期 工程施工日期：20xx年月日至20xx年月日。 四、工程质量标准：《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-02) 五、合同价款：
六、双方一般权利和义务 1、甲方 (1)提供必要的施工场地和施工便利; (2)应配合乙方做好安全文明施工工作; (3)配合乙方协调处理施工现场管理、突发事件等工作; (4)负责工程质量的验收工作; (5)工程竣工验收结束后，及时办理支付，通过银行转账或现金支付方式一次性支付工程款。 2、乙方 (1)提供建筑材料合格证书、工程结算书和有关工程联系单等; (2)根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫及其施工人员的安全施工; (3)遵守政府有关主管部门对施工场地的管理规定，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，随时清理，承担因自身原因违反有关规定造成的损失
竭诚为您提供优质文档/双击可除 电气设备供货合同 篇一：电气设备采购合同 电气设备采购合同 合同编号： 甲方（采购方）：（以下简称甲方） 乙方（供应方）：（以下简称乙方） 甲方由于工程项目建设的需要，现需从乙方处采购等物资（或器材）。根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，订立本合同。 第一条产品及价款 第二条供货时间 从年月日起至止。期间送货以甲方通知为准（需提前通知）。 第三条质量要求 由乙方提供产品合格证、检测报告等证明材料，证明材料提供给甲方存档使用，乙方供给甲方同样质量的产品。乙
方必须保证设备为合格产品，应满足设计图纸要求，并且符合国家现行标准及规范要求。 第四条运输、交货及收货 1、交货方式：所有货物由乙方送往双方共同约定的交货地点，并由乙方负 责物资运输，所产生的费用由承担。 2、交货地点： 3、货物交与甲方之前，由乙方妥善保管。在进行验收时，如发现缺少、损坏等，甲方有权拒收或要求补齐，因此造成的损失，由乙方自行承担。达到收货要求的，甲方应及时对货物进行签收。 第五条支付及结算方式1 现金支付银行转账2、结算方式：第六条违约责任（一）乙方应负的责任 1、物资设备规格、质量不符合本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责包退、包换。由于上述原因延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的计算向甲方偿付逾期交货的违约金。 2、乙方按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付绘甲方不能交货部分货款总值的的罚金。 3、乙方供应甲方使用的物资必须保证质量，承担对所供应物资质量问题引起的一切法律责任，以及赔偿甲方所有
家电销售合同范本 家电行业自xx年起就享受政策红利滋润，在经济下行的情况下仍能保持一定增速，被业内视为靠政策吃饭。对于家电销售合同你又了解多少呢?以下是在为大家整理的家电销售合同范文，感谢您的欣赏。 家电销售合同范文一 ____________________(以下简称甲方) ____________________(以下简称乙方) 甲方主要生产国虎xx牌环保家电(内衣消毒柜、衣物消毒柜、厨房垃圾处理机)，乙方通过认真细致的市场调研，对国家发明专利，环保新产品市场前景充满信心，自愿代理经销甲方系列家电产品。 甲方根据乙方经济能力，和市场开拓能力同意授权乙方在省地区(市) ，作为上述产品的独家代理经销商，授权期限为年月 一、区域 甲方授权乙方在协议授权期限内，在所代理的区域，代表甲方对上述专利产品从事广告宣传、产品销售和售后服务工作。乙方积极宣传推广专利产品，监督市场上仿伪产品，及时反馈给甲方，并协助打假取证工作。 1、甲方在授权期限内，不准在授权区域内，设立除乙方之外的其他经销商，甲方也不在此区域内，自行设定经销点，否则，一切责任由甲方承担。
2、乙方应积极发展以专营店、零售店为基础的分销网点，并及时将专营店、零售店产品的经营情况反馈给甲方。 3、甲方免费向乙方提供相应的产品资料等，配合乙方做好销售工作，提供必要的营销、售后服务的培训和技术支持。 4、乙方在销售过程中，应及时向甲方提供售出产品的机型、编号及用户的相关资料。 5、乙方在超越本协议限定区域，操作任何与此产品相关的事宜，均应事前以书面形式向甲方提出申请，由甲方认可后方可操作。 6、如乙方所辖区有客户直接向甲方进货，甲方将无条件介绍给乙方，由乙方与其签定购销合同。 二、价格 1、首次进内衣消毒柜衣物消毒柜厨房垃圾处理机优惠，货值万元，产品台，共台，以后具体价格按价格表执行。 2、全国统一供货价格，具体带运费的产品价格，经甲、乙双方，根据物流运输费等按实结算，或乙方自付运费。 3、出口产品，产品改进，根据成本费用增加等，协商提高产品价格，根据原材料等涨价降价，协商提高或下降产品价格，具体按照新价格表执行。 三、质量问题及处理 1、甲方给乙方提供的产品，须符合国家及有关标准。 2、乙方收到货物后进行检查，如出现质量问题应保管好产品，作好原始记录，属甲方责任给予调换，费用由甲方承担，否则后果自
电器购买合同通用版 购买合同和售卖合同共同组成了买卖合同，买卖合同是由买方和卖方双方共同谈判并达成一致继而签订的买卖的法律性文件，合同双方都应遵守和履行。下面是搜集的电器购买合同范本五篇，希望对你有所帮助。 电器购买合同范本(一) 出卖人：________________________________ 买受人：________________________________ 合同编号：______________________________ 签定地点：_______________________________ 签订时间：______________________________ 第一条标的、数量、价款及交(提)货时间 标的名称牌号商标规格型号生产厂家计量单位数量单价金额交(提)货时间及数量 合计 合计人民币金额(大写) (注：空格如不够用，可以另接) 第二条质量标准 第三条出卖人对质量负责的条件及期限： 第四条包装标准、包装物的供应与回收： 第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法： 第六条合理损耗标准及计算方法：
第七条标的物所有权自时起转移，但买卖人未履行支付价款义务的，标的物属于所有。 第八条交(提)货方式、地点： 第九条运输方式及到达站(港)和费用负担： 第十条检验标准、方法、地点及期限： 第十一条成套设备的安装与调试： 第十二条结算方式、时间及地点： 第十三条担保方式(也可另立担保合同) 第十四条本合同解除的条件： 第十五条违约责任： 第十六条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列地种方式解决; (一)提交仲裁委员会仲裁; (二)依法向人民法院起诉。 第十七条本合同自起生效。 第十八条其他约定事项： 出卖人(章) 买受人(章) 电器购买合同范本(二) 供方：(以下简称甲方) 需方：(以下简称乙方) 甲乙双方为携手合作，促进发展，满足利益，明确责任，依据中华人
电气工程协议书范本 篇一：电气工程安装合同 合同编号：XHXX080301 安装工程合同 工程名称：2*630kVA欧变高压配电安装工程工程地点：中山市东升镇 建设单位：中山市XX XX有限公司 电气工程安装合同书 合同编号： 签约地点： 甲方：中山市XX有限公司 代表人： 联系电话： 乙方：中山市XX工程有限公司 代表人： 联系电话： 甲方委托乙方安装施工：2*630kVA欧变高压配电安装工程，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿的原则，经双方协商一致，签订本合同，并共同遵守执行。 一、工程项目： 1、工程名称： 2、工程地点：
3、工程内容：乙方以包干、包设计、包工包料、包工期、包试验、包验收、包带电接网、包通电，即依据乙方根据甲方提供的基础资料进行 设计（或委托有资质的设计院设计），经由施工地供电管理部门审批后 的图纸施工。 4、工程所用的主材及厂家： 1）安装一台YBM1-2*630/10 kVA欧式箱变----------------广东XX变压 器有限公司。 2）安装一台FZW28分界真空负荷开关------------- 珠海XX有限公司 3）敷设高压电缆YJV22-3*150mm2--------------------------广州市XXXX 实业有限公司。 4）安装欧变基础一个。 二、原始资料： 甲方必须向乙方提供工程相关的总平面布置图，用电负荷数据及其 它基础资料，并保证上述资料的真实性。 三、施工图纸： 乙方根据甲方提供的基础资料进行设计（或委托有资质
的设计院设 计），设计时间计入施工期限，设计方案由施工地供电管理部门审查同意 后，以施工地供电管理部门审批后施工，乙方不持异议。 四、合同价款： 甲、乙双方经协商，乙方以包干、包设计、包工包料、包工期、包 试验、包验收、包带电接网、包通电的形式同意由甲方以（含税人民币） ￥：XX0元(人民币大写:XX元整)总价承包本工程。增减工程所发生的费 用由双方确认后另行协商解决。 五、付款方式：第一期：甲、乙双方签定合同当天内，甲方向乙方支付工程款定金（含 税人民币）￥：XX00元(人民币大写:XX元整)。 第二期：设备、材料到场当天起三天内，甲方向乙方支付工程款（含 税人民币）￥：XX元(人民币大写:XXXX元整) 。 第三期：通电当天起三天内，甲方向乙方支付剩余工程款（含税人民 币）￥：XX元(人民币大写: XX元整) 备注：乙方收取甲方工程款由指定人员XX收取（银行
电器产品采购合同 导语：在特殊情况下，合同无法继续履约时，经双方协商，书面签字盖章确认后，合同失效。下面了电器产品采购合同，欢迎参考借鉴！ 甲方（采购单位）： 法定代表人： 乙方（供货单位）： 法定代表人： 甲乙双方依照《 * 合同法》及其它有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，协商一致，订立本合同。 第一条甲方采购的物品内容和成交价格： 物品名称： 规格型号：
单价： 单位： 数量： 总价： 合计： 第二条物品的质量技术标准、乙方售后服务及损害赔偿 1、物品的质量技术标准按国家法律法规规定的标准执行。 2、乙方应按生产厂家的保修规定和服务承诺做好保修等服务。 3、乙方售后服务响应时间为甲方通知乙方之日起____日内，若乙方在甲方通知之日起___日内不安排工作人员进行售后服务的，甲方可自行组织维修，费用由乙方承担，甲方可在货款和其他应付乙方的款项中扣除。
4、在物品保修期结束后若乙方需要对物品、设备进行改造和升级的，乙方应按照承诺提供相应的服务，由此而产生的费用由甲方承担。 5、如因乙方物品质量原因，导致甲方损失，乙方应予以赔偿。 第三条交付和验收 1、交付时间：乙方应在甲方要求的时间内将所有采购物品交付给甲方。 2、交付地点：乙方应将采购的物品按时送到甲方指定的地点。 3、乙方负责物品的运送、安装、调试，负责基本操作培训等工作，直至该物品可以正常使用为止；负责提供物品的使用说明等相关资料；并承担由此产生的全部费用。 4、验收时间：甲方必须于乙方提出验收申请后3个工作日内组织验收。 5、验收标准：
（1）单证齐全：应有产品合格证（或质量证明）、使用说明、保修证明、发票和其它应具有的单证； （2）质量符合国家法律法规规定的标准。 第四条货款的结算 1、结算依据：采购合同、乙方销售发票、甲方出具的验收报告。 2、结算方式：货款结算按照季度结算的方式进行，甲方每季度按时将当季度货款支付给乙方。甲乙双方应以书面形式告知对方各自的开户银行、账号名称、账号，开户银行、账号名称、账号如有变更的，变更一方应在合同规定的相关付款期限前20天内以书面形式通知对方，如未按时通知或通知有误而影响结算的一方应当承担逾期付款的责任。 第五条违约责任 1、乙方不能交货的，甲方不向乙方付款。乙方应向甲方偿付相当于不能交货部分货款的10%的违约金；乙方所交物品品种、数量、规格、质量不符合国家法律法规和合同规定的，由乙方负责包修、包换或退货，并承担由此而支付的实际费用；
电器采购合同协议范本,标准版 编号： _____________ 电器采购合同书 甲 方： ________________________________________________ 乙 方： ___________________________ 签订日期： _______ 年 ______ 月 ______ 日 甲方（供货单位）： 经营地址: 电话：
传真： 乙方（采购单位）： 经营地址： 电话: 传真: 第一节 原则条款 本合同书经甲乙双方通过友好协商，本着优势互补、互惠互利、共同发展的原则，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律、法规的规定签订。 第二节 适用范围 本合同的甲方代表甲方及其所属公司总部。乙方代表乙方及/或乙方的相关公司。 第三条 本合同约定的产品具体是指： ____________________________________。
第四条 本合同约定的产品进入乙方 地区 ________ ____门店进行销售。 第五条 乙方采购产品内容及成交价格产品名称产品型号及规格单价单位数量总价 合计： 拾万零仟零佰元整以上产品价格不包含税费、保险及运费。 第六条 上述订购产品保险由甲方（供货单位）按货物附加值的 ____________%投保平安险。 本批产品的运输方式为陆运，由甲方承担运费及装卸费。 第七条 产品的质量技术标准按照国家法律规定标准执行，甲方同时出具官方质量检验证书。 第八条
甲方应按生产厂家的保修规定和服务承诺做好保修服务，并在产品运达后派遣专业技术人员至乙方技术指导 ____________个月。 第九条 如因产品质量原因导致乙方利益受损，由甲方承担赔偿责任。 第十条 上述订购产品采用：分批交货方式；（分两批交货） 即甲方于 ____________年 ____________月 ____________日前，交货 ____________台________________________电视机于乙方指定 ____________总部仓库。 并于 ____________年 ____________月 ____________日前将剩余____________台________________________电视机运至乙方指定 ____________总部仓库。 第十一条 甲方在两批货物发出时要提前 ____________小时通知乙方货物已发，乙方在收到货物后也必须 及时告知甲方已收货，并和甲方技术人员一同将收货情况（如完全合格、部分不合格）反馈与甲方。 第十二条
电气工程施工合同完整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
电气工程施工合同完整版 下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 经双方协商，xx电气工程承包给xx电气作业班组，包价为xx元/M2，订立以下协议： 一、合同双方： 甲方： 乙方： 二、承包内容： 电气工程，包括电照、电视、电话、配管、穿线、照明器具安装、配电箱安装、避雷接地等施工图纸所包含的内容。单位工程施工现场电气设备的维
护及临时线路架设和维护。 三、合同双方的权力和义务： 1、甲方负责材料供应，协调各种工序施工。 2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工，在施工中发现材料质量问题及时汇报。乙方要提前一周提出材料计划，按时完成甲方安排的施工进度计划，并配合其他专业施工。 3、乙方必须保证安全施工，杜绝重大伤亡事故，避免轻伤事故发生。如乙方不按操作规程和安全技术交底施
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 电气产品销售合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
篇一：电器产品购销合同 篇一：电器产品购销合同 电子电器产品购销合同 卖方（以下简称甲方）：买方（以下简称乙方）: 买方和卖方在平等、自愿、互惠、互利原则上，经充分协商签订本合同，双方同意按下述条款全面履行： 第一条：买卖双方所签订的产品品名、品牌、规格、数虽及金额（人民币）第二条：交货时间与地点 1、交货时间： 2、交货地点：第三条：付款方式 经甲乙双方协商，达成一致意见，甲方货到月送货到乙方指定的交货地点，经乙方授权代表当场试验货合格后，乙方收到产品向甲方付％设备款，月日结清全部货款。如乙方违约拖欠甲方货款，每月付甲方总货款%的管理费。 第四条：质虽保证 1、卖方保证其所提供的的质虽符合国家产品质虽规定 的性能、技术参数的要求。 2、卖方提供厂家生产证明，保证正厂真货。第五条: 售后服务 1、合同中所订，售后服务按照国家“三包规定”执行：自开具 发票之日起计算，七天内如有质虽问题可包退、十五 天可包换。其它售后服务按照相应产品保修手册三包凭证执行。 2、买方维修丢失保修卡或购机发票，后果由买方自负。
3、由于买方和消费者人为损坏（如摔坏、雷击、其它物件受潮、灰尘、通风不好、散热不良毁坏）或其它自然灾害毁坏，不在保修范围内。（买方必须在二个至三个月内清扫一次灰尘） 第六条：争议的解决 合同履行过程中发生的任何争议，双方通过友好协商解决。第七条：其它 卖方保证其所提供的设备不会直接或间接导致侵犯任何国家、地区的第三人拥有的或使用的知识产权。第八条：合同生效、修改及终止 1、本合同一式四份，买卖双方各执二份，双方签字后立即生效。 2、本合同适用于中国法律。 3、本合同的任何改动、修改、补充，须经买、卖双方协商同意后方可进行，并应以书面形式进行确认。 4、任何经买、卖双方同意的有关合同的改动、修改、补充的书面文件均与本合同具有相同的法律效力，为合同的不可分割的部份。 卖方（盖章）买方（盖章） 法定（或授权）法定（或授权）代表签字：代表签字： 年月日年月日篇二：家电购销合同 合同书 甲方： 乙方：
合同协议 c o n t r a c t a g r e e m e n t A business consulting proposal for Y ou ！ L O G O 替换处 电器产品销售合同
电器产品销售合同 供方（以下简称甲方）：___________ 需方（以下简称乙方）：___________ 经甲乙双方协商，就乙方向甲方购买节电器产品事宜达成如下协议： 一、购买产品清单： 合计（人民币大写）： 二、甲方的权利和责任： 甲方有权了解乙方的用电设备的详细资料。 甲方负责对乙方相关人员进行设备使用操作培训。 三、乙方的权利和责任： 乙方负责提供甲方需要的各用电设备的详细资料。 乙方应按本合同规定的条款如期支付货款给甲方。 四、运输和安装： 甲方负责将设备运输至乙方指定的地点，相关费用由甲方承担。 如需甲方安装调试设备，乙方需支付设备的安装调试材料费，为合同总金额的5%。 如乙方为非上海区域内客户，则甲方技术服务人员的相关差旅费由乙方承
担。 五、付款方式： 1、乙方需预付合同总金额的__%，合计元给甲方，设备安装调试完成后日内支付合同总金额的__%，合计__元给甲方。 2、付款方式一律以银行汇款、贷记凭证或支票形式支付，甲方不收取现金，否则后果自负。 六、售后服务： 甲方销售之产品，主机出现故障三年内包换。 甲方销售之产品，如属甲方选用其他厂家之产品由甲方系统集成，则按照该厂家的售后服务条款执行。 以上条款若属乙方使用不当或由不可抗因素造成，则不属于质保范围。 甲方销售之产品实行10年保修，质保期后相关维修费用由乙方承担。 七、违约责任： 甲方产品安装调试后节电率达不到预期效果，节电率每下降一个百分点，售价也同比例下调。 乙方必须按合同规定条款支付货款，如拖延不付，甲方有权拆走设备，乙方必须赔付合同金额30%的违约金给甲方。 八、其它事项：
内部编号：AN-QP-HT287 版本/ 修改状态：01 / 00 The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 时间：__________________ 电器合同通用范本
电器合同通用范本 使用指引：本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书，作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系，同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 本合同适应作为各种家电如：电视、空调、洗衣机、冰箱等购销合同。 供方：______ 地址：____ 邮码：____ 电话：____ 法定代表人：____ 职务：____ 需方：______ 地址：____ 邮码：____ 电话：____ 法定代表人：____ 职务：____ 为保护供需双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》，经协商一致同意签订本合同。 一、品名、规格、产地、质量标准、包装
电气安装工程合同范本 甲方： 乙方： 甲方委托乙方安装施工：2*630kVA欧变高压配电安装工程，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿的原则，经双方协商一致，签订本合同，并共同遵守执行。 一、工程项目： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容：乙方以包干、包设计、包工包料、包工期、包试验、包验收、包带电接网、包通电，即依据乙方根据甲方提供的基础资料进行设计(或委托有资质的设计院设计)，经由施工地供电管理部门审批后的图纸施工。 4、工程所用的主材及厂家： 1)安装一台YBM1-2*630/10 kVA欧式箱变----------------广东XX变压器有限公司。 2)安装一台FZW28分界真空负荷开关------------- 珠海XX有限公司 3)敷设高压电缆YJV22-3*150mm2--------------------------广州市XXXX实业有限公司。 4)安装欧变基础一个。 二、原始资料：
甲方必须向乙方提供工程相关的总平面布置图，用电负荷数据及其它基础资料，并保证上述资料的真实性。 三、施工图纸： 乙方根据甲方提供的基础资料进行设计(或委托有资质的设计院设计)，设计时间计入施工期限，设计方案由施工地供电管理部门审查同意后，以施工地供电管理部门审批后施工，乙方不持异议。 四、合同价款： 甲、乙双方经协商，乙方以包干、包设计、包工包料、包工期、包试验、包验收、包带电接网、包通电的形式同意由甲方以(含税人民币)￥：XX0元(人民币大写:XX元整)总价承包本工程。增减工程所发生的费用由双方确认后另行协商解决。 五、付款方式： 第一期：甲、乙双方签定合同当天内，甲方向乙方支付工程款定金(含税人民币)￥：XX00元(人民币大写:XX元整)。 第二期：设备、材料到场当天起三天内，甲方向乙方支付工程款(含税人民币)￥：XX元(人民币大写:XXXX元整) 。 第三期：通电当天起三天内，甲方向乙方支付剩余工程款(含税人民币)￥：XX元(人民币大写: XX元整) 备注：乙方收取甲方工程款由指定人员XX收取(银行帐户名：XX)，如不是指定人员收取工程款需由乙方出一份委托书或由甲方致电给XX(电话：XX)电话确认。