弱电施工合同模板（热门4篇）
（经典版）
编制人：__________________
审核人：__________________
审批人：__________________
编制单位：__________________
编制时间：____年____月____日
序言
下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!
并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!
Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!
In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!
弱电施工合同模板（热门4篇）
弱电施工合同模板第1篇
甲方：
乙方：
依照中华人·民共·和国《合同法》等相关法律法规，经双方友好协商达成一致，决定签订本合同,并自愿共同遵守执行。
第一条合同总则
工程名称：
工程地点：
乙方负责向甲方提供本合同所列设备，进行系统工程设计、技术服务、安装调试、维修维护及人员培训
第二条合同价款及合同清单
合同总价：人·民币_____元整(￥__________ )
(该总价已包含与本合同工程有关的设备材料供应，以及系统工程设计、技术服务、安装调试、维修维护、人员培训等费用。)
(1)、合同签订后甲方支付合同总额的计人·民币_____元
(2)、乙方施工队伍进场施工完成，甲方支付乙方合同总价的_____%，计人·民币_____元;
备注：_______________________________;
第三条工程期限
1、经双方商定，本系统的工程施工日期_______年____月____
日，本工程施工周期为施工日期之日起后_____天的时间。
2、若乙方未能在本合同文件指定的竣工日期或任何允许延长竣工工期期限内竣工，则乙方应向甲方支付每逾期一天合同总造价万分之二的罚金，甲方在应付款项中予以扣除
3、如遇下列内容，乙方就延误工期的内容和因此发生的经济损失在7天内向甲方提出书面报告，甲方在收到报告后14天内予以确认，逾期不回复，乙方可以视为报告已被确认。
(1) 现场条件不能保证乙方正常施工;
(2) 双方无法预见的因素，对乙方施工进度确实造成严重影响的;
(3)甲方同意给予顺延工期的其他情况;
(4)不可抗力：指因战争、动乱、自然灾害等因素确定对工程造成影响的。
第四条甲方责任
1、提供总体平面图、各层弱电平面图纸，以便乙方作进一步的深化设计。
2、提供乙方现场施工用电、用水和临时仓库等方便。
3、提供乙方与其他施工单位的协调配合工作。
4、施工过程中所需暂用工具(升降机、人字梯)，经双方商定由甲方提供。
第五条乙方责任
1、乙方必须根据合同文件所规定的合同工程承包范围设计、施工及验收规范进行合同工程管理、协调、进度控制及在合同工期内完
成所有的合同工程设计和施工，同时全面负责有关施工管理、直至合同工程竣工交付及缺陷保修完毕，达到优良工程。
2、乙方须对本工程实施管理、协调和进度控制。全面负责整个承包工程的进度、工程质量、施工技术、安全生产等管理工作，编制施工组织设计，及时向甲方提供整个工期月工程进度计划。
3、根据施工总进度计划及时提出合理的.实施计划，并按计划与装饰施工进度安排相衔接。
4、乙方具体承担的工作范围：
(1) 工程项目开工前的各项有关手续;
(2) 施工安装调试;
(3) 施工技术问题的处理和管理;
(4) 施工过程的质量管理;
(5) 施工过程的安全管理;
(6) 系统的相关培训工作,(甲方的上岗培训均由乙方提供，乙方不再另外收取培训费用);
第六条设备
1、设备范围
经过甲方确认的设备清单及报价将作为本合同的附件文件。
2、设备运输乙方的设备到货地点为本工程的工地现场。
3、设备变更
本系统的所有设备变更必须经过甲方和乙方的审核批准，并及时办理变更手续。
4、仓储
甲方为乙方提供必要的设备材料仓库。
第七条工程施工
1、本合同签定生效后，乙方施工队伍即可进驻现场。
2、进场人员必须遵守现场施工管理条例。
3、乙方的施工必须遵守相关的施工工艺规范和施工工艺文件，按照施工图进行施工。
4、乙方的施工必须遵守现场工程安全及文明条例。
5、乙方的施工流程必须服从现场的统一协调和管理。
第八条竣工验收
a) 乙方在系统竣工自验收后，提交甲方竣工验收申请及相关材料，甲方应在5天内对本系统作出竣工验收意见，验收通过后，乙方正式提交竣工报告及相关文件，提交之日即为系统竣工标志。
b) 竣工相关材料包括：系统使用及维护手册。
c) 保修期自系统竣工验收之日起算。
第九条保修和支持服务
乙方对本工程免费保修服务壹年(第一年免费服务，第二年收取相应服务费);并负责长期维修服务(届时另签维修协议)。乙方在收到甲方保修通知后在8小时内响应72小时内解决故障注：人为损坏或不可抗拒的灾害除外摄像机
第十条违约责任
因任何一方违约而使本合同不能正常实施或中断，可能或已经造
成不良影响或者损失时，应及时协商解决。协商不成时，依照中华人·民共·和国《合同法》承担相应的责任。
附：本合同一式贰份，甲乙双方各执一份。本合同由双方代表签字，加盖公章或合同章生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ ______年______月______日 ______年______月______日
弱电施工合同模板第2篇
委托方(以下简称甲方):
施工队(以下简称乙方):
甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同
一、工程概况
工程地·址：海南省万宁市
二、价格
清包工费:￥126000.00元，大写：壹拾贰万陆仟元
三、工期
从_______年______月______日起至_______年______月______日止，工期为_____天，因甲方因素拖延，工期顺延，乙方可以想甲方提出延误人工费补偿，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费_____元/天
四、材料搬运
甲方材料送至工程所在地的，乙方任何施工人员应无条件搬运。
五、垃圾清运
1、垃圾袋装化
2、垃圾应日日清
3、垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所
六、劳动力管理
1、开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。
2、未经甲方许可，非工地施工人员不得在工地过夜。
3、甲方应及时替乙方办理工程场地出入证件并支付相关费用。
4、乙方应具备在暂住的一切证件，因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担。
5、乙方指定由为工地现场负责人，为替补负责人。
6、在合同价内，乙方有义务提供人次跟随甲方挑选材料。
7、乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员，每天工地现场必须保持2(1人)人以上的施工人员。
8、未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。
七、施工机具
1、乙方自带施工所需工具和测试仪器，并保证工具和测试仪器的安全性和良好使用性，乙方自行承担工具维修费。
2、因工具和测试仪器所产生的易耗品(如接头、小型设备器材等)由甲乙双方各自承担一半，甲方代购，在工程完工后结算。
八、工地现场管理
1、现场禁止使用明火。
2、现场禁止吸烟。
九、维修
1、因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在两年内无偿维修。
2、普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修，特殊情况(断电，掉落，主干断网等问题)乙方必须在24小时内赶到并维修。
十、合同附件
1、施工项目清单。
2、双方认可的工程施工报价单。
3、乙方开出的辅助材料采购清单。
十一、合同争议
1、出现争议甲乙双方先协商。
2、协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。
十二、装修要求
1、弱电线路安装时，必须用有合格证书的布线产品材料。
2、弱电线路按国际通行方式综合布线eia/tai 568b标准施工。电源采用三线制安装必须用三种不同色标。原则上，红色、黄色、兰色、为火线色标。兰色、绿色、白色为零线色标，黑色，黄绿彩线为接地色标。
3、所有线缆安装时，必须用相应的pvc管子和钢管穿起来，埋在事先凿好的深宽为43cm的槽子里，如遇并排线路槽子凿宽时，不能影响其他工种施工，必要时可和其他装修，土建工协商解决施工中
的难题，不得有只顾自己，而不顾大局的施工作风。
4、所有线路必须按横平竖直的方向分布，严禁蛛网式分布。pvc 管和钢管一头要穿进总线槽约3cm左右，然后沿墙壁，顺地面垂直分布，转弯处用90度弯头或软管联接好，并用管卡固定好。所有线缆在pvc管子和钢管里不能有接头。
5、预埋线缆的管道直径大小是按线缆的外经的功率和穿过的电缆数量来测算的，必须保证管道内有30%的空间预留。
6、须隐蔽的管线应在业主或其代表验收合格后方可进行隐蔽作业，竣工交验前应向业主提供室内管线的竣工图。
5、施工承包人应按建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范gbt/t 50312-2000进行施工。
6、业主委托施工承包人购买的材料，施工承包人在购买和运抵施工现场前其制造厂商、品牌、规格、单价等须征得业主认可，应有品质保证书和有效发票，否则业主有权拒绝验收或提出退货、返工及赔偿损失。
7、保证体现原先商定好的弱点布线施工设计思想，不能擅自改动。如有变化，必须征得业主同意。
8、业主购买的由生产商、供应商、销售商负责上门安装的设备(如网络设备、电脑设备、监控设备等)，在上门安装时，施工承包人应积极作好相关的辅助配合工作(包括所购的材料、设备等协助搬运至现场)。
9、除上述布线要求外，如有增加工作，不超过工程的5%，不增
加工资。
10、工程为清包，业主只提供材料。施工工具等设备由施工承包人自备自理。
11、施工单位必须保证施工质量，发生施工质量问题，施工单位应及时予以改正。如竣工验收时如发现质量问题，施工单位应立即予以改正，在未达到业主的整改要求前业主有权拒付人工费。
12、施工人员要文明施工，禁止野蛮施工。如：要爱护室内原有设施，业主所有的物品未经许可，不得擅自处理等。业主对表现不好的施工人员有权要求掉换，承包人不得拖延。
15、施工单位负责及时清理建筑垃圾至规定位置，工程施工结束后，施工人员负责场内建筑垃圾清运，完毕后方可立离场。
16、承包人应加强对现场施工人员防火防盗安全教育，施工人员不得在施工现场违法乱纪，一旦发生问题，后果自负。
十三、附加条款
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ ______年______月______日 ______年______月______日
弱电施工合同模板第3篇
发包人（简称甲方）：
承包人（简称乙方）：
依照《中华人·民共·和国合同法》、《中华人·民共·和国消费者权益保护法》以及其他有关法律法规，在遵循自愿、平等、公平、
诚信的原则基础上，就武汉市汉阳区井岗村117号金星、陈莉家私房三楼加盖工程施工事项，签订本合同。
第一条工程概况和造价
1.甲方需加盖的住房系合法拥有__________且加盖手续合法。甲方承诺有权对该住房进行改建，由此而产生的一切后果由甲方承担责任。
2.三楼上，前面扩建面积38.00平方米，后面整改瓦面35.00平方米，一至三楼的铁楼梯。前房屋最高处
3.00米，低处2.60米，后房屋瓦面整理。
3.承包方式：以乙方承包施工的方式承包。
4.工程总价款（人工费）为四千六百元整. ￥:4600.00。
5. “总价款”是甲乙双方对设计方案、工程报价确认后的金额，在一般情况下，竣工结算的上下增减幅度在没有项目变更的情况下不超过预算价的5%。
合同签订生效后，如变更施工内容，这部分的工程款应当按实计算。
6.工期：自_____年_____月_____日开工，至_____年_____月_____日竣工，工期_____天。
第二条工程价款及结算：
工程竣工后现金结算，先付四千三，剩余三百做质量保证金，三个月后无质量问题一并结清。
第三条施工配合
1.甲方工作：
（1）在装饰施工前，向施工所在地的物业管理企业申报登记。
（2）甲方应在开工前三日向乙方提供施工所需的水、电等必备条件。
（3）做好施工中因临时占用公用部位操作而影响邻里关系等协调工作。
（4）工程开工前，甲方应将房屋分户钥匙交乙方保管。
（5）甲方应告知施工所在地的物业管理企业有关物业管理的规定，以便乙方遵守执行。
2.乙方工作：
（1）在开工前检查水、电、燃气、管道、楼（地）面、墙面，发现问题应及时通知甲方，由甲方负责解决和协调。
（2）早上七时前及晚上七时后不得进行有噪音的施工作业。
（3）乙方负责清运施工中产生的垃圾，并按照物业管理企业指定的地点堆放。
（4）乙方在施工过程中，负责自身施工安全，若因乙方不慎出现安全事故，甲方概不负责。
3．由于甲方原因造成在施工中大量增加施工项目、变更施工内容、装饰材料及设备的，甲方应及时和乙方协商相应顺延工期。
第四条合同的变更和解除
1、合同经双方签生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，
一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款%支付违约金，办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，并由责任方按合同总价款%赔偿，解除本合同。
第五条附则
1．本合同由甲乙双方签、盖章后生效。
2．本合同签订后，工程不得转包。
3．本合同一式份，甲乙双方各执一份，合同附件为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。
甲方（签章）：乙方（签章）：
委托代理人：委托代理人：
身份证号码：身份证号码：
电话：电话：
签订时间：______年______月______日
签订地点：
弱电施工合同模板第4篇
合同编号：
甲方：
乙方：
依照《中华人·民共·和国合同法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就弱电工程签订
合同如下：
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地·址：
3、工程概况：
二、甲乙双方的责任和义务
1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。
2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：
1）完成弱电综合布线系统（工程量为：约400米金属桥架安装；约_________米的管路铺设；约_________个信息点布线安装；约_________个机房信息点布线安装；约_________条室内光缆布线；及协助安装防雷系统产品、消防系统产品）
2）提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。
3、乙方保证统一着装（工作服）在现场施工及项目班组长每天到场。
4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。
5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。
三、工程进度安排
1、在甲乙双方协商下，计划在_________年_________月
_________日前全部完工。
2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。
四、工程验收时间
工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。
五、合同预算金额
本合同预算总金额为：人·民币_________元整（大写）
六、结算方式
合同签订5个工作日内甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程进行到%进度时，甲方付%的进度款，工程验收合格后5个工作日内甲方付_________%；余款_________%一年内付清。
乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。
七、人力不可抗拒事故
如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。
八、违约责任
甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。
乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理；乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。
九、解决争议的方式
本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人·民法院裁决。
十、合同生效及其它
1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。
2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。
3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。
4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。
甲方（签章）：乙方（签章）：
法人或委托人：法人或委托人：
地·址：地·址：
开户行：开户行：
帐号：帐号：
签约时间：__________年______月______日
签约地点：
弱电施工合同模板（热门4篇） （经典版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!
弱电工程合同6篇 弱电工程合同 (1) 发包方（简称甲方）：_________ 承包方（简称乙方）：_________ 一、概况 1、甲方弱电工程系合法使用。 乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经有关部门审定具有弱电工程 承包的相关《资质证书》的企业法人。 2、弱电施工地点：________区（县）________路________号。 3、弱电工程实施内容：详见附件一《弱电工程实施内容表》。 4、承包方式：________（包工包料、清包工、部分承包）。 5、总价款：￥______元，大写（人民币）：__________________ 其中： 材料费：____________________，人工费：____________________ 管理费：____________________，设计费：____________________ 垃圾清运费：____________________，税金（3、41%）：____________________ 其他费用：____________________ 经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。 6、工期：自________年________月________日开工，至________年________ 月________日竣工，________工期________天。 二、关于材料供应的约定： 1、甲方提供的弱电布线材料：详见附件二《甲方提供弱电布线材料、设备
表》。 本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方提供材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。 2、乙方提供的材料：详见附件三《主弱电布线材料报价单》。 3、乙方对甲方采购的弱电布线材料、设备，均应用于本合同规定的弱电工程，非经甲方 同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。 4、乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系为伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。 三、关于工程质量及验收的约定 1、本工程执行建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范（CECS72：97）和智能建筑设计标准（EBD-03-95）的其它同类标准、质量评定验收标准。 2、本工程由________方设计，施工方案。 3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费由甲方承担，工期顺延。 4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。 5、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，在签订《工程项目变更单》（详见附件四）后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期，甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。
弱电合同范本共6篇 （经典版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、合同协议、条据书信、讲话致辞、规章制度、策划方案、句子大全、教学资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! Moreover, our store provides various types of classic sample texts for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, document letters, speeches, rules and regulations, planning plans, sentence summaries, teaching materials, other sample texts, etc. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!
弱电施工合同范本4篇 乙方擅自拆改共用设备管线或原有建筑承重结构，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担责任。今天小编就给大家整理了弱电施工合同，希望对大家的工作和学习有所帮助，欢迎阅读! 弱电施工合同1 甲方： 乙方： (施工班组) 甲、乙双方本着平等互利的原则就工程，消防弱电安装工程事项共同达成以下合同条款： 一、工程概况：消防弱电系统安全。 工程名称： 二、班组以甲方提供的施工图纸进行施工，班组包清工，。 三、工期：项目部总工期为准，具体按项目部下达的施工进度计划执行。 四、质量等级：合格。 五、承包总价：每点31元整。 六、付款方式： 1、乙方应按合同规定，严格按照甲方提供的施工图纸及施工规范要求，进行施工，确保施工质量。若施工质量达不到合同要求或存在质量问题，乙方必须无条件返工、且一切费用由乙方自理。 2、若甲方不按合同支付工程款(进度款)，双方又未达成延期付款协议，乙方方可停止施工，由甲方承担违约责任。 七、安全生产及文明施工 1、乙方进入工场的施工人员要遵守法规、法纪，严格执行“安全第一、预防为主”的指导方针。遵守安全操作规程使用好“三宝”做好“四口”“五 临”的防护措施，要经常教育工人严防事故发生。如违返安全操作规程并由此引发的事故及损失，乙方要负责治理和赔偿。 八、甲、乙双方职责
甲方： 1、提供施工图纸及相关的技术文件，做好技术交底。 2、甲方应及时提供主材、辅材，不提供工作，如因材料不及时误工，应进行相应的补贴。 乙方： 1、乙方工作上班必须戴好安全帽，不得穿拖鞋或赤脚上班。 2、不得在工地打架、闹事，否则罚款，情节严重者甲方有权送交、公安部门处理。 甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日_________年____月____日 弱电施工合同2 发包方(简称甲方)： 承包方(简称乙方)： 根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本弱电工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。 一、工程概况 1、工程地址：杭州市西湖区西斗门路20号楼2H 2、工程款结算方式：工程总额(不含税价)计13710元(壹万叁仟柒佰壹拾元整)，具体详见清单。付费流程如下： 备注：如需开具发票，另加6个税点，即823元(计算方式13710元x6%=823元)。 二、关于工程质量及验收的约定 1.本工程执行建筑与综合布线系统工程施工及验收规范和智能建筑设计标准的其它同类标准、质量评定验收标准。 2.工程验收：甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理
弱电工程施工合同范本（11篇） 弱电工程施工合同 1 发包方：________________ (以下简称甲方) 承包方：________________ (以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规之规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在甲乙双方完全清楚理解本合同条款的基础上，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方承担____公司弱电工程有关事宜达成一致，签订本合同供双方共同遵守： 一、工程概况 1、工程名称：________________ 2、工程地点：________________ 3、承包方式：本工程实行包工包料、包工期、包质量、包安全文明施工、包验收。 二、乙方承包范围 完成报价表中所包含的全部内容,满足设计使用功能。 三、合同价款 本项目合同包干价人民币________________大写：________________ (小写：________________
￥ ________________元)。 四、工程工期 开工日： _____ 年 _______月 ____日; 完工日： _______ 年 _____月 ____日。 乙方根据开工日期、完工日期、实际施工工期的变化，按照甲方的要求调整工程进度计划及施工组织方案。在合同约定的完工工期不变的情况下，调整及采取相应的措施而增加的任何费用，均已包含在本合同价款内。 五、付款方式 本合同签订后，主要设备进场经抽检符合要求后三个工作日内甲方支付乙方合同价约________________%，人民币________________元定金，竣工验收合格后三日内将余款结清。 六、甲方责任及工作 1、甲方应提供乙方正常进场施工的工作条件，负责施工现场的全面组织协调工作。 2、甲方向乙方提供施工用电接口，电源容量由乙方提供需要数据，乙方挂表计量，费用由乙方自理。 3、在设备安装、调试开始时，甲方即派出熟悉计算机应用的操作人员，以掌握弱电系统整体情况。 4、甲方负责组织本工程施工图纸答疑工作，提供相关技术资
弱电综合布线施工合同 甲方： 乙方： 一、甲、乙双方本着平等协商，互利互惠的原则订立以下综合布线施工合同。 二、甲方委托乙方进行综合布线施工工程; 三、工程所使用的全部材料由乙方向甲方推荐; 1、由甲方自行采购、保管，材料质量经乙方认可后由乙方负责进行施工; 2、施工过程中甲方应安排专人配合、协调工程进度、监督工程施工质量，并根据工程进度及时配合乙方做好已完布线工程的测试及验收工作。 3、在未经甲方测试、验收前，因乙方设计、施工等原因造成的材料损耗由乙方全部承担。 4、已经过甲方测试、验收的布线工程(以甲方代表在工程验收书上签字确认为准)，如发生任何问题乙方均不承担任何责任，但乙方应有偿为甲方提供修复服务，工程中所使用的各类材料应据实结算。 四、施工地点： 五、施工期限 如甲乙双方配合、协调较好，且双方均未受不可抗之外因素影响，本布线隐蔽工程从开工至完工为天，施工前乙方应向甲方提供施工图纸，经甲方认可后乙方再进行施工作业，施工完成后乙方需提供验收报告。 六、验收 甲方必须在乙方向甲方提出工程完工验收申请五日内派代表对工程进行验收，双方代表在对全部布线工程进行测试、验收后，由甲方代表在工程验收报告
上签字盖章，此工程即认定为合格。乙方还应配合甲方做好对下列系统的调试工作： 七、质量保证 整个布线工程质量保证期为壹拾五年。关于质量、维修的其他约定： 八、货款支付 甲方应在此布线工程经甲方验收合格后日内向乙方付清工程施工费。 九、违约责任：任何一方违反合同，则必须向另一方支付本合同总金额的百分之二十的罚金。 十、争议解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，双方均可向武汉仲裁委员会申请仲裁。 十一、本合同一式三份，双方签字即生效。双方对本合同进行变更、修改、解除等，可以进行协商并订立《补充协议》，《补充协议》具有同等法律效力。 本合同未明确的内容，按《中华人民共和国合同法》有关规定执行。 甲方(公章)：__________ 乙方(公章)：__________法定代表人(签字)：__________ 法定代表人(签字)：__________ ____年____月____日 ____年____月____日 弱电综合布线施工合同（二） 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，甲乙双方经友好协商就会所无线覆盖工程施工签定本合同，以便共同遵守，内容如下： 一、工程名称：弱电综合布线施工及无线网络调试
弱电工程合同范本 弱电工程合同范本1 发包方（甲方）：__________________ 承包方（乙方）：__________________ 签订地点：__________________ 第一条工程项目 1、工程名称：__________________ 2、工程地点：__________________ 3、工程范围及内容：监控工程。 第二条工程期限 1、开工日期：__________________ 2、工期：约5天 3、由于施工环境，天气等原因，工期可有甲乙双方协调必要时可适当后延。 第三条工程计价方式 按照设备清单，在合同履行中发生需要增加合同款的情况下，经甲方确认按实际发生的设备，线材及工费相应增加。 第四条工程总价与付款方式 1、工程总价：人民币__________________
2、付款方式：__________________ 3、首付，合同签订2日内甲方付给乙方合同价款30%，人民币 __________________ 4、设备全部进场，甲方验货完毕3日内再付合同价款40%，人民币 __________________ 5、乙方安装设备并调试，工程竣工验收合格后3日内甲方付给乙方合同价款20%，人民币__________________ 6、余款10%，人民币__________________，留作保修金，保修期期满后一周内付清。 第五条工程质量标准和验收 1、工程质量必须严格按照国家相关标准执行，甲方按照相关标准对工程进行验收。 2、乙方提供的所有设备、材料、零配件，均需与乙方向甲方提供并已获得甲方确认的设备材料表一致，设备、材料进场须事先报请甲方认可，线材需按国家标准并提供合格证明。 第六条乙方责任 1、乙方应按质完成工程，因工程质量方面的原因，未通过验收的，乙方应采取积极措施，在甲方规定时间内完成整改，直至验收合格。 2、因乙方违反施工操作条例造成甲方损失的，乙方应赔偿给甲方相应的损失费用。 3、乙方必须服从甲方的管理和统一安排，以工程整体目标为主，按甲方的要求进行现场施工。
弱电智能化施工合同范本 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程施工承包事项协商一致，订立本合同： 一、工程概况 1、工程名称：____小区黑白可视对讲系统工程 2、工程地址：____小区 二、合同承包范围 对讲系统工程设备安装，调试，售后服务。 三、施工依据 甲方提供的设计图纸及甲方变更后签证确认的设计图纸。 四、承包方式 1、乙方包工，包料的承包方式。 2、根据甲方的功能需求及现场的实际情况如需增加设备，经双方确认后，可以做适当的现场调整。
3、工程变更部分经由甲方签证后另行结算，变更部分造价按照附件工程量单价及辅材单价执行。 五、合同工期 按甲方的施工进度及具体要求，双方共同确认“施工进度表”。 六、施工要求 符合国家现行标准及规范。 七、质量标准及规范 本工程质量标准为优良（省优）。 八、质保期 验收合格后12个月。 九、合同价款 按444户计算，单价___元（含税） 金额（大写）：人民币壹拾陆万捌仟柒佰贰拾元整 金额（小写）：___元整 付款方式： 1、合同签定经后，甲方预付乙方工程备料款___元，乙方收到此批货款后进场布线、施工。
2、设备合部施工完毕，经甲方验收合格___日内甲方将昌茂花园6____楼___单元1、2、 3、___号地下室以___元人民币抵工程款给乙方。 3、甲方留质量保证金___元，一年后支付（从验收合格之日起计算），终身维护。 4、提供发票为产品增值普通发票。 5、门卡每张___元。 十、验收 甲方验收标准依据乙方所提供产品使用书上出具标准进行验收。 甲方责任： 1、甲方为乙方提供建筑设计施工图，电气设计施工图纸一套，管网走向图（白图）一套。 2、甲方提供施工用临时水、电。 3、甲方提供乙方住现场施工用暂设房及照明用电。 4、甲方提供各系统中控机房内的接地线。 5、甲方配合乙方协调解决管道预埋堵塞、场地测试等有关事宜。 十一、乙方责任 1、乙方派驻现场1名项目经理及专业工程师。
弱电(ruò diàn)施工合同15篇 弱电施工(shī gōng)合同15篇 弱电施工(shī gōng)合同1 甲方：武汉×××房地产开发(kāifā) 乙方：武汉××科技(kējì)开展 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法 律、法规之规定，甲、乙双方经友好协商，就乙方为甲方×××大厦的电梯布 线工程进行施工有关事宜，签订本合同： 第一条工程概况 工程名称：武汉×××大厦电梯布线工程 工程地点：武汉市黄浦区××路×××号 工程内容：8台32层和2台8层电梯轿箱到电梯机房的布线(含地下三层) 承包方式：包工、包料、包工期、包质量。 第二条工程工期： 1、开工日：××××年×月×日;竣工日：××××年×月××日。 2、乙方应当严格遵守乙方提交并经甲方确定的进度方案中确定的总日历 工期、各阶段工期。工期中已包括法定节假日、现场测试、提交竣工报告的时间、与其他施工方交叉施工、配合施工的等待时间，并包括政府的各种规定及 临时规定、通告对工期的影响等在内，该等因素不作为延长工期的因素。 3、乙方逾期履行任何一阶段工期，或甲方认为竣工日明显地变得不能遵守，甲方可要求对本工程的一个或多个部位优先完成而无需增加费用。乙方须
无偿地对剩余工作无延误地遵从甲方指示。 第三条工程质量等级 1、工程质量等级：优良 2、如本工程质量仅到达合格而未到达优良，乙方应当负责返工以到达优良。如甲方同意接受该质量仅到达合格的工程，乙方应当按建筑面积每平方米500元的标准承当违约金。 第四条工程造价 1、单价标准：人民币×元。该单价一次性包死，不因人工、材料价格涨落等任何因素的变化而调整。该单价已经包含了乙方完本钱工程所需的人工费、材料费、安装费、税费、施工手续办理所需费用等乙方完本钱合同约定内容所需全部费用，除非本合同另有约定外，甲方无须再向乙方支付任何费用。 2、工程施工过程中，如设计变更或甲方要求变更的，变更局部的工程造价按照人民币×元的标准结算。 3、本工程总造价暂定为××万元(大写：××万元)人民币，最终按甲方确认的乙方实际工程量及本合同单价，据实结算。 第五条工地考察 1、乙方已按甲方要求认真考察了施工现场并充分了解了施工现场位置、周边情况、储存空间、作业空间狭窄、起卸限制及任何其它足以影响工期、承包价款之情况。乙方理解不会独占工作面和工作空间以及施工现场，理解交叉施工、施工等待对工期、价款的影响，亦理解政府管理部门对施工作业方式和时间可能的影响或限制。乙方确认本合同所约定工程造价计价标准，已包括上
弱电施工合同15篇 弱电施工合同1 甲方：身份证号码：乙方：身份证号码：甲方承包的香樟美地住宅小区弱电工程，经甲方考察同意由乙方承包该工程，主体施工过程中，弱电安放工程，为明确双方职责、权力与义务，遵照国家现行经济合同法相关规定，本着平等、互利、自愿的原则，经双方充分协商达成共识，特签订本承包合同。 第一条工程概况 1、工程名称：香樟美地（怡宁商业广场二期）工程 2、工程地址： 3、建筑面积及结构层次，具体按甲方与建设方的结算面积为准。 第二条承包形式 包工半包料，但包括部分所有本工种所需机具、用具。 第三条承包范围与内容 1、从一层起至屋面所有弱电系统、管线，预留、预埋，穿钢丝、埋网线箱盒子一个。 2、弱电系统：消防弱电不在范围内。 3、地下室至每栋电缆井到屋顶主线、桥架材料安装不在范围之内。 4、一层房屋建筑以外的电视监控、弱电系统、材料都不在范围之内。 5、以上所有弱电（乙方只提供PVC管、配件、钢丝材 料），其余材料甲方提供。 6、所有穿线、接线不在工程范围之内。 7、包工范围：管线预留、预埋、穿钢丝、安放网线箱一个、每户对讲门铃入户管。 8、弱电施工过程不能影响土建施工单位施工进度，如影响施工进度，所造成的损失由乙方自行承担。
9、安全文明施工，乙方施工人员必须购买保险，乙方在施工过程中造成人身伤害，由乙方承担责任。 第四条承包单价 完成本合同规定的各项工作，承包单价按建筑面积结算，单价为贰元陆角/平方（2.6元/㎡），如确实发生变更，则同施工员签证内容，施工员项目经理审核数量认可。 第五条结算付款方法 建筑面积计算方法按甲方与建设方结算面积执行，付款方式：按甲方同建设方付款方法，但总工程任务完工后半年工资全部付清。 乙方不提供劳务税票票据和其他相关费用。 第六条工期要求 按甲方提供的工期，乙方如期完成。 以上几条希双方共同遵守，未尽事宜双方协商，本合同一式二份。 甲方签字： 年月日 年月日乙方签字： 弱电施工合同2 甲方：乙方： (以下简称甲方)现委托(以下简称乙方)承担工程。经甲、乙双方充分协商，签订合同如下： 一、工程概况： 1.工程名称： 2.工程地址： 3.工程概况： 二、甲乙双方的责任和义务 1.甲方负责提供本工程施工人员的施工场地、楼层施工用电和用水;并提供施工现场专用的有安全防盗措施的仓库，以保证乙方能顺利
弱电人工合同范本(推荐9篇) （经典版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、合同协议、条据文书、策划方案、句子大全、作文大全、诗词歌赋、教案资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, doctrinal documents, planning plans, complete sentences, complete compositions, poems, songs, teaching materials, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!
弱电工程协议范本 委托方：（以下简称甲方） 承接方：（以下简称乙方） 依照遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，订立合同。 一、工程名称：_____ 工程地点：_____工程内容： 1.智能楼宇对讲系统布线、设备安装及调试。 2.安防监控系统布线、设备安装及调试。 3.智能停车场系统布线、设备安装及调试。 4.周界报警系统布线、设备安装及调试。 5.公共广播系统布线、设备安装及调试。 6.电子巡更系统布线、设备安装及调试。 二、工程总价：详见附件4（工程价格汇总表）合同金额：本弱电系统工程采用总价包干的形式，一次包干;超出本弱电系统工程范围内的项目若有实际需要增加的，由双方协商定价。 三、产品质量及安装调试要求： 1、乙方须按附表 1、附表 2、附表3要求向甲方提供产品质量合格的正品设备，乙方所提供设备应保证产品内外包装完好无损，若不能达到要求，甲方有权要求乙方立即更换合格产品。
未经2、在签订合同后，乙方按照甲方要求负责设备安装、调试，要求做到布局合理，布线规范，便于使用及维护。 四、工程项目建设期限：接甲方通知，乙方在日内进场施工，整个施工工期天。 ____年____月____日开工，____年____月____日以前乙方按设计要求完成设备安装调试。 并能投入正常使用。 五、双方责任甲方责任： 1.由甲方提供施工必须的水、电等必要条件。 2.协调相关配套公司与乙方的关系，不影响乙方施工进度。 3.按照合同规定，及时向乙方支付工程款项。 4.甲方接乙方申请，应及时对工程进行验收。 乙方责任： 1.保证工程质量，确保工程按合同约定的工期完成。 2.施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。 所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管，如有损坏和遗失均由乙方负责。 3.
弱电安装施工合同范本 合同编号：__________ 甲方：__________ 联系人：__________ 乙方：__________ 联系人：__________ 甲乙双方为____(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下： 一、工程概况 1、工程名称：__________(地点名称)弱电综合布线系统 2、工程地址：__________ 3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光 缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。 二、甲乙双方的责任和义务 1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。 2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作： 1)完成____(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为：约400米金属桥架安装;约____米的管路铺设;约____个信息点布线安装;约____个机房信息点布线安装;约____条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品) 2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资 料。 3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。 4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。
5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。 三、工程进度安排 1、在甲乙双方协商下，计划在____年____月____日前全部完工。 2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。 四、工程验收时间 工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。 五、合同预算金额 本合同预算总金额为：(人民币)____元整(000.00) 六、结算方式 工程量进行到___%时甲方向乙方支付合同总额____%的预付款。工程验收合格后一周内付____%;余款____%一年内付清。 乙方向甲方开据《____省____市建筑安装专用发票》。 七、人力不可抗拒事故 如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。 八、违约责任 甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。 乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。 九、解决争议的方式 本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。
弱电合同范本（通用5篇） 弱电合同1 甲方(全称)： 乙方(全称)： 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，经双方协商，签订本合同。 第一条：工程项目 1：工程名称： 2：工程地点： 3：工程范围 本工程包括甲方弱电系统的有线电视、网络、电话、监控系统的安装及其设备安装调试项目; 第二条：工程内容 甲方有线电视、网络、电话、监控系统的摄像枪安装，监控主机等设备的安装及调试。 第三条：差异调整 甲方提供的点数数据、设计说明与相关内容均视为互有解释能力，如出现差异或矛盾，甲方有权力以其中一项为标准，要求乙方进行工程调整，乙方应无条件遵从，调整所引起的费用由甲方承担。 第四条：承包方式 本工程乙方以包人工、包设备(详见附件：弱电工程费用清单)、包工期、包质量、保安全的方式承包;如由乙方原因造成的工期、质量、安全问题，由乙方负责。 第五条：双方责任 1：甲方责任 1)：负责提供乙方施工所需的施工场地的平面图纸和相关材料; 2)：提供施工中乙方所需的水源、电源、高空作业所需材料、工具堆放场所;
3)：确定工程的变更事项; 4)：负责申报工程验收; 5)：办理竣工结算; 6)：按合同确定付款方式按时支付工程款。 7)：甲方委派现场代表_________________，负责监督检查工程质量和进度，按设计图纸变更，工程期间的质量验收事宜。 2：乙方责任 1)：负责按合同规定时间内完成弱电系统的安装并调试; 2)：负责按甲方审定的设计施工图进行施工; 3)：负责系统的模块安装、设备安装等全部施工工作; 4)：乙方应加强施工队伍的管理，严格遵守甲方制定的规章制度，并负责施工过程中的安全、防火、防盗等工作，如出现安全问题自行负责; 5)：乙方负责系统的单位测试工作，并协助甲方进行系统调试; 6)：配合甲方的验收工作。 第六条：工程进度及工期 本工程总工期为__个工作日，从__年___月__日施工开始至__年_____月_____日，整个工程施工结束。 第七条：工程验收 乙方应对已完工系统进行自检，并在具备验收条件后提出验收申请，甲方在接到初步验收申请后在48小时内组织验收。工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。如该系统不能满足合同要求，甲方应在接到验收后在24小时内发出书面整改通知，乙方在书面整改通知规定的时间內对系统实施整改，直至系统达到合同要求并再验收。 第八条：工程质量标准和保修期 1：工程质量标准：符合国家及省、市质量规范标准，工程质量达到优良; 2：在保证照明及一定温度、湿度环境下，工程的相关设备产品按其三包保修政策执行; 3：保修期从工程通过验收之日开始计算，一年免费上门服务; 4：保修范围
弱电施工合同模板 甲方（委托方）：__________ 乙方（承包方）：__________ 根据《合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行弱电施工事宜，达成如下协议： 一、工程概况 1.1工程名称：__________ 1.2工程地点：__________ 1.3工程内容：__________ 1.4工程期限：自__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。 二、工程质量 2.1乙方应按照国家有关弱电施工标准、规范和甲方的要求进行施工，确保工程质量。 2.2工程质量应达到甲方要求，若甲方对工程质量有特殊要求，应在合同中明确约定。 2.3工程施工过程中，乙方应定期对工程质量进行检查，发现问题及时整改。 2.4工程竣工后，乙方应向甲方提供完整的施工资料和验收报告。 三、工程费用
3.1工程总费用为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。 3.2甲方支付乙方工程款的方式：__________ 3.3工程验收合格后，甲方应在__________个工作日内支付乙方工程款。 四、工期延误 4.1因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任，赔偿甲方因此所造成的损失。 4.2因甲方原因导致工期延误，乙方有权要求甲方延长工期，并支付相应费用。 五、工程变更 5.1工程施工过程中，若甲方要求变更工程内容，应书面通知乙方，双方协商确定变更费用和工期。 5.2乙方在接到甲方书面变更通知后，应及时调整施工计划，确保工程顺利进行。 六、工程验收 6.1工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的施工资料和验收报告。 6.2甲方应在收到乙方提交的验收报告后__________个工作日内组织验收。 6.3验收合格后，双方签署验收证书，甲方支付乙方工程款。 七、售后服务
弱电工程合同范本 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国产品质量法》以及国家有关法规、规定，并结合本工程实际情况，甲乙双方经过充分协商就工程承包事宜达成一致意见，并定立本合同，以资共同遵守。 第一条工程概况 工程名称： 施工地点： 第二条工程内容及承包范围 1、工程内容：安防布线系统设备、材料及布线辅助材料供货与安装工程; 2、承包范围：按甲方要求完成方案设计、设备材料及辅材供货、安装、调试、验收和培训。 第三条设备安装开工和竣工期限 1、本承包工程的开工日期为乙方收到甲方通知后，竣工日期为工程开工后____周内。
2、遇到下列情况之一者，经甲方审核批准后，工期可做调整。 (1)重大设计变更(指设计功能改变、主要设备增减和发生在关键线路上的改变)造成的工期变化，并经甲方书面确认; (2)甲方书面通知的计划工期改变; (3)不可抗力; 第四条承包方式、造价及造价调整 1、承包方式：采取包料、包工期、包质量、包材料差价及各系统的工艺设计，并达到甲方要求，若因甲方功能要求发生的重大变更造成价格大幅度增减将以补充协议形式办理。不包含室外安装立杆。 2、本工程总造价： 人民币(大写)(详见附件一) 3、发生下列情况之一时，经乙方提出甲方认可后可调整本合同造价： (1)由于甲方通知的设计变更引起的增加/减少工作内容。 (2)应甲方要求单项设计变更增减费用在￥____元(不含本身)以上。 (3)不可抗力。 发生以上情况时，乙方应在____天内，及时将调整的原因、金额以书面的形式(附有详细估算和甲方的指示)报送甲方，甲方应在收到报告后____天内给予答
智能化弱电工程劳务合同范本 （经典版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、演讲致辞、策划方案、合同协议、规章制度、条据文书、诗词鉴赏、教学资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work summaries, work plans, speeches, planning plans, contract agreements, rules and regulations, doctrinal documents, poetry appreciation, teaching materials, other sample essays, etc. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!
弱电安装施工合同6篇 （经典版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如讲话致辞、报告体会、合同协议、策划方案、职业规划、规章制度、应急预案、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as speeches, report experiences, contract agreements, planning plans, career planning, rules and regulations, emergency plans, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!
弱电工程施工合同范本 甲方(发包单位)： 乙方(承包单位)： 经甲乙双方自愿协商同意，决定由乙方承包建设甲方的《，为明确双方在该项目中的权力、义务和责任，特签订以下工程承包合同，由双方共同遵守。 第一条工程项目 一、工程项目名称： 二、工程地点： 三、工程承包范围： 1、数字监控系统的布线及设备安装调试; 2、桥架安装; 四、工程承包内容 1.数字监控系统的布线根据甲方审定的施工图进行施工; 2.提供本次工程数字监控系统设备并安装调试; 3.桥架安装按照甲方提供施工图进行施工。
五、工程建设质量承包要求： 整个工程项目施工及验收必须符合综合布线国际标准ISO/IECIS11801和国内标准《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范CECS89：97》和《建筑与建筑群综合工程设计规范CECS72：97》。 1、桥架工程要求： 1)水平桥架安装; 2)垂直桥架安装; 3)桥架三通爬坡制作; 2、布线工程要求 1).数字监控系统，共计____个前端，按照甲方要求，支持计算机网络传输、具备管理权限设定。 第二条双方责任 一、甲方： 1、指派现场代表负责协协调乙方施工; 2、对乙方的施工进度，质量等问题进行监督检查; 3、及时支付工程预付款达到工程总价的____%和工程验收合格后的工程结算款达到工程总价的____%.
4、甲方负责协助乙方按进度安排进行施工; 5、甲方负责协调解决乙方在施工中的用水、用电事宜(费用甲方承担)。 6、甲方提供乙方工作场所和库房，以供现场工作人员的办公地点及设备堆放场地。 7、甲方应负责系统设备的安全，防止已经安装的前端设备和布线被盗、损害。 8、保修期内属非安装、调试的原因(如人为破坏、自然灾害等)而出现的系统故障，由甲方负责。 二、乙方： 1、服从甲方的统一调度; 2、组织人员进场; 3、按照本承包合同中规定的范围、内容、要求以及工程期限完成工程施工，并提供相应的工程文档; 4、工程质量必须达到优良; 5、系统验收合格后壹年内，在系统运行过程中因属系统安装调试的原因而出现的故障，由乙方负责免费维修。 第三条工程期限及配合