第一章投标须知
前附表编号：HZR001
4
投标有效期为7 天（日历数）
5
投标保证金额为：￥200，000.00 元（贰拾万元正）
施工图纸押金￥2000元
招标文件购费：￥500元（售后不退）
6
购领招标文件时间： 2008年 01月 23 日
地点：惠州市建设集团工程建设监理公司
7
时间：2008年 01 月26 日下午3点投标答疑会
地点：工地现场甲方办公室
8
正本 1 份
投标文件
副本 2 份
9
投标文件递交截止日期： 2008.01. 30日下午3：30分
接收单位：惠州市建设集团工程建设监理公司
接收地址：惠州市建设集团工程建设监理公司
（投标保证金截止日期2008年01月30日下午2点，过后
废标处理）
10
指定汇入帐号:2008 0206 0920 0116 586
惠州市工商银行惠南支行
公司名称:惠州市闰垣实业有限公司
11
评标办法：《惠州市建设工程施工招标评标办法(二)》经评
审的合理低价中标法。
总则
(一)工程概况
1、招标范围和承包方式：见投标须知前附表。
2、现场条件
(1)施工场地拆迁及平整情况已完成。
(2)施工用水、电已具备。
(3)场内外道路已具备。
(4)其它 /
（二）投标单位资格要求
1、参加投标的施工单位必须具有独立法人资格和二级及其以上施工资质。开标时应出具合格的资质证书。
2、项目经理资质等级：二级及其以上。
3、中标单位为本工程的总承包单位，承担工程中的承包义务，对业主方指定专业施工负有配合义务和管理职责，中标单位负责整个工程的竣工验收及资料。
（三）投标费用
投标单位应承担其编制投标文件及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。
二、招标文件
（四）招标文件的组成
本文件及所有发出的补充通知和投标预备会补充文件。
(五)招标文件的澄清
1、投标单位在收到招标文件后，如有疑问需澄清，应于2天内以书面形式(一式三份)向招标单位提出，招标单位以书面形式或在投标答疑会上予以解答，解答的内容将以书面形式分发给所有获得招标文件的投标单位。
2、投标单位对招标单位提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标单位概不负责。投标单位由于对招标文件的任何推论误解以及任何单
位对有关问题的口头解释所造成的后果，均有投标单位自负。
(六)招标文件的修改
1、投标截止时间前，经监理公司标办核准后，招标单位可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将作为招标文件的组成部分，
具有与招标文件同等效力。
2、为使投标单位在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标单位可以延长投标截止时间(延长时间在补充通知中写明)。
三、投标报价
(七) 投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应图纸的全部内容，以总造价及分部分项为报价清单形式。
(八) 投标报价方式
本工程项目采用下列第 1 种方式。
1、固定价格报价。投标单位应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策调整风险系数，费用单列，今后不作调整。
2、可变价格报价。/
（九）投标报价的计价方法
本工程项目采用下列第1种方法。
1、施工图纸预算价格。投标单位应根据招标单位提供的全套施工图纸和技术资料，计算工程量、合价及各种费用。
2、工程量清单计价。投标单位应根据招标单位提供的图纸,列出工程量清单计算工程项目的单价、合价。工程量清单中每一个子目和单项均需计算填写单价、合价。工程量清单中每一个子目和单项均需计算填写单价、合价。投标单位没有填写单价、合价的项目将不予支付，并认为此项费用已包括在工程量清单的其他单价、合价中。
(十)报价编制依据和要求
1、建设单位提供的图纸、招标文件、相关资料。
(十一)投标报价编制要求
1、投标书只能有一个，正副本内容应一致，如果出现标书内容实质上
不一致，或一份标书中出现两个报价是，该投标书为废标。
2、消防，水电安装工程主要设备和材料价格按承包方自行采价计算。(除招标人指定厂家、型号、规格报价)
四、投标文件
(十二)投标单位应认真检查招标文件的内容是否齐全，如果有遗漏请于2日内向招标单位索取，否则责任自负。同时应阅读招标文件的所有内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝。
(十三)投标文件应包括下列11条内容：
1、投标书；
2、授权委托书；
3、资格证明材料(企业资质证书、法人代表资格证书、营业执照、批准进惠投标证明、项目经理证等)；
4、详细预算书、报价汇总表；
5、计划投入的主要施工机械设备表；
6、主材、特材和其它需要甲方供应的材料用量表；
7、如以联营体投标，顺附联营协议书及委托书；（投标者应该具备相应资质，如水电/消防/防雷等）
8、施工组织设计，包括主要的施工方法、技术措施、主要设备及人专业构成、质量保证体系及措施、工期进度安排及保证措施、安全生产及文明施工保证措施、施工平面布置等；
9、主要施工人员表；
10、投标文件(技术标)中须包括《项目经理投标手册》( 原件)或《建筑工程项目经理投标中标工程登记手册》(原件)。
11、按规定须提交的其它辅助资料。
(十四) 招标文件提供的文件表式(见第五章)投标单位必须使用，但表式可以按同样格式进行扩展。
(十五) 投标文件正本须用打印，投标文件副本可以复印，其正、副本都应装订成册，并在封面上标明“正本”、“副本”字样。
(十六) 全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处
加盖投标单位法定代表人或其代理人的印鉴。
(十七) 投标有效期
投标文件自投标截止时间起至前附表投标须知规定的时间内有效。
(十八)投标保证金
1、投标单位投标时，须按投标须知的要求交纳投标保证金，投标保证金可采用现金、支票、银行汇票。
2、未中标单位的投标保证金在其退回图纸和有关资料时予以退还其汇入时帐号(无息)。
3、中标单位的投标保证金在签订施工合同后，直接转为质量保证金，在工程量完成95%后予以退还(无息)。
4、投标单位出现下列情况，招标单位有权取消其中标资格，并没收其投标保证金。
(1)投标单位在招标有效期内撤回其投标文件；
（2)中标单位无正当理由拒绝签订合同；
(3)在投标过程中进行串通哄抬标价等不正当活动被查处的。
(十九)投标预备会
1、投标单位须派代表按前附表第6项规定的时间和地点参加招标答疑会。
2、投标单位将被邀请对工程施工现场和周围环境进行勘察，勘察现场所发生的费用由投标单位承担。
3、投标答疑会上将对投标单位所提出的疑问进行解答，形成会议纪要报市招标办备案，并在2日内送所有投标单位和标底编制单位。
五、投标文件密封和递交
(二十)投标文件的密封和标志
1、投标单位应将技术标和商务标分别密封，并在封袋上正确标明“技术标”和“商务标“字样，(注：商务标仅含报价汇总表和工程预算书，其它资料均放在技术标中)。
2、所有封袋上都写明招标单位名称、工程名称、投标单位名称。
3、所有投标文件都必须在封袋骑缝处以显着标志密封，盖上单位法人
章和法人代表章。
4、投标文件未按前述(十五条)规定提交投标文件正、副本或未按上述规定密封的，其投标文件将被拒绝，责任自负。
5、投标文件正、副本不一致时，以正本为准。
(二十一) 投标文件截止时间，投标单位须在前附表中规定的投标文件递交时间之前将投标文件在指定地点递交给招标单位。
(二十二) 投标文件的修改与撤回
投标截止时间之前，投标单位可以对所递交的投标文件进行修改或回撤，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志(在包封上标明“修改“或“撤回”字样，并注明修改或撤回时间)和递交。投标截止时间之后，投标单位不得修改或者撤回投标文件。
六、开标、评标、定标
(二十三) 开标会按投标须知中规定的时间、地点举行，参加开标的投标单位代表应签名报到，以证明其按时出席开标会议。
(二十四) 投标单位法定代表人或授权代表未按时参加开标会议的视为自动弃权，其投标文件不予拆封并取消其参评资格。投标文件出现下列情况之一的将作为无效投标文件处理，无效投标文件不予参加评标。
1、投标文件未按规定标志、密封盖单；
2、投标书未加盖投标单位法人章、法定代表人或其代理人的印鉴(或签字)；
3、授权委托书无投标单位法人章、法定代表人的印鉴(或签字)，或非原件；
4、投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求编制，投标文件字迹潦草、模糊、无法辨认；
5、投标单位与通过资格预审的单位在名称上和填报的项目经理上发生实质性变化；
6、逾期送达的投标文件。
(二十五) 开标、评标、定标工作招标单位组织进行。
(二十六) 投标文件的澄清
在评标过程中，评标小组认为需要，在监理标办人员在场的情况下，可要求投标单位对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标单位应做出书面答复。书面答复中不得变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容。
书面答复须经投标单位法定代表人或其代理人的签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对投标报价或其它实质性内容修改的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。
(二十七) 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，投标单位对招标单位和评标小组成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。
(二十八) 评标、定标办法
1、评标办法采用合理低价投标价法（高过）。
2、本工程采用两阶段评标法，先评技术标，后开商务标。
总分100分制：
一．技术标40分
（企业资质5分/项目经理5分/施工组织25分/工程业绩5分）
二. 经济标60分
（合理低价制/平均值低价最接近者满分；）
3、定标：本次投标以每个标段汇总价分别报价（消防/水电/防雷/排烟），并应将各种材料的规格、型号、数量、单价及价差等计算列出明细表。
七、授权合同
(二十九) 定标后，招标单位于3日内将评标、定标报告及评标、定标有关资料报惠州市建设集团工程建设监理公司标办核准备案。
(三十)招标单位根据《中华人民共和国合同法》，依据招标文件、投标文件与中标单位使用建设部、国家工商局制定的合同示范文本，签定施工承包合同。
八、补偿与赔偿
1、工程质量：
工程竣工验收必须一次性验收合格，否则罚款30000元。
2、工期：
严格按合同工期竣工，每推迟一天罚款2000元
第二章主要的合同专用条款
一、词语定义及合同文件
2、合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序：执行通用条款
3、语言文字和适用法律、标准及规范。
3.1 本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。
3.2 适用法律和法规
需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及国家、地方相关法律、法规及规定。
3.3 适用标准、规范
适用标准、规范的名称：有关工程建设的现行规范、规程、及标准。
发包人提供标准、规范的时间：无
国内没有相应规范、标准时的约定：另行约定
4、图纸
4.1 发包人向承包人提供图纸日期：施工合同签认后3日内
发包人向承包人提供图纸套数：三套
发包人对图纸的保密要求：不采用
使用国外图纸的保密要求：不采用
5.工程付款方式：
5.1承包方进场无进场费，完成总工程造价20%开始向监理单位申
报工程进度款。
5.2发包方按工程进度每月工程量75%支付承包方。
5.3竣工支付至工程总造价95%。（工程量达到95%时退还保证金）
5.4工程总造价的5%做为工程质量保修金在竣工结算后一年期支
付。
二、双方一般权利和义务
5工程师
5.1 监理单位委派的工程师
姓名：职务：
监理单位：
发包人委托的职权：
需要取得发包人批准才能行使的职权：
5.2 发包人派驻的工程师
姓名：职务：
职权：外部工作协调，经济签证审批及索赔
5.3 不实行监理的工程师的职权：无
6、发包人工作
6.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：
(1) 由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前办好：“规划许可证”，施工单位配合办理“施工许可证”
6.2 发包人委托承包人办理的工作：无
7、承包人工作
7.1 承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：
(1) 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无
(2) 应提供计划、报表的名称及完成时间：每月26日前提供当月工程进度报表及下月施工作业计划报表。
(3) 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：执行合同通用条款第9.1条第3款，并承担由于自身安全防护措施不力造成的经济损失和责任。
(4) 向发包人提供办公和生活房屋及设施的要求：无偿提供发包人
和监理现场办公用房以及相应的设施。
(5)施工场地周围下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：不得损坏施工场地四周地下管线和邻近建筑物、构筑物。如发生损坏，由承包人负责赔偿。
(6) 施工现场清洁卫生的要求：保持场地清洁卫生，符合环境卫生管理的有关规定，否则罚款自负。
三、施工组织设计和工期
8、进度计划
8.1 承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：
开工前七日内。
工程师确认的时间：收到后五日内。
8.2 群体工程中有关进度计划的要求：无
9、工期延误
9.1双方约定工期顺延的其他情况：执行合同通用条款
六、合同价款与支付
10、合同价款及调整
10.1 本合同价款采用第(1)种方式确定。
(1) 采用固定价格合同，合同价款中的风险范围：施工期间各类建材市场风险和国家政策调整风险、场地堆土及余土外运。
风险费用的计算方法：1%
风险范围以外合同价款调整方法：按中标价后相应的系数调整。
(2) 采用可调整价格合同，合同价款调整方法：无
11、工程量确认
11.1 承包人向工程师提交已完成工程量报告的时间：每月26日前提交当月已完成工程量报表，逾期视为放弃本月的支付要求。
12、工程款(进度款)支付
双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：施工单位进场完成总工程量20%后开始支付工程款，每月15日支付上月结算价款的80%，工程竣工验收合格审计后付至决算总价格的95%，余者待保修期满无异议后支
付(无息)。
七、材料设备供应
13、发包人供应材料设备(列出一览表)
13.1 发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：
(1)材料设备单价与一览表不符时：不采用
(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：不采用
(3)承包人可代为调剂串换的材料：╱
(4)到货地点与一览表不符：╱
(5)供应数量与一览表不符：╱
13.2 发包人供应材料设备的结算方法：╱
14、承包人采购材料设备
14.1 承包人采购材料设备的约定：厂家、规格、型号、质量应先由甲方和监理方认可。
九、竣工验收与结算
15、竣工验收
15.1承包提供竣工图的约定：工程竣工验收合格后，二十日内向发包方提供完整的竣工图纸和相关资料二份。
十、违约、索赔和争议
16.1 双方约定，在履行合同过程中产生争议时：
(2) 采取解决，并约定向惠州市仲裁委员会提请仲裁或向人民法院提起诉讼。
十一、其它
17.1 本工程发包人同意承包人分包的工程：不采用
分包施工单位为无
18、不可抗力
18.1双方关于不可抗力的约定：执行《通用条款》
19、担保
20、本工程双方约定担保事项如下：
(1) 发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：不采用担保合同用为本合同附件。
(2) 承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：不采用担保合同作为本合同附件。
补充条款
1、本工程投标文件承诺的项目经理、技术负责人、专职质检员及
其他主要人员不得更换，未经发包人同意更换项目经理，罚金2万元。
更换技术负责、专职质检员罚1万元，更换其他主要人员每人罚5000元。若因特殊原因更换必须事先以文字形式向发包人和监理说明原因，经发包人和监理同意并交纳5000元/人的违约金后，方可更换。
2、项目经理或技术负责人离开现场必须经发包方和监理同意，否
则每离开一天罚金2000元。
3、如承包人现场管理人员不胜任，发包人和监理有权指令其更换。
4、发包人增加的工程项目，按招标文件，承包人投标承诺及本合
同相关规定计算价款。
5、因承包人的因素，连续30天未能完成工期计划，发包人有权
解除合同更换施工队伍，所造成损失承包人自负，所剩工程款不再支付，同时，所投入的施工设备留给更换后的施工单位使用，工程完工后，经计算弥补发包人损失后，返还其施工设备。
6、施工单位必须文明施工、保证施工安全、本工程实施委托监理，
施工单位必须遵守实施监理的工程施工管理程序。
7、中标单位应在某设立专项工程帐户。
第六章投标文件表式
一、投标书
：
1、根据已收的编号为工程的招标文件，我单位经考察现场和研究招标文件后，愿以商务标中人民币的总价，按招
标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程。
2、我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并在
天内竣工。
3、我单位保证本工程质量达到。
4、如果我单位中标，我单位将按照规定提交贰拾万元保证金，做为履约保证金。
5、贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。
6、我单位金额为人民币元的投标保证金(或投标保函)与本投标书同时递交。
投标单位(盖法人章)：
法人代表或代理人(签字或盖章)：
日期：年月日
二、授权委托书
本授权委托书声明：我 (姓名)系 (投标单位名称)的法定代表人，现授权委托 (单位名称) (姓名)为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加 (招标单位名称)的工程的投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人无再委托权，特此委托。
代理人：性别：年龄：
部门：职务：
单位：(盖章)
投标单位： (盖章人章)
法定代表人：
日期：年月日
四、项目经理简历表
五、计划投入的主要施工机械设备表
六、主要施工人员表
注：工程技术负责人、施工员、材料员、安全员等主要管理人员和技术人员须附合法有效的劳动用工合同。
附件一
1.配电箱：珠江开关厂/德力西/环宇
2.变压器：惠州变压器厂
3.嵌入荧光灯：佛山照明
4.PVC/HDPE：雄塑/联塑
5.电力电缆：金龙羽/东莞民丰
6.铜芯绝缘电缆：金龙羽/东莞民丰
7.电线：金龙羽/东莞民丰
8.喷头：南海消防器材厂/东莞消防器材厂
9.一级福乐斯保温材料：广州建筑材料公司
10.室内消防栓：海港/国安
11.镀锌水管：国标
12.水泵：佛山肯弗莱/山东双轮/广一泵
13.开关：TCL/雷士/施耐德
14.发电机：康明斯/电弗康（考虑环保工程：消防/抗震/静音等）
15.高低压柜由甲方提供，乙方提交技术支持并负责安装调试。
16.智能工程不在报价范围，投标报价只负责提供电源
注明：
投标报价需要充分考虑甲方所指定品牌价格。
投标单位需要充分考虑与现场施工土建方配合费用。
所有材料均需使用国标及省优以上产品，所有报价包含税金。
其他主要材料及特材如没有指定，需要投标报价列清厂家/品牌/型号。
附件2 中华人民共和国 房屋建筑和市政工程 标准施工招标文件 2010年版 中华人民共和国住房和城乡建设部
使用说明 一、《房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》(以下简称“行业标准施工招标文件”)是《标准施工招标文件》(国家发展和改革委员会、财政部、原建设部等九部委56号令发布)的配套文件，适用于一定规模以上，且设计和施工不是由同一承包人承担的房屋建筑和市政工程的施工招标。 二、《标准施工招标文件》第二章“投标人须知”和第三章“评标办法”正文部分以及第四章第一节“通用合同条款”是《行业标准施工招标文件》的组成部分。《行业标准施工招标文件》的第二章“投标人须知”、第三章“评标办法”正文部分以及第四章第一节“通用合同条款”均直接引用《标准施工招标文件》相同序号的章节。 三、《行业标准施工招标文件》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用；以空格标示的由招标人填写的内容，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要具体化，确实没有需要填写的，在空格中用“／”标示。 四、招标人按照《行业标准施工招标文件》第一章的格式发布招标公告或发出投标邀请书后，将实际发布的招标公告或实际发出的投标邀请书编入出售的招标文件中，作为投标邀请。其中，招标公告应同时注明发布所在的所有媒介名称。 五、《行业标准施工招标文件》第二章“投标人须知”正文和前附表，除以空格标示的由招标人填空的内容、选择性内容和可补充内容外，均应不加修改地直接引用。填空、选择和补充内容由招标人根据国家和地方有关法律法规的规定以及招标项目具体情况确定。 六、《行业标准施工招标文件》第三章“评标办法”分别规定了经评审的最低投标价法和综合评估法两种评标方法，供招标人根据招标
广州市建设工程施工公开招标招标文件范本 （适用于资格后审及电子评标的施工招标项目） GZZB2010-008-2.3 广州市住房和城乡建设委员会 二○一六年十月
重要提示 1.参加投标之前，投标人应查询企业诚信档案、拟报项目负责人的使用状态以及预存报名费账户中的存款额度，以免出现企业诚信档案以及拟报项目负责人不能被使用以及预存报名费账户中的存款额度不足的问题。 上述情况有可能导致投标信息无法录入广州公共资源交易中心信息系统。如出现上述情况，投标人有可能失去投标机会，因其可能所引起的一切后果由投标人承担。 2.评标委员会对投标人资格审查的资料直接取自投标人在广州市房建和市政企业库资料信息，请投标人及时维护、更新企业库的资料信息，确保其有效性。因投标人未及时维护、更新广州市房建和市政企业库的信息，而导致其资格审查不合格的，后果由投标人承担。 3.电子评标的项目，投标文件一律不接受纸质文件，投标人将被要求递交具备法律效力的电子投标文件。为此，投标人应当使用在广东省内依法设立的电子认证服务机构发放的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名及电子签章。投标人可以到上述电子认证服务机构在广州公共资源交易中心设立的办理点办理电子签名认证证书和电子签章（已经办理过电子签名证书的可携带电子签名证书到上述办理点增加电子签章）。 4.为规范电子评标项目工程量清单的编制与填报，请各招标人、投标人在编制与填报工程量清单时认真阅读广州公共资源交易中心网站“服务指南”栏目的相关内容。 5.实施资格后审的招标项目，在中标公示期间，招标人或招标代理机构应在单位内设置查询点，接受投标单位关于资格审查和否决性条款审查及相关情况的查询。招标人或招标代理机构的查询联系人，应保持其通讯方式的有效性和畅通性。投诉时须提交相关的查询资料。 6.招标代理单位接受投标资审情况查询的主持人及经办人应熟悉了解招标项目的相关情况，包括投标单位资审情况、资审不合格的具体原因及合法依据。 投标单位应凭递交投标文件的凭证（投标报名费单据或已递交的投标担保金单据或递交投标文件的回执）、法定代表人授权书、单位证明向招标代理单位进行情况查询，招标代理单位和前来查询的报名投标单位，应将查询情况以书面形式
目录 目录1? 第一章概述 ............................................ ２第二章质量目标?５ 第三章工期目标 (6) 第四章工程概况 (7) 第五章施工组织机构 ................................... ８第六章施工部署及主要部位形象进度9? 第七章施工准备及人力、设备、材料计划.................. １0 第八章主要项目施工方法及技术措施?１３ 第九章工程质量保证措施16? 第十章主要安全施工方案?１７ 第十一章安全保证措施 (19) 第十二章工期保证措施2?０ 第十三章安全防护措施?２1 第十四章现场文明施工措施............................. ２２第十五章原材料质量保证措施?２３ 第十六章成品与半成品保护措施.......................... 2４第十七章屋面卫生间地面及管道重要部位防渗漏技术措施?２5 第十八章创优质工程质量保证措施及制约措施26? 第十九章创市级文明工地措施27? 第二十章资金使用保证措施28?
第二十一章农忙季节、节假日连续施工措施及违约承诺 (29) 第二十二章创无质量通病工程措施 (30) 第二十三章技术管理措施 (31) 第二十四章雨季施工措施................................ 3２第二十五章停水停电保证连续施工措施.................... ３3 第二十六章环境保护措施................................ 3４第二十七章回访保修措施及维修承诺...................... 3５第二十八章降低燥音,减少污染的具体措施................. ３6 第二十九章现场消防措施?３７ 第三十章协调友临关系，保证施工现场的安定团结措施?３8 第三十一章创优工程保工期制约措施..................... 3９
（项目名称）标段施工招标招标文件 工程编码： 项目名称： 招标人：（盖章） 法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章） 招标代理机构：（盖章） 法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章） 编制日期：年月日
目录 第一章招标公告(未进行资格预审) (2) 第二章投标人须知 (8) 第三章评标办法(综合评估法) (33) 第四章合同条款及格式 (47) 第一部分协议书 (67) 第二部分通用条款 (70) 第三部分专用条款 (134) 第四部分附件 (147) 第五章工程量清单 (125) 第六章图纸 (153) 第七章技术标准和要求 (159) 第八章投标文件格式 (188)
第一章招标公告(未进行资格预审) (项目名称) 标段施工招标公告 1.招标条件 本招标项目 (项目名称)已由 (项目审批、核准或备案机关名称)以 (批文名称及编号)批准建设，招标人(项目业主)为，建设资金来自 (资金来源)，项目出资比例为。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。 2.项目概况与招标范围 (说明本招标项目的建设地点、规模、合同估算价、计划工期、招标范围、标段划分(如果有)等)。 3.投标人资格要求 本次招标要求投标人须具备资质， (类似项目描述)业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中，投标人拟派项目经理须具备专业级注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。 本次招标 (接受或不接受)联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：。
各投标人均可就本招标项目上述标段中的 (具体数量)个标段投标，但最多允许中标 (具体数量)个标段(适用于分标段的招标项目)。 4.投标报名 凡有意参加投标者，请于年月日至年月日(法定公休日、法定节假日除外)，每日上午时至时，下午时至时(北京时间，下同)，持河北省施工企业IC卡到唐山市公共资源交易中心自助刷卡报名或使用河北省建设工程辅助评标身份认证锁远程登陆报名。外埠企业须在报名截止前办理进唐登记手续，否则资格审查将不予通过。 5.招标文件的获取 凡通过上述报名者，请于年月日至年月日(法定公休日、法定节假日除外)，每日上午时至时，下午时至时，投标人需持“网上报名回执单”到(有形建筑市场交易中心名称及地址)现场填写登记表并同时领取招标文件。招标文件发售截止时间前未领取招标文件的视为放弃本次投标。 招标文件每套售价元，售后不退。图纸押金元，在退还图纸时退还(不计利息)。 6.投标文件的递交
学生宿舍楼投标文件 第一章、编制依据 1、##工程有限公司设计的##农垦科技职业技术学校扩建工程##农垦科技职业学院学生住宅楼工程设计图纸, 2、招标文件及答疑, 3、国家、地方或行业现行法规、技术标准、国家强制性标准, 4、我公司 ISO9001 标准中的《质量保证手册》、《质量体系程序》 第二章、工程概况 一、工程名称:黑农科学生宿舍楼, 二、建设单位:##农垦科技职业技术学院, 三、设计单位:##工程有限公司, 四、工程概况 1、建筑概况 1.1 本工程包括个丙-3、丙-6两个相同的单位工程～均为砖混结构～主体五层～地下一层。单体建筑面积为402 2.18平方米～总建筑面积为8044.36平方米～建筑主体高19.55米。设计等级三级～设计使用年限50年。 1.2、建筑构造做法 屋面:轻钢结构坡屋面～挂红色合成树脂装饰瓦,屋面不在本次发包范围,, 外墙:水泥砂浆打底～刷外墙漆, 内墙:卫生间为水泥砂浆打底～满贴瓷片至墙顶,其它房间墙面、顶棚均为毛墙面,楼地面:除楼梯间外其它房间楼地面均为水泥砂浆毛地面, 门窗:木门刷米黄色调和漆三遍,所有铁件用红丹打底刷银粉漆三遍,进户门为防盗门,甲方自定,～室内门为高级木门及木夹板门,窗采用塑钢窗,
2 结构概况 2.1～结构设计使用年限50年～建筑结构安全等级为二级,砌体施工质量控制等级按B级, 2.2 本工程地基基础设计等级为丙级～基础为钢筋混凝土条形基础～选第3层基岩作为基础持力层～其承载力特征值为fk,500Kpa, 2.3 抗震设计:本工程建筑抗震设防类别为丙类～按六度进行抗震设防～设计基本地震加速度值为0.05g,建筑物场地类别为?类, 2.4 砼强度等级C25～垫层采用C10素砼厚100～基础外缘各外放100,砖采用MU10烧结普通砖～地下部分采用M10水泥砂浆～一至四层采用M10混合砂浆～五层及出屋面女儿墙采用M7.5混合砂浆。 3 给排水 生活给水管采用PP—R管～采用热熔连接～与金属管或用水器等有可能拆卸部位的连接采用丝扣或法兰连接,卫生间排水立管用排水硬聚氯乙烯螺旋消音管～其余排水管用光壁排水硬氯乙烯管,PVC—U,～采用胶粘剂粘接, 4 配电系统 采用三相四线制电源380/220由电力电缆埋地引入总表箱后～用TN—S保护方式引入各单元配电箱。 照明线路:表箱以前电源线路明敷～表箱以后的所有电线均采用PVC暗敷,照明线路与插座回路不得合穿一管～相同性质回路可合穿一管～电线采用BV-500。 电话线路:电话线采用RVB2×0.5暗敷。 有线电视线路:干线电视电缆采用SYPFV-75-5暗敷。 防雷接地:本建筑物按第三类防雷建筑物设计。防雷接闪器采用屋顶避雷带,φ10镀锌圆钢,。防雷引下线利用柱子内两根不少于16的上下贯通的主筋充当～上下分
房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件范本 中华人民共和国建设部
建设部文件 （建市［2002］256号） 关于发布《房屋建筑和市政基础 设施工程施工招标文件范本》的通知 各省、自治区建设厅、直辖市建委，国务院有关部门建设司，新疆生产建设兵团建设局，解放军总后营房部： 为进一步规范房屋建筑和市政基础设施工程施工招投标活动，保障招标人和投标人的合法权益。根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》（建设部令第89号）等有关规定，我部组织制订了《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件范本》，现予发布，自2003年1月1施行。1996年我部批准发布的《建筑工程施工招标文件范本》（建监［1996］577号文）同时废止。 各地在施行中有何意见和建议，请及时告我部建筑市场管理司。 中华人民共和国建设部 二00二年十一月二十一日
说明 一、为规范房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标活动，保障招标人和投标人的合法 权益，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》等有关规定，我们对《建设工程施工招标文件范本》(建监11996)577号文发布)进行了修订，并更名为《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件范本》(以下简称《施工招标文件范本》)。 二、《施工招标文件范本》是指导招标人编制各类房屋建筑和市政基础设施工程招标文件的示范性文本。招标人可结合工程的实际情况，在编制招标文件时依法对其进行调整或修改。 三、《施工招标文件范本》适用于各类房屋建筑和市政基础设施工程的施工招标活动。 四、《施工招标文件范本》的主要编写依据： 1．《中华人民共和国招标投标法》； 2．《中华人民共和国建筑法》； 3．《中华人民共和国合同法》； 4．《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》(建设部令第89号)； 5．《评标委员会和评标方法暂行规定》(国家计委、建设部等七部委联合发布，国家计委令第12号)；
依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其他现行国家、地点政府、勘探局有关招投标治理规定，按照河南石油勘探局打算现对恒山小区改扩建工程1#、2#、3#住宅楼工程进行施工招标。 第一章投标须知 （一）总则 1.1 工程概况 1.1.1 工程名称: 恒山小区改扩建工程（第一标段1#住宅楼）。
1.1.2 工程地点：河南油田恒山小区。 1.1.3 工程规模：建筑面积996 2.11㎡（地上9354.63㎡、地下607.48㎡） 1.1.4 招标范围：设计图纸范围内的：（1）住宅楼土建、强电、给排水、采暖、燃气、消防部分；（2）给水管线与施工图水-2859中给水干管线碰头（含水表井）；（3）排水管线与水-2859中的排水干管碰头（含化粪池）；（4）采暖管线与施工图热-1934中干管线碰头；（5）燃气管线与加-486中干管线碰头 1.1.5 现场条件：施工现场场地平坦，水、电、道路已通，能满足连续施工需要。 1.1.6工程勘察设计单位:勘察、设计单位均为河南石油勘探局勘察设计研究院，设计证书号1600181-SJ。 1.1.7工程质量等级：本工程质量等级为合格工程，能够投报优良。 1.1.8 工程工期：595天日历天数。 1.2、建设依据和资金来源 1.2.1 建设依据：河南石油勘探局规（2006）联字01号。 1.2.2 资金来源：自筹资金，且已落实。
1.3 投标人资格要求：房屋建筑工程施工总承包贰级及其以上。 1.4 踏勘现场 1.4.1招标人将于 200 6年月日时分统一组织投标人对施工现场及其周围环境进行踏勘。集合地点：河南油田房地产治理处院内。 1.4.2踏勘现场时，招标人将介绍本工程相关事宜，以关心投标人了解现场情况。但投标人通过踏勘现场，应对上述情况的理解负责。招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。 1.4.3 经招标人同意，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。 1.5 投标费用 1.5.1 投标人在投标过程中发生的一切费用，不论中标与否，均由投标人自行承担。 1.5.2 投标人在领取招标文件时，需向招标人交纳1000元招标文件工本费。招标文件工本费不退还。 1.6本次招标不同意联合体的投标
宿迁市房屋建筑与市政基础设施项目 施工招标 招标文件 （范本） 项目名称： 项目编号： 招标人：（盖单位公章）
招标代理机构: （盖单位公章） 年月日 目录 招标文件备案表 第一卷 一、投标人须知前附表..........................................错误!未定义书签。 二、投标须知..................................................错误!未定义书签。 1. 总则.......................................................错误!未定义书签。 项目概况.................................................错误!未定义书签。 资金来源和落实情况.......................................错误!未定义书签。 招标范围、工期和质量要求.................................错误!未定义书签。 现场条件.................................................错误!未定义书签。 投标人资格要求...........................................错误!未定义书签。
费用承担.................................................错误!未定义书签。 保密.....................................................错误!未定义书签。 语言文字.................................................错误!未定义书签。 计量单位.................................................错误!未定义书签。 踏勘现场.................................................错误!未定义书签。 投标预备会...............................................错误!未定义书签。 2. 招标文件...................................................错误!未定义书签。 招标文件的组成...........................................错误!未定义书签。 招标文件的澄清...........................................错误!未定义书签。 招标文件的修改...........................................错误!未定义书签。 3.投标文件...................................................错误!未定义书签。 投标文件的组成...........................................错误!未定义书签。 投标报价.................................................错误!未定义书签。 投标有效期...............................................错误!未定义书签。 投标保证金...............................................错误!未定义书签。 备选投标方案.............................................错误!未定义书签。
第一章投标须知 前附表编号：HZR001
4 投标有效期为7 天（日历数） 5 投标保证金额为：￥200，000.00 元（贰拾万元正） 施工图纸押金￥2000元 招标文件购费：￥500元（售后不退） 6 购领招标文件时间： 2008年 01月 23 日 地点：惠州市建设集团工程建设监理公司 7 时间：2008年 01 月26 日下午3点投标答疑会 地点：工地现场甲方办公室 8 正本 1 份 投标文件 副本 2 份 9 投标文件递交截止日期： 2008.01. 30日下午3：30分 接收单位：惠州市建设集团工程建设监理公司 接收地址：惠州市建设集团工程建设监理公司 （投标保证金截止日期2008年01月30日下午2点，过后 废标处理） 10 指定汇入帐号:2008 0206 0920 0116 586 惠州市工商银行惠南支行 公司名称:惠州市闰垣实业有限公司 11 评标办法：《惠州市建设工程施工招标评标办法(二)》经评 审的合理低价中标法。
总则 (一)工程概况 1、招标范围和承包方式：见投标须知前附表。 2、现场条件 (1)施工场地拆迁及平整情况已完成。 (2)施工用水、电已具备。 (3)场内外道路已具备。 (4)其它 / （二）投标单位资格要求 1、参加投标的施工单位必须具有独立法人资格和二级及其以上施工资质。开标时应出具合格的资质证书。 2、项目经理资质等级：二级及其以上。 3、中标单位为本工程的总承包单位，承担工程中的承包义务，对业主方指定专业施工负有配合义务和管理职责，中标单位负责整个工程的竣工验收及资料。 （三）投标费用 投标单位应承担其编制投标文件及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。 二、招标文件 （四）招标文件的组成 本文件及所有发出的补充通知和投标预备会补充文件。 (五)招标文件的澄清 1、投标单位在收到招标文件后，如有疑问需澄清，应于2天内以书面形式(一式三份)向招标单位提出，招标单位以书面形式或在投标答疑会上予以解答，解答的内容将以书面形式分发给所有获得招标文件的投标单位。 2、投标单位对招标单位提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标单位概不负责。投标单位由于对招标文件的任何推论误解以及任何单
施工总承包招标文件范本 Company Document number：WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT
济南市房屋建筑和市政基础设施工程 施工总承包招标文件范本 （试行本） 项目编号:[ ] 招标人： 代理机构： 二0一年月 编制说明 一、编制《济南市房屋建筑和市政基础设施工程施工总承包招标文件示范文本》的目的 招标文件是招投标活动中对招标人和投标人具有约束力的重要文件，是招投标活动的章程，并将作为招标人和中标人签订合同的基础性文件。因此，招标文件质量直接关系到招投标活动是否规范、是否会引起投标人或其他利害关系人的异议或投诉，进而关系到合同能否全面履行等诸多问题，完整、严谨和规范的招标文件对于保证招投标活动的规范有序、质量和效率，以及合同的全面履行具有重要意义。 招标文件具有的结构复杂、表述和涉及的内容相当广泛的特点，决定了招标文件的编制和备案是一项政策性和技术性比较强、工作量比较大的工作。目前，由于招标人和招标代理机构的业务水平、综合素质良莠不齐，再加上招标人对招标时间要求紧与客观存在的编写内容多、工作量大的矛盾，部分招标文件编制时采取简单的复制或拼凑，致使招标文件不规范、不严谨、不系统，甚至存在组成部分和基本内容不全、违背招投标有关法律法规规定的规则和程
序、显失公平合理的霸王条款等迫切需要解决的问题，给招投标工作的顺利进行和合同的全面履行带来一定的影响。 基于以上情况，为进一步指导和规范本市房屋建筑和市政基础设施工程施工总承包招标文件的编制，提高编制及备案的质量和效率，达到规范招投标活动、加强招标投标和合同履约监管的目的，结合济南市目前市场情况，济南市建设工程招标投标办公室组织编制了《济南市房屋建筑和市政基础设施工程施工总承包招标文件示范文本（试行本）》（以下简称《示范文本》）。 二、《示范文本》的主要编制依据 1、《中华人民共和国建筑法》； 2、《中华人民共和国招标投标法》； 3、《中华人民共和国合同法》； 4、《建设工程工程量清单计价规范》2008版； 5、九部委56号令； 6、《建设工程质量管理条例》（国务院令279号）； 7、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令393号）； 8、《工程建设项目施工招标投标办法》（原国家计委等七部委30号令）； 9、《评标委员会和评标方法暂行规定》（原国家计委等七部委12号令）； 10、其他有关法律、法规、规章、规范性文件及工程规范。 三、《示范文本》的编制原则 一是严格遵守招投标有关法律、法规、规章、规范性文件及工程规范，充分体现“公开、公平、公正和诚实信用”原则，满足招投标监管工作的需要，切实解决当前招投标活动中存在的突出问题。 二是切合本市房屋建筑工程施工招标实际，创新结构体系，使《示范文本》具有较强的适用性，可供不同的招标项目、不同层次的单位或人员使用。编制时主要针对当前采用的最为广泛的招标模式，使《示范文本》具有较强的适用性，并且使影响招标投标及合同履行的主要信息和数据，均反映在内容相
雨棚招标文件
地下车库入口雨棚工程招标书 项目名称：xx住宅楼地下车库雨棚工程工程地点：xx 招标人：中国人民解放军xx 招标人地址：xx 招标日期：二○一六年四月 - 2 -
第一章投标须知 1投标须知前附表 2总则 2.1工程名称： 地下车库入口阳光板雨棚制作安装。 2.2承包方式和发包范围 2.2.1承包方式：包工包料，固定总价(包设计、包施工)。 2.2.2招标范围：地下车库入口雨棚制作安装，面积约平方米。 - 3 -
2.3开工时间：以招标方的书面通知为准。 2.4工程质量：合格 2.5 资格要求: 资格预审合格的投标人应具备独立法人资格，营业执照年度年检合格，具有钢结构专业承包三级资质及以上资质。 2．6踏勘现场 2.6.1招标人将在2016年4月27日上午10:30，组织投标人对工程现场及周 围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场 的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用； 2.6.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投 标人利用的资料。招标人对投标人做出的任何理解和结论均不负责任； 2.6.3经招标人允许后，在招标人陪同下，投标人可为踏勘目的进入招标人的 项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人 承担踏勘现场的责任和风险。 2．7投标费用： 投标人应承担其编制投标书以及递交投标书所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。 3招标文件 3.1招标文件的组成 本招标文件第一章至第三章、答疑纪要、招标人对招标文件的修改补充及其它有效函件。 3.2招标文件的购买 投标人应向招标人领取招标文件，购买招标文件不收取费用。 3.3招标文件的澄清 3.3.1投标人在收到招标文件以后，若有问题需要澄清，应于收到招标文件后 3日内以书面形式（包括书面文字、传真下同）向招标人提出，招标人认为有必要澄清的将以书面形式予以答复。该答复将送达所有获得招标文件的投标 - 4 -
济南市房屋建筑和市政基础设施工程施工总承 包招标文件 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】
济南市房屋建筑和市政基础设施工程 施工总承包招标文件范本 （试行本） 项目编号:[ ] 招标人：
代理机构： 二0一年月 编制说明 一、编制《济南市房屋建筑和市政基础设施工程施工总承包招标文件示范文本》的目的 招标文件是招投标活动中对招标人和投标人具有约束力的重要文件，是招投标活动的章程，并将作为招标人和中标人签订合同的基础性文件。因此，招标文件质量直接关系到招投标活动是否规范、是否会引起投标人或其他利害关系人的异议或投诉，进而关系到合同能否全面履行等诸多问题，完整、严谨和规范的招标文件对于保证招投标活动的规范有序、质量和效率，以及合同的全面履行具有重要意义。 招标文件具有的结构复杂、表述和涉及的内容相当广泛的特点，决定了招标文件的编制和备案是一项政策性和技术性比较强、工作量比较大的工作。目前，由于招标人和招标代理机构的业务水平、综合素质良莠不齐，再加上招标人对招标时间要求紧与客观存在的编写内容多、工作量大的矛盾，部分招标文件编制时
采取简单的复制或拼凑，致使招标文件不规范、不严谨、不系统，甚至存在组成部分和基本内容不全、违背招投标有关法律法规规定的规则和程序、显失公平合理的霸王条款等迫切需要解决的问题，给招投标工作的顺利进行和合同的全面履行带来一定的影响。 基于以上情况，为进一步指导和规范本市房屋建筑和市政基础设施工程施工总承包招标文件的编制，提高编制及备案的质量和效率，达到规范招投标活动、加强招标投标和合同履约监管的目的，结合济南市目前市场情况，济南市建设工程招标投标办公室组织编制了《济南市房屋建筑和市政基础设施工程施工总承包招标文件示范文本（试行本）》（以下简称《示范文本》）。 二、《示范文本》的主要编制依据 1、《中华人民共和国建筑法》； 2、《中华人民共和国招标投标法》； 3、《中华人民共和国合同法》； 4、《建设工程工程量清单计价规范》2008版； 5、九部委56号令； 6、《建设工程质量管理条例》（国务院令279号）； 7、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令393号）； 8、《工程建设项目施工招标投标办法》（原国家计委等七部委30号 令）； 9、《评标委员会和评标方法暂行规定》（原国家计委等七部委12号 令）； 10、其他有关法律、法规、规章、规范性文件及工程规范。
房屋建筑工程施工招标文件 综合评分法试行范本 (通用本) 2015年版
使用说明 1．《莆田市房屋建筑工程施工招标文件试行范本》(2015年版)(以下简称《房建施工招标文件试行范本》)适用于我市房屋建筑工程施工总承包招标项目。 2．《房建施工招标文件试行范本》分为《合理低价法施工招标文件试行范本》、《综合评分法施工招标文件试行范本》两种招标文件范本，分别适用于采用合理低价中标法、综合评分法两种评标办法的招标项目。采用随机抽取法选定中标人的房建项目继续延用《随机抽取法施工招标试行范本》（2013年版）。招标人在编制招标文件时，应依据《福建省住房和城乡建设厅关于将建筑施工企业信用综合评价纳入房屋建筑施工招投标评分项目（试行）的通知》（闽建筑[2015]23号）、《莆田市人民政府关于印发莆田市建设工程施工招标评标管理规定的通知》(莆政综[2009]114号)、《莆田市人民政府关于印发莆田市建设工程标后管理暂行规定的通知》(莆政综〔2009〕115号)、《莆田市人民政府关于印发进一步规范建设工程勘察、设计、施工、监理招标投标管理若干规定的通知》(莆政综〔2013〕55号)和莆田市人民政府及其授权的工程招投标行政监督部门发布的规范性文件的规定，选择适合的房屋建筑施工招标文件范本。 3．《合理低价法施工招标文件范本》和《综合评分法施工招标文件范本》各由《专用本》和《通用本》两部分内容组成，《专用本》和《通用本》互相配套使用。《专用本》和《通用本》不一致的，以《专用本》为准。《通用本》的内容一般情况下必须全部执行，如有特殊情况招标人需要修改补充的，应在《专用本》中列出。《专用本》由招标人按照范本的格式和内容要求编制。 4．《房建施工招标文件范本》中以空格带下划线标识的内容，由招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时填入具体内容。 5．采用邀请招标方式招标的，本招标文件的第1章“招标公告”修改为“投标邀请书”，具体内容由招标人参照招标公告的内容编制。
招标编号：工程名称： 招 标 文 件 招标人： 发标日期：
目录 第一章投标须知 附件1：招标答疑文件表格 附件2：报价确认函 附件3：法人授权委托书 附件4：报价书 附件5：报价汇总表 附件6: 报价明细表 第二章分包合同 第三章招标图纸及现场平面布置图
第一章招标须知 第一条投标队伍需按照招标文件要求编制投标文件，务必注意招标文件标红内容 第二条工程概况 1.工程名称： 2.工程地点: 3.总包单位： 4.本工程规划总建筑面积229070m2(地上182426m2/地下46643m2)；其中住宅楼18栋，总建筑面 积188558m2(地上177215m2/地下11343m2)；配套公建总建筑面积8522m2(地上4706m2/地下3815m2)；地下车库总建筑面积31990m2。 5.本工程分为3个标段： 6.I标段：11#、12#、13#、16#、17#、18#住宅楼及20#配套公建、26#变配电室、32#再生资源回 收中心、地下车库I标段等部分。 7.II标段：1#、2#、4#、5#、6#、7#住宅楼及23#变配电室、28#地下锅楼房、下车库II标段等 部分 8.III标段：3#、8#、9#、10#、14#、15#住宅楼及21、22#配套公建、24、25、27#变配电室、地 下车库III标段等部分。 第二条 1.本工程采用邀请招标,预计总共选择3个中标单位。准备阶段约 130 人，高峰期约 680 人，收 尾阶段 330 人。 2.招标范围： 经业主、设计院、监理、发包方认可的结构施工图、建筑施工图及工程施工规范、施工方案及定额中已考虑的二次结构及粗装修施工所有施工工序、施工内容及按甲方要求的其他劳务工程。包括：砌筑工程、楼地面工程、墙面工程、天棚工程、屋面工程及其他零星工程等。 3.承包方式：包劳务、包部分材料、包中小型机械、包质量、包工期、包安全文明施工。 3.发包方提供的材料：商品混凝土（地面、屋面使用）、地砖、面砖、石材、涂料、挤塑聚苯 本、素土、种植土等。具体详见附后清单。 4.发包方提供的机械：施工电梯。 4.承包方提供的材料：除发包方提供材料以外的所有材料,包括但不限于地面及墙面贴砖用的DTG 砂浆及DTA砂浆、聚丙烯酸酯乳液水泥砂浆、粉刷石膏、素水泥浆、玻化微珠保温砂浆、硬泡聚氨酯条、聚氯乙烯塑料薄膜、钢丝网以及所需的冬雨季施工材料等。分包方提供的材料的检验试验费用均由分包方承担。 5.承包方提供：除发包方提供的机械设备以外所有为完成本工程施工所需的机械及手持工具，乙 方提供的机械及手持工具包括但不限于：如物料提升机、钢筋加工机械、木工加工机械、空压机、手电锯、电钻、电锤、切割机、电气焊机具及氧气乙炔、角磨机、打夯机、震动器、震动棒、铁锹、扫把、墨斗、靠尺、灰刀、灰板、灰桶、水桶、移动水管、镐、筛网、手推车、扳手、钳子、各类锤子、钢钻、对讲机、滚筒、大绳、手电筒、电池、哨子、水平仪、风镐、角磨机、电灯泡、电线、开关闸箱、二级以下配电箱及电缆等，如果是利用现场废料制成，用完
标段施工招标 投标文件 投标文件内容：技术标部分 投标人：（法定名称） 2011 年 5 月 22 日 一、施工组织设计 1．投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。 2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。投标人根据其施工组织设计的要求可自行把下列图表添加到相应的项目中。 附表一拟投入本标段的主要施工设备表 附表二拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 附表三劳动力计划表 附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图 附表五施工总平面图 附表六临时用地表 一、施工方案与技术措施 第一章、编制概述 第一节、编制依据 第二节、工程概况 第二章、施工综合管理水平 第三章、施工场地布置 第四章、施工组织机构及其职责 第五章、各工序施工措施 第一节、施工测量和建筑物沉降观测 第二节、基础工程 （一）土方开挖 （二）土（石）方回填 （三）独立基础 第三节、主体工程 （一）钢筋工程
（二）模板工程 （三）混凝土工程 （四）脚手架工程 （五）砌体工程 （六）防水工程 （七）保温工程 （八）瓦面工程 第四节、装饰工程 （一）楼地面工程 （二）门窗工程 （三）抹灰工程 （四）乳胶漆工程 （五）瓷砖墙面工程 （六）扶手、栏杆工程 第五节、安装工程 （一）电气工程 （二）给排水工程 第六节、室外工程 （一）管道沟槽挖方 （二）雨污水管道铺设 （三）污水检查井工程 （四）室外消火栓安装工程（五）管沟回填工程 （六）水泥混凝土路面工程（七）安砌成品路缘石 （八）室外电气工程 二、质量管理体系与措施 第一章、工程质量总目标 第二章、质量管理体系 第三章、保证质量的管理措施 第四章、技术保证措施 第五章、各工序施工质量保证措施第一节、土方工程 第二节、模板工程 第三节、钢筋工程
说明 本投标文件为本，投标单位投标时应根据自己的实际情况及招标文件、投标申请人资格预审须知等文件编制投标文件，投标文件由投标函部分、商务部分和技术部分三部分组成。
工程施工招标 投标文件 项目编号： 项目名称： 投标文件容：投标文件投标函部分 投标人：（盖章） 法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章） 日期：年月日
投标文件 目录 一、法定代表人明书 (1) 二、投标文件签署授权委托书 (2) 三、投标函 (3) 四、投标函附录 (4) 五、投标担保银行保函格式 (5) 六、投标担保书 (6) 七、投标文件要求投标人提交的其他投标资料 (7)
投标文件 一、法定代表人明书 单位名称： 单位性质： 地址： 成立时间：年月日 经营期限： 姓名：性别：年龄：职务： 系（投标人单位名称）的法定代表人。特此证明。 投标人：（盖章）
日期：年月日 房屋建筑和市政基础设施工程施工投标文件本 二、投标文件签署授权委托书 本委托书声明：我（）系（授权人名称）的法定代表人，现授权委托（本单位名称）的（）为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的容。 代理人无转委托权，特此委托。 代理人：（签字）性别：年龄： ：职务： 投标人：（盖章） 法定代表人：（签字或盖章）
委托授权日期：年月日 投标文件 三、投标函 致：（招标人名称） 1、根据你方招标项目编号为的工程招标文件，遵照<<中华人民国招投标法>>等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以（币种，金额，单位）（小写）的投标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。 2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。 3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。 4、一旦我方中标，我方保证按照合同协议中规定的工期日历天完成并移交全部工程。 5、如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价%的银行
安徽合肥公共资源交易中心产权交易 操作手册
目录 一、浏览器配置 (3) .、Internet选项 (3) .、关闭拦截工具 (6) 二、概述 (7) .、网上企业类型 (7) .、注册帐号 (7) ..、企业的注册方式: (7) ..、自然人的注册方式（前四步与企业注册方式一致）: (9) 三、信息管理 (10) .、基本信息维护 (10) ..、自然人 (10) ..、企业 (12) 四、业务流程 (14) .、产权交易 (14) ..、网上报名（适用于会员报名网上竞价项目） (14) ..、网上报名(非竞价)（适用于公开招标项目） (15) ..、网上支付 (16) ..、网上提问 (16) ..、招标文件下载 (17) ..、保证金查询（竞价专用） (18) ..、进入竞价系统 (19) ..、竞价方式 (20) ..、合同备案(产权)此菜单针对产权非竞价项目 (27) .、涉诉资产项目 (29) ..、网上报名 (29) ..、保证金查询 (31) ..、进入竞价系统 (31)
一、浏览器配置 .、Internet选项 为了让系统插件能够正常工作，请按照以下步骤进行浏览器的配置。 、打开浏览器，在“工具”菜单→“Internet选项” 、弹出对话框之后，请选择“安全”选项卡，具体的界面如下图：
、点击绿色的“受信任的站点”的图片，会看到如下图所示的界面： 选择站点 选择可信 站点 、点击“站点”按钮，出现如下对话框： 输入系统服务器的IP地址或网址，格式例如：...或https://www.doczj.com/doc/2014819706.html,，然后点击“添加”按钮完成添加，再按“关闭”按钮退出。
******新区住宅楼工程施工招标文件 招标人：****** 招标代理人：******工程管理（集团）有限公司编制日期：2012年6月19日
目录 第1章招标公告 (3) 第2章投标人须知 (5) 投标人须知前附表 (5) 1．总则 (7) 2．招标文件 (9) 3．投标文件 (10) 4．投标 (12) 5．开标 (12) 6．评标 (13) 7．合同授予 (13) 8．纪律和监督 (14) 9．需要补充的其他内容 (15) 附件一：开标记录表 (16) 附件二：问题澄清通知 (17) 附件三：问题的澄清 (18) 附件四：中标通知书 (19) 附件五：中标结果通知书 (20) 附件六：确认通知 (21) 第3章评标办法（综合评审法） (22) 1．评标方法 (24) 2．评审标准 (24) 3. 评标程序 (24) 第4章合同条款及格式 (26) 第1节通用合同条款 (27) 第2节专用合同条款 (43) 第3节合同附件格式 (44) 附件一：合同协议书 (44)
附件二：履约担保格式 (45) 附件三：廉政合同格式 (46) 第5章工程量清单（另附） (48) 第6章图纸(另附) (49) 第7章技术标准和要求 (50) 第8章投标文件格式 (66) 一、投标函及投标函附录 (69) 二、法定代表人身份证明 (71) 二、授权委托书 (72) 三、投标保证金 (73) 四、已标价工程量清单 (74) 五、施工组织设计 (75) 附表一：拟投入本项目的主要施工设备表 (76) 附表二：劳动力计划表 (77) 附表三：进度计划 (78) 附表四：施工总平面图 (79) 六、项目管理机构 (80) 七、资格审查资料 (82) 八、其它材料 (87)
房屋建筑和市政基础设施工 程 施工招标文件范本 中华人民共和国建设部
建设部文件 （建市［2002］256号） 关于发布《房屋建筑和市政基础 设施工程施工招标文件范本》的通知 各省、自治区建设厅、直辖市建委，国务院有关部门建设司，新疆生产建设兵团建设局，解放军总后营房部： 为进一步规范房屋建筑和市政基础设施工程施工招投标活动，保障招标人和投标人的合法权益。根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》（建设部令第89号）等有关规定，我部组织制订了《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件范本》，现予发布，自2003年1月1施行。1996年我部批准发布的《建筑工程施工招标文件范本》（建监［1996］577号文）同时废止。 各地在施行中有何意见和建议，请及时告我部建筑市场管理司。
中华人民共和国建设部 二00二年十一月二十一日 说明 一、为规范房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标活动，保障招标人和投标人的合法 权益，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》等有关规定，我们对《建设工程施工招标文件范本》(建监11996)577号文发布)进行了修订，并更名为《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件范本》(以下简称《施工招标文件范本》)。 二、《施工招标文件范本》是指导招标人编制各类房屋建筑和市政基础设施工程招标文件的示范性文本。招标人可结合工程的实际情况，在编制招标文件时依法对其进行调整或修改。 三、《施工招标文件范本》适用于各类房屋建筑和市政基础设施工程的施工招标活动。 四、《施工招标文件范本》的主要编写依据： 1．《中华人民共和国招标投标法》； 2．《中华人民共和国建筑法》； 3．《中华人民共和国合同法》； 4．《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》(建设部令第89号)；5．《评标委员会和评标方法暂行规定》(国家计委、建设部等七部委联合发布，国家计委令第12号)； 6．《建设工程施工合同(示范文本)》(建设部、国家工商行政管理局建建[1999]313号文印发)