当前位置:文档之家› (完整版)内部经济责任承包协议

(完整版)内部经济责任承包协议

公司

内部经济责任承包协议项目编号:

工程名称:

承包人:

签订日期:

内部经济责任承包协议

发包人(以下简称甲方):

承包人(以下简称乙方):

鉴于:

1、为充分调动项目管理人员的积极性、创造性,不断提高工程项目管理水平,明确公司与项目管理人员之间的权责利,增强市场竞争力,公司(发包人)积极推进工程项目承包责任制;

2、工程项目承包责任制,是指公司(发包人)承包的工程任务,由项目内部承包人严格按照工程项目内部承包协议书的约定,依法组织项目实施,实行项目独立核算。工程项目内部承包人就项目承包所涉及相关利益,自负盈亏,自担风险;项目内部承包人与发包人必须建立劳动合同关系,并按照劳动合同发放工资、缴纳社会保险;

3、2013年11月11日,甲方经招投标程序(或磋商议标),依法承接建设项目工程的施工总承包(或分包工程)的施工任务,并与建设单位(或总承包人)正式签订了建设工程施工合同(总包合同);

4、经乙方提出工程项目承包申请,并由甲方就其执业资质、施工业绩、管理能力、经济实力等方面进行综合考评的基础上,甲方同意由乙方承包上述工程项目的施工任务,项目其他主要管理人员由甲乙双方协商确定;

在此基础上,为了全面履行建设工程施工合同(总包合同),加强对工程项目的管理,明确甲、乙双方的权利、义务和责任,甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实守信的原则,协商一致,达成本合同,以资共同遵守。

第一条、工程概况(具体内容根据甲方与建设方签订的施工合同为准)

1.1工程名称:

1.2工程地址:

1.3建设单位:

1.4工程规模:建筑面积:结构层次

1.5工程立项批文:

1.6承包内容:

1.7工程造价:小写(RMB)万元,大写:元

1.8工期目标:计划开工日期:,计划竣工日期:年月日,总日历天(天)

1.9质量标准:

1.10安全文明施工目标:

第二条、承包形式及范围

2.1承包形式:乙方依据建设工程施工合同(总包合同)及本协议的约定,保质量、包工期、包安全、包验收通过的方式进行承包;

承包人确认,已完全知悉、理解并自愿接受发包人与建设单位签订的建设工程施工合同(总包合同)约定的各项条款,自愿承担全部合同风险及经济责任,自负盈亏。

2.2承包范围:以甲方与建设单位签订的建设工程施工合同(总包合同)及相关补充协议中约定的承包范围为准(具体承包范围详:土建施工范围及其与装饰工程界面划分);

双方确认建设工程施工合同(总包合同)中约定的甲方应履行的义务和责任,均由乙方负责全面履行,包括但不限于从施工准备、开工到竣工交付使用全过程中的工期、质量、安全、消防、保卫、文明施工、成本预算、工程结算、工程款回收、竣工验收、全部收回工程工程价款全过程的管理及竣工后的回访、保修工作。乙方不得以任何方式将施工任务另行分包或转包。

第三条、甲方的责任和义务

3.1负责与建设单位的施工合同、补充协议的洽谈和签订,督促和协助乙方履行甲方与建设单位所签订的建设工程施工合同(总包合同)、补充协议的各项条款。

3.2协助乙方在工程技术、质量、安全等方面进行把关,对施工组织设计进行审批。

3.3定期对工程质量、安全生产、文明施工、经营行为、综合治理、财务管理等方面进行检查。

3.4建设单位的工程款必须支付到甲方公司账户,甲方对到账的工程款严格监管,并及时与乙方沟通,根据乙方书面付款申请并经审核确认后,由甲方直接支付到乙方指定的公司或个人账户,从而保证项目正常运转,双方确认,乙方不得以项目部或项目负责人的名义从建设单位领取工程款或借用工程款,也不得以项目部或项目负责人的名义与建设单位就工程款支付或货物抵扣等达成任何协议。

3.5若发生工程质量、安全等事故,负责组织和协助善后处理工作。

3.6协助乙方处理好与建设单位、建筑行业管理部门的有关事宜尽力帮助乙方解决施工中的实际困难。

3.7甲方定期召开生产例会,审查乙方项目部的管理人员配备及持证上岗情况,不定期组织专业岗位培训或组织观摩学习等活动,及时向乙方通报有关情况,传达上级主管部门的有关文件要求。

3.8甲方有权对乙方违法、不执行国家标准、不按规范进行施工管理、违反甲方有关规定的行为进行纠正,并视情况责令停工整改、予以经济处罚、解除本合同。

3.9负责对工程专业分包、劳务分包等工作进行审查。

3.10甲方指导乙方建立项目专用账册,做好工程成本账。甲方有权监督、检查乙方按时足额支付各项

款项(包含但不限于人员工资、材料款、租金等)

3.11负责监督乙方就本次工程施工过程中的各种合同、协议的审定工作并建立起工程文件备案程序;乙方遇到紧急问题需要协调时,应立即以书面或其他能够使甲方知悉的方式通报甲方,甲方接通知后及时解决。

3.12如发生诉讼或仲裁,由甲方参与,乙方协助积极负责处理,在处理纠纷过程中发生的诉讼费、仲裁费、代理费及其他费用由乙方承担。如因诉讼或仲裁案件导致甲方单位账号被冻结、划款或导致甲方在相关法院网站上被公示,乙方同意甲方从应支付给乙方的工程款中扣留案件所涉及的费用,并同意向甲方支付案件标的5%的违约金。

3.13甲方有权向乙方收取约定费用。

第四条、乙方的责任和义务

4.1认真履行甲方与建设单位签订的建设工程施工合同(总包合同)、补充协议约定的义务和责任。

4.2乙方必须认真学习和严格执行法律法规、政府的有关规定、和甲方的有关文件,做好计划统计、技术资料、质量、安全、消防、治安、文明施工、财务、预结算、资金、成本、劳务分包、材料采购、竣工资料等工作,并配合建设单位、工程监理和甲方的管理工作,积极维护甲方的合法权益。及时编制项目质量计划,做到对工程进行合理组织、合理布局、合理安排。对工程质量、安全生产、文明施工、施工进度全面负责。

4.3乙方依据本协议,组建项目经理部,全面主持项目经理部全面工作;根据国家规范组织编制包含项目管理实施计划在内的各项计划;组织实施施工现场的生产要素的配置和管理;组织制定和实施项目经理部各项管理制度;在甲方授权范围负责与建设单位、监理单位、地方政府相关部门等部门的工作联系和协调,负责劳务分包、协作单位的管理;负责竣工验收和竣工结算,提供和准备相关技术经济资料。

4.4乙方项目班子成员必须具有相应资质,开工前报甲方审查批准后,报送建设单位、监理单位及有关管理部门备案。未经甲方书面同意,班子成员不得随意更换,否则视为乙方违约。

4.5以防被须负责监管施工队伍,对施工队伍的人员进行登记(要求施工人员提供身份证)和考勤,在施工期间不出现聚众闹事的恶性事件;工程施工所有人员必须是乙方在册人员,按规定为职工办理政府规定的保险,工程备案后及时做好该项目保险的注销、建筑务工人员信息的退出登记工作;严禁使用无资质的民工队伍、挂靠队伍,严禁将工程转包、倒卖。否则甲方有权要求乙方承担承包总价5%的违约金并对转包队伍和外地民工进行彻底的清理、清退,一切费用和损失由乙方承担,直至终止合同。乙方必须按甲方规定及时足额缴纳职工的各种保险等费用;职工发生工伤事故的,由乙方承担全部责任。

4.6乙方必须按照甲方的规定使用项目部印章,项目部用章仅限于工作联系单、技术核定单、图纸会审

纪要等工程技术资料和工程例会纪要使用。无论任何情况或原因乙方不得将项目部印章用于本工程材料、工程款、民工工资等资金的结算、借支和本工程无关的活动,不得用于对外贷款、担保、承诺等活动,不得用于变更建设工程施工合同(总包合同)的变更、工程量的增减、工程价款的结算、支付等,乙方也不得以项目的任何名义擅自对他人作出承诺;否则,视为乙方违约,并对此承担全部相关责任。

4.7本项目所有工程款必须全部汇入甲方账户,乙方工程款的使用必须以满足本工程项目的施工需要为唯一目的,保证做到专款专用,按照与第三方的合同约定按时足额支付劳务费用和分包费用、人员工资等,并对此承担全部相关责任。

4.8本工程质量等级、安全生产管理目标、文明施工管理目标按照建设工程施工合同(总包合同)的有关条款执行。甲方有权要求乙方根据项目情况调整申报各种奖项,乙方应配合实施。乙方应严格加强质量、安全生产管理,杜绝重大质量、安全事故的发生,一切责任和费用由乙方自行承担。

4.9乙方必须按规定缴纳相关费用,如税金、是会保障费、管理费等。

4.10乙方必须按照规定及时向公司报送相关资料,每月20日前上报月度报表,按时派人参加公司月度工作会议及公司组织的各项活动。

4.11规定经营行为,按建设程序办事,树立名牌意识,维护及提高企业信誉。乙方在施工期间必须接受行业主管部门及甲方的监督管理。

4.12负责按行业准则及甲方的要求建账,并做好个人所得税、企业所得税等税种的查账征收的应对工作,如按月提交个人所得税申报表等。配合税务部门查账工作,负责由此缠手的费用及工作不到位所承担的责任。乙方会计核算不能满足会计准则和我国相关法律、法规规定的,被税务机关要求核定征收企业所得税和个人所得税等税种的,由乙方承担调增部分金额并向甲方支付承包总价的2%违约金。

4.13承包人必须承担建设工程施工合同(总包合同)及补齐条款中引起的所有风险,并承诺愿意按照以下第1种方式向总部作为履约担保。

○1自本协议签署之日起7天内,乙方向甲方支付人民币万元作为本工程内部经济技术责任承包的履约保证金。

乙方依约履行本协议全部义务,经甲方考核,乙方不存在任何违约行为或者本协议履行不存在任何争议时,甲方于本协议履行完毕之日起10日内全额无息返还乙方。

乙方未依约履行本协议全部义务,经甲方考评,存在违约行为或者给甲方造成损失的,乙方缴纳的工程履约保证金不予退还。若任不足以弥补违约金或给甲方造成的损失的,甲方有权向乙方依法追偿。

○2自本协议签署之日起7天内,向甲方提供第三方担保承诺书,即具有一定经济实力的单位(或个人)对乙方项目承包进行担保,该担保人为承包人向发包人提供连带责任担保。

第五条、费用承担及项目管理

5.1项目利润经甲乙双方协商确认,本工程项目承包人乙方须向甲方支付项目利润,合计为本工程总造价(最终以工程结算价为标准)的%,上述费用甲方甲方在每次支付乙方进度款时按比例扣回(特殊情况由承包人与公司领导商定具体扣款时间)。

5.2项目税费及相关费用本工程项目应缴税金、社会保障费及各级主管部门的收取的与本工程有关费用等全部由乙方承担,甲方可代扣代缴。乙方出现亏损或给甲方造成损失,经考评,甲方有权没收乙方缴纳的工程履约保证金。如工程履约保证金无法弥补全部损失的,由乙方承担责任并向甲方赔偿。

5.3质量安全统筹金甲方对本项目实行质量安全统筹金管理制度,质量安全统筹金提取基数为本工程项目结算总价的%,全部由乙方承担,该统筹金由甲方提取后不返还,主要用于本项目的工程质量、安全文明施工奖励、安全生产活动统筹费用等。

5.4其他费用

5.4.1由于乙方管理不善,需要甲方派员驻场协助指导的(指专业岗位人员在场时间15天以上),或因项目规模较大、工程较特殊,应乙方要求甲方公司派员驻场协助的,派驻人员工资按甲方内部发放标准,由乙方承担,并由甲方从项目工程款中按实支付。

5.4.2由于本项目受到上级有关部门的经济处罚(及因此而造成的对甲方公司的经济处罚),或甲方公司生产检查时(含各种活动未及时参加)给予乙方的经济处罚,上述罚款或费用全部由乙方承担,甲方凭处罚单据直接从项目工程款中予以扣回。

5.5建设单位付到甲方账户的工程款,除应由乙方支付和承担的各项费用外,剩余部分全部归乙方所有,但在工程结束及竣工结算前必须存于甲方公司账户专款专用,待本协议履行完毕,且处理好对外所有债权债务后,余额归承包人所有。

5.6在项目经营活动中,所有材料合同、租凭合同、劳务合同、检测合同及其他与本项目履行有关的经济合同,合同文本必须经甲方审核通过,合同签订均需先由合同对方签字盖章,再经乙方签字认可,最后由甲方加盖“合同专用章”后生效,签章后的合同原件,甲方须留一份归档备查,并作为乙方请款的依据,否则甲方不予付款。

5.7乙方请款时应该明确所申请工程款的用途,并提交相应的合同、发票、第三方履行合同凭证(如送货单等)、第三方提供的付款和相应的对账明细等至甲方请款。若提交材料不全,甲方有权拒绝付款。

5.8大额材料款(5万元以上)等,由甲方从网银直接支付给出票单位(如用支票支付,需加盖“不得背书转让章”),严控大额现金支出。

5.9乙方采购的全部材料设备和发生的一切费用,必须凭合法、有效、真实的票据及甲方要求提供的材料合同报支入账。

5.10乙方应单独建账,在项目竣工、财务核算全部结束后,要将该项目全部完整的账册、凭证等财务

资料送交甲方建档入库,最迟在付清最后5%保修金前交清并办理交接手续,以备税务等单位检查。

第六条协议的变更、解除、终止和违约责任

6.1因乙方未按本协议条款约定内容履行自己的各项义务,致使建设项目施工合同(总包合同)违约或无法履行的,所有向建设单位承担的违约责任和赔偿承担,均应由乙方承担,同时,乙方还需向甲方承担人民币万元的违约金及赔偿因此给甲方造成的损失等。

6.2本协议履行过程中有以下情况之一时,甲方有权单方解除本协议,并没收工程履约保证金,同时要求乙方承担相应的违约责任和赔偿责任:

6,2.1履行本协议过程中,出现违约行为,经甲方告诫后仍未纠正的;

6.2.2乙方没有全面履行本协议约定职责,管理混乱,经甲方考核,认为难以完成承包任务的;

6.2.3严重违反甲方企业管理制度,经批评教育,未能改正;

6.2.4违法、违规经营,造成恶劣影响的;

6.2.5建设单位和甲方均认为乙方不称职的;

6.2.6乙方发生直接或间接影响甲方所在市场生产、经营行为(如发生事故、民工上访、现场被主管部门查处等),消极应对或不作为的;

6.2.7出现严重的对内、对外的欺诈行为;

6.2.8乙方出现其他违约情形的。

6.3因上述原因甲方有权选择终止本协议,乙方承担协议期间的违约责任,并赔偿所发生的全部损失。构成犯罪的,移交司法机关处理(如因特殊原因没有终止协议的,不免除乙方承担的全部责任)。

6.4甲方与建设单位签订的建设工程施工合同发生变更时,本承包协议做相应变更。协议的变更以书面形式进行。

6.5在施工期间,如甲方无正当理由要求终止本协议,给乙方所造成的直接损失,由甲方承担。

第七条争议的解决

7.1 甲乙双方对本协议的履行有争议的,双方协商解决,协商不成的,双方约定应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

7.2 甲乙双方因本协议履行发生的债权债务纠纷,双方约定向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第八条协议的生效和终止

8.1 本协议自甲乙双方签字盖章后生效,至工程竣工交付使用、结算完毕、工程款全部收回且乙方全面履行本协议义务止。

8.2 甲方公司及地区总部/分公司的现行的规章制度,包括履约过程中制定并公开颁布的规章制度,均作为本协议的有效组成部分,具有同等效力。

8.3本合同未尽事宜由甲乙双方另行商议,并签订补充协议。

8.4本合同一式叁份,甲方贰份,乙方壹份。

第九条合同附件与本合同具有同等法律效力

1、承诺书

2、项目安全生产协议书

3、甲方与建设单位签订的建设项目施工合同、补充协议

4、担保书

5、施工范围及其工程界面划分

6、质量管理奖励与处罚暂行条例

7、施工现场安全管理违章处罚暂行办法

发包人(盖章):承包人:

负责人: 身份账号吗:

联系电话:联系电话:

合同签订日期:年月日

附件1

承诺书

(发包方):

本人(身份账号:)作为(发包方)公司内部经济技术责任承包人,就(工程名称)履行事宜正式向甲方公司承诺如下:

一、本人将严格按照安全生产要求文明施工。如本项目实施期间发生安全生产事故,本人自愿承担一切法律责任和法律后果,造成公司经济损失的,本人自愿以家庭合法财产赔偿。

二、如本项目由于工期或质量原因致使甲方对建设单位构成任何违约,本人自愿以家庭合法财产承担因前述违约引起的违约责任和损失赔偿责任。

三、因本项目履行所引起的对内、对外一切债务纠纷(包括但不限于人员工资、材料费、机械费等)均由本人负责处理,一切法律责任及费用均由本人自愿以家庭合法财产承担。

四、本人保证严格执行《会计法》、《税法》、《安全法》、等国家有关法律、法规、规章规定,如被行政机关查处,一切法律责任和法律后果本人均自愿承担。

五、如因以上一至四条给公司造成经济损失的,本人除自愿按照损失额的130%向甲方赔偿损失,另向贵司支付损失10%作为违约金。

特此承诺!

承诺人:

年月日

承诺人身份证复印件

附件2

项目安全生产协议

发包人: (以下简称甲方)

承包人:(以下简称乙方)

为全面履行甲乙双方签订的建设项目内部承包协议书,进一步明确施工过程中双方的安全责任,保护施工人员的安全与健康,防止伤亡事故发生,依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《机关、团体、企事业单位消防安全管理规定》(公安部61号令)及其他相关法律法规、签订本协议。

本协议为建设项目内部承包协议书的附件,与建设项目内部承包协议书具有同等法律效力,双方应认真履行。

一、甲乙双方应共同遵守安全生产法律法规和规定,认真执行各项安全技术标准。

二、在甲方统一领导下,乙方责任人应定期召开班组安全工作会议,建立健全安全生产责任,制和群防群治制度,制定各项安全生产规章和安全生产目标责任,形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系,并按照职责分工转好落实。

三、坚持“安全第一,预防为主”的方针,严格执行安全生产制度,严格执行持证上岗的规定,在组织生产时必须先落实安全技术措施,防止事故发生。

四、抓好安全教育,严肃安全纪律,规范安全行为,禁止野蛮施工,防止施工扰民。

五、发生事故应立即采取措施保护好现场,抢救伤员,防止事故扩大,并及时报告业主和上级部门,组成调查小组,查清原因,确定责任,按照“四不放过”原则制定改进措施,提出对责任者的处理意见。由于乙方责任造成的损失,从乙方工程款中扣除。

六、乙方对本项目的施工安全工作负有直接责任。具体内容如下:

1、负责配备专门的安全生产管理人员,明确责任人,随时检查安全生产情况并作好记录,如因乙方原因发生安全事故,由乙方负责。乙方责任须参加工地安全生产机构,出席安全工作会议,执行会议决议。

2、负责施工人员的安全教育和安全管理。组织施工人员进场前的学习有关安全生产法律法规,教育施工人员遵守甲方安全管理制度,做到预防为主;负责向施工人员进行各种机械安全操作规程的培训和安全技术交底,严禁心工人未培训进行操作负责班前安全教育和工种变换的安全教育,同事有针对性的进行安全技术交底。由于上述工作不到位而引发的安全事故由乙方负责。

3、负责按照甲方要求制定承包项目的安全目标责任、管理规章制度,并报甲方备案。

4、负责按照经甲方审批确认的施工组织设计和施工方案,组织实施本项目施工范围内的安全施工方案和安全技术措施。

5、负责对所属施工人员登记造册,并向甲方提供花名册,接受甲方入场前的安全教育。有人员调整时,立即报告甲方,同时向甲方提交修改的花名册,经甲方同意后方可允许施工。未经安全教育的,不得进入施工现场。不得录用无身份证的人员、残疾人、工人年龄不得低于18周岁,不得超过55周岁。施工人员按规定持证上岗

6、负责施工作业过程中的安全检查,发现隐患及时报告并整改。

7、负责向甲方申报劳动保护用品和机具设备的检查验收,经验收合格后使用

8、负责做好消防工作。施工现场内严禁施工易燃易爆物品,禁止吸烟;施工现场生活区与施工区分离,并符合消防规范要求及防火有关规定,施工现场配备消防器材和消防水源,并派人负责。在容易发生火灾的区域动火时,事前向甲方申请,经批准并采取有效防范措施后方可施工。储存使用易燃易爆器材时,因采取相应的消防安全措施。职工宿舍内严禁使用电炉、电饭煲等餐具开小灶,不允许使用电炉、取暖器,一经发现立即没收,并扣除乙方500元/次的违约金。

9、负责教育职工遵守纪律,杜绝违章指挥和违章操作。施工中如因乙方人员违章指挥、违反劳动纪律、违反操作规程而发生伤亡事故,其损失由乙方负责。在日常安全检查中,如乙方人员出现“三违”现象,甲方有权利及时制止,并留存影像资料备查,同时给予乙方罚款,再由乙方处罚工人。

10、负责做好生活区管理。按照甲方要求设置必要的职工生活设施,并符合卫生、通风、照明等要求,职工的膳食、饮水符合卫生要求,宿舍内禁止留宿非本工地工作的人员及职工家属,一经发现立即清除,并扣除乙方200元/次的违约金。

11、负责教育监督施工人员遵纪守法,妥善处理解决施工人员之间的纠纷,防止矛盾扩大化、扰乱社会治安。职工之间的赌博、打架,不论何种原因,扣除乙方200元/次的违约金;发生群殴事件,不论何种原因,扣除乙方1000元/次的违约金,医药费由打架者自付。发生失窃案件立即报公安机关处理。

七、本协议与《建设项目内部承包协议》同时生效与终止。

发包人:项目内部承包人:

负责人:

电话:电话:

签订日期: 年月日

附件3

甲方与建设单位签订的建设项目施工合同、补充协议

附件4

担保书

鉴于贵司与建设项目于20 年月日签订编号为的《工程项目内部承包协议书》(以下简称主合同),本人/本单位(以下简称担保人)同意为以连带责任保证方式向贵公司提供工程履约担保。

担保人在此声明和保证:

一、担保人是有完全担保能力的主体,任何改变或可能改变担保人能力的事件发生或有可能发生时,担保人保证及时通知贵公司。

二、担保人向贵公司保证,当未按照主合同的约定履行主合同义务给贵公司造成损失时,由担保人向贵公司提供连带责任保证。担保人保证的金额是主合同约定的合同总价的%。

三、担保人保证的期间为:自本担保书作出之日起至主合同约定的协议履行完毕后年内。

四、担保人在收到贵公司出具的要求担保人承担担保责任的通知书后,不管贵公司是否向追索,保证按通知书规定的付款日、付款金额主动、一次性向贵公司付清全部应付款项。如担保人未按贵公司通知规定的期限及金额付款,担保人同意每逾期付款一日,贵公司可加收万分之五的逾期付款利息。

五、担保人保证,贵公司给予的任何宽限只要不增加担保人的担保金额,担保人在此担保书项下的责任均不会解除或减少。

六、只要不增加担保人的担保金额,担保人不会因为与贵公司同意对主合同条款的任何修改、补充、删除或因与其他方面签订的任何合同而受影响或失效。

七、本担保书是无条件不可撤销的担保。担保人与任何其他方面签订的任何合同(协议或契约)均不影响本担保的真实性、有效性和合法性。

担保人:

年月日

注意:

1、如个人提供担保,有配偶的,尽量要求其配偶一起提供担保,并应另提供身份证复印件、财产清单等。

2、如系单位提供担保,应提供营业执照副本、股东会议决议等。

附件5

施工范围及程界面划分

附件6

质量管理奖励与处罚暂行条例

附件7

施工现场安全管理违章处罚暂行办法

工程施工内部责任承包协议书样本

工程施工内部责任承包协议书样本 工程施工内部责任承包协议书本文档所提供的信息仅供参考之用,不能作为科学依据,请勿模仿。 文档如有不当之处,请联系本人或网站删除。 x xxxxxxxxxxxxxx公司工程施工内部责任承包协议书甲方::乙方::(身份证::)根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《劳动法》以及项目法施工等有关法律法规,为充分发挥各级优势,本着平等互利,诚实信用原则。 经双方友好协商,决定设立“xxxxxxxxxxxxxx公司工程项目部”,并委托担任项目部负责人(项目部经理),对本项目负全面责任。 为明确双方的责任、权利和义务,就以下条款达成一致意见,特 签订本内部责任承包协议书,供双方遵守:: 一、甲方协助乙方完善经营管理有关工作,并设立xxxxxxxxxxxxxxxxxxx工程项目部,该项目部对所承包工程有权处理一切事务,同时独立承担该项目部的人员调整及一切技术、经济、质量、安全与法律责任。 二、本内部责任承包协议书签订生效后,乙方对该项目要设立专 职管理机构,明确专职管理人员,并报甲方备案。 甲方为该工程项目部刻制项目专用技术自制章一枚,由乙方保管 使用,该章仅限于工程项目资料使用,若超出使用范围,由乙方全部承担本文档所提供的信息仅供参考之用,不能作为科学依据,请勿模仿。

文档如有不当之处,请联系本人或网站删除。 由此引起的一切责任,与甲方无关。 若乙方以任何理由以项目部名义刻制印章,一旦发现, 三、业主每次拨款必须拨到公司指定账户上((户名::x xxxxxxxxxxx账号x:xxxxxxxx开户行:xxxxxxxxx)),甲方按规定在每次拨款时扣除所缴纳的各种税费和上交的管理费用外,余款由甲方转入乙方专户。 四、乙方必须加强合同经营管理,不得以甲方名义筹集履行工程施工承包合同所需的建设资金,,不得私立账户。 五、甲方权利和义务 11、协助乙方办理工程项目的各种报批手续,协助乙方协调进行项目施工所引起的各种内外部关系。 22、协助乙方解决工程施工中出现的技术难题,协调该项目所需周转资金,所需费用全部由乙方承担。 33、甲方有权派管理人员,代表公司到项目部实行监督管理。 甲方所派人员有权对乙方的经营行为、工程施工中的技术质量、施工进度、施工安全、文明施工、资金使用、税费缴纳及施工合同条款履行等实施全面监督管理。 六、乙方权利和义务 11、在甲方的统一领导与管理下,乙方负责人为该项目的质本文档所提供的信息仅供参考之用,不能作为科学依据,请勿模仿。 文档如有不当之处,请联系本人或网站删除。

建设工程项目内部经济责任承包合同协议书

建设工程项目内部经济责任承包合同协议书 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

建设工程项目内部经济责任承包合同 (通用条款) 第一条承发包主体 1.1本内部承包合同的发包方(甲方)为项目总承包公司或者总承包公司授权的分公司,承包方(乙方)为总承包公司依法审查同意的项目部经济责任承包人。 1.2 公司是唯一具有法人资格的企业实体,对内实行统筹管理,对外承担工程施工风险。 1. 3项目部是公司组成部分、分支机构,是公司为项目建设需要而临时设立的实体,不具备法人资格,项目施工完成后自行撤销;项目部为公司内部独立核算单位,接受公司领导、管理、监督,不得以自己的名义对外签订合同。 1.4 项目经济责任承包人是公司员工,受公司管理,受本内部承包合同约束。承包人代表公司经营管理项目部,提高公司效益和信誉。 1.5 本内部承包合同如专用条款未确定乙方的通讯地址,则其身份证记载的地址为乙方确定的通讯地址,乙方未书面通知变更的,有关文书送达其身份证上的地址即视为送达。 第二条承包合同的范围 2.1本内部承包合同乙方承包的工程范围、工程质量要求、工期、安全文明施工等由专用条款约定,如专用条款未特别约定,则同甲方与建设单位签订的建设工程施工合同。 2.2上述建设工程施工合同承包的具体内容,详见甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》(包括附加合同、其他合同组成部分的文件及甲方向建设单位作出的相关承诺等),对该合同的全部条款及合同组成文件规定的内容,乙方已经充分了解,并确认合同约定的全部权利义务对乙方具有约束力。 第三条承包方式 3.1本承包合同的承包方式由专用条款约定。 3.2无论采用何种承包方式,除合同约定的权利义务关系外,并不影响甲,方按照法律法规和公司章程、制度的规定行使管理权。 3.3甲方根据需要,可以委派代表进入工地对的施工进行监督和检查,乙方应主动配合。甲方委派代表的报酬由甲、乙双方协商确定,并由乙方负责支付。 第四条合同项目的管理机构 4.1乙方在本合同签订之日起7日内确定工程项目管理人员。项目部管理人员应按工程施工管理的要求配置相应的专业技术人员,并按照法律法规、当地政府的有关规定、甲方的规章制度和建设单位现场管理制度组织施工。 4.2 项目部组成人员确定后,乙方应在3日内报甲方审定,并由甲方发文确定,甲方有权在审批时或者施工过程中,要求乙方更换相关人员。

工程施工内部承包协议

工程施工内部承包协议书 甲方: 乙方: 为了实行有效的内部经济责任制和项目承包负责制,确保工程质量和安全生产文明施工,保证建设工程施工合同履约,实行企业目标管理,本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,现根据公司的实际情况,双方就本工程施工内部承包协议相关事项协商一致,订立本协议。 第一条工程名称: 第二条工程地点: 第三条工程造价: 第四条承包范围:按建设单位的招标文件、施工合同及相关的补充协议执行。 第五条材料供应及工程款支付等执行公司与建设单位签订的合同及补充协议的有关规定。 第六条工期执行公司与建设单位签订的合同及补充协议约定的工期。 第七条工程质量要求: 1、质量目标:执行公司与建设单位签定的合同约定的质量目标,乙方应严格按照相关标准要求执行。 2、本工程施工必须接受公司的统一管理,严把质量关,严格按照会审后的施工图纸及施工质量验收规范、工程建设强制性条文及相关的标准、技术规程等施工。 3、项目经理部应争取在奖项方面取得突破,如在本项目中取得中州杯奖项,公司则返还本项目所缴纳的管理费中的20万元,以作为项目经理部在奖项申报方面的各项开支及奖励。 4、如果出现重大质量事故给公司造成经济及名誉损失的,乙方除承担全部责任外,另在原有上缴公司管理费的基础上再上浮0.5个百分点。 5、本工程完工后,乙方必须提供一套完整的竣工资料及其刻录光盘,上交公司备案。 第八条施工管理

1、乙方施工现场的管理人员必须配备齐全,并持证上岗,不得兼职,并在公司人事部门备案,未经批准,不得随意更换,如确有需要调整,必须先经公司同意。 2、乙方施工现场管理人员的配备如果不能满足施工现场工作的需要,从而导致建设单位要求公司增派管理人员的,公司则根据增派人员情况,在原有管理费收取基础上向乙方增加收取0.5%-1%的管理费,增派人员工资由乙方承担。 3、乙方应严格执行公司的工程管理制度和其它各种规章制度,按时向公司报送月报等资料,及时参加公司召开的有关会议。 4、乙方应严格按照国家及省市规定的有关文件进行施工,遵纪守法,认真维护公司形象和利益。 5、施工过程中,甲方应向乙方提供必要的工程管理与施工技术服务。 6、项目部在和建设单位办理工程结算时,无权对社会保险费等属于甲方权益的费用向建设单位作出放弃或让步决定。 第九条安全文明施工要求 1、杜绝重大伤亡事故和重大火灾事故,重伤2‰以下,轻伤8‰以下。 2、要积极配合各有关单位及公司的日常检查,对提出的问题应妥善进行处理。接到的书面整改通知,应及时整改并书面回复公司安全科。对主管部门的整改通知,经公司安全科复查后再回复。如因乙方处理不力,发生的一切损失及费用均由乙方承担。 3、施工现场的安全生产和文明施工应按当地政府部门下发的有关文件和公司的安全生产文明施工管理规定执行。需取得省级安全文明工地证书,否则将给于0.5%的处罚。如被行政主管部门通报批评,给公司造成负面影响者,公司将根据情况予以处罚。 4、如施工现场发生重大安全事故,给公司造成经济及名誉损失的,乙方除承担全部责任外,另在原有上缴公司管理费的基础上再上浮0.5个百分点。 5、另签安全生产责任书(附后)。 第十条劳务管理 1、工程所涉及到劳务分包的必须和有资质的劳务公司签订劳务分包合同,并在公司备案。禁止和无主体资格的个人签订协议。 2、项目部组织自有人员实施劳务作业的,必须提供为其所招用的工人办理

内部承包的协议书范本

内部承包的协议书范本 内部承包协议范本一 甲方: 法定代表人: 住所地: 电话: 乙方: 身份证号码: 住址: 电话: 丙方: 法定代表人: 住所地: 电话: 乙方作为甲方工程项目经理,丙方作为乙方担保方,就乙方承包工程丙方作担保的有关事宜达成以下协议内容,共同遵守。 本合同签订的基础: 1、甲方系经过批准,具有工程施工资质的施工企业。类工程施工资质为级,按照国家规定承揽工程。 2、乙方作为甲方的项目经理,同时是甲方工程项目部的负责人。 3、甲方工程项目部现有的施工设备由乙方自备。 4、丙方对乙方债务承担连带责任保证。

本协议基本内容: 第一条承包范围及承包方式 承包范围:工程项目,负责甲方承揽并负责施工的全部类工程的施工。承包方式:按照固定比例上缴管理费,自主聘用工作人员、自筹资金、自主施工、自担风险。 第二条承包期限自年月日至年月日。 第三条工程承揽不论甲方承揽的工程,还是乙方自己承揽的工程,对外均为甲方承揽的工程,由甲方与建设单位签署《消防工程施工合同》。 第四条财务管理 1、甲方为乙方独立设立财务账簿,独立核算,但是对外结算与支付,必须经过甲方财务统一办理。甲方与建设单位签署的《建设工程施工合同》应约定本工程的所有工程款必须以转账的方式转入乙方(即施工方,也就本合同甲方)的账户,否则视为款项未付。 2、对外结算:工程预付款、工程进度款和工程结算款均由甲方统一结算进入甲方为乙方设立的独立帐户。结算方式通过银行票据的形式结算。未经甲方书面授权,乙方不得单独与建设单位结算工程款。 3、对外支付:由甲方通过乙方的独立帐户,统一对外支付材料款、人员工资等各项费用。乙方申请用款时,必须要说明款项的用途,并凭甲方签名的书面支付书方可支付,做到专款专用。 4、乙方每月向甲方汇报一次工程进度及债务情况,甲方有权派人员到现场核对大宗建材和机械设备的购买和保管、使用、付款等情况,

(完整版)内部经济责任承包协议

公司 内部经济责任承包协议项目编号: 工程名称: 承包人: 签订日期:

内部经济责任承包协议 发包人(以下简称甲方): 承包人(以下简称乙方): 鉴于: 1、为充分调动项目管理人员的积极性、创造性,不断提高工程项目管理水平,明确公司与项目管理人员之间的权责利,增强市场竞争力,公司(发包人)积极推进工程项目承包责任制; 2、工程项目承包责任制,是指公司(发包人)承包的工程任务,由项目内部承包人严格按照工程项目内部承包协议书的约定,依法组织项目实施,实行项目独立核算。工程项目内部承包人就项目承包所涉及相关利益,自负盈亏,自担风险;项目内部承包人与发包人必须建立劳动合同关系,并按照劳动合同发放工资、缴纳社会保险; 3、2013年11月11日,甲方经招投标程序(或磋商议标),依法承接建设项目工程的施工总承包(或分包工程)的施工任务,并与建设单位(或总承包人)正式签订了建设工程施工合同(总包合同); 4、经乙方提出工程项目承包申请,并由甲方就其执业资质、施工业绩、管理能力、经济实力等方面进行综合考评的基础上,甲方同意由乙方承包上述工程项目的施工任务,项目其他主要管理人员由甲乙双方协商确定; 在此基础上,为了全面履行建设工程施工合同(总包合同),加强对工程项目的管理,明确甲、乙双方的权利、义务和责任,甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实守信的原则,协商一致,达成本合同,以资共同遵守。 第一条、工程概况(具体内容根据甲方与建设方签订的施工合同为准) 1.1工程名称: 1.2工程地址: 1.3建设单位: 1.4工程规模:建筑面积:结构层次 1.5工程立项批文: 1.6承包内容: 1.7工程造价:小写(RMB)万元,大写:元 1.8工期目标:计划开工日期:,计划竣工日期:年月日,总日历天(天)

内部承包责任合同

四川XX建设集团有限公司工程项目施工 责任合同 二○一一年月日 工程项目施工责任合同

甲方:四川XX建设集团有限公司 乙方: 根据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《建筑工程质量管理条例》和公司《工程项目财务管理制度》,为进一步完善企业施工责任制,切实加强施工项目管理,实施工程质量、安全终身负责。为明确甲、乙双方的责、权、利,以确保工程项目建设圆满完成。特签订以下责任合同。 一、工程概况: 1、工程名称: 2、工程地点: 3、施工工期:天 (1)工程开工时间:以开工令为准, (2)工程竣工时间:年月日,总日历工期天。 4、工程质量等级:按承包合同要求标准达标。 5、该工程项目施工合同责任人: 6、工程造价:元(大写:元)。最终以竣工决算为准。 二、工程项目建设费用缴纳 甲方按工程中标价元向乙方提取%项目管理费元(大写:)。在拨该工程款时交纳。超出中标价的部分按%向甲方交纳相应管理费,最终以审计决算为准。

三、甲方责任和权利 1、在该工程项目实施前,与乙方共同同业主签订《建设工程施工合同》后,并与乙方签订《工程项目施工责任合同》。 2、授予乙方收集、整理该工程项目建设的全部资料,指导乙方工程项目建设和工程项目决算,参与工程项目竣工验收。 3、协助乙方制订《工程项目建设实施管理办法》和《工程项目施工组织计划》,在工程项目建设实施过程中提供技术管理支持,提出合理建议和意见。 4、在工程项目建设实施和执行项目《建设工程施工合同》过程中,甲方有权对工程项目实施的进度、质量、安全和资金运行等状况进行定期或不定期检查,发现问题,限期整改。因乙方工程项目建设管理不善、形象进度滞后、造成质量隐患或工程质量检验达不到国家标准,甲方有权终止合同,并同时追究乙方的经济和法律责任。 5、根据工程项目建设的实际和需要,甲方可不定期派人到乙方施工现场督促和检查,发现问题,以书面形式要求整改。若乙方拒不整改或整改不彻底,承担由此产生的一切费用。 6、在乙方对该工程项目建设质量、安全、工期不能或无力保证时,甲方有权采取应急措施,包括更换施工队伍,解除本内部责任合同,并追究乙方的经济、法律责任。

项目施工经济责任内部承包合同

项目施工经济责任内部承包合同 合同名称:中铁十五局一公司蒙华铁路 MHTJ-29标防护附属工程 年月日

发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 根据工程需要,甲方将工程承包给乙方施工,按照《中华人民共和国 建筑法》和《安全生产法》及有关法规的规定,结合本工程具体情况,为明确双方责任,经协商签订本合同。 一、工程名称:中铁十五局蒙华二十九标一工区 二、工程地点:浏阳市古港镇 三、承包方式:包工、包料 四:承包内容:护坡防护附属工程 施工图纸设计内容中所涉及的所以工作内容,及本工程相关的临时设施工程(含生活设施)、场内文明施工、场地整洁整理、技术管理(资料、施工放线)、全面安全管理等工作。 五、承包价格见(劳务项目工程分项报价表) 1、临时设施 1·1乙方临时设施的选址、规模、建设标准必须遵守甲方的统一规划方案。乙方临时设施完成后,由甲乙双方共同对乙方临时设施投入成本进行估价并经双方签认,费用由乙方承担。 1·2乙方同意:若乙方中途退场,包含在合同单价中的临时设施,甲方需 要继续使用时,按照1·1条临时设施成本估计和已完成价值占合同总价的 比例折旧转让给甲方;单独计量或甲方无偿提供乙方使用的临时设施,由乙方无偿交还甲方,影响正常使用的损坏部分由乙方负责维修或赔偿费用。 1·3施工所需要贯通便道或场外引入便道、钢觞场建设、拌合站建设、变 压器按照至二级配电箱、供水接口由甲方提供并承担费用;场内便道由乙方承担;施工便道维护由乙方负责并承担费用;二级配电箱、供水接口至工点的电力设施及供水设施由乙方负责并承担费用。 2、甲方义务 2·1组织实施项目管理,对工程的质量、安全、工期和环境保护由总包方 负责。 2·2办理项目开工手续,向乙方提供必要的开工条件。

内部承包合同协议书

内部承包合同协议书 内部承包合同协议书范文一 立合同单位:以下简称甲方住镇村组乙方 为完善企业内部生产责任制,加强管理,落实任务,经甲乙双方协商一致,现将xx年度成品车间进窑任务由乙方参加承包,现明确甲乙双方责任和义务,甲乙双方自愿订立以下合同条款。 一、承包形式 1、个体承包,安全运转无事故。 2、砖坯进窑,保质保量,服从甲方安排。 3、对照合同情况,按实结算。 二、承包指标及价格标准(单位:万块/元) 1、全年进窑任务为1400万块,争取1450万块。(具体根据烧焙情况) 2、每天、人、班、产量保证完成。 3、每进窑万块红砖报酬为31元。(窑棚内为元,具体现场落实),以上标准含一、二两个全区及两个开发区的砖坯进窑,下雨无人推车,其它不再有什工另加,晴天坯房的坯私自进窑每车扣款10元。 三、工资结算方式 1、乙方工资结算一律以甲方红砖入库实数结算。

2、每月造表在次月10-15号发上月工资70%(特殊情况特殊对待)。 3、余款工资30%作预提金留厂,中途无范规行为,到年终一次性结算兑现,如中途停退班,留厂的预提金全部作自动放弃。 四、甲方的权利和义务 1、协助乙方做好安全教育意识,一切按章办事。 2、为乙方提供在生产时使用的中型以上工具和设备。 3、有检查乙方合同执行情况和产品质量及任务完成情况的权利。 4、加强对乙方安全防范措施的管理,配发劳动保护用品。 5、对不服从管理者,有权随时终止合同,一切按合同执行。五、乙方的责任和义务 1、在生产时必须做到安全文明生产,对发生的安全事故,其事故责任和经济损失及事故后果,经查明该谁承担由谁承担。 2、服从甲方和烧窑师傅的安排指导,无权干涉搪闸事宜和那里有干坯就到那里去拖,取消过去舍远求近的坏风气。 3、坚持上下午班进窑,如再坚持半日制,对甲方造成的无形损失要承担全额赔偿或工资直接下降2元/万块。

工程项目经济责任内部承包合同书

工程项目经济责任内部承包合 同书(总5页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

工程项目经济责任内部承包合同书 发包方:(以下简称甲方) 承包方(项目负责人):身份证号码:)(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国合同法》,结合公司有关规章制度及管理办法,甲方按本工程招、投标文件及施工合同书中的各项经济、技术指标,并实行企业内部施工经济责任承包制。为明确双方责任、权利与义务,经甲、乙双方共同协商一致签订本合同。 第一条工程概况 第二条项目经理部人员组织 1、经甲方审查批准,任命为该项目部项目经理,和项目负责人,即承包方。由项目负责人负责组建本工程项目经理部,管理与本工程施工有关的一切事物,并承担本工程施工中所发生的一切经济和法律责任。

2、承包人组建项目部时必须按照有关规定,组建具备相应专业能力水平的技术骨干。 第三条管理费及税金 1、经甲、乙双方协商: 双方约定暂按本工程预计造价元的 %计元,大写: 元整收取管理费,工程造价超出柒佰万元则按实收取管理费;税金按国家现行税率结合项目结算造价由甲方逐次代扣上缴税务机关。 2、工程质量、建设工期等指标达不到建设单位施工合同要求的罚款均由乙方负责。 3、本工程的所有安全设施、职工劳保和福利及大小安全、质量事故因之发生的一切费用均由乙方承担。 第四条甲方责任、权利与义务 1、甲方协同乙方负责搞好工程承包合同条款的起草、洽谈、签订、保管和存档。 2、甲方协同乙方组建与工程相适应的项目经理部,对项目部进行管理。 3、甲方负责审查、督促、辅导、整理工程技术资料,协助乙方办理工程竣工验收、工程备案和工程质量等级认定的手续,相关费用全部由乙方承担。

项目经理内部责任承包协议书

项目经理内部责任承包协议书(修1) 甲方:长沙市城固建筑材料有限公司 乙方: 甲方根据与签订的工程项目《外墙保温隔热施工承包合同》要求,经考察后决定聘任乙方为该外墙保温隔热工程项目经理,全权负责该项目内部责任承包的工程安全、质量、进度、及经济指标。为了明确甲乙双方责任、权利、义务,甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲乙双方充分友好协商一致,同意签订本内部责任承包协议,以资共同遵守执行。 一、工程项目概况 1、工程项目名称: 2、工程项目地点: 3、工程项目建筑面积:约㎡ 4、保温隔热工程面积:约㎡ 二、工程项目内部责任承包目标 1、包工程安全文明施工 (1)、乙方在施工前必须对参入项目管理及施工人员进行相关安全文明施工的培训和教育,明确严格的考核规章制度;以工程项目名义为参入管理和施工人员购买团体人身意外伤害险; (2)、施工期间必须严格执行和遵守建设方的安全生产、防火管理和文明施工的各项规定,接受项目建设方相关管理部门、人员和甲方的监督、检查和指导; (3)、乙方对各所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查,必须确保符合安全要求和处于安全状态方可进行作业施工。发现隐患,立即停止施工,并经整改或检修合格后方可施工。严格遵守有关安全、消防工作,预防安全事故的发生;

(4)、乙方承担项目参入管理和施工人员发生安全事故全部责任。 2、包工程质量合格 (1)、项目工程施工用的材料品牌必须达到如下要求 保温腻子和柔性腻子为城固品牌;抗碱底涂、反射中涂、罩面漆和主色漆为品牌;其他辅料按工程系统配套要求乙方自行选定品牌; (2)、工程施工工序、施工工艺符合相关国标或省标要求,施工厚度符合甲方与建设方设计要求; (3)、施工工程中,严禁擅自更换材料品牌或偷工减料,必须自觉接受项目建设方相关管理机构和甲方的监督、检查和指导; (4)、甲方要求乙方所有保温工程必须按国家规范、强制性标准、图纸及甲方的现场要求施工,且必须做到一次性工艺验收,质量必须达到优良; 3、包工程进度 工程施工进度必须满足甲方与签订《外墙保温隔热施工承包合同》要求。 4、包经济独立核算 (1)、内部责任承包方式:包工包料,包质量、包安全生产、文明施工、包吊蓝施工、包验收、包税金(含个人收入根据国家相关政策应该缴纳的税金)。 (2)、内部责任承包单价:外墙保温隔热综合承包单价为元/㎡(包括乙方所有开支费用、管理费用、利润及税金); 三、工程决算及工程款的支付 (1)、甲方协助乙方办理项目工程决算; (2)、项目决算审定后,甲乙双方办理内部承包决算; (3)、该项目工程进度款到甲方后,5天内甲方支付给乙方; (4)、建设方97%工程款到甲方后,5天内甲方支付乙方至甲乙

餐饮部内部责任承包协议书

餐饮部内部责任承包协议书 甲方:****大酒店 乙方:**** 为提高经济效益,调动餐饮部管理人员及全体员工的积极性,经甲、乙双方确定采用内部责任承包的方式进行管理,特制订本协议: 一、员工身份 责任承包后,餐饮部管理人员、厨师长及员工(不含厨师)均属酒店员工,员工管理(招收、辞退、奖罚等)按原程序执行,与酒店其它部门员工一样享受酒店原有的福利待遇。 二、承包方式 1、由餐饮部经理、餐厅经理及厨师长共同承包。 2、各种原材料及进货渠道、厨师人员的招收及费用由承包班子自行确定。 3、各项与酒店餐饮有关的专场费、部门回收的废品收入归乙方所有。 4、餐饮部原有的服务功能及工作程序不变。 三、承包费用及期限 1、自二OO五年一月一日至二OO五年十二月三十一日止,期限为一年。 2、全年应交承包款陆拾陆万陆仟元。 3、承包款项分三期缴付:合同签定前付22.2万元,二OO五年三月三十一日前付22.2万,二OO五年七月三十日前支付22.2万元。 四、双方的职责及义务 甲方: 1、提供现有的厨房设施、设备及餐饮场所(包括二、三楼包厢、二楼大厅、咖啡厅西厨。其中二、三楼包厢应与KTV共同使用,三、十三楼多功能厅与酒店共同使用)供乙方使用。 2、每月15日准时发放经承包者签字认可的员工工资、奖金及其它费用。 3、每月25日及时支付原材料费用,并按规定计算、支付费用。每月核算一次承包者的收益情况,双方签字确认,每季度结算一次承包者的经营利润(承包期满时统一核算),但每季度结算后如有利润,可按利润的40%作为流动资金先借支给乙方。预留的60%作为质量保证金,待承包期满结清。如出现账款不够成本支出时,承包者不得领取本人的收入,并停止借用流动资金。 4、保证员工的福利等与酒店其它部门员工同等待遇(厨师除服装由甲方每年提供壹套外,其它福利由乙方负责解决)。

工程项目经济责任内部承包合同书

工程项目经济责任内部承包合同书 发包方:(以下简称甲方) 承包方(项目负责人):身份证号码:)(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国合同法》,结合公司有关规章制度及管理办法,甲方按本工程招、投标文件及施工合同书中的各项经济、技术指标,并实行企业内部施工经济责任承包制。为明确双方责任、权利与义务,经甲、乙双方共同协商一致签订本合同。 第一条工程概况 第二条项目经理部人员组织 1、经甲方审查批准,任命为该项目部项目经理,和项目负责人,即承包方。由项目负责人负责组建本工程项目经理部,管理与本工程施工有关的一切事物,并承担本工程施工中所发生的一切经济和法律责任。 2、承包人组建项目部时必须按照有关规定,组建具备相应专业能力水平的技术骨干。 第三条管理费及税金 1、经甲、乙双方协商:

双方约定暂按本工程预计造价元的 %计元,大写:元整收取管理费,工程造价超出柒佰万元则按实收取管理费;税金按国家现行税率结合项目结算造价由甲方逐次代扣上缴税务机关。 2、工程质量、建设工期等指标达不到建设单位施工合同要求的罚款均由乙方负责。 3、本工程的所有安全设施、职工劳保和福利及大小安全、质量事故因之发生的一切费用均由乙方承担。 第四条甲方责任、权利与义务 1、甲方协同乙方负责搞好工程承包合同条款的起草、洽谈、签订、保管和存档。 2、甲方协同乙方组建与工程相适应的项目经理部,对项目部进行管理。 3、甲方负责审查、督促、辅导、整理工程技术资料,协助乙方办理工程竣工验收、工程备案和工程质量等级认定的手续,相关费用全部由乙方承担。 4、甲方负责检查、督促有关工程的质量、安全、进度等事项,并督促安排相关人员参加工程图纸会审、技术交底、工程竣工验收、工程质量、安全事故的处理,督促乙方搞好工程质量保修。 5、甲方负责协助乙方与建设单位搞好工程结算,定期辅导、检查乙方财务,督促乙方将所有工程款如期全额汇入甲方指定银行账户,并办理好甲、乙双方的承包结算。 6、甲方协助乙方调解承包工程与建设单位及其他单位之间的有关纠纷,由此发生的一切费用和法律责任均由乙方承担。 7、负责督促乙方及时发放民工工资,并协助办理有关手续。 第五条乙方责任、权利与义务

内部承包经营合同样本

内部承包经营合同样本 发包方: (称甲方) 承包方: (称乙方) 经公司全体股东友好协商,决定对公司生产线进行股东内部承包经营,相关事项如下: 第一章总则 第一条为加强企业经营管理工作,不断提高经济效益,根据国家有关法律、法规以及股东会有关会议精神,结合企业实际状况,本着实事求是、互惠互利的原则,由全体股东共同签订企业内部承包经营合同书(以下简称合同),由乙方整体承包经营(以下简称承包方)。 第二条承包方实行自主经营,独立核算,自负盈亏的运行模式,并独自承担经营过程中的债权债务和由此引发的经济、安全和法律责任。 第三条企业财务管理:承包经营方根据有关财务法规和规章制度,按有利于经营的原则自行管理,甲方不得以任何理由进行干预。 第四条承包方应依据有关政策以及工商、税务、卫生、质监等部门的有关规定,按时足额交纳各种税费,并严格参照行业服务标准,做好服务。 第二章承包基数

第五条承包方年的总承包费为万元整人民币,作为公司全体股东的收益,每年分两次付清年承包费,即:6月30日和12月31日付清。(注:第一年免交承包费,第二年至第年,每年承包费为万元)。逾期不交,甲方有权按欠交额日千分之三收取滞纳金,并可用乙方在本公司的股份金额作扣减承包费,或终止合同。 第三章承包期限 第六条本合同有效期年,自年月日起至年月日止。 第七条合同期满,承包方完成上交承包费,可自愿续签合同,但承包经营方须在期满前六个月以正式书面形式提出是否续签意向。在同等条件下,享有优先续签权。 第四章权利和义务 第八条甲方权利义务 一、对公司移交给承包方承包经营管理的房产、设施、设备等资产享有法定所有权,并享有监督权。 二、监督承包方合法经营,不得干预承包经营方的正常经营活动。 三、为承包方创造良好的经营服务环境,在承包经营方按时交齐有关费用情况下,保障承包经营方水、电正常供应。 四、努力为协助承包经营方努力做好承包期间的对外协调工作。

内部承包责任制合同

内部承包责任制合同甲方:身份证号码:手机号码:乙方:身份证号码:手机号码: 联系地址:经甲乙双方协商,甲方将市场的区域,进行划片区承包,将其中一片区委托给乙方,为了进一步调动和激 发乙方的积极性,确定乙方在市场区域的自主经营,自我发展、自负 盈亏的地位甲乙双方实行内部承包经营责任制,为明确双方的权利和义 务和责任,特订立此合同,以资共同遵守和履行。一、承包经营形式: 乙方每日提前向甲方报计划并实行发货收款(发货的同时收回货款)并 保证乙方账上至少有人民币¥ (整)作为每日向甲方进货的周 转资金,保证市场的良性运转。二、承包经营期限:自年月日起至 年月日止(包括首尾二日)。三、甲方责任: 1、按乙方每日计划 量(以实际打款为准)提供充足的货源。 1 2、市场职能部门继续对市场进行统一管理及指,如我司产品货期掌控标准、陈列的要求等。 3、对乙方所在市场操作过程中遇到的困难和疑问给予工作指导,发现乙方不按规定操作市场的行为,应及时指出,帮助整改。 4、监督乙方在合同履行期间的合法性。 四、乙方责任:1、合同签订后,乙方享有该区域的自主经营权,乙方必须服从甲方各

项政策性管理,乙方可根据该区域的实行情况向甲方提出合理的政策,双方达成共识,即可执行。2、自行负责该区域的客户关系,但不得有损于甲方的社会信誉,在操作过程中如有违规违法行为,均由乙方承担一切经济责任和法律责任。 3、严格执行安全操作制度。确保人身安全,如发生事故,其经济等一切责任均由乙方负责,甲方可协助乙方处理事故相关事宜。4、高标准、严要求做好市场工作,如因乙方原因造成市场问题,其一切经济损失均由乙方负责。甲方协同处理相关事宜。5、乙方承包经营后,实行独立核算,自负盈亏,一切债务(含陈列费等相关费用)及其它事务纠纷,经济及法律责任均由乙方独立承担。6、乙方在合同范围内的一切和公司发生的经济往来必须通过甲方记账,以1个自然月为时间段,甲方向乙方一次性返回本月利润。五、承包金的给付:2 1、合同生效后乙方应把当日所需全部货款汇入甲方账户,否则甲方有权不予发货。 2、甲方每月初(三个工作日内)向乙方按上个

内部承包协议书范本

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 内部承包协议书范本 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________ 说明:本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务,同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改,使用 时请详细阅读内容。

甲方: 法定代表人: 住所地: 电话: 乙方: 身份证号码: 住址: 电话: 丙方: 法定代表人: 住所地: 电话: 乙方作为甲方工程项目经理,丙方作为乙方担保方,就乙方承包工程丙方作担保的有关事宜达成以下协议内容,共同遵守。 本合同签订的基础: 1、甲方系经过批准,具有工程施工资质的施工企业。类工程施工资质为级,按照国家规定承揽工程。 2、乙方作为甲方的项目经理,同时是甲方工程项目部的负责 人。 3、甲方工程项目部现有的施工设备由乙方自备。 4、丙方对乙方债务承担连带责任保证。 本协议基本内容:

第一条承包范围及承包方式承包范围:工程项目,负责甲方承揽并负责施工的全部类工程的施工。承包方式:按照固定比例上缴管理费,自主聘用工作人员、自筹资金、自主施工、自担风险。第二条承包期限自年月日至年月曰。 第三条工程承揽不论甲方承揽的工程,还是乙方自己承揽的工程,对外均为甲方承揽的工程,由甲方与建设单位签署《消防工程施工合同》。 第四条财务管理1、甲方为乙方独立设立财务账簿,独立核算,但是对外结算与支付,必须经过甲方财务统一办理。甲方与建设单位签署的《建设工程施工合同》应约定“本工程的所有工程款必须以转账的方式转入乙方(即施工方,也就本合同甲方)的账户,否则视为款项未付。”2、对外结算:工程预付款、工程进度款和工程结算款均由甲方统一结算进入甲方为乙方设立的独立帐户。结算方式通过银行票据的形式结算。未经甲方书面授权,乙方不得单独与建设单位结算工程款。3、对外支付:由甲方通过乙方的独立帐户,统一对外支付材料款、人员工资等各项费用。乙方申请用款时,必须要说明款项的用途,并凭甲方签名的书面支付书方可支付,做到专款专用。4、乙方每月向甲方汇报一次工程进度及债务情况,甲方有权派人员到现场核对大宗建材和机械设备的购买和保管、使用、付款等情况,发现问题及时纠正,同时,应对建设单位的工程进度款及工程款的结算进行履约跟踪。

建设工程项目内部经济责任承包合同范本

建设工程项目内部经济责任承包合同 (通用条款) 第一条承发包主体 本内部承包合同的发包方(甲方)为项目总承包公司或者总承包公司授权 的分公司,承包方(乙方)为总承包公司依法审查同意的项目部经济责任 承包人。 公司是唯一具有法人资格的企业实体,对内实行统筹管理,对外承担工 程施工风险。 1. 3项目部是公司组成部分、分支机构,是公司为项目建设需要而临时 设立的实体,不具备法人资格,项目施工完成后自行撤销;项目部为公司 内部独立核算单位,接受公司领导、管理、监督,不得以自己的名义对 外签订合同。 项目经济责任承包人是公司员工,受公司管理,受本内部承包合同约束。承包人代表公司经营管理项目部,提高公司效益和信誉。 本内部承包合同如专用条款未确定乙方的通讯地址,则其身份证记载的 地址为乙方确定的通讯地址,乙方未书面通知变更的,有关文书送达其 身份证上的地址即视为送达。 第二条承包合同的范围 本内部承包合同乙方承包的工程范围、工程质量要求、工期、安全文明 施工等由专用条款约定,如专用条款未特别约定,则同甲方与建设单位 签订的建设工程施工合同。 上述建设工程施工合同承包的具体内容,详见甲方与建设单位签订的 《建设工程施工合同》(包括附加合同、其他合同组成部分的文件及甲方 向建设单位作出的相关承诺等),对该合同的全部条款及合同组成文件规 定的内容,乙方已经充分了解,并确认合同约定的全部权利义务对乙方具 有约束力。 第三条承包方式 本承包合同的承包方式由专用条款约定。 无论采用何种承包方式,除合同约定的权利义务关系外,并不影响甲, 方按照法律法规和公司章程、制度的规定行使管理权。

甲方根据需要,可以委派代表进入工地对的施工进行监督和检查,乙方 应主动配合。甲方委派代表的报酬由甲、乙双方协商确定,并由乙方负 责支付。 第四条合同项目的管理机构 乙方在本合同签订之日起7日内确定工程项目管理人员。项目部管理人 员应按工程施工管理的要求配置相应的专业技术人员,并按照法律法规、当地政府的有关规定、甲方的规章制度和建设单位现场管理制度组织施工。 项目部组成人员确定后,乙方应在3日内报甲方审定,并由甲方发文确定,甲方有权在审批时或者施工过程中,要求乙方更换相关人员。 乙方对工程建设的质量、安全、工期等进行全面管理并承担责任,甲方 及所属分支机构对乙方承包工程的质量、安全、技术等施工管理实行监督、检查和帮助指导,乙方应服从甲方的监督指导。 第五条承包项目的管理目标 乙方承包的范围,除完成工程建设施工的内容外,还包括以下管理目标(根据不同情况在专用条款中作具体约定,下列事项可作为专用条款的选项): 工程质量达到施工合同规定的要求。 按照施工合同约定的工期完成建设工程。 无一般事故及以上安全生产事故发生。 安全文明施工和环境保护的要求和标准。 信息化实施的要求和目标。 CIS标准实施的要求和目标。 劳务工资管理:不发生因民工工资上访及其他劳资引起的纠纷和事件。 工程资科管理技平方工程技术资科管理办法的要求和通用条款第十条 规定执行。 工地治安防范管理: 做好外来人管理,不出现打架斗受、赌博、吸毒 等有损社会治安和企业形象的严重情况。 保证工程款的专款专用,乙方承诺在未与建设单位办理竣工结算及甲乙 双方办理内部结算前,建设单位支付的全部工程款、、退还的保证金、 提供的材料、乙方自筹用于本工程的资金均为甲方所有,支配权属于甲

内部承包协议书

内部承包协议书 甲方:葛塘客运站项目部 乙方:刘柏荣 为了确保葛塘客运站工程顺利圆满竣工,现将该工程土建项目工作量(不含水电工程、外脚手架、油漆、回填土)全部承包给乙方施工,根据具体情况共同商定协议条款如下: 一、施工范围及内容:按照08年1月份设计院手续齐全的施工图工作量和图纸变更一次在2000元以内(包括楼梯制作安装现场硬化,散水坡及小型砌体,主楼雨污管接总管)。一次在2000元以上变更另签点工计算或按工程量套价,但须扣除原图未做项目费用。施工图以外的变更及签证按实际发生的点工计算。所有贴面工程另外签定协议。工地现场必须达到标化现场,达不到标化最后按总价1%扣除,工程所用的一切小型用具均由乙方自理。工程所发生的所有材料(含自用的钢管、扣件)上、卸力费一切由乙方自负,甲方不发生卸力费,且现场不发生一个点工,竣工后木工材料钉子拔完堆放整齐,甲方只提供40T塔吊一台,搅拌机一台。 二、工程质量:工程分项分部验收等级为优良,乙方必须按图纸要求及施工验收规范施工及甲方的技术交底程序操作,质量检查乙方必须派一名专职质检员与项目部施工人员联络,自检合格后报项目部验收。质量评定以现场监理验收为准,如出现监理二次验收,按本层的建筑面积5元/m2罚款,无须乙方签字(结算时在发包工程总价中扣除),要保证一次性验收通过。因乙方造成的质量返工均由乙方自

行承担并承担相应的材料费。乙方如在施工中出现的质量缺陷影响结构,甲方有权开出罚单,直至整改到优良标准为止。费用由乙方自负。 三、安全施工:乙方必须遵守《南京市施工现场安全生产管理规范》及劳动保护操作规程。乙方作业要设一名安全小组长,检查本工种作业的安全动态及时汇报项目部专职安全员,乙方应增强自我安全防护意识,严禁违章作业,接受甲方检查与监督,施工中因乙方造成的不利因素,责任乙方自负,其经济损失乙方自行承担,项目部安全员有权开出违反安全操作的罚单,无需乙方签字在最后结算时扣除。 四、工程进度:乙方必须服从甲方的施工进度计划,因乙方不能按时完成,业主罚款由乙方承担。乙方如需材料必须提前3天提供书面材料计划单,无计划单一律视无效,一切损失乙方自负。2次无能力按时完成工期及质量,乙方无条件自动退场。 五、工程造价及付款:1、木工按图纸实际的砼接触面积以21元/㎡计算。(所有机械设备、材料上下卸力费、钢管扣件租赁人工费包含在内) 2、钢筋按工程实际到场的吨位以320 元/T计算(所有小型材料、构造柱、墙体拉结筋、机械设备、钢筋卸力费全部包含在内),直螺纹接头按12 元/根计算。 3、其余瓦工、粉刷工项目按图纸的建筑面积以55 元/㎡计算,(所有小型用具乙方自理)。每月甲方付给出勤职工生活费每人500元(须抄工资表);无特殊情况不得付款,完成±0.00付实际完成工作量的70%,主体结束付完成工作量的70%,内外装饰结束付70%;拆脚手架及地坪后付工作量的70%,工程竣工交付后,6个月无质量问题扣

项目施工经济责任内部承包合同(可编辑)

项目施工经济责任内部承包合同(可编辑) 精选资料项目施工经济责任内部承包合同合同名称:中铁十五局一公司蒙华铁路MHTJ标防护附属工程年月日发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)根据工程需要甲方将工程承包给乙方施工按照《中华人民共和国建筑法》和《安全生产法》及有关法规的规定结合本工程具体情况为明确双方责任经协商签订本合同。 一、工程名称:中铁十五局蒙华二十九标一工区二、工程地点:浏阳市古港镇三、承包方式:包工、包料四:承包内容:护坡防护附属工程施工图纸设计内容中所涉及的所以工作内容及本工程相关的临时设施工程(含生活设施)、场内文明施工、场地整洁整理、技术管理(资料、施工放线)、全面安全管理等工作。 五、承包价格见(劳务项目工程分项报价表)、临时设施·乙方临时设施的选址、规模、建设标准必须遵守甲方的统一规划方案。 乙方临时设施完成后由甲乙双方共同对乙方临时设施投入成本进行估价并经双方签认费用由乙方承担。 ·乙方同意:若乙方中途退场包含在合同单价中的临时设施甲方需要继续使用时按照·条临时设施成本估计和已完成价值占合同总价的比例折旧转让给甲方单独计量或甲方无偿提供乙方使用的临时设施由乙方无偿交还甲方影响正常使用的损坏部分由乙方负责维修或赔偿费用。 ·施工所需要贯通便道或场外引入便道、钢觞场建设、拌合站建设、变压器按照至二级配电箱、供水接口由甲方提供并承担费用场内

便道由乙方承担施工便道维护由乙方负责并承担费用二级配电箱、供水接口至工点的电力设施及供水设施由乙方负责并承担费用。 、甲方义务·组织实施项目管理对工程的质量、安全、工期和环境保护由总包方负责。 ·办理项目开工手续向乙方提供必要的开工条件。 ·提供乙方作业所需的图纸和有关技术资料负责技术交流、控制(施工)测量、下达施工进度计划负责技术档案资料的收集、竣工文件的编制和竣工验收工作。 ·负责与总包方、监理、设计、及政府有关部门之间的联系协调现场工作。 ·负责通知乙方的合同签署人每个季度到现场参加季度生产例会。 ·负责建立劳务队伍管理机构。 、乙方的义务·乙方负责组织有关人员参加甲方组织的岗前培训、技术交底和安全教育活动。 ·根据甲方的施工计划要求投入足够的生产资源保证工期。 ·加强现场管理严格执行环保、消防等有关管理规定做到文明施工。 承担乙方作业现场脏乱造成的损失及处罚。 ·接受业主、总包方及有关部门的管理、监督和检查。 ·按时提交相关的技术资料。 ·妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具设备、周转材料及其他设施乙方在使用过程造成损坏应负责修理或赔偿。

工程项目经济责任内部承包合同协议书书(终审稿)

工程项目经济责任内部承包合同协议书书 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

工程项目经济责任内部承包合同书 发包方:(以下简称甲方) 承包方(项目负责人):身份证号码: )(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国合同法》,结合公司有关规章制度及管理办法,甲方按本工程招、投标文件及施工合同书中的各项经济、技术指标,并实行企业内部施工经济责任承包制。为明确双方责任、权利与义务,经甲、乙双方共同协商一致签订本合同。 第一条工程概况 第二条项目经理部人员组织 1、经甲方审查批准,任命为该项目部项目经理,和项目负责人,即承包方。由项目负责人负责组建本工程项目经理部,管理与本工

程施工有关的一切事物,并承担本工程施工中所发生的一切经济和法律责任。 2、承包人组建项目部时必须按照有关规定,组建具备相应专业能力水平的技术骨干。 第三条管理费及税金 1、经甲、乙双方协商: 双方约定暂按本工程预计造价元的 %计元,大写:元整收取管理费,工程造价超出柒佰万元则按实收取管理费;税金按国家现行税率结合项目结算造价由甲方逐次代扣上缴税务机关。 2、工程质量、建设工期等指标达不到建设单位施工合同要求的罚款均由乙方负责。 3、本工程的所有安全设施、职工劳保和福利及大小安全、质量事故因之发生的一切费用均由乙方承担。 第四条甲方责任、权利与义务 1、甲方协同乙方负责搞好工程承包合同条款的起草、洽谈、签订、保管和存档。 2、甲方协同乙方组建与工程相适应的项目经理部,对项目部进行管理。

3、甲方负责审查、督促、辅导、整理工程技术资料,协助乙方办理工程竣工验收、工程备案和工程质量等级认定的手续,相关费用全部由乙方承担。 4、甲方负责检查、督促有关工程的质量、安全、进度等事项,并督促安排相关人员参加工程图纸会审、技术交底、工程竣工验收、工程质量、安全事故的处理,督促乙方搞好工程质量保修。 5、甲方负责协助乙方与建设单位搞好工程结算,定期辅导、检查乙方财务,督促乙方将所有工程款如期全额汇入甲方指定银行账户,并办理好甲、乙双方的承包结算。 6、甲方协助乙方调解承包工程与建设单位及其他单位之间的有关纠纷,由此发生的一切费用和法律责任均由乙方承担。 7、负责督促乙方及时发放民工工资,并协助办理有关手续。 第五条乙方责任、权利与义务 1、乙方负责组建与之相适应的施工项目经理部,并交甲方审查。 2、乙方无条件接受甲方的领导,服从甲方的管理,并按甲方的管理制度和业主签定的施工承包合同及本内部责任承包合同书的具体要求认真管理好项目。

相关主题
文本预览
相关文档 最新文档