精心整理
四川卧波交通设施工程公司工程
交安设施施工合同
发包方：（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）
1、
2
3
水、用电，但水电费由乙方承担。
4、对现场工程进度、工程质量进行监督，检查验收隐蔽工程，办理中间工工程验收签证手续，督促乙方按规定做好各项技术资料和报表整理，负责签证及组织工程竣工验收和办理竣工结算。（二）乙方责任：
1、乙方应按照甲方审定的施工图进行施工、设备及材料采购、运输和保管，主要设备运到工地后，由乙方向甲方出具相应的证明，甲方确认后签字认可。
2、乙方应加强对施工队伍的管理，遵守甲方制定的规章制度，做到安全、文明施工，并对施工过程中的安全、防火、防盗等工作负全部责任。
3、乙方在施工期间必须严格按照《安全生产法》要求，做好安全防患工作，施工人员必须穿戴必
4
5
6
1
2
则不属于保修范围，乙方应负责修复，但费用由甲方支付。
五、工程验收；
1、乙方在规定的期限内完工后，由乙方以书面的形式向甲方提出工程验收申请，甲方应在一周内确认验收时间并组织竣工验收。验收前，乙方应及时向甲方提供一切资料，竣工图纸原件和竣工资料等。
2、工程质量应符合检验评定合格标准，双方签字确认，验收合格日为竣工日期。
六、承包方式及结算方式；
九、其他事项
1、双方因合同的履行发生争议，应本着友好、平等的精神协商解决。协商不成是，任何一方均可向成都市人民法院提起诉讼。
2、本合同壹式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有相同的法律效力。从签订之日生效，所有工程款项结清后失效。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
或委托代理人：或委托代理人：
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 交安工程施工合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
交安设施施工合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 根据《施工承包合同条例》、《中华人民共和国合同法》和其他相关的法律、 法规之规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，为保护甲、乙双方的合法权益，结合甲方工程的具体情况。经甲、乙双方友好协商，甲方同意由乙方承建工程的施工。为明确甲乙双方的责任、义务和权利。特签订本 合同，以便双方共同遵照执行。 一、工程内容及承建范围 二、材质要求 三、工程价款 四、双方责任： （一）甲方责任： 1、负责提供乙方因设计和施工所需要的原始图纸和资料。 2、施工过程中，对有需要修改的施工方案或增加项目下达书面变更通知单，作为乙方施工更改和工程结算的依据。 3、负责做好施工过程中各相关部门的协调工作，以利工程顺利进行，并提供施 工中乙方所需的用水、用电，但水电费由乙方承担。 4、对现场工程进度、工程质量进行监督，检查验收隐蔽工程，办理中问工工程验收签证手续，督促乙方按规定做好各项技术资料和报表整理，负责签证及组织工程竣工验收和办理竣工结算。 （二）乙方责任：
1、乙方应按照甲方审定的施工图进行施工、设备及材料采购、运输和保管，主要设备运到工地后，由乙方向甲方出具相应的证明，甲方确认后签字认可。 2、乙方应加强对施工队伍的管理，遵守甲方制定的规章制度，做到安全、文明施工，并对施工过程中的安全、防火、防盗等工作负全部责任。 3、乙方在施工期间必须严格按照《安全生产法》要求，做好安全防患工作，施 工人员必须穿戴必要的安全防护装备，施工现场应设置完善的安全警示标志，确保施工人员及通行车辆和行人安全。 4、乙方必须严格按照合同要求施工，施工过程中违反操作规范要求或产品质量 不合格，甲方有权责令其返工，返工费用由乙方承担。 5、验收合格后，乙方负责提供竣工图及相关电子文档、电脑软件、系统操作说 明书等一式两份给甲方。 6、负责办理完善甲方的结算手续。 三、工程工期： 四、工程质量标准和保修期： 1、工程质量标准：符合国家及行业规范标准。 2、保修期：双方约定本工程的保修期为壹年，保修期自竣工验收合格并交付使 用之日算起。乙方在保修期内，接到故障通知后，乙方应在12小时内赶到现场 处理。在保修期内因安装质量问题，乙方负责保修或退换，在甲方指定的合同时间内，如乙方不进行维修，则甲方有权请其他具有相应资质的单位进行维修，其费用由乙方承担。如届甲方使用不当或不可抗力因素而造成的损坏，则不届于保 修范围，乙方应负责修复，但费用由甲方支付。
武胜县沿口镇迎宾大道A段建设项目交安工程施工方案 编制： 审核： 批准： 上海明凯市政工程有限责任公司 二〇一三年六月八日
交安工程施工方案 一、工程概况 武胜县沿口镇迎宾大道A段（一期工程）位于武胜县沿口镇，道路全长1010米，计标准为城市主干道，设计时速60km / h，横断面形式为两块板，双向6车道，路面为沥青混凝土路面。 二、交通标志标牌施工 1、材料的组织生产 工程所用材料严格按技术规范和设计图纸的要求采购、加工、制作、运输和安装，运抵现场的工程材料报请监理工程师检验合格后，方准使用，所用材料均附有出厂合格证及相关检验证明文件。只有通过监理工程师验收的材料承包人才能用于本工程；承包人用于本工程的材料，也必须随时随地接受工程师的抽样复查。所用材料的验收性试验，都必须在工程师同意的试验室并在工程师在场的情况下进行，还应提交试验报告两份。材料的试验费用，均不单独支付。所有运至工地的外购材料，必须有出厂证明书（标有厂名、材料名称、规格和数量、出厂日期和批号，试验报告和订货单副本）报工程师审查，若无上述文件或文件内容不全或文件内容与实物不符或有虚假伪造，则工程师都有权拒用。 2、交通标志基础施工 (1)施工前，必须依据设计图纸和现场交底的控制桩点进行标志位置的复测，并按施工需要放线要避开可能造成视线阻碍的构造物、高压线等，注意控制基础标高。浇筑混凝土基础应按图纸要求立模，配筋，回填土应分层夯实再做平台，监理旁站回填过程。 （2）钢筋排列的形状及各部件尺寸应符合图纸要求，钢筋纵横交叉处应采用直径为1.2mm或1.0mm的铁丝绑扎牢固，不滑动，不遗漏。板与混凝土的接触面应平整，边缘整齐拼缝紧密牢固。预留孔洞位置准确，尺寸符合图纸要求。 （3）法兰盘的安放位置应符合图纸要求。浇筑砼的强度应符合设计要
施工电梯安装、拆卸合同甲方（委托方）： 乙方（安装方）： 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确甲乙双方的权利义务关系，经双方协商一致，签定本合同： 一、施工电梯概况 设备名称：施工升降机规格型号：SC200/200 制造厂家：备案证号： 安拆数量：壹台、安装高度：米 二、工程概况 施工地点： 工程名称： 三、施工电梯安装、拆卸费用及支付方法 1、设备安装、拆卸费（大写）元/台 2、设备进退场费用付款：元/台 四、甲方责任、义务 1、负责向乙方提供相关的建筑资料、根据乙方提供的施工电梯资料、负责施工电梯基础的设计与施工（含承台、桩基）。 2、负责施工电梯基础地脚螺丝的埋设，负责基础的日常维护和检查工作。 3、施工电梯进场安装、拆卸，负责做好道路周边障碍物的清除等工作，保证施工电梯安拆的顺利进行。 4、负责架设设备电源线至使用地点。按设备用电要求，把开关装好在设备作业附近3米内。负责配备设备专用的接地线和防雷的地极。 5、负责设备进入施工现场后的安全保卫工作，如设备及部件在租赁期间有人为损坏或丢失，照价赔偿。配合甲方的装拆工作，积极疏导行人。 6、负责配备合格持证的指挥员、信号工及指挥用具，避免声音指挥及信号不正确而造成的不良后果。 7、施工电梯进场、安装、顶升、拆除、退场，应提前通知乙方，以便乙方做好准备和安排。 8、提供验收设备使用的重物。 五、乙方责任、义务 1、根据甲方提供的建筑资料，编制拆装方案，报甲方和监理审批。提供设备的基础资料和图纸，协助甲方预埋地脚螺栓。所用螺栓应符合使用说明书的规定要求。
2、按甲方要求，在规定日期进场安装，按设备的各项安全规范要求装拆设备和顶升附墙，承担设备装拆和顶升附墙过程中引发的安全责任。 3、施工电梯使用期间，确保防坠安全器在有效内，超过有效期的及时更换或重新检测，提供合格证给甲方备案。 4、出示单位安装资格证（三证）和上岗人员资格证。安装、拆卸前负责向当地主管部门办理安装、拆卸备案。 5、设备进场前做好维护保养，保证设备完好，把相应记录交甲方备案。 6、负责设备在使用中的维修保养，并负责相应配件。设备在使用中出现故障，在8小时内派人到位修理，不得已任何理由延修或拒修。 7、施工电梯每次顶升附墙，对装拆人员进行安全技术交底，持证上岗，作业完毕进行顶升附墙验收，把影像记录、验收资料报甲方备案。 六、违约责任 1、合同履行过程中，双方不得随意终止合同，因故终止合同需经双方协商妥善解决。 2、因不可抗力致使不能实现本合同目的，不能视为违约。 七、争议解决方式 双方发生经济合同纠纷自行协商不能解决时，到有管辖权的工商管理局经济合同仲裁委员会申请仲裁，或呈请有管辖权的人民法院裁决。 八、未尽事宜 本合同如有未尽事宜，一律按《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。其他事项（由双方协商确定） 九、本合同一式两份，合同双方各执一份。 甲方（委托方）：乙方（安装方）： 日期：年月日日期：年月日
交安附属设施工程施工方案 一、编制依据 1．《公路路面基层施工技术规》（JTG 034-2000）、《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2004）、《公路工程施工安全技术规程》（JTG 076-95）、《公路工程 标准施工招标文件》(2009)等国家和行业、地方现行相关法律、法规、标准、 规、规程。 2．本工程施工设计图纸、招投标文件项目专用条款及施工合同文件。 3．本单位的技术水平、装备能力、管理水平、当地劳动力、材料供应情况等条件。 二、工程概况 本标段起讫桩号为： K0+000～K1+720,ZK0-041.71～ZK16+922.4,全长18.684Km，全线采用双向四车道高速公路标准，设计速度120Km/h，主线路基宽度28.5m，其中行车道2×7.5m，中央分隔带2.0m，侧路缘带2×0.75m，硬路肩2×4.25m，土路肩2×0.75m。行车道、硬路肩标准横坡2%，土路肩为4%。 二、施工人员、机械、准备： 1、主要人员配置
2、主要机械设备配置 拟投入主要机械设备见下表： 三、人、手孔施工工艺及质量控制标准(一)、人、手孔施工工艺
我标段中央分歧人孔19个，路肩人孔4个，路肩手孔19个。人、手孔设施中的钢筋均为HPB300、HRB400，人、手孔砼标号为C25，垫层砼为C15，人手孔井盖采用水泥钢纤维材料预制。 1、测量放样 严格按照通信管道设计图纸要求的人、手孔控制桩号、位置进行精确放样测量，并测出路基中心线位置及高程，用白灰撒出开挖的断面尺寸线，以确保人、手孔位置准确、开挖深度满足设计图纸要求。 2、基坑开挖 基坑采用人工配合挖掘机施工，严格控制人、手孔开挖位置、开挖深度及断面尺寸，人工修整、基底夯实并验收合格后，方可进行下道工序施工。 3、混凝土浇筑 人手孔基底夯实验收合格后，采用C15砼先浇筑10cm厚底部砼垫层，覆盖、洒水养生至设计强度50%以上后，然后开始放样，认真校核基坑形状、方向、地基高程等，并按设计规定的位置挖好积水罐安装坑。要求基坑外形、尺寸符合设计规定。然后绑扎人、手孔四壁钢筋、预埋电缆支架穿钉、支立四壁模板。模板检验合格后，采用C25砼进行人、手孔底板砼、四壁砼浇筑，振捣棒振捣密实，并覆盖洒水养生到位，确保人、手孔壁光滑、平整、美观。 4、电缆支架固定 人孔电缆支架用穿钉固定，电缆支架及穿钉均采用热浸镀锌件，穿钉应与墙体保持垂直。上下穿钉应在同一垂直线上，相邻两组穿钉间距应符合设计规定。砂浆等附着物、穿钉螺母应齐全有效，穿钉安装必须牢固。 5、硅芯管固定 管道进入人、手孔处窗口位置应符合图纸设计要求。人孔四壁与人孔上覆结合的外角用M10水泥砂浆抹八字角。硅芯管进入人孔后分开排列，变化时硅芯管弯曲半径应大于1m。管群进入人孔部位先用混凝土浇筑，再用防水油膏及沥青麻丝填充管道之间的缝隙，再在进入人孔部位的管群外侧包裹沥青土工布并涂刷沥青进行防水处理。 6、人、手盖安装 人孔上覆采用C25砼预制，人、手孔上覆预制时应注意预留吊环。当人、手孔上覆强度达到设计强度后方可进行吊装，吊装时注意不得使上覆受到损伤，上覆和四壁搭接
交通工程施工合同 发包方：湛江市粤西建筑工程公司海南分公司 承包方：海南国路达交通工程有限公司 根据<中华人民共和国合同法>及国家有关的法律、法规的规定。以甲方与总承包单位（中交第四航务工程局有限公司海口市粤海片区市政工程项目经理部）签订的<交通工程施工合同>，施工图纸为依据，鉴于乙方具有交通工程的丰富经验，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经双方友好协商达成一致，订立本合同，以资遵守。 第一条：工程名称及工程量 1、工程名称：海口市粤海片区天翔路交通工程 2、工程地点：海口市滨海大道新海村 3、工程量：按天翔路交安工程施工图纸 第二条：承包范围 以甲方提供的天翔路市政交通工程图纸，所包含的范围作为乙方承包范围。包括但不仅限于以下工程内容，路口红绿灯，闯红灯电子警察，电子监控、网络租赁费、标志标线、大小型标志牌、沉沙井、栏杆隔离带（标志牌基础除外）。 第三条：承包方式 由乙方包工包料，包质量、安全，包通过甲方及建设单位、设计单位、监理单位、质量监督站、海口交警等部门的验收。包风险、包保修包承包固定单价等方式。第四条：工期 1、本合同签订后，乙方应根据设计图纸规格型号、数量、质量要求，进行材料 设备订购开始施工，总工期45天。即土建完工，该项目工程也同时竣工。交
工日期以交警部门签字接收为准。 2、如遇下列情况，由双方代表签证，工期应延迟。否则视为乙方放弃权利、工 期不给于延迟。 （1）设计变更或不具备条件而影响到本交通工程进度的。 （2）不可抗力（地震、台风、暴雨）因素。 第五条：质量要求及验收标准 1、本交通工程所有交通设备或设施的品牌、图案、规格设置必须符合设计图纸 及国家现行有关的规范与标准的技术要求，交通设备设施等进场材料应具备有产品合格证、并经甲方及有关单位验收及通过，同时必须满足正常条件的使用质保期限要求。使用质保期限自交交警部门接收日期之日起计算，若乙方提供的交通设备或设施不能满足要求，乙方应无条件退换、返工。由此给甲方造成的损失由乙方负责。 2、验收标准：本交通工程必须按设计图纸或交警部门同意以及国家现行规范与 标准执行，最后经过相关单位验收合格。 3、本交通工程完工前，乙方应向甲方提供所有相关材料、设备设施合格资料、 自检记录、隐蔽记录及其他复检的检测报告等工程验收资料（以中交第四航务工程局有限公司为施工单位，最终由甲方汇入天翔路施工资料内）经甲方与监理单位审定合格后，由监理单位及监督单位进行复检，合格后再报相关单位验收。 4、本交通工程最终经有关部门验收合格后、交警部门的验收交接手续由乙方负 责。其他部门的验收手续由甲方负责办理。 第六条：工程价款及付款方式 一、本交通工程采用固定清单单价的计价方式（见附表）不含税。具体结算
机械设备安装拆除合同 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确甲乙双方的权利义务关系，经双方协商一致，签订本合同。 第一条装拆机械设备的名称、型号、机号、数量、高度和附墙 第二条：工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、项目经理： 第三条：甲方职责 1、负责施工场地平整、道路畅通、临电到位。 2、负责提供设备基础和附着装置隐蔽工程的验收合格资料。 3、协助乙方对装拆过程中的安全进行监护。 4、提供乙方在装拆过程中所需的气割和焊接设备。 5、负责在装拆过程中所需的电源设施，夜间作业提供充足的照明。 6、协助乙方做好机械设备装拆前的安全技术交底和安装结束后 参与安装验收 第四条：乙方职责
1、向甲方提供企业营业执照复印件，二级以上起重机械设备装拆资质复印件和企业装拆作业人员特种作业有效证件复印件。（复印件全部要装拆单位加盖法人章）。 2、乙方负责编制规范的机械设备装拆施工方案（方案必须在装拆前三天报甲方审批），制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督。安装完毕后，乙方应进行自检，出具自检合格证明，并向甲方进行安全使用说明，负责组织验收，报市检测中心检测，待检测合格后将有关证件交甲方存档或安监站备案。 3、乙方在装拆前负责对作业人员安全交底，指派专人在装拆现场负责安全工作。 4、乙方在装拆过程中，严禁违章指挥和违章作业。 5、对装拆过程中的安全、质量负责，并承担因作业所造成的事故责任及一切损失费用。 第五条：安装、运输、拆除标的 第六条：设备装拆的付款方式：__________________________________ 第七条：违约责任： 1、甲乙双方应根据合同法中的有关规定严格执行，违约方按合
精心整理 四川卧波交通设施工程公司工程 交安设施施工合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 1、 2 3 水、用电，但水电费由乙方承担。 4、对现场工程进度、工程质量进行监督，检查验收隐蔽工程，办理中间工工程验收签证手续，督促乙方按规定做好各项技术资料和报表整理，负责签证及组织工程竣工验收和办理竣工结算。（二）乙方责任：
1、乙方应按照甲方审定的施工图进行施工、设备及材料采购、运输和保管，主要设备运到工地后，由乙方向甲方出具相应的证明，甲方确认后签字认可。 2、乙方应加强对施工队伍的管理，遵守甲方制定的规章制度，做到安全、文明施工，并对施工过程中的安全、防火、防盗等工作负全部责任。 3、乙方在施工期间必须严格按照《安全生产法》要求，做好安全防患工作，施工人员必须穿戴必 4 5 6 1 2 则不属于保修范围，乙方应负责修复，但费用由甲方支付。 五、工程验收；
1、乙方在规定的期限内完工后，由乙方以书面的形式向甲方提出工程验收申请，甲方应在一周内确认验收时间并组织竣工验收。验收前，乙方应及时向甲方提供一切资料，竣工图纸原件和竣工资料等。 2、工程质量应符合检验评定合格标准，双方签字确认，验收合格日为竣工日期。 六、承包方式及结算方式； 九、其他事项 1、双方因合同的履行发生争议，应本着友好、平等的精神协商解决。协商不成是，任何一方均可向成都市人民法院提起诉讼。
2、本合同壹式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有相同的法律效力。从签订之日生效，所有工程款项结清后失效。 甲方：乙方： 法定代表人：法定代表人： 或委托代理人：或委托代理人：
交通设施采购合同 【篇一：交通设施厂合同书01】 交通安全设施工程施工承包协议书 甲方（单位全称）：青海省湟源公路工程建设公司 乙方（单位全称）：河北恒通交通安全设施有限公司 甲方承建国道315线察汗诺至德令哈段公路交 通安全设施工程a标段的施工任务，因工程施工需要现将部分施工 任务承包给乙方。为明确和维护双方的责任、权利和义务，经双方 协商签订如下协议，共同遵守执行。 一、施工地点：国道315线察汗诺至德令哈段公路交通安全设施工 程a标段（海西乌兰县境内）； 二、工程内容：k0+000-k34+360、k0+000-k66+000段内的单柱标 志牌、双柱式标志牌、悬臂式、悬挂式、道口标注，发光型标线、 轮廓标、里程碑、百米桩、公路界碑等工程项目，具体工程内容和 工程数量见附表《工程量清单》。由于设计缺陷，施工图纸中的工 程内容和数量与业主提供的清单工程量的工程内容和数量部分不符。但工程量清单中所列工程数量和内容的变动，丝毫不会降低或影响 合同条款的效力，也不免除乙方按规定的标准进行施工和修复缺陷 的责任，承担5万平方米标线工程，每平方37元计算。 三、工程承包 1、甲方收3%项目部综合管理费，11%公司管理费，乙方承担3.3%项目税金。 2、工程承包价为：￥壹元。 四、进行工程承包的施工队必须具备本工程施工的劳务人员、机械 设备、技术力量、资金周转、材料采购运输等各项条件。 五、施工工期：自2011年9月15日至 2011年11月31日。甲方 对乙方进行半个月的试工期，若在试工期内质量、安全、信誉等达 不到甲方要求，或不能令甲方满意的，甲方有权终止合同，并以书 面形式告知乙方，乙方无条件退场，由此而发生的费用、责任由乙 方自负。合同签订之后，乙方必须按合同规定时间保证劳动力、材 料及施工机械设备进入施工地点，否则，甲方将按乙方自行解除合 同处理。 六、支付方式：
第一章总体施工组织布置及规划 1．工程概况 S229沂邳线公路安全生命防护工程（K0+000-K164+220），总长164.22公里，沂邳线为二级路，沥青混凝土路面，设计时速80Km/h，路面宽度15m。本项目主要为S229沂邳线B、C类风险路段，共计70处，57.8公里（其中B类风险路段63处，33.1公里，C类风险路段7处，24.7公里)。项目主要工程容为完善安全设施，包括增设标志、护栏、道口标注、示警桩、轮廓标、施划标线等。本项目划分为一个施工合同段，计划施工工期为120天。 2．施工总体目标 2.1 质量目标： 交工验收的质量评定：合格（其中质量评分不低于95分）；竣工验收的质量评定：优良；缺陷责任期：自实际交工日期起计算1年；保修期：自实际交工日期起计算3年。 2.2 安全目标： 项目实施中无安全责任事故发生。 2.3 工期目标： 计划工期：120天； 计划开工日期：2016年6月4日（暂定）； 计划交工日期：2016年10月1日（暂定）； 2.4 环保目标： 无环保责任事故发生。 3. 人员、机械设备的动员期及进场 一旦中标，我单位将在3日做好人员、设备的动员和安排布署。管理人员5天到达施工现场；首批投入机械设备7日到达施工地点，保养维修，做好施工前的准备工作。 4．施工组织机构 4.1 施工组织机构设立
4.2 项目部各职能部室职责划分 项目经理：合同履行与管理。 项目副经理：地协调、施工生产现场管理、协调生产及各关系。 总工程师：施工组织设计、各项技术案的审定，组织技术交底等。 工程科：施工组织设计的编制，及时上报开工报告，分项工程施工案、施工计划，认真完成计量支付及工程统计工作。 环境协调科：处理排灌系统、河务、浮尘、噪音、临时工程的修缮、排污、水土保持等环境问题。 安质科：工程质检工作；交通布控、负责工程施工的安全保卫监督工作。 材料科：施工所用钢材、水泥等的采购、保管、发放工作。
合同协议书 广西壮族自治区河池公路管理局（以下简称“发包人”）为实施忻城至大化（河池南宁段）二级公路工程交通安全设施工程已接受恩施自治州华泰交通建设有限公司（以下简称“承包人”）对该项目№.B标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。 1.第B标段由K31+000至K52+000，长约21km，公路等级为二级，设计时速为60km/h。交通安全设施工程施工，包括混凝土防撞墙、标志、标线、波形护栏、柱式护栏、轮廓标、公路界碑、里程碑、百米桩、道口标注、各类标志牌等。 2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分： （1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）； （2）中标通知书； （3）投标函及投标函附录； （4）项目专用合同条款； （5）公路工程专用合同条款； （6）通用合同条款； （7）技术规范； （8）图纸； （9）已标价工程量清单； （10）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计； （11）其他合同文件。 3.上述文件将互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。 4.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）仟零佰陆拾零万柒仟零佰叁拾叁元（￥元）。 5.承包人项目经理：于建国。承包人项目总工：郑校林。
6.工程质量符合公路工程质量检验评定标准（JTG F80/1-2004）。 7.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 8.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。 9.承包人应按照监理人指示开工，工期为730日历天。 10.本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格，缺陷责任期满签发缺限责任终止证书后失效。 11.本协议书正本二份、副本八份，合同双方各执正本一份，发包人副本七份，承包人副本一份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。 12.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。 发包人：天峨至乐业二级公路龙滩承包人：湖南省永州公路桥梁建大坝至向阳段工程建设办公室设有限公司 （盖单位章）（盖单位章） 法定代表人法定代表人 或或 其委托代理人：（签字）其委托代理人：（签字）日期：年月日日期：年月日
安装(拆卸)合同 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
建筑设备安装（拆卸）合同 使用单位（以下称甲方）：阳信县诚信建筑工程有限公司 安装单位（以下称乙方）：无棣鼎恒起重设备有限公司 一、甲方因建设工程需要，甲方委托乙方在阳信·梨乡嘉园回迁项目21#楼进行塔机安装工作，共 1 台，为明确甲、乙双方的权利义务，根据相关法律规定，特签订本协议。以其双方共同遵守。 二、双方权利与责任： 1、甲方负责做好施工现场设备的安装（拆卸）准备工作（包括场地、道路、照明等），以便乙方顺利安装（拆卸）。 2、在整个设备安装（拆卸）过程，甲方协助乙方做好各项配合工作。 3、甲方派员参加由乙方人员组织的现场安全、文明生产等规章制度的学习和安全教育，并且对乙方作业人员的安全进行检查督促、监控；甲方负责施工现场的警戒，并保证乙方进入现场施工作业范围内无其他工人进行作业。如因甲方为履行本约定，由此任何不利后果均由甲方承担，与乙方无关。 4、根据工程的施工需要和设备的技术性能，甲乙双方共同确认设备的安装（拆卸）位置及设置符合设备的安装（拆卸）和运行条件，能够满足施工需要，设备的安装（拆卸）施工方案由乙方负责编制，并送有关部门审核后才能施工。 5、乙方负责向甲方提供专业承包资质及对设备基础的作用力等有关技术、参数资料，甲方负责设备基雄的设耸施工和验收。 6、甲方所委托安装的起重设备必须符合规范要求，并在有效使用期限内。若因起重设备不合格造成的一切损失由甲方承担。 7、设备安装（拆卸）前，甲方负责到地方建设行政主管部们办理安装（拆卸）告知手续。 8、施工期间：乙方及乙方施工人员享受与甲方施工人待遇。 9、乙方服从当地有关法律、法规及甲方有关规章制度的监督管理。 10、乙方的施工人员持有效的特种操作证上岗。 四、因履行本合同发生争议，双方应协商解决，协商不成，提交无棣县人民法院管辖。 五、本合同一式两分，甲、乙方各执一份，自双方签字（盖章）后生效，具有同等法律效力。 甲方：乙方： 年月日年月日 2
工程施工合同 合同编号： 工程名称：XXXX中学（630KV A）10KV配电新建一户一表工程 发包方：XXX中学 承包方：XXXX有限公司 签订日期：年月日 工程施工合同
根据《中华人民共和国合同法》以及有关法律、法规，国家、行业、地方工程建设管理规定。为保障工程建设安全、质量、进度，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则
，共同协商、签订工程施工合同（以下简称合同），以资共同遵守。 一、合同签订单位： 发包方：XXXX （简称甲方） 承包方：XXXX （简称乙方） 二、工程名称：XXXX（630KV A）10KV配电新建一户一表工程 三、工程地点：XXXX321号 四、工程建设规模：新上容量630KV A，一户一表改造。 合同承包范围：合同承包内容：（具体详见工程预算书中所列 五、合同价款支付方式：转账 六、双方责任： 1、甲方 （1）负责委派工程项目建设代表；负责监督、检查工程施工安全、质量和进度等工作；负责组织工程中间验收和工程竣工验收工作；负责协调和处理工程项目实施过程中的地方关系和周边环境工作及其相应费用（如阻工、青赔、补偿等）。 （2）负责办理工程建设项目规划、城建、城管、交警、环卫、园林绿化、电力等报批及其相应费用；负责向乙方提交工程施工所需资料。 （3）负责按照国家、行业、地方工程建设管理标准、规范、规程、规定、工程施工图纸和工程技术资料规定及其要求进行工程施工工作。 （4）负责协调处理施工场地内各交叉作业单位之间关系，确保乙方按合同约定工作。 （5）负责工程物资进场道路平整、施工场地内障碍清除和清理等工作；负责按照合同约定完成甲方工程施工部份的工程竣工验收和工程施工场地移交乙方施工工作；负责向乙方提供安全的工程物资存放条件。 （6）负责在工程施工期间内向乙方提供施工所需水源和电源，确保乙方工程施工需要。 （7）负责按合同约定的范围内容和时间完成工作，积极配合乙方工作。
设备安装合同格式 工程名称：_________ 工程编号：_________ 发包方：_________ 承包方：_________ 签订时间：_________ 签订地点：_________ 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及相关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称：__________ 二、工程地点：__________ 三、工程项目批准单位：________________ 批准文号__________(指此工程立项有权批准机关的文号) 项目主管单位：____________________ 四、承包范围和内容：(详见工程项目一览表);工程建筑面积 ___(平方米);其它：________ 五、工程造价：______(万元)，其中土建：_________(万元)，安装：____(万元)。 第二条施工准备 一、发包方：
1._月_日前做好建筑红线以外的“三通”，负责红线外进场道路 的维修。 2._月_日前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板)，应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以 内场地平整，拆迁障碍物的资料。 3.本合同签订后__天内提交建筑许可证。 4.合同签订后__天内(以收签最后一张图纸为准)提供完整的建筑 安装施工图_份，施工技术资料(包括地质及水准点座标控制点)___份。 5.组织承、发包双方和设计单位及相关部门参加施工图交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，在_天内分送相关单位，_天内提供 会审纪要和修改施工图__份。 二、承包方： 1.负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作; 2.组织施工管理人员和材料、施工机械进场; 3.编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划， 材料设备、成品、半成品等进场计划(包括月计划)，用水、用电计划，送发包方。 第三条工程期限 一、根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为___天(日历天)，自__年_月_日开工至__年_月_日竣工验收(附各单位工程开竣工 日期，见附表一)。 二、开工前__天，承包方向发包方发出开工通知书。 三、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相对应顺延：
交安设施制作安装合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲、乙双方本着平等、互利、互惠的原则，就交安设施制作安装合作事宜协商一致，达成如下协议： 一、甲方因工程建设需要，需乙方安装制作交安设施。 二、交易方式： 1、由甲乙双方协商确定《交通设施清单》，甲方按《交通设施清单》与乙方签订制作安装订单，具体交货时间和供货数量最终以制作安装订单合同中约定为准，甲方应书面授权委托代表，该代表有权签收乙方的供货单。 2、甲方代表发出制作安装订单形式通知乙方所需制作安装交通设施的具体品名、规格、数量等，乙方应当按照甲方的要货通知在五天之内将所需交安设施送达双方指定地点，如有特殊原因无法及时送达的，乙方应及时通知甲方指定的项目负责人。 3、甲方在乙方的交通设施送达之后，应当场清点数量、核对规格、品名、价格等，核实、确认后在乙方的送货单或者供货单上签名，该送货单或供货单作为甲乙双方结算的凭证。 三、合同总价 乙方完成上述工作内容，其中合同总价暂定为： 102000.00
元（大写：拾万零贰仟元整）。具体费用组成详见《工程量清单》。 四、双方责任 1、乙方承担整个交通管制过程的第一次交安设施、标示牌安装，所有安装施工的设备或产品必须满足甲方要求。 2、乙方第一次安装过程中发生施工人员及设备交通事故由乙方承担，甲方不负任何事故责任。 3、甲方有义务支持或配合乙方的施工服务，对乙方施工人员无义务进行安全教育，对乙方施工人员不负任何安全责任。 五、付款方式： 1、乙方全部货物备齐后，通知甲方准备收货，货到甲方指定地点接收后 30 日内，甲方应将全部货款汇到乙方指定账户。 2、乙方 5 天内将产品送至甲方指定地点，乙方提供的产品如果存在质量问题，甲方在收到货物 3 个工作日内通知乙方，乙方将在 5 个工作日内负责更换。 3、发票开具：乙方在发货当日应以武汉公路桥梁建设集团有限公司318国道永安东岳庙至成功段改扩建工程项目经理部为付款单位，出具增值税专用发票。 六、交货地点、方式：每批交通设施的交货地点为甲方施工现场，由乙方负责运输至甲方指定本工程地点。货物运费保费及货物在途风险由乙方自行承担。 七、质量要求、技术标准：乙方提供的产品优先参照GB5768-2009标准，如没有国标的参照交通部道路养护标准。 八、验收标准、方法：乙方应于送达交通设施之日起48小
施工组织设计xxxxxxxx项目交安工程 一、工程概况 实施主要交安专项工程项目为： 1、施工段：支线K0-K7、主线K25-K30。 2、主要内容：道路标识牌、标线、防护等。 二、编制依据 1、《公路工程技术标准》 3、《公路交通安全设施施工技术规范》 4、《公路项目安全性评价指南》 5、类似工程的施工经验 四、工程数量
五、施工前准备 1、机械准备 我项目部对交安设施施工机械注重维修、保养工作，现有机械满足交安专项工程的施工要求。 2、技术准备 a、熟悉审查图纸及有关资料，组织或参与图纸会审及技术交底。结合预算数量并 进行现场核对。 b、在施工前制订详细的施工组织设计送项目部审批。 c、组织工程技术人员、施工人员进行技术规范、操作规程、合同文件的学习、培 训及相关安全知识教育。 3、投入人员准备 4、试验准备 我项目部已对供货方的原材料性能等委托有检测资质的检测单位进行抽样检测。 5、施工材料准备 a、道路标识牌。 b、护栏材料。 c、道路标线材料。
六、质量标准及要求 严格按照设计图进行施工 七、工程质量和工期措施 1）工程质量目标 工程质量目标：实行质量目标管理，创“三个一流”：一流施工，一流管理，一流质量，确保本工程质量合格率达到100%。 2）工程质量保证措施 质量是一个施工企业的生命，我项目部把“质量第一”作为工作重点，我们严格按照各项施工技术规范、规程和各项工程质量验收评定标准去组织实施。 1、施工保证措施 施工保证措施实行动态管理、及时向业主和设计单位汇报情况、信息化施工，注意施工安全。加强施工调度和信息联络，及时掌握施工动态，服务施工现场，实现快速高效施工。 2、管理和制度保证措施 遵循招标文件明确的施工规范、规程和验收评定标准，严格执行业主在工程管理方面的有关规定。 3、现场施工质量控制体系 确定施工现场设置交通标志通知旁站监理开始施工自检合格报请驻地监理验收 3）建立原始资料的积累和保存措施 每一单位工程都准备二套完整的质量保证文件和原始记录，由工程科资料管理员负责原始资料的收集，并分别归类存档，原始记录不得更改。 4）建立严格的原材料、成品和半成品采购、进场验收及存放管理措施。 3）施工工期 1、总体工期安排 本工程计划于合同签订之日起，计划工期90天。 2、施工工期保证措施 1、采用工期倒排，按时完成每天的工作任务。 2、保证施工机械及人员的编制完整。 3、合理调控施工作息时间。
建筑起重机械安装拆卸合同 机械设备使用单位（以下简称甲方）：江苏南通二建集团有限公司 机械设备安装/拆卸单位（以下简称乙方）： 安装/拆卸单位安装资质证书号资质等 级 依照《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商就建筑起重机械的安装、拆卸（以下简称安拆）相关事宜达成协议如下： 第一条机械安拆费用计算与支付 1.机械安拆费用明细表（如不够用可另附表格） 2.甲方支付乙方机械安拆总费用元，乙方提供的机械安拆服务包括进（退）场、安（拆）、顶升（加节）、附墙等项工作。 3.机械设备安装完毕经检测、验收合格后日内甲方支付乙 方元，机械设备拆卸完工后天内甲方付清余款元。 第二条项目名称、机械安拆地点和安装高度
项目名 称： 。 机械安拆地 点： 。 安装高度：安装高度米，最终安装高度米。附墙道。 第三条双方权利义务 （一）甲方权利义务 1.有权要求乙方按合同约定如期进场安装机械设备。 2.负责组织甲方有关人员会同乙方研究确定机械设备的安装位置等工作，并及时做好记录。 3.负责机械设备基础的设计与施工（含承台、桩基），并组织机械设备基础验收。 4.负责机械设备基础预埋件和接地装置的埋设，负责基础的日常维护和检查工作。 5.负责提供安装设备位置的基础施工资料包括：机械设备基础设计图、验收合格相关资料、基础砼试块报告、钢筋、预埋件隐蔽部分验收记 录、。 6. 机械设备安装前，负责为机械设备提供总功率为 kW的电源（380V±5%）。负责提供由配电箱（房）至机械设备基础处的专用开关箱与电源线。 7.机械设备安装检测合格、乙方报验后，组织安装、出租、监理等有关单位进行验收，验收合格后方可投入使用。
购销合同 合同号：KSSB011025-011 甲方:传真: 乙方:传真: 经过双方友好协商，甲乙双方建立在相互信任的基础上，本着平等互利的原则，根据中华人民共和国合同法规定，签订此采购合同。 一、项目 1.设备部分
供货期限: 自合同签定日起25个工作日 三、 验收标准： 按照产品原厂包装箱说明标准。 四、 付款方式 甲方应在合同签定之日起 3个工作日内预付本合同所有款项 70%（ ￥4,600,365.00 ）应在验收合格之日起 30天内付清 五、责任 乙方（签章）： 签字: 日期： 代理记帐业务约定书 甲方： （以下简称甲方） 乙方： （以下简称乙方） 经甲乙双方友好协商，自愿达成以下乙方为甲方提供会计代理服务相关事项的业务约定 ： 一、 乙方为甲方提供以下会计代理服务：建账、记账 （总分类 账、二级明细账）、填制财务报表、税务报表、国税申报、地税申报 （含网上申报）。甲方如有其他服务要求，需在约定书中注明，口头商定无效。 30% (￥ 1,971,585.00 )，余额 乙方收到预付款3个工作日内幵始动工 应,施工路段下水道的污水处理等事项 责任何责任 五、仲裁 任何争议由甲乙双方协商解决。协商不成, ；甲方应在乙方施工前提供相应的基础设施 ,包括机房空间整理,电力供 .乙方将严格按照工期施工完工；若因为甲方原因造成工期延期 此争议可提交当地法院审理。 六、本合同一式二份，由双方签字盖章后生效 ；甲乙双方各执一份。 ,乙方不 负 甲方（签章）： 签字: 日 ：
二、甲方在每月25日至次月15日前，按时将本单位所发生合法的经济业务票据传给乙方（乙方可上门取送票据，每月壹次）并提供纳税申报所需要的各种印章（公章、财务章、人名章等）。因甲方票据传递、提供各种印章及税务机关要求的其他资料不及时，造成乙方延误各种纳税申报的，责任由甲方自负。 三、在甲方按时传递经济业务票据及按时提供各种印章的情况下，乙方应按时为甲方代理纳税申报，造成延误各税种申报的，责任由乙方负责。 四、乙方丢失票据，书写、计算错误而引起的税务罚款及滞纳金，责任由乙方负责；甲方账外逃税、提供的虚假票据、提供原始凭证不符合规定引起的税务责任，由甲方负责。 五、甲方的出纳每月应主动与乙方会计核对银行账及现金账余额。
交通安全设施工程施工承包合同 甲方(单位全称)：南京多伦科技有限公司 乙方(单位全称)：唐山市迁西县路兴交通工程安装有限公司 河北京亲高速段公路交通安全设施工程J1J2J3J4标段的施工任务，因工程施工需要现将部分施工任务承包给乙方。为明确和维护双方的责任、权利和义务，经双方协商签订如下协议，共同遵守执行。 一、施工地点：河北省唐市玉田县 二、工程内容：段内的单柱标志牌、双柱式标志牌、悬臂式、悬挂式、道口标注，发光型标线、轮廓标、里程碑、百米桩、公路界碑等工程项目，具体工程内容和工程数量见附表《工程量清单》。由于设计缺陷，施工图纸中的工程内容和数量与业主提供的清单工程量的工程内容和数量部分不符。但工程量清单中所列工程数量和内容的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除乙方按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任， 三、工程承包量共计42.2公里，合计42200米，安装费每米34.5元 工程承包价为：1519200￥元，大写人民币：壹佰伍拾壹万玖仟贰佰元 四、进行工程承包的施工队必须具备本工程施工的劳务人员、机械设备、技术力量、资金周转、材料采购运输等各项条件。 五、施工工期：自2018年10月17日至2018年11月31日。甲方对乙方进行半个月的试工期，若在试工期内质量、安全、信誉等达不到甲方要求，或不能令甲方满意的，甲方有权终止合同，并以书面形式告知乙方，乙方无条件退场，由此而发生的费用、责任由乙方自负。合同签订之后，乙方必须按合同规定时间保证劳动力、材料及施工机械设备进入施工地点，否则，甲方将按乙方自行解除合同处理。 六、支付方式： 1、合同签订前，乙方必须交纳现金6万元(保险2万元，交竣工文件2万元)，作为该合同的履约保证金。工程完工后，甲方会同监理组织检测，工程经检测合格后，甲方一次性给乙方返还6万元该履约保证金。2万元保险费不予退还，公司用于购工程一切险，如乙方签订合同后拒不进场或者进场后中途未经过甲方同意擅自撤场，该履约保证金不予退还； 2、乙方必须在甲方要求的工期内保质、保量地完成全部工程施工任务。甲方根据完成的工作量填报工程价款，待业主批复、资金到帐后，从每次业主批复的工程价款额中扣除10%的质保金后将剩余价款按实际完成的工程数量支付给乙方，乙方完成的工程必须达到质量标准要求，否则不予支付工程价款。扣除的保修金不超过工程总承包价的10%，待工程完工后，甲方会同监理组织检测，工程经检测合格后，甲方一次性支付给乙方；
设备安装工程合同 定作人: 承揽人: 签订地点:(甲方所在地)签订时间: 年月日 依照《中华人民共与国合同法》、《中华人民共与国安全生产法》及相关法律、行政法规,遵循平等自愿、公平与诚信原则,双方就甲方----------------事宜经协商一致,达成如下合同条款: 1、1工程概况 1、1、1工程名称:-------------------。 1、1、2 施工地点:-------------- 1、1、3施工范围:依据甲方提供的设计图纸,乙方完成(施工内容),验收标准以甲方提供的设计图纸及现场签证变更为准。 乙方负责辅材、人工、机械费用,设备及主材料由甲方供应。 1、2主要日期 工程完工日期:甲方发出开工令之日起30天(包括法定节假日), 乙方在本合同签订后3日内向甲方提供工程施工进度运行大表。 1、3 质量标准 工程质量标准:依据设计图纸要求的标准及国标焊接标准。 1、4 合同价款 1、4、1 本合同总价款元人民币,大写整包干价;符合本合同1、1、3范围内的工程量价格不再做调整。因设计图纸变更或业主要求增加的工作量,得到工程建设方的工作量签证认可后,另行结算。
1、4、2以上价格包含:(施工内容)。 1、5 价款支付:(双发约定付款方式)。 1、6安全责任:乙方在施工期间,所有发生的一切与工程有关安全责任、经济责任,均由乙方负责,与甲方无关; 1、7合同生效 本合同经双方授权代表签字并加盖双方合同专用章(签字)后生效。 1、8 甲方违约责任 1、8、1因工程变更等产生的合同外费用由甲方另行承担。 1、9 乙方违约责任 1、9、1乙方未按照合同约定的质量进行施工,乙方应当进行维修或返工,仍不符合合同约定的质量标准的,乙方应当返还甲方已经支付的全部价款,并向甲方支付总合同价款的30%作为违约金,由此造成的损失由乙方负责。 1、9、2乙方因技术及其她原因造成施工过程中,乙方损坏或损毁甲方提供的主材料,乙方照价赔偿并承担合同总额30%的违约金。 1、9、3乙方负责对施工的农民工工资的发放,如不按时对农民工发放工资,造成农民工围堵或聚众闹事,甲方有权从其工程款内扣除农民工工资发放。由此给甲方造成的影响及其损失由乙方承担。 1、10 争议解决 合同履行过程中发生的争议,首先由双方协商解决;协商不成向合同签订地法院提起诉讼。 1、11本合同共3份,甲方两份,乙方一份。 签订地点: