案例分析一
背景资料
某学生活动中心工程，建设面积 18000m2，现浇混凝土框架结构，条形基础，地上 4 层，首层阶梯报告厅局部层高 21m，模板直接支撑在地基土上。施工单位为某施工总承包企业。
工程实施过程中发生了下列事件：
事件一：施工单位将施工作业划分为A、B、C、D 四个施工过程，分别由指定的专业班组进行施工，每天一班工作制，组织无节奏流水施工，流水施工参数见下表（单位：d）：
表2流水施工参数表
事件二：在首层阶梯报告厅顶板模板工程验收中，项目经理发现在最顶部两水平拉杆中间加设了一道水平拉杆；水平拉杆的端部与四周建筑物间隔 100m。安全总监下达了整改通知。
事件三：在施工过程中，该工程所在地连续下了 6d 特大暴雨（超过了当地近 10 年来该季节的最大降雨量），洪水泛滥，给建设单位和施工单位造成了较大的经济损失。施工单位认为这些损失是由于特大暴雨（不可抗力事件）造成的，提出下列索赔要求（以下索赔数据与实际情况相符）：
（1）工程清理、恢复费用 18 万元；
（2）施工机械设备重新购置和修理费用 29 万元；
（3）工期顺延 6d。
【问题】
1.事件一中，列式计算四个施工过程之间的流水步距分别是多少天？流水施工的计划工期是多少天？
2.指出事件二中的不妥之处，分别写出正确做法。水平拉杆无处可顶时的措施有哪些？
3.模板设计无要求时，模板拆除的顺序和方法是什么？
4.事件三中，分别指出施工单位的索赔要求是否成立？说明理由。
【参考答案】
1．A、B、C、D 四个施工过程之间的流水步距计算如下：
计划工期T=（12+18+52）+（12+13+15+14）=136d。
2.（1）不妥之处及理由如下：
①不妥之处一：最顶部两水平拉杆中间加设了一道水平拉杆。
正确做法：最顶两步距水平拉杆中间应分别增加一道水平拉杆。
②不妥之处二：水平拉杆的端部与四周建筑物间隔
100m。正确做法：水平拉杆的端部均应与四周建筑物顶紧
顶牢。
（2）水平拉杆无处可顶时的措施是：应于水平拉杆端部和中部沿竖向设置连续式剪刀撑。
3.模板拆除的顺序和方法是：先支的后拆，后支的先拆，先拆非承重的模板，后拆承重的模板及支架。
4.事件三中，各项索赔成立与否判断和理由分别如下：
（1）工程清理、恢复费用 18 万元：索赔成立；
理由：根据合同约定，不可抗力导致工程本身的损失及清理、恢复费用由发包人承担。
（2）施工机械设备重新购置和修理费用 29 万元：索赔不成立；
理由：根据合同约定，不可抗力导致施工机械设备的损毁由承包人承担。
（3）工期顺延 6d：索赔成立；
理由：根据合同约定，不可抗力事件导致的工期延误可以顺延。
案例分析二
背景资料
某商业建筑工程，地上7 层，砖混结构，建筑面积 24000mm2，外窗采用铝合金窗，内门采用金属门。在施工过程中发生了如下事件：
事件 1：土方由挖掘机分层开挖至槽底设计标高，验槽时发现基底局部有 0.5～lm 的软土层，施工单位自行进行地基处理，将软土挖出，回填石屑。
事件2：二层现浇混凝土楼板出现收缩裂缝，经项目经理部分析认为原因有：混凝土原材料质量不合格（集料含泥量大）、水泥和掺合料用量超出规范规定。同时提出了相应的防治措施：选用合格的原材料，合理控制水泥和掺合料用量。监理工程师认为项目经理部的分析不全面，要求进一步完善原因
分析和防治方法。
事件3：监理工程师对门窗工程检查时发现：外窗未进行三性检查，内门采用“先立后砌”安装方式，外窗采用射钉固定安装方式。监理工程师对存在的问题提出整改要求。
事件 4：节能分部工程完工后，监理工程师组织质量员和监理员进行节能验收。
【问题】
1.指出事件 1 中的不妥之处并说明理由。
2.事件 2 中，出现裂缝的原因还可能有哪些？并补充完善其他常见的防治方法。
3.事件 3 中，建筑外墙铝合金窗的三性试验是指什么？分别写出门窗安装的不妥之处并写出正确做法。
4.事件四中，节能验收是否妥当？为什么？
【参考答案】
1.不妥之一：机械开挖至槽底设计标高，未留人工清槽土层。
理由：基坑采用机械开挖，当将挖到基底和边坡设计标高、尺寸时，应预留 200～300mm 厚度的
土方，进行人工清槽、修坡，避免超挖，扰动基底的土层。
不妥之二：施工单位自行进行地基处理。
理由：施工单位应及时与设计单位、监理或建设单位沟通，共同商讨处理意见，形成书面洽商文件，
并四方签字认可。
2.事件 2 中，出现裂缝的原因还可能有：
（1）混凝土水灰比偏大。
（2）混凝土坍落度偏大。
（3）和易性差。
（4）混凝土浇筑振捣不及时。
（5）混凝土养护不及时或养护差。
其他常见的防治方法有：
（1）根据现场情况、图纸设计和规范要求，由有资质的试验室配制合适的混凝土配合比，并确保搅拌质量；
（2）确保混凝土浇筑振捣密实，并在初凝前进行二次抹压；
（3）确保混凝土及时养护，并保证养护质量满足要求。
3.建筑外墙铝合金窗的三性试验是指建筑外墙金属窗的抗风压性能、空气渗透性能和雨水渗漏
性能。
内门采用“先立后砌”安装方式错误。
正确做法：内门采用“先砌后立”安装方式。
外窗采用射钉固定安装方式错误。
正确做法：砖墙洞口应用膨胀螺钉固定，严禁用射钉固定
4.不妥当。节能分部工程验收应由总监理工程师（建设单位项目负责人）主持，施工单位项目经理、项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加；施工单位的质量或技术负责人应参加；设计单位节能设计人员应参加。
某建设单位新建办公楼，与甲施工单位签订施工总承包合同。该工程门厅大堂内墙设计做法为干挂石材，多功能厅隔墙设计做法为石膏板骨架隔墙。施工过程中发生下列事件：
事件一：装饰装修工程施工时，甲施工单位组织大堂内墙与地面平行施工。监理工程师要求补充交叉作业专项安全措施。
事件二：施工现场入口仅设置了施工现场总平面图、工程概况牌，检查组认为制度牌设置不完整，要求补充。工人宿舍室内净高 2.3m，封闭式窗户，每个房间住 20 名工人，建筑施工安全检查组认为不符合相关要求，对此下发了通知单。
事件三：工程完工后进行室内环境污染物浓度检测，结果不达标，经整改后再次检测达到相关要求。事件四：建筑施工安全检查组按《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 对本次安全检查，汇总表总得分为 78 分，但某分项检查评分表得零分。
【问题】
1.事件一中,交叉作业安全控制应注意哪些要点？
2.事件二中,施工现场入口还应设置哪些制度牌？现场工人宿舍应如何整改？
3.事件三中,室内环境污染物浓度再次检测时，应如何取样？
4.事件四中，建筑施工安全检查评定结论有哪些等级？本次检查应评定为哪个等级？
【参考答案】
1.交叉作业安全控制要点如下：
（1）交叉作业人员不允许在同一垂直方向上操作，要做到上部与下部作业人员位置错开，使下部作业人员的位置在上部落物的可能坠落半径范围以外。
（2）当不能满足要求时，应设置安全隔离层进行防护。
2．（1）施工现场入口还应设置的制度牌有：管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工和环境保护牌。
（2）施工现场工人宿舍的整改：必须设置可开启式窗户，宿舍内的床铺不得超过 2 层，
；每间宿舍居住人员不得超过 16 人；宿舍内通道宽度不得小于 0.9m，室内净高不得小于 2.5m。
3.室内环境污染物浓度再次检测时，其取样抽检数量应增加 1 倍，并应包含同类型房间和原不合格房间。
4.建筑施工安全检查评定结论有优良、合格、不合格三个等
级。本次检查应评定为不合格。
某酒店工程，建筑面积28700m2，地下1 层，地上15 层，现浇钢筋混凝土框架结构。建设单位依
法进行招标，投标报价执行《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013。共有甲、乙、丙等
8 家单位参加了工程投标。经过公开开标、评标，最后确定甲施工单位中标。建设单位与甲施工单位按
照《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013-0201 签订了施工总承包合同。
工程投标及施工过程中，发生了下列事件：
事件一：在投标过程中，乙施工单位在自行投标总价基础上下浮 5%进行报价。评标小组经认真核算，
认为乙施工单位报价中的部分费用不符合《建设工程工程量清单计价规范》中不可作为竞争性费用条款
的规定，给予废标处理。
事件二：本工程采取综合单价计价模式，甲施工单位投标报价书中分部分项工程量清单合价为8200 万元，措施费项目清单合价为 360 万元，暂列金额为 50 万元，其他项目清单合价 120 万元，总包服
务费为 30 万元，企业管理费 15%，利润为 5%，规费为 225.68 万元，税金为 3.41%。
事件三：7 月份遇到罕见特大暴雨，导致全场停工，影响总工期 10 天；8 月份又遇到季节性降雨，导致全
场停工，影响总工期 3 天。施工单位在要求时限内向建设单位分别提出工期 10 天、工期 3 天两项索赔。
事件四：工程最后一次阶段验收合格，施工单位于 2015 年 9 月 18 日提交工程验收报告，建设单位于当
天投入使用。考虑到本项目为酒店工程，建设单位以工程质量问题需在使用中才能发现为由，将工程
竣工验收时间推迟到 11 月 18 日进行，并要求《工程质量保修书》中竣工日期以 11 月 18 日为准。施工单
位对竣工日期提出异议。
【问题】
1.事件一中，评标小组的做法是否正确？并指出不可作为竞争性费用项目的分别是什么？
2.根据事件二中数据，列式计算甲施工单位的中标价是多少万元（保留两位小数）。
3.事件三中，施工单位提出的两项索赔是否成立？分别说明理由。
4.事件四中，施工单位对竣工日期提出异议是否合理？说明理由。写出本工程合理的竣工日期。
【参考答案】
1.（1）评标小组的做法正确。
（2）在投标过程中，不可作为竞争性费用项目的分别有：
安全文明施工费（或安全施工费、文明施工费、环境保护费、临时设施费）、规费、税金。
2.中标造价=（分部分项工程量清单合价十措施费项目清单合价十其他项目清单合价十规费）
×
（1+3.41%）
=（8200+360+120+225.68）×（1+3.41%）=9209.36 万元。
3.事件三中的两项索赔成立情况和理由分别如下：
①10 天罕见特大暴雨停工索赔：成立；
理由：罕见特大暴雨，认定为不可抗力，工期延误属建设单位责任范围，应予以补偿。
②3 天季节性降雨停工索赔：不成立；
理由：季节性降雨，为一个有经验的承包商可以预见的事项，造成工期延误属施工单位应承担的范围。
4.（1）施工单位对竣工验收日期提出异议：合理。
理由：合理的竣工日期应为施工单位提交工程验收报告之日。建设单位提前投入使用的工程，工程质量存在问题可以要求施工单位进行修补，但是不能以此为由推迟竣工验收时间。
（2）本工程合理竣工日期为：2015 年 9 月 18 日。
案例分析五
背景资料
某综合楼工程，地下三层，地上二十层，总建筑面积68000m2,地基基础设计等级为甲级，灌注桩筏板基础，现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）签订了施工合同。
事件一：基础桩设计桩径Ф800mm。长度35m～42m,混凝土强度等级C30，共计900 根，施工单位编制的桩基施工方案中列明，采用泥浆护壁成孔，导管法水下灌注C30 混凝土：灌注时桩顶混凝土面超过设计标高 500mm，每根桩（12h 内完成）留置 1 组混凝土试件：成桩后按总桩数的 10%对桩身完整性进行检验，监理工程师审查时认为方案存在错误，要求施工单位改正后重新上报。
事件二：装修施工单位将地上标准层（F6～F20）划分为三个施工段组织流水施工，各施工段上均
包含三个施工工序，其流水节拍如下表示：
表3标准层装修施工流水节拍参数一览表（时间单位：周）
施工
单位提出 8 万元费用索赔。材料重新进场施工完毕后，监理验收通过；由于该部位的特殊性，建
设单位要求进行剥离检验，检验结果符合要求；剥离检验及恢复共发生费用 4 万元，施工单位提出 4
万元费用索赔，上述索赔均在要求时限内提出，数据经监理工程师核实无误。
事件四：工程竣工后，幕墙专业分包单位将资料整理后移交监理工程师，再由监理工程师移交建设单位；总包单位将自施的资料整理后直接移交建设单位。
【问题】
1.指出事件一中桩基施工方案中的错误之处，并分别写出相应的正确做法。
2.根据事件二，参照下图图示，在答题卡上相应位置绘制标准层装修的流水施工横道图。
4.事件四中有哪些不妥之处？写出资料移交的正确做法。
【参考答案】
1.不妥之处一：灌注时桩顶混凝土面超过设计标高 500mm。
正确做法：水下灌注时桩顶混凝土面标高至少要比设计标高超灌0.8～1.0m。
不妥之处二：成桩后按总桩数的 10％对桩身完整性进行检验。
正确做法：成桩后按总桩数的20％对桩身完整性进行检验。
2.施工横道图如下：
3.（1）因停工待料造成的导致的窝工，施工单位提出 8 万元费用索赔成立。
理由：停工待料导致的窝工属于建设单位的原因，所以索赔成立。
（2）剥离检验及恢复费用索赔成立。
理由：建设单位可以对工程质量提出异议，施工单位应当配合检测，检测合格的检测费用应由发包人承担。
4.事件四中的不妥之处有：
（1）幕墙专业分包商将资料移交监理不妥；
（2）监理工程师将幕墙分包商资料移交建设单位不妥。
资料移交的正确做法：幕墙专业分包应将资料移交总承包商，由总承包汇总整理后将施工资料移交建设单位；监理单位直接将监理资料移交建设单位。
案例分析六
背景资料
某工程整体地下室 2 层、主楼地上 24 层、裙房地上 4 层，钢筋混凝土全现浇框架一剪力墙结构。基础为整体筏板，外围保护结构为玻璃幕墙和石材幕墙。
施工过程中，发生如下事件：
事件一：进场后即进行场地高程测量，已知后视点高程是 50.128m，测量时后视读数为 1.116m，前视点读数为 1.235m。接着根据设计图纸进行平整场地，结束后，施工单位立即进行了工程定位和测量放线，然后即进行土方开挖工作，整修基坑采取大放坡开挖。
事件二：基坑验槽经钎探检查，发现基坑内裙房部位存在局部软弱下卧层，项目总工召集所有技术人员开现场会议，决定采取灌浆补强。并会同监理人员重新验槽且形成记录。
事件三：施工总承包单位将地下连续墙工程分包给某具有相应资质的专业公司，未报建设单位审批；依合同约定将装饰装修工程分包给具有相应资质的装饰装修公司。且在安全管理协议中约定分包工程安全事故责任全部由分包单位承担。
事件四：施工中，施工单位对幕墙与各楼层楼板间的缝隙防火隔离处理进行了检查：对幕墙的耐风压性能、气密性、水密性、层间变形性能等有关安全和功能检测项目进行了见证取样或抽样检验。
【问题】
1.列式计算事件一中前视点高程。土方开挖过程中应检查的内容有哪些（至少列出三项）?有支护土方工程可采用的挖土方法有哪些？
2.事件二中，施工单位对软弱下卧层的处理程序是否妥当？并说明理由。
3.指出事件三中的不妥之处，分别说明理由。
4.事件四中，建筑幕墙与各楼层楼板间的缝隙隔离的主要防火构造做法是什么？幕墙工程中有关安全和功能的检测项目还有哪些？
【参考答案】
1.（1）前视高程=后视高程十后视读数一前视读数=50.128+1.116－1.235=50.009m。
（2）土方开挖过程中应检查平面位置、高程、边坡坡度、压实度、排水和降低地下水位情况，并随时观测周围的环境变化。
（3）有支护土方工程可采用中心岛式（也称墩式）挖土、盆式挖土和逆作法挖土等方法。
2.（1）施工单位对软弱下卧层的处理程序不妥。
理由：基坑验槽过程中发现与原地质勘察报告、设计不符或其他的异常情况，应会同勘察、设计等有关单位共同研究处理，不能施工单位自行拟订方案组织实施。
3.不妥之处一：地下连续墙分包未通过建设单位审批。
理由：合同未约定的应通过建设单位审批，否则属于违法分包。
不妥之处二：在管理协议规定由分包单位承担责任不妥。
理由：总承包单位应承担连带责任，协议违法。
4.（1）主要防火构造做法：
①幕墙与各层楼板、隔墙外沿间的缝隙，采用不燃材料或难燃材料封堵，填充材料可采用岩棉或矿棉，其厚度不应小于 100mm，并应满足设计的耐火极限要求。
②防火层应采用厚度不小于 1.5mm 的镀锌钢板承托。
③承托板与主体结构、幕墙结构及承托板之间的缝隙应采用防火密封胶密封。
（2）有关安全和功能的检测项目还有：
①硅酮结构胶的相容性和剥离粘结性。
②幕墙后置埋件和槽式预埋件的现场拉拔强度。
案例分析七
背景资料
某新建教学楼工程，采用公开招标的方式，确定某施工单位中标。双方按《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）签订了施工总承包合同。合同约定总造价 14250 万元，预付备料款 2800 万元，每月底按月支付施工进度款。
在招标和施工过程中，发生了如下事件：
事件一：政府为了控制建安成本，指定了专门的招标代理机构。招标代理机构在招标文件发售后的第
二天，发现甲施工单位在一个月前发生过重大质量事故，于是取消了甲施工单位的投标资格。
事件二：合同约定主要材料按占总造价比重 55%计，预付备料款在起扣点之后的五次月度支付中
扣回。
事件三：基坑施工时正值雨季，连续降雨致停工 6 天，造成人员窝工损失 2.2 万元。一周后出现了罕见特大暴雨，造成停工 2 天，施工机械设备损坏 1.4 万元。针对上述情况，施工单位分别向监理单
位上报了这四项索赔申请。
事件四：工程验收前，相关单位对一间 240m2 的公共教室选取 4 个检测点，进行了室内环境污染物
浓度的检测，其中两个主要指标的检测数据如下：
表4室内环境污染物浓度检测表
1.事件一中政府做法是否妥当？说明理由。招标代理机构的做法是否妥当？说明理由。
2.事件二中，列式计算预付备料款的起扣点是多少万元？（精确到小数点后 2 位）
3.事件三中，分别判断四项索赔是否成立？并写出相应的理由。
4.事件四中，该房间检测点的选取数量是否合理？说明理由。该房间两个主要指标的报告检测值为
多少？分别判断该两项检测指标是否合格？
【参考答案】
1.（1）政府指定招标代理机构的做法不妥当。
理由：任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构。
（2）招标代理机构的做法妥当。
理由：因为招标投标法实施条例中对投标人必须具备的条件做出了规定，其中之一是投标人投标当年内没有发生重大质量和特大安全事故。而甲施工单位在一个月前发生过重大质量事故，属于投标当年发生的重大事故。因此可以取消甲施工单位的投标资格。
2.预付备料款的起扣点=承包工程价款总额一（预付备料款／主要材料所占比重）
=14250-2800/55%=9159.09万元
3.（1）连续降雨致停工6天，造成人员窝工损失2.2万元，工期和费用索赔不成立。
理由：因为施工正值雨季，一个有经验的承包商应该能够预测到风险，应该由承包商承担。（2）罕见特大暴雨，造成停工2天，施工机械设备损坏1.4万元，工期索赔成立，费用索赔不成立。
理由：罕见特大暴雨属于不可抗力，工期可以顺延，费用由承包商自己承担。
4.选取点数合理，房屋建筑面积≥100，＜500 平方米时，检测点数不少于 3 处。
甲醛：（0.08+0.06+0.05+0.05）/4=0.06；氨：（0.2+0.15+0.15+0.14）/4=0.16
学校教室属于Ⅰ类建筑。甲醛浓度应该≤0.08，氨浓度应该≤0.2，所以这两项检测指标合格。
某图书馆工程，建筑面积 45000m2，地下二层，地上二十六层，框架-剪力墙结构。施工过程中，发生了如下事件：
事件一：项目部编制的项目管理实施规划中，对人力资源、材料管理等各种资源管理进行了策划，在资
源管理中建立了相应的资源控制程序，其中材料管理制度规定了材料的使用、限额领料。
事件二：项目部在编制的“项目环境管理规划”中，提出了创造文明有序和安全生产条件和氛围等文明施工的工作内容。制定了一系列文明施工管理制度，并从现场实际条件出发，作了以下具体安排：现场宿舍室内净高为 2.2m，每间宿舍住宿人员为 20 人，通道宽度为 0.6m。
事件三：监理工程师在消费防工作检查时，发现一只手提式灭火器直接挂在工人宿舍外墙的挂钩上，其顶部离地面的高度为 1.6m。
事件四：根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，建设单位进行了编制招标文件和
竣工验收等五个阶段工作。
【问题】
1.事件一中，项目管理机构应编制哪些人力资料计划？材料管理制度除了规定材料的使用、限额领料外还应规定哪些方面？
2.事件二中，文明施工还包括哪些内容?项目经理部对工人的住宿安排合理吗?请说明理由。
3.事件三中，有哪些不妥之处并说明正确做法。手提式灭火器还有哪些放置方法？
4.事件四中，建设单位还包括哪几个工作阶段？根据《建设工程工程量清单计价规范》
GB50500-2013，建设工程项目包括哪些工程造价？
【参考答案】
1.（1）项目管理机构应编制人力资料需求计划、人力资源配置计划和人力资源培训计划。（2）除了规定材料的使用、限额领料外，还应规定：监督使用、回收过程，并应建立材料使用台账。
2.（1）现场文明施工的内容还包括：
①规范场容、场貌，保持作业环境整洁卫生。
②减少施工过程对居民和环境的不利影响。
③树立绿色施工理念，落实项目文化建设。
（2）不合理。
理由：通道宽度不得小于0.9m。宿舍室内净高不得小于2.5m，且每间宿舍居住人员不得超过16 人。
3.（1）不妥之处：一只手提式灭火器直接挂在工人宿舍外墙的挂钩上，其顶部离地面的高度为1.6m。
正确做法：手提式灭火器应使用挂钩悬挂，或摆放在托架上、灭火箱内，其顶部离地面高度应小于
1.5m，底部离地面高度宜大于 0.15m。
（2）对于环境干燥、条件较好的场所，手提式灭火器可直接放在地
面上。4.建设单位工作阶段还包括：招标、合同签订、施工管理
建设工程项目工程造价包括：招标控制价、投标价、签约合同价、竣工结算价。
某建筑工程，建筑面积 3.8 万㎡，地下 1 层，地上 16 层。施工单位（以下简称“乙方”）与建设单位（以下简称“甲方”）签订了施工总承包合同，合同期 600d。合同约定工期每提前（或拖后） 1d 奖励（或罚款）1 万元。乙方将屋面和设备安装两项工程的劳务进行了分包，分包合同约定，若造成乙方关键工作的工期延误，每延误 1d，分包方应赔偿损失 1 万元。主体结构混凝土施工使用的大模板采用租赁方式，租赁合同约定，大模板到货每延误 1d，供货方赔偿 1 万元。乙方提交了施工网络计划，并得到了监理单位和
甲方的批准。网络计划示意图如图所示。
图4网络计划示意图
施工过程中发生了以下事件：
事件一：底板防水工程施工时，因特大暴雨突发洪水原因，造成基础工程施工工期延长 5d，因人员窝
工和施工机械闲置造成乙方直接经济损失 10 万元。
事件二：主体结构施工时，大模板未能按期到货，造成乙方主体结构施工工期延长 10d，直接经济损失 20 万元。
事件三：屋面工程施工时，乙方的劳务分包方不服从指挥，造成乙方返工，屋面工程施工工期延长 3d，直接经济损失 0.8 万元。
事件四：中央空调设备安装过程中，甲方采购的制冷机组因质量问题退换货，造成乙方设备安装工期
延长 9d，直接费用增加 3 万元。
事件五：因为甲方对外装修设计的色彩不满意，局部设计变更通过审批后，使乙方外装修晚开工
30d，直接费损失 0.5 万元；其余各项工作，实际完成工期和费用与原计划相符。
【问题】
1.指出该网络计划的关键线路。
2.指出乙方向甲方索赔成立的事件，并分别说明索赔内容和理由。
3.分别指出乙方可以向大模板供货方和屋面工程劳务分包方索赔的内容和理由。
4.该工程实际总工期多少天？乙方可得到甲方的工期补偿为多少天？工期奖（罚）款是多少万
元？
【参考答案】
1.该网络计划的关键线路为：①→②→③→④→⑥→⑧。
2.索赔成立的有事件一、事件四、事件五。
事件一，按不可抗力处理，又是在关键线路上，所以只赔工期 5 天，不赔费用。
事件四，安装是甲方的责任，也是在关键线路上，所以可赔工期 9 天，还可赔费用 3 万元。事件五，是甲方的责任，但工作不在关键线路上，有总时差存在，所以只赔费用，不赔工期。
3.乙方可向模板供应商索赔 10 万元，向劳务分包商索赔 0.8 万元；因为它们之间有合同关系，而
且责任不在乙方，索赔成立。
4.实际总工期为：600+5+10+9=624 天，乙方可得到甲方的工期补偿为：5+9=14 天，工期罚款
为：
1 万元×10 天=10 万元。
案例分析十
背景资料
某市大学城园区新建音乐学院教学楼，其中，中庭主演播大厅层高 5.4m，双向跨度 19.8m，设计采用现浇混凝土井字梁。施工过程中发生如下事件：
事件一：模架支撑方案经施工单位技术负责人审批后报监理签字，监理工程师认为其支撑高度超过5m，需进行专家论证。
事件二：按监理工程师提出的要求，施工单位组织成立由企业总工程师、监理、设计单位技术负责人以及外单位相关专业专家共计七人组成的专家组，对模架方式进行论证。专家组提出口头论证意见后离开，论证会结束。
事件三：在演播大厅屋盖混凝土施工过程中，因西侧模板支撑系统失稳，发生局部坍塌，造成东侧刚浇筑的混凝土顺斜面向西侧流淌，致使整个楼层模架全部失稳而相继倒塌。整个事故未造成人员死亡，但重伤 9 人，轻伤 14 人，估计直接经济损失达 1300 万元。事故发生后，施工单位立刻向相关部门报告事故发生情况。
【问题】
1.事件一中，监理工程师说法是否正确？为什么？该方案是否需要进行专家论证？为什么？
2.指出事件二中不妥之处，并分别说明理由。
3.事件三中，按造成损失严重程度划分应为什么类型事故？并给出此类事故的判定标准。
4.生产安全事故发生后，报告事故应包括哪些主要内容（至少列出四条）?
【参考答案】
1.（1）监理工程师的说法不正确。
理由：搭设高度 8m 及以上的混凝土模板支撑工程施工方案才需要进行专家论证。
（2）本方案需要进行专家论证。
理由：搭设跨度 18m 及以上的混凝土模板支撑工程施工方案需要进行专家论证，本工程跨度 19.8m，故此方案需进行专家论证。
2.事件二中不妥之处和理由分别如下：
不妥之一：本单位总工程师，监理、设计单位技术负责人组成专家组；
理由：根据相关规范规定，本项目参建各方的人员不得以专家身份参加专家论证会。
不妥之二：专家组提出口头论证意见后离开，论证会结束；
理由：根据相关规定，方案经论证后，专家组应当提交书面论证报告，并在论证报告上签字确认。3.
（1）按造成直接经济损失严重程度，事件三中事故可划分应为较大事故。
（2）质量事故凡具备下列条件之一者可判定为较大事故：
①3 人以上 10 人以下死亡；
②10 人以上 50 人以下重伤；
③直接经济损失 1000 万元以上 5000 万元以下。
4.建设工程生产安全事故发生后，报告事故应包括的内容主要有：
（1）事故发生的时间、地点和工程项目、有关单位名称；
（2）事故的简要经过；
（3）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损
二建建筑工程实务2020年真题及答案(案例 题一) 本文“二建建筑工程实务2020年真题及答案(案例题一)”，跟着二级建造师考试网来了解一下吧。希望能帮到您！ 案例一 某建筑施工单位在新建办公楼工程前，按《建筑施工组织设计规范》(GB/T50502-2209)规定的单位工程施工组织设计应包含的各项基本内容，编制了本工程的施工组织设计，经相应人员审批后报监理机构，在总监理工程师审批签字后按此组织施工。 在施工组织设计中，施工进度计划以时标网络图(时间单位：月)形式表示。在第8个月末，施工单位对现场实际进度进行检查，并在时标网络图中绘制了实际进度前锋线，如下图所示：针对检查中所发现实际进度与计划进度不符的情况。施工单位均在规定时限内提出索赔意向通知，并在监理机构同意的时间内上报了相应的工期索赔资料。经监理工程师核实，工序E的进度偏差是因为建设单位供应材料原因所导致，工序F的进度偏差是因为当地政令性停工导致，工序D的进度偏差是因为工人返乡农忙原因上述情况，监理工程师对三项工期索赔分别予以批复。 问题： 1.【题干】本单位的施工组织设计中应包含哪些基本内容? 【答案】 (1)编制依据;
(2)工程概况; (3)施工部署; (4)施工进度计划; (5)施工准备与资源配置计划; (6)主要施工方法; (7)施工现场平面布置; (8)主要施工管理计划。 【解析】 【考点】单位工程施工组织设计 2.【题干】施工单位哪些人员具备审批单位工程施工组织设计的资格? 【答案】施工单位技术负责人或其授权的技术人员 (上级承包单位技术负责人或其授权人) 【解析】 【考点】单位工程施工组织设计 3.【题干】写出网络图中前锋线所涉及各工序的实际进度偏差情况：如后续工作仍按原计划的速度进行，本工程的实际完工工期是多少个月? 【答案】 E 工作延后了一个月; F 工作延后了两个月; D 工作延后了一个月。 如后续工作仍按原计划的速度进行，本工程的实际完工工期是13个月。
案例题型一：进度控制与索赔案例 相关知识点：①双代号网络计划中时间参数计算，关键路线的确 定和计算（计划）工期的计算，同时掌握各事件 发生后实际工期的计算。 ②由分析原因入手确定索赔的原则。发包方原因： 可进行工期索赔和费用索赔；不可抗力原因：可 进行工期索赔，一般情况下不能费用索赔。若不 可抗力造成的具体事件的工期索赔和费用索赔， 参照教材P213页内容;承包方原因：不可以进行 工期索赔和费用索赔。 ③工期索赔的多少需看该项工作总时差的大小；若 该项工作在关键路线上，即总时差为0时，延误 几天就索赔几天；若该项工作不在关键路线上， 即总时差不为0时，索赔天数为延误天数减去总 时差的差额。 ④费用索赔与是否在关键路线无任何关系，发生了 多少费用，即可索赔多少。同时特别重点注意教 材P192页可调价格合同中合同价款调整的因素， 如下所示： 法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价 款； 工程造价管理部门公布的价格调整； 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工 累计超8h； ⑤索赔能够成立的3个前提条件，《施工管理》教材 P229。 与合同对照事件已经造成了承包人工程成 本的额外支出或直接工期损失； 造成工期损失和费用增加的原因按合同约 定不属于承包人的行为责任或风险责任； 承包人按波合同规定的程序和时间提交索 赔意向通知和索赔报告。 ⑥索赔意向通知包括的内容， 《施工管理》教材P230。 索赔事件发生的时间、地点和简单事实情况描述； 索赔事件的发展动态； 索赔依据和理由； 索赔事件对工程成本和工期产生的不利影响。 案例题型二：安全与现场管理案例 相关知识点：1）安全控制： ①分析安全事故的原因（直接原因、间接原因、 主要原因）。 ②安全事故的分类及其判别准则。《施工管理》教材 P184页。 轻伤、损失1至105个工作日的失能伤害； 重伤，损失工作日等于和超过1.5且最多不超过 6000工日的失能伤害； 死亡，超过6000工作日的失能伤害。 ③安全事故处理的原则（“四不放过”原则）的具体 内容：《施工管理》教材P185页 事故原因未查明不放过； 事故责任者和员工未受到教育不放过； 事故责任者未处理不放过； 整改措施未落实不放过。 ④安全事故报告的内容：《施工管理》教材P185页。 事故发生的地点、时间和工程项目、有关单位名 称； 事故的简要经过； 事故已造成或者可能造成的伤亡人数和初步估计 的直接经济损失； 事故的初步原因； 事故发生后采取的措施及事故控制情况； 事故报告单位或报告人员； 其他应当报告的情况。 ⑤安全事故现场处理工作内容，《施工管理》教材P186页。 施工单位的事故处理是落实“四不放过”原 则的核心环节，当事故发生后，事故发生单 位应严格保护现场并去有效措施抢救伤员 和财产，防止事故蔓延扩大；施工现场要建 立安全事故登记表，对发生事故人员的姓 名、性别、年龄、工种等级，负伤时间、负 伤程度、负伤部位及情况、简要经过及原因 记录归档；对安全事故必须进行以“四不放 过”为原则的事故分析，查出原因、分清责 任、提出防范措施；坚持安全事故月报制度， 当月无事故也要报空表。 ⑥需编制专项施工方案及需组织专家论证的情况， 教材P102～104页。 对达到一定规模危险性较大的工程需编制专项施 工方案，有：基坑支护、降水工程、土方开对达 到一定规模危险性较大的工程，承重支撑体系， 起重吊装及安装拆卸工程，脚手架工程，拆除、 爆破工程，建筑幕墙工程，钢结构、网架和索模 结构安装工程，人工挖扩孔桩工程，地下暗挖、 顶管及水下作业工程，预应力工程，采用新技术、 新材料、新工艺、新设备及尚无相关技术标准的 工程。对超过一定规模危险性较大的工程编制专 项施工方案后需请专家论证，有：深基坑工程， 模板工程技支撑体系，起重掉及安装拆卸工程， 脚手架工程，拆除、爆破工程，施工高度50m及 以上的建筑幕墙安装工程，开挖深度超过16m的 人工人工挖孔桩工程，地下暗挖工程，顶管工程， 水下作业工程，采用新技术、新材料、新工艺、 新设备及尚无相关技术标准的工程。 ⑦脚手架安全控制要点（P156），脚手架定期检查的 内容（P157），基坑支护安全控制要点（P181）。
2018二级建造师考试《建筑实务》案例分析题五。山西二级建造师新公布的合格标准，你慌了吗?2018想要考二级建造师的朋友们，要抓紧备考了。学习有方法，专项要专练。小编今天给大家分享3个典型案例，帮助大家掌握案例答题方式。快学起来吧。 【案例1】 1.背景 某大学公共教学楼工程，建筑用地面积61672 m2，总建筑面积45026 m2，其中地上部分建筑面积为42589 m2，人防地下室建筑面积为2437 m2，建筑层数地上五层，地下一层，建筑总高度23.4m，现浇钢筋混凝土框架结构。基坑深度10 m、长100 m、宽8 m;基坑东、北两面距离建筑围墙3 m，西、南两面距离图书馆9 m。建筑外墙为370 m m厚红砖，内墙为A3.5加气混凝土砌块。 施工技术方案评议时，项目经理认为该项目的主要施工技术方案应采用： 土方工程：土方开挖采用机械一次挖至槽底标高，再进行基坑支护，基坑支护采用土钉墙支护，最后进行降水。 脚手架工程：外脚手架采用敞开式双排钢管脚手架。搭设脚手架时，要从底到顶，先搭设立杆、纵向水平杆和横向水平杆，最后搭设剪刀撑，并由底至顶连续设置。脚手架搭好后，铺设脚手板。拆除脚手架时，为了加快施工进度，可以上下同时作业，先将连墙件整层或几层拆除后再拆脚手架。 钢筋工程：直径12 m m以上受力钢筋，采用剥肋滚压直螺纹连接。 2.问题： 点击【二级建造师学习资料】或打开https://www.doczj.com/doc/1f1483478.html,/category/jzs2?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版
(1)该工程土方开挖方案是否合理?为什么? (2)该工程钢筋方案是否合理?为什么? (3)该工程脚手架方案是否合理?为什么? (4)脚手板的铺设应符合哪些规定? 3.答案与解析： (1)不合理。本方案采用一次挖到底后再支护的方法，违背了强制性规范规定土方开挖应遵循开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，严禁超挖的原则。现场没有足够的放坡距离，一次挖到底后再支护，会影响到坑壁、边坡的稳定和周围建筑物的安全。 (2)不合理。因为：直径16m m以下采用剥肋滚压直螺纹连接，剥肋套丝后钢筋直径不能满足工艺要求，不具有可操作性。剥肋滚压直螺纹连接适用于直径16以上40以下的热轧Ⅱ、Ⅲ级同级钢筋的钢筋连接。 (3)脚手架的搭设和拆除不合理。根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130 2001)规定，脚手架必须配合施工进度搭设，一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上两步。剪刀撑搭设应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设。拆除脚手架时，必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业;连墙件必须随脚手架逐层拆除，严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架。 (4)脚手板的铺设应符合下列规定： 1)脚手板应铺满、铺稳，离开墙面120~150mm; 2)脚手板对接平铺时，接头处必须设两根横向水平杆，脚手板外伸长应取 130~150mm，两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm;脚手板搭接铺设时， 点击【二级建造师学习资料】或打开https://www.doczj.com/doc/1f1483478.html,/category/jzs2?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版
二建机电实务案例题 某市体育馆配套安装工程项目经过业主施工招标，选定A安装公司为中标单位。施工合同中约定，设备由业主负责采购。A安装公司将通风与空调工程的安装分包给了B专业工程公司。该工程在施工招标和合同履行过程中发生了下述事件： 事件1：施工招标过程中共有5家(A、C、D、E、F)安装公司竞标。其中E安装公司的招标文件未按招标文件要求的时间提交，在投标文件的截止时间后30min送达；F安装公司的招标文件未密封。 事件2：空调设备保温工程施工完毕，并已作检查验收。监理工程师对某处的保温施工有怀疑，要求A安装公司作再次进行检验，A公司以空调设备保温是B公司施工为由拒绝检验。事件3：在业主的要求下，A公司进行了检验，空调设备保温合格，A公司要求监理公司承担由此发生的全部费用，赔偿其窝工损失，并顺延影响的工期。事件4：业主采购的工程设备提前进场，A公司派人参加开箱清点，由此增加了设备保管费支出。 问题： (1)E、F安装公司的投标文件是否会得到评标委员会的评审?为什么? (2)针对事件2，A公司的做法是否妥当?请说明。 (3)针对事件3，A公司的要求是否合理?请说明。 (4)针对事件4，A公司可否向业主申请增加的设备保管费?请说明。 (1)对E、F公司的投标文件不评审，按照《招标投标法》，逾期送达的投标文件视为废标；未密封的投标文件视为废标。 (2)A公司的做法不妥。因为A公司与B公司是总分包关系，A公司对B公司的施工质量问题承担连带责任，故A公司有责任进行检验。 (3)A公司的要求合理。发生的全部费用应由业主承担，可以顺延工期。 (4)A公司可以向业主申请增加的设备保管费。因为业主供应的设备提前进场，导致保管费用增加，属于业主责任，由业主承担发生的保管费用。 A公司在国外承包一项咖啡生产线工程，合同条款关于不可抗力的定义中没有提到罢工是否应视为不可抗力事件，施工期间，该国因闹学潮而触发了大规模的罢工，该咖啡生产线项目也受罢工影响，部分施工人员因交通瘫痪而缺勤一周之久。A公司因此致函业主提出索赔，指出罢工应视为不可抗力事件。该国的宪法规定罢工是非法，但在执行时对罢工却是默许的，从来不曾视为不可抗力事件，因此业主拒绝A公司的索赔要求。由此引起双方争端，最后诉诸国际仲裁。 仲裁法庭在裁决该案时，首先查阅承包合同，未发现对罢工有明确的规定，合同中有一条款规定：“凡本合同未涉及的事项依据国际惯例或国家现行法律执行”，于是仲裁法庭根据该国的宪法裁定A公司胜诉。 问题： (1)索赔处理中要求具备哪些合同基本知识? (2)该事件索赔成功主要运用了哪些索赔技巧? (3)在索赔报告中应叙述哪些内容? (4)索赔报告的关键部分应有哪些内容?
2011二级建造师实务 案例分析一 背景资料： 某广场地下车库工程，建筑面积18000㎡。建设单位和某施工单位根据《建设工程施工合同（示范文本）》（99-0201）签订了施工承包合同，合同工期140天。 工程实施过程中发生了下列事件： 事件一：施工单位将施工作业划分为A、B、C、D、四个施工过程，分别由指定的专业班组进行施工，每天一班工作制，组织无节奏流水施工，流水施工参数见下表： 事件二：项目经理部根据有关规定，针对水平混凝土构件模板（架）体系，编制了模板（架）工程专项施工方案，经过施工项目负责人批准后开始实施，仅安排施工项目技术负责人进行现场监督。 事件三：在施工过程中，该工程所在地连续下了6天特大暴雨（超过了当地近10年来季节的最大降雨量），洪水泛滥，给建设单位和施工单位造成了较
大的经济损失。施工单位认为这些损失是由于特大暴雨（不可抗力事件）所造成的，提出下列索赔要求（以下索赔数据与实际情况相符）：（1）工程清理、恢复费用18万； （2）施工机械设备重新购置和修理费用29万； （3）人员伤亡善后费用62万； （4）￥ 6天。 （5）工期顺延 问题： 1、事件一中，列式计算A、B、C、D、四个施工过程之间的流水步距分别 是多少天5分 答案： 2、事件一中，列式计算流水施工的计划工期是多少天能否满足合同工期 的要求（5分） 答案： 3、事件二中，指出专项施工方案实施中有哪些不妥之处说明理由。（5分）答案： 4、， 5分 5、事件三中，分别指出施工单位的索赔要求是否成立说明理由。 答案： 案例分析二 背景资料： 某施工单位承建两栋15层的框架结构工程。合同约定：（1）钢筋由建设单位
二级建造师市政实务8大经典案例题汇总
二级建造师《市政实务》8 大经典案例题汇总 二级建造师历年真题、模拟题尽收其中，全部由业界名师精心解析，精细化试题分析，请持续关注学尔森二级建造师频道，完美解析一网打尽。 二级建造师考试时间为6月2-3日统考，考试报名时间于1-3月开始，小编特为大家整理了二级建造师《市政实务》8 大经典案例题汇总，赶紧来学尔森一起看一下吧。更多二级建造师报名条件、二级建造师备考指导等信息请持续关注学尔森二级建造师频道。 【案例题1】 背景资料： A 公司中标的某城市高架跨线桥工程，为15 跨25m 预应力简支梁结构，桥面宽22m，采用1200mm 钻孔灌注桩基础，埋置式承台，Y 形独立式立柱。工程工期210 天。中标价2850 万元。经过成本预测分析，项目目标成本为2600 万元，其中管理成本(间接成本)占10%。根据总体安排，组建了以二级注册建造师(市政公用工程专业)王某为项目负责人的管理班子。施工过程中发生如下事件。 事件一：编制目标成本时发现：相对于市场平均价而言，投标报价清单中灌注桩单价偏高，桥面沥青混凝土面层单价偏低，但都高于A 公司成本价。 事件二：工程开工两个月后，因资金不足，贷款500 万元，共支付利息30 万元。 事件三：某承台开挖基坑时发现文物，按上级有关部门要求停工30 天，导致总工期拖延10 天，未发生直接成本损失。 问题： 1.王某担任本工程项目负责人符合建造师管理有关规定吗?说明理由。 2.试用不平衡报价法解释事件一中A 公司投标报价的做法。 3.本项目利息支出应计入哪类成本?项目目标成本中直接成本是多少? 4.针对事件三，项目部能够提出哪些索赔要求?说明理由。 答案： 1.王某担任本工程项目负责人符合市政公用工程二级注册建造师执业工程规模标准的规定。理由：市政公用工程二级注册建造师能够担任单跨跨度小于 40m，单项工程合同额小于等于3000 万元的桥梁工程的项目负责人。 2.A 公司投标报价时，将能够早日结算收回的项目提高了单价，对于后期项目则降低了单价，同时两者的报价都不低于A 公司的成本价。这样既不提高总价，不影响中标，又能在结算时得到更理想的经济效益。 3.本项目利息支出应计入间接成本。项目目标成本中直接成本=2600 万元×(1-10%)=2340 万元
2020年二建《建筑工程实务》真题及答案解析（案例题） 2020年二建《建筑工程实务》真题及答案解析（案例题） 三、案例分析题 某建设工程施工过程中，由发包人供应的材料没有及时到货，导致承包人的工人窝工 5个工作日，每个工日单价200元‘承包人租赁的一台挖土机窝工5个台班，台班租赁费500元，承包人自卸汽车窝工2个台班，该自卸汽车折旧费每台300元，工作时燃油动力费每台班80元。则承包人可以索赔的费用是() 元。 (一)背景资料： 某房屋建筑工程，建筑面积6800m2 ，钢筋混凝土框架结构，外墙外保温节能体系。 根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2020-0201)和《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2020-0202)，建设单位分别与中标的施工单位和监理单位签订了施工合同和监理合同。 在合同履行过程中，发生了下列事件： 事件一：工程开工前，施工单位的项目技术负责人主持编制了施工组织设计，经项目 负责人审核、施工单位技术负责人审批后，报项目监理机构审查。监理工程师认为该施工 组织设计的编制、审核(批)手续不妥，要求改正;同时，要求补充建筑节能工程施工的内容。施工单位认为，在建筑节能工程施工前还要编制、报审建筑节能##技术专项方案，施 工组织设计中没有建筑节能工程施工内容并无不妥，不必补充。 事件二：建筑节能工程施工前，施工单位上报了建筑技能工资施工技术专项方案，其 中包括如下内容：(1)考虑到冬期施工气温较低，规定外墙外保温层只在每日气温高于5oC 的11:00~17:00之间进行施工，其他气温低于5oC的时段均不施工;(2)工程竣工验收后， 施工单位项目经理组织建筑节能分部工程验收。 事件三：施工单位提交了室内装饰装修工期进度计划网络图(如下图所示)，经监理工 程师确认后按此组织施工。 10.1甲方按定额消耗量，根据施工组织和进度情况，供给乙方材料，材料经双方验收签单后，乙方妥善保管，甲方派专人对材料的使用进行旁站监督。 10.2在施工中，材料实际消耗量超出定额消耗量的部分，按市场价在乙方劳务工费中扣除。(其中钢材按定额 量节余5%以上，水泥按定额节余7%以上，未达到者视同超耗。 事件四：在室内装饰装修工程施工过程中，因涉及变更导致工作C的持续为36天， 施工单位以设计变更影响施工进度为由提出22天的工期索赔。 问题：
2009年二级建造师《建筑实务》案例练习题（1） 场景(一)某滨海城市一建筑工程，16层施工时正遇台风多雨季节，为了保质保量完成施工任务，项目部制定了安全文明施工保障措施，落实了防火措施，主要部位设置了安全警示标志牌，并加强了对高空作业人员的安全教育。安全员在检查时，发现存在以下问题： (1)下雨天，地下室用电不符合要求； (2)临时消防水管不符合要求； (3)电焊工动火时未经审查批准。 根据场景(一)，作答下列题目。 1．安全带使用时应( )，防止摆动碰撞。 A．低挂高用，垂直使用 B．高挂低用，垂直使用 C．高挂高用，水平使用 D．低挂低用，水平使用 2．根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)，照明电源电压不得大于12V 的是( )。 A．人防工程 B．有导电灰尘的场所 C．特别潮湿场所及导电良好的地面 D．高温场所 3．施工现场防火，下列属于一级动火的是( )。 A．现场堆有大量%考试大%可燃和易燃物质的场所 B．在具有一定危险因素的非禁火区域内进行临时焊割等用火作业
D．登高焊、割等用火作业 4．根据《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-1991)，遇有( )强风、浓雾等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业。A．三级 B．四级 C．五级 D．六级 5．本建筑工程安装临时消防竖管，其管径要求最小不得小于( )mm。 A．25 B．35 C．50 D．75 6．符合安全警示标志安全色的是( )。 A．红、黑、蓝、绿 B．红、黄、蓝、绿 C．黄、白、蓝、绿 D．红、白、黄、蓝 7．该项目%考试大%部为贯彻ISO14000环境管理体系，制定了建筑工程施工环境管理计划，下列不属于环境保护内容的是( )。 A．噪声控制 B．固体废弃物控制 C．污水控制 D．易燃易爆物控制 1．B 2．C 3．A 4．D 5．D 6．B 7．D
2020年二建建筑工程实务真题含答案(案例 题三) 本文“2020年二建建筑工程实务真题含答案(案例题三)”，跟着二级建造师考试网来了解一下吧。希望能帮到您！ (三)背景资料 某现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构办公楼工程，地下一层，地上十六层，建筑面积18600m2，基坑开挖深度5.5m。该工程由某施工单位总承包，其中基坑支护工程由专业分包单位承担施工。 在基坑支护工程施工前，分包单位编制了基坑支护安全专项施工方案，经分包单位技术负责人审批后组织专家论证，监理机构认为专项施工方案及专家论证均不符合规定，不同意进行论证。 在二层的墙体模板拆除后，监理工程师巡视发现局部存在较严重蜂窝孔洞质量缺陷，指令按照《混凝土结构工程施工规范》(GB50666-2011)的规定进行修整。 主体结构施工至十层时，项目部在例行安全检查中发现五层楼板有2处(一处为短边尺寸200mm的孔口，一处为尺寸1600*2600mm的洞口)安全防护措施不符合规定，责令现场立即整改 结构封顶后，在总监理工程师组织参建方进行主体结构部分工程验收前，监理工程师审核发现施工单位提交的报验资料所涉及的分项不全，指令补充后重新报审。 问题：
1.【题干】按照《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质{2009}87号)规定，指出本工程的基坑支护安全专项施工方案审批及专家组织中的错误之处，并分别写出正确做法。 【答案】 不妥之处一：经分包单位技术负责人组织专家论证。 正确做法：应该由总承包单位组织专家论证。 不妥之处二：经分包单位技术负责人审批。 正确做法：专家论证后，分包单位技术负责人和总承包 单位技术负责人都要签字，再由总监理工程 师和建设单位项目负责人签字 【解析】 【考点】建筑工程管理相关法规 2.【题干】较严重蜂窝孔洞质量缺陷的修整过程应包括哪些主要工序? 【答案】【解析】 【考点】超纲 3.【题干】针对五层楼板检查所发现的孔口，洞口防护问题，分别写出安全防护措施。 【答案】 楼板、屋面和平台等面上短边尺寸在2. 5～25cm 范围的孔口，必须用坚实的盖板盖严，盖板要有防止挪动移位的固定措施。 边长在150cm 以上的洞口，四周必须设防护栏杆，洞口下张设安全平网防护。 【解析】
二建建筑 工程实务案例题 2A320011施工组织设计的管理 考点一：分类和基本内容 1、分类 按编制对象，分为施工组织总设计、单位工程施工组织设计和施工方案。 2、单位工程施工组织设计的基本内容 （1）编制依据 （2）工程概况 （3）施工部署 （4）施工进度计划 （5）施工准备与资源配置计划； （6）主要施工方法 （7）施工现场平面布置 （8）主要施工管理计划 考点二：单位工程施工组织设计的管理 1、编制、审批和交底 由项目负责人主持编制，项目经理部全体管理人员参加，施工单位主管部门审核，施工单位技术负责人或其授权的技术人员审批。 经上级承包单位技术负责人审批后，在工程开工前由施工单位项目负责人组
织，对项目部全体管理人员及主要分包单位进行交底。 2、群体工程 应编制施工组织总设计，编制好后应由总承包单位技术负责人审批。 3、发放与归档 审批后应加盖受控章，报送监理及建设单位，发放企业主管部门、项目相关部门、主要分包单位。 4、发生以下情况之一，施工组织设计应及时进行修改和补充： （1）工程设计有重大修改 （2）有关法律、法规、规范和标准实施、修订和废止 （3）主要施工方法有重大调整 （4）主要施工资源配置有重大调整 （5）施工环境有重大改变 5、其他方案管理（18新增） （1）重点、难点分部（分项）工程和专项工程施工方案由施工单位技术部门组织相关专家评审，施工单位技术负责人批准。 （2）由专业承包单位施工的分部（分项）工程和专项工程施工方案，应由专业承包单位技术负责人或其授权的技术人员审批，有总承包单位时，由总承包单位项目技术负责人核准备案。 （3）危险性较大的专项施工方案，施工单位应按规定织专家论证。 总结：重难点、专项→专家评审 危险性较大→专家论证 2A320012施工部署 1、工程管理目标 （1）包括质量、进度、成本、安全、环保与节能、绿色施工等。 （2）管理目标必须满足招标文件、施工合同以及本单位的相关要求 2、“四新”技术包括：新技术、新工艺、新材料、新设备。 2A320013施工顺序和施工方法的确定
2020年二建建筑工程实务真题含答案(案例题三) (三)背景资料 某现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构办公楼工程，地下一层，地 上十六层，建筑面积18600m2，基坑开挖深度 5.5m。该工程由某施工单位总承包，其中基坑支护工程由专业分包单位承担施工。 在基坑支护工程施工前，分包单位编制了基坑支护安全专项施工 方案，经分包单位技术负责人审批后组织专家论证，监理机构认为 专项施工方案及专家论证均不符合规定，不同意进行论证。 在二层的墙体模板拆除后，监理工程师巡视发现局部存在较严重 蜂窝孔洞质量缺陷，指令按照《混凝土结构工程施工规范》 (GB50666-2011)的规定进行修整。 主体结构施工至十层时，项目部在例行安全检查中发现五层楼板 有2处(一处为短边尺寸200mm的孔口，一处为尺寸1600*2600mm的洞口)安全防护措施不符合规定，责令现场立即整改 结构封顶后，在总监理工程师组织参建方进行主体结构部分工程 验收前，监理工程师审核发现施工单位提交的报验资料所涉及的分 项不全，指令补充后重新报审。 问题： 1.【题干】按照《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》 (建质{2009}87号)规定，指出本工程的基坑支护安全专项施工方案 审批及专家组织中的错误之处，并分别写出正确做法。 【答案】 不妥之处一：经分包单位技术负责人组织专家论证。 正确做法：应该由总承包单位组织专家论证。 不妥之处二：经分包单位技术负责人审批。
正确做法：专家论证后，分包单位技术负责人和总承包 单位技术负责人都要签字，再由总监理工程 师和建设单位项目负责人签字 【解析】 【考点】建筑工程管理相关法规 2.【题干】较严重蜂窝孔洞质量缺陷的修整过程应包括哪些主要 工序? 【答案】【解析】 【考点】超纲 3.【题干】针对五层楼板检查所发现的孔口，洞口防护问题，分 别写出安全防护措施。 【答案】 楼板、屋面和平台等面上短边尺寸在 2.5～25cm范围的孔口，必须用坚实的盖板盖严，盖板要有防止挪动移位的固定措施。 边长在150cm以上的洞口，四周必须设防护栏杆，洞口下张设安全平网防护。 【解析】 【考点】建筑工程施工安全管理 4.【题干】本工程主体结构分部工程验收资料应包括哪些分项工程。 【答案】 【解析】钢筋、模板、混凝土、现浇结构。 【考点】建筑工程验收管理
2A320011施工组织设计的管理 考点一：分类和基本内容 1、分类 按编制对象，分为施工组织总设计、单位工程施工组织设计和施工方案。 2、单位工程施工组织设计的基本内容 （1）编制依据 （2）工程概况 （3）施工部署 （4）施工进度计划 （5）施工准备与资源配置计划； （6）主要施工方法 （7）施工现场平面布置 （8）主要施工管理计划 考点二：单位工程施工组织设计的管理 1、编制、审批和交底 由项目负责人主持编制，项目经理部全体管理人员参加，施工单位主管部门审核，施工单位技术负责人或其授权的技术人员审批。 经上级承包单位技术负责人审批后，在工程开工前由施工单位项目负责人组织，对项目部全体管理人员及主要分包单位进行交底。 2、群体工程 应编制施工组织总设计，编制好后应由总承包单位技术负责人审批。 3、发放与归档 审批后应加盖受控章，报送监理及建设单位，发放企业主管部门、项目相关部门、主要分包单位。 4、发生以下情况之一，施工组织设计应及时进行修改和补充： （1）工程设计有重大修改 （2）有关法律、法规、规范和标准实施、修订和废止 （3）主要施工方法有重大调整
（4）主要施工资源配置有重大调整 （5）施工环境有重大改变 5、其他方案管理（18新增） （1）重点、难点分部（分项）工程和专项工程施工方案由施工单位技术部门组织相关专家评审，施工单位技术负责人批准。 （2）由专业承包单位施工的分部（分项）工程和专项工程施工方案，应由专业承包单位技术负责人或其授权的技术人员审批，有总承包单位时，由总承包单位项目技术负责人核准备案。 （3）危险性较大的专项施工方案，施工单位应按规定织专家论证。 总结：重难点、专项→专家评审 危险性较大→专家论证 2A320012施工部署 1、工程管理目标 （1）包括质量、进度、成本、安全、环保与节能、绿色施工等。 （2）管理目标必须满足招标文件、施工合同以及本单位的相关要求 2、“四新”技术包括：新技术、新工艺、新材料、新设备。 2A320013施工顺序和施工方法的确定 1、施工顺序的确定原则 工序合理、工艺先进、保证质量、安全施工、充分利用工作面、缩短工期。 2、施工顺序 先准备后开工；先地下后地上；先主体后围护；先结构后装饰；先土建后设备。 3、施工方法的确定原则 先进性、可行性和经济性兼顾。
一、单顶选择题（共20分，每题1分。每题的备选顶中，只有1个最符合题意） 1.按照民用建筑分类标准，属于起高层建筑的是（）。 A.高度50m的建筑 B.高度70m的建筑 C.高度90m的建筑 D.高度110m的建筑 【答案】D 【解析】建筑高度大于100m 的民用建筑为超高层建筑。 2.严禁将地下室作为主要用房的是（）。 A.歌舞厅 B.老年生活用房 C.游戏厅 D.放映厅 【答案】B 【解析】严禁将幼儿、老年人生活用房设在地下室或半地下室。 3.不属于应急照明光源的是（）。 A.备用照明 B.疏散照明 C.延时照明
D.安全照明 【答案】C 【解析】应急照明包括疏散照明、安全照明和备用照明，必须选用能瞬时启动的光源。 4.预应力混凝土构件的最低强度等级不应低于（）。 A.C25 B.C30 C.C35 D.C40 【答案】D 【解析】预应力混凝土构件的混凝土最低强度等级不应低于C40。 5.属于永久荷载的是（）。 A.固定设备 B.活动隔墙 C.风荷载 D.雪荷载 【答案】A 【解析】永久荷载包括结构构件、围护构件、面层及装饰、固定设备、长期储物的自重，土压力、水压力，以及其他需要按永久荷载考虑的荷载，例如：固定隔墙的自重、水位不变的水压力、预应力、地基变形、混凝土收缩、钢材焊接变形、引起结构外加变形或约束变形的各种施工因素。 6.在工程应用中，通常用于表示钢材塑性指标的是（）。
A.伸长率 B.抗拉强度 C.屈服强度 D.疲劳性能 【答案】A 【解析】钢材的塑性指标通常用伸长率表示。 7.根据国家的有关规定，终凝时间不得长于6.5h的水泥是（）。 A.硅酸盐水泥 B.普通硅盐酸水泥 C.矿渣硅盐酸水泥 D.火山灰硅盐酸水泥 【答案】A 【解析】硅酸盐水泥的终凝时间不得长于6. 5h，其他五类常用水泥的终凝时间不得长于10h。 8.影响混凝土和易性的主要因素是（）。 A.石子 B.砂子 C.水泥 D.单位体积的用水量 【答案】D 【解析】影响混凝土拌合物和易性的主要因素包括单位体积用水量、砂率、组成材料的性质、时间和温度等。单位体积用水量决定水泥浆的数量和稠度，它
2018二级建造师考试《建筑实务》案例分析题一。2018年二级建造师考生已经进入紧张的备考，考生朋友们啃着厚重的教材，小编就来为大家总结一些案例分析专项习题。快学起来吧。 第1题：案例分析题(案例)(本题:20分) 某集团承建北京某住宅项目，位于居民密集区域，总建筑面积30000m2，地上16层，地下2层，本工程采用筏板基础，剪力墙结构，工程设防烈度8度，剪力墙抗震等级2级。在基础施工前，因地下水位较高，采用人工降低地下水位至基坑底400mm，待筏板混凝土浇筑施工完毕后立即进行了基坑的回填工作。项目部进场时，对场内树木、电杆、垃圾等与建设单位协商解决，达到三通一平条件。因施工场地狭小，现场道路按3m考虑并兼做消防车道，路基夯实，上铺150mm厚砂石，并作混凝土面层。 施工现场水源，施工用水和生活用水可直接接业主的供水管口。现场布置两个消火栓，间距100m，其中一个距拟建建筑物4m，另一个距临时道路2.5m。现场临时供电设施按照供电设计和施工总平面图布置妥当，并制定了临时用电施工组织设计。施工现场采用三级配电系统，供配电干线采用架空线路，支线及进楼电源采用电缆直埋。设计和施工中，照明配电箱内采用熔断器作线路保护，电工接线时，保护零线使用红线且为独股，电源线从箱体外侧接入。 1.指出本案例中不妥之处，并说明理由。 2.施工现场一般主要考虑哪几类用水? 3.何谓三级配电系统? 4.配电箱、开关箱在使用过程中，送电操作和停电操作顺序分别是什么? 5.施工现场临时用电基本原则有哪些?
答疑：参考答疑： 1.不妥之处如下： (1)降水施工做法不妥。在施工前，采用人工降低地下水位至基坑底应不少于500mm。 (2)回填土施工做法不妥。筏板混凝土浇筑施工完毕后，应待混凝土强度达到设计强度的30%时，才可进行基坑的回填工作。 (3)该工程消防车道设置不合理。消防车道要求不小于4m。(本案例中将临时道路兼作消防车道3m) (4)照明配电箱不可采用熔断器作线路保护，应采用低压断路器，线路截面要与低压断路器配合。 (5)保护零线应使用绿/黄双色线，多股线芯，电源线应从电箱下口进线口接入。 2.施工现场用水量主要考虑：现场施工用水量;施工机械用水量;施工现场生活用水量;生活区生活用水量;消防用水量。 3.三级配电系统是指配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱三级配电方式。 4.配电箱、开关箱在使用过程中，其送电操作顺序：总配电箱一分配电箱一开关箱;其停电操作顺序：开关箱一分配电箱一总配电箱。 5.临时用电应遵循三项基本原则：即必须采用TN S接地、接零保护系统(或称三相五线系统);必须采用三级配电系统;必须采用两级漏电保护和两道防线。 以上是二建建筑实务案例分析专项练习一。只有多练才能熟练，形成自己的解题思路，考场上自然就不怕案例啦，学尔森已经开通了2018二级建造师辅导班，欢迎考友来试听，更有名师教你如何拿下难点试题，小编会持续更新二级建造师相关资讯，希望能帮到大家，欢迎关注哦!
2018 年二建建筑实务真题及答案解析 一、单顶选择题（共20 分，每题 1 分。每题的备选顶中，只有 1 个最符合题意） 1. 按照民用建筑分类标准，属于起高层建筑的是（）。 A. 高度50m的建筑 B.高度70m的建筑 C.高度90m 的建筑 D. 高度110m的建筑 【答案】D 【解析】建筑高度大于100m的民用建筑为超高层建筑。 2. 严禁将地下室作为主要用房的是（）。 A.歌舞厅 B.老年生活用房 C.游戏厅 D.放映厅 【答案】 B 【解析】严禁将幼儿、老年人生活用房设在地下室或半地下室。 3. 不属于应急照明光源的是（）。 A.备用照明 B.疏散照明 C.延时照明 D.安全照明 【答案】 C 【解析】应急照明包括疏散照明、安全照明和备用照明，必须选用能瞬时启动的光源。 4. 预应力混凝土构件的最低强度等级不应低于（）。 A.C25 B.C30 C.C35 D.C40 【答案】D 【解析】预应力混凝土构件的混凝土最低强度等级不应低于C40 。 5. 属于永久荷载的是（）。 A.固定设备 B.活动隔墙 C.风荷载 D.雪荷载 【答案】A 【解析】永久荷载包括结构构件、围护构件、面层及装饰、固定设备、长期储物的自重，土压力、水压力，以及其他需要按永久荷载考虑的荷载，例如：固定隔墙的自重、水位不变的水压力、预应力、地基变形、混凝土收缩、钢材焊接变形、引起结构外加变形或约束变形的各种施工因素。
6. 在工程应用中，通常用于表示钢材塑性指标的是（）。 A.伸长率 B.抗拉强度 C.屈服强度 D.疲劳性能 【答案】 A 【解析】钢材的塑性指标通常用伸长率表示。 7. 根据国家的有关规定，终凝时间不得长于 6.5h的水泥是（）。 A.硅酸盐水泥 B.普通硅盐酸水泥 C.矿渣硅盐酸水泥 D.火山灰硅盐酸水泥 【答案】 A 【解析】硅酸盐水泥的终凝时间不得长于 6. 5h ，其他五类常用水泥的终凝时间不得长于10h 。 8. 影响混凝土和易性的主要因素是（）。 A.石子 B.砂子 C.水泥 D.单位体积的用水量 【答案】 D 【解析】影响混凝土拌合物和易性的主要因素包括单位体积用水量、砂率、组成材料的性质、时间 和温度等。单位体积用水量决定水泥浆的数量和稠度，它是影响混凝土和易性的最主要因素。 9. 木材在使用前进行烘干的主要目的是（）。 A.使其含水率与环境湿度基本平衡 B.减轻重量 C.防虫防蛀 D.就弯取直 【答案】A 【解析】湿胀可造成表面鼓凸，所以木材在加工或使用前应预先进行干燥，使其含水率达到或接近 与环境湿度相适应的平衡含水率。 10. 关于建筑花岗岩石材特性的说法，正确的是（）。 A.强度低 B.呈酸性 C.密度小 D.硬度低 【答案】 B 【解析】花岗石构造致密、强度高、密度大、吸水率极低、质地坚硬、耐磨，为酸性石材，因此其 耐酸、抗风化、耐久性好，使用年限长。 16. 在现场施工，属于一级动火作业的是（）。 A. 小型油箱 B. 比较密封的地下室 C.登高电焊 D. 无明显危险因素的露天场所 【答案】
2019二建建筑实务真题答案 1、答案：B 【解析】口诀：“老幼病残学”不能在地下室。 2、答案：C 【解析】基础、楼盖、圈梁都是混凝土构件，二墙身是砌体，所以最易受损。 3、答案：A 【解析】线荷载的特征是条状的，符合题意的只有A。 4、答案：D 【解析】口诀：“面20，条25，,70是基础”。 5、答案：C 6、答案：B 【解析】R表示早强型。 7、答案：D 【解析】钢尺量距是目前楼层测量放线最常用的距离测量方法。P46 8、答案：C 【解析】后浇带至少14d的湿润养护。P68 9、答案：A 【解析】B应该是30min，C应是40mm×40mm×160mm的长方体，D施工环境温度不应低于5°。 10、答案：B 【解析】A传力的胶一定要同结构胶，C全玻璃幕墙允许在现场打胶，D两种不同金属 的接触面，除不锈钢外，都应加防腐隔离柔性垫片，以防双金属腐蚀。 11、答案：B 【解析】P122当室外日平均气温连续5d稳定低于5℃即进入冬施。 12、答案：D 【解析】“四节”：节能、节地、节水、节材。 13、答案：A 【解析】B一级，C二级，D一级 14、答案：D 【解析】主干道2.5m，次干道1.8m。 15、答案：D 【解析】夜间施工，晚上10点到早上6点。 16、答案：C 【解析】安全标志有四个：警告标志，禁止标志，指令标志、提示标志。 17、答案：D 【解析】检验批和分项工程由专业监理工程师组织验收。 18、答案：B 【解析】P270建设单位应当自工程竣工验收合格之日起15d内备案。 19、答案：B 【解析】P279工程文件应该用蓝黑或者碳素墨水等耐久性强的书写材料。 20、答案：A 【解析】BCD明显错误。
2020 二建建筑实务案例解题深度剖析 建筑实务 112 分。于是将自己整理过的资料整理成 word 文档，（也就是最初 的第一轮），并在网上发售，至今已经辅导过一千多考生，并得到大家的一致好评。 19年陆续推出第二轮实务突破。从毕业到现在，我有过一段迷惘期。对建 造师备考的认知存在两个误区，一是，建造师教学视频看了，知识点都懂，为 什么考试的时候还是写不出来？二为什么看书的时候特别困，单看书效率特别 低针对这两个问题，在二建的案例题中，我找到了答案。第一，不是把所有的 视频教程都看了，看懂了，就能在考场上把题目写出来。第二，教材不等于教 辅，教师编教材的时候用的语言晦涩难懂，过于专业。零基础考生在看的过程 中，大脑有接受消化的过程，用脑过度，容易疲劳。 原因有以下两点：第一，实务案例题大多数是出题老师按照现场施工经验 结合书本理论摘抄出来的内容编写而成。里面的工程现场管理知识经验对我们 来说很陌生，比如遇到一些专业的术语，你马上就卡壳儿了，即使你完完全全 地百度过，搞清楚了，你也搞不清楚这里面的逻辑，简单而言，就是不要通过 仅仅一个案例，就把人家的专业知识来龙去脉弄的彻底透彻。第二，题目的设 置是我们中国考官设置的，案例难，问题肯定不会很难，命题人要保证试题难 易度均衡。而且像二建这种正式的大型考试，每道题目的答案必定是有具体原 因的。定位清楚了，通过多种方法排除法即可。只不过这个过程，初学者的时 间要久一点，相信我，其他的机构出的题，我不敢说。但是二建的题目正确的 选项一定有他对应的原因，错误的选项也一定有他错误的原因。 针对以上原因，我自己有自己的一套方法，也就是构造记忆法（constructionmemory ）。从主观题的去中心化做题，我只要掌握每个案例题 的思路和结构，再加上那25%的知识量，我必然能把答案写出来，这个方法我 从二建、一建都是这样做，而且屡试不爽。 今天我就来告诉你，我是如何依靠构造记忆法来做到主观题接近满分的。 我会尽力为你复现我的二建备考过程，尽力为你讲述作为过来人的感悟， 你也要为了你自己认真读完，撑住，相信我，会有收获的。【目录】
2017年二级建造师《建筑实务》真 题及解析暂缺部分 一、单项选择题 1、按照建筑层数分类，属于多层住宅的是() A、三层 B、五层 C、七层 D、九层 【答案】B 【解析】住宅建筑按层数和高度分类：1-3层为低层住宅，4-6层为多层住宅，7-9层(高度不大于27m)为中高层住宅，10层及10层以上或高度大于27m为高层住宅。 2、下列建筑钢材性能指标中，不属于拉伸性能的是() A.屈服强度
B.抗拉强度 C.疲劳强度 D.伸长率 【答案】C 【解析】建筑钢材拉伸性能的指标包括屈服强度、抗拉强度和伸长率 3、终凝时间不得长于6.5h的水泥品种是() A.硅酸盐水泥 B.普通水泥 C.粉煤灰水泥 D.矿渣水泥 【答案】A
【解析】考查无机胶凝材料的性能和应用。国家标准规定，六大常用水泥的初凝时间均不得短于45min，硅酸盐水泥的终凝时间不得长于6.5h，其他五类水泥不得长于10h，教材27。 4、针对平面形式为椭圆的建筑，建筑外轮廓线放样最适宜采用的测量方法是() A、直角坐标法 B、角度交会法 C、距离交会法 D、极坐标法 【答案】D 5、不以降低基坑内地下水位为目的的井是() A、集水井 B、减压井 C、回灌井
D、降水井 【答案】C 6、下列用于建筑幕墙的材料或构配件中，通常无需考虑承载能力要求的是() A、连接角码 B、硅酮结构胶 C、不锈钢螺栓 D、防火密封胶 【答案】D 7、关于高温天气混凝土施工的说法，错误的是() A、入模温度宜低于35℃ B、宜在午间进行浇筑 C、应及时进行保湿养护 D、宜用白色涂装砼运输车
【答案】B 8、关于高强度螺栓施工的说法，正确的是() A、高清度螺栓不得强行穿入 B、高强度螺栓可兼做安装螺栓 C、高强度螺栓应一次性拧紧到位 D、高强度螺栓梅花头可用火焰切割 【答案】A 9、双排扣件式钢管脚手架的主节点是指() A、连墙件与架体连接处 B、剪力撑与水平杆连接处 C、剪力撑与立杆连接处 D、纵横向水平杆与立杆连接处 【答案】D 10.下列施工场所中，施工照明电源电压不得大于12V的是()