延期缴纳税款申请报告怎么写
延期缴纳税款申请报告怎么写
篇一
xxxxxx国税局：
20xx年x月，我公司实现销项税额xxxxxxx元，进项税额xxxxx 元，应纳增值税xxxxxxxxx元。由于本公司经营困难，至20xx年x 月末欠缴各类社会保险xxx万元，欠发工资xxx万元。特申请贵局根据我公司当前困难的实际情况，给予延期3个月缴纳本月税款。
当否，请批示。
20xx年x月x日
xxxxxxxxxx
篇二
______国税局：
xxxx年xx月，我公司实现产品销售收入______万元，销项税额______元，进项税额________元，应纳增值税________元，已向贵局申报并开具纳税交款书，限期为本月xx日入库。由于本公司本月银行贷款______万元到期，银行同意先还款后再贷款，加之上月销货款中有______万元未收回，故造成当前资金周转相当困难。特申请贵局根据我公司当前困难的实际情况，给予延期__个月缴纳本月税款。
当否，请批示。
xxxx公司
xxxx年xx月xx日
工程延期申请报告 XXX工程项目管理有限公司： 我公司承建的XXX “三个中心”建设工程，合同施工范围“三个中心”建设项目中的综合楼、车管中心、车检中心、考试中心、食堂、备勤室、配电室的土建施工，钢结构施工、安装工程、装饰装修工程 （室内装修除外）和施工便道施工”，合同开工日期“承包人应按照监理人指示施工，工期为360日历天”，实际开工日期为2010年7月18 日，实际竣工验收日期为2013年3月29日（综合楼竣工验收日期），综合验收为2013年4月30日。 然而由于本工程施工图变更较多，外墙装饰主要材料未及时确认， 建设单位追加工程投资等因素，使工程无法按正常合同工期竣工，特 申请该工程延长施工工期，具体情况如下： 一、装饰主要材料确认因素： 三个中心工程原设计外墙装饰为干挂石材，材料为白麻，综合楼 主体验收：2011年5月5日，我公司同时提出确认外墙石材。 1、建设单位于2011年7月27日指定正立面、侧立面采用山东白麻； 2、背立面外墙装饰材料为“ xxx瓷业有限公司”面砖，需厂方定制，生产周期约为17天； 特申请延期合计97天（详见附件）。 二、施工图变更因素： 本工程施工过程中，因设计施工图纸的问题，建设单位使用功能的调整，导致工程变更较多，致使施工图与竣工图纸变更较大，设计单位为XXX
工程设计咨询有限公司，而设计单位在XX与工地距离较远，有关施工图问题有时不能得到及时解决，尤其后期综合楼已施工完的部分，按建设单位通知车检、车管、综合楼按二次装修图及二次装修补充图施工。 申请延期36天（详见XXX “三个中心”工程变更、签证、通知汇总表）。 三、增加工程投资因素： 三个中心工程原估算价为5900万元，在施工过程中，因建设单位增 加工程总投资，按相关政策规定，需向相关主管部门按程序进行申报，致使工程的主要工序处于半停工状态，只能进行相关辅助性施工及前期准备工作，申报时间为2012月5日9日，文件批复时间为2012 年8月3日，计84天。 申请延期42天（详见增加投资申请报告，及批复文件）。 四、工程量增加因素： 本工程合同总造价为24809050.00元（应扣除暂列金：1804644.45 元）， 实际工程总造价为27858289.00元（初审金额），在施工过程中工程量增 加，工程应作相应调整。 申请延期（实际造价/合同价*360-360）76天（详见附件）。 五、政策性停工及天气因素： 在施工过程中，接XXX行政主管部门停工通知，停工：7天，因高温 天气停工7天，2012年7月23日XX出现50年一遇的特大洪峰，停工3 日，等因素停工合计：17天。 特申请延期17天（详见相关通知） 六、考试中心、食堂的因素： 我公司在施工过程中于2011年2月24日接监理单位通知暂停考试中 心和食堂施工，考试中心、食堂于2012年4月9日开工，2012
开立单位银行结算账户申请书 以下由开户银行审核后填写： 填写说明： 1、申请开立临时存款账户，必须填列有效日期；申请开立专用存款账户，必须填列资金性质。 2、该行业标准由银行在营业场所公告。“行业分类”中各字母代表的行业种类如下：A：农、林、牧、 渔业；B：采矿业；C：制造业；D：电力、燃气及水的生产供应业；E：建筑业；F：交通运输、仓储和邮政业；G：信息传输、计算机服务及软件业；H：批发和零售业；I：住宿和餐饮业；J：金融业；K：房地产业；L：租赁和商务服务业；M：科学研究、技术服务和地址勘查业；N：水利、环境和公共设施管理；O：居民服务和其他服务业；P：教育业；Q：卫生、社会保障和社会福利业；R：文化、教育和娱乐业；S：公共管理和社会组织；T：国际组织。
开立单位银行结算账户申请书 以下由开户银行审核后填写： 填写说明： 1、申请开立临时存款账户，必须填列有效日期；申请开立专用存款账户，必须填列资金性质。 2、该行业标准由银行在营业场所公告。“行业分类”中各字母代表的行业种类如下：A：农、林、牧、 渔业；B：采矿业；C：制造业；D：电力、燃气及水的生产供应业；E：建筑业；F：交通运输、仓储和邮政业；G：信息传输、计算机服务及软件业；H：批发和零售业；I：住宿和餐饮业；J：金融业；K：房地产业；L：租赁和商务服务业；M：科学研究、技术服务和地址勘查业；N：水利、环境和公共设施管理；O：居民服务和其他服务业；P：教育业；Q：卫生、社会保障和社会福利业；R：文化、教育和娱乐业；S：公共管理和社会组织；T：国际组织。
开立单位银行结算账户申请书 以下由开户银行审核后填写： 填写说明： 1、申请开立临时存款账户，必须填列有效日期；申请开立专用存款账户，必须填列资金性质。 2、该行业标准由银行在营业场所公告。“行业分类”中各字母代表的行业种类如下：A：农、林、牧、 渔业；B：采矿业；C：制造业；D：电力、燃气及水的生产供应业；E：建筑业；F：交通运输、仓储和邮政业；G：信息传输、计算机服务及软件业；H：批发和零售业；I：住宿和餐饮业；J：金融业；K：房地产业；L：租赁和商务服务业；M：科学研究、技术服务和地址勘查业；N：水利、环境和公共设施管理；O：居民服务和其他服务业；P：教育业；Q：卫生、社会保障和社会福利业；R：文化、教育和娱乐业；S：公共管理和社会组织；T：国际组织。
纳税人申请延期缴纳税款需要提供的哪些材料？ 自2008年8月1日起，纳税人申请延期缴纳税款应按以下办理： 一、提供的材料 纳税人确有特殊困难，需要延期缴纳税款的，应当在缴纳税款期限届满前，向主管地税局提出申请，并报送下列材料: （一）延期缴纳税款申请报告； （二）《延期缴纳税款申请审批表》（统一格式）； （三）所有银行存款账户的对账单及当期货币资金余额情况； （四）应付职工工资和社会保险费等支出预算； （五）由主管地方税务局开具的申请延期缴纳税款的税收通用缴款书(复印件)； （六）当期资产负债表、损益表； （七）其他证明材料。 二、报送的申请延期缴纳税款报告 纳税人报送的申请延期缴纳税款报告，应当说明以下事项： （一）纳税人生产经营基本情况、商品（服务）销售及资金回笼情况； （二）本年税款实现、缴纳及期末欠税情况、当期实现应税收入及应纳税款情况； （三）当期纳税人各项货币资金期末余额情况、应付职工工资和社会保险费的简要情况说明； （四）申请延期缴纳的税种、金额、原因和税款缴纳计划等。 纳税人因遭遇不可抗力造成延期缴纳税款的，应当出具当地政府有关部门的灾情、事故证明；如果资金余额中包含国家法律和行政法规明确规定纳税人不可动用的资金，应单独出具相关证明。 纳税人出具的证明，应在原件或复印件上加盖纳税人公章；由其他相关部门（如银行、公安部门等）出具的证明，应加盖出具部门公章。 纳税人除遭遇不可抗力事件外，同一年度同一个税种的税款只能申请一次延期缴纳。 三、受理 受理环节审阅纳税人填写完毕的表格是否符合要求，所附需查验的资料是否齐全，符合条件的，制发《税务文书领取通知单》（WS003）交纳税人。不符合条件的，告知其理由或应补正资料，相关资料退回纳税人。 四、核准 受理环节填制《税务文书传递卡》（WS001）和《税务文书附送资料清单》（WS002）连同纳税人报送的资料转送管理环节。经逐级核准后，管理环节转受理环节。纳税人凭《税务文书领取通知单》（WS003），领取核准延期纳税通知书。 依据：《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第四十二条等
工期延期申请报告 工期顺延申请报告 致:状元镇人民政府 温州市大众城建监理有限公司 我方施工的状元镇石坦村石坦北岸河道综合治理工程2标工程，自2010年5 月24日开工，于2011年1月20日竣工验收。合同完工日期为2010年10月20日，现将因非我方的原因影响工期延误的各个方面陈述如下: 1、A0+592,A0+605段居民房屋位于施工管线上，我方于2010年8月初已向塘河指挥部及业主要求加快此处房屋拆迁的政策处理工作，以便我方排水管线顺利施工;经塘河指挥部及业主单位与该户主多次协商解决房屋拆迁工作未果，后经指挥部、业主、监理单位现场协商决定，将排污管绕过该村民房屋外侧沿河道铺设，再与原设计管线接通。在我方已完成该段管道的围堰桩时，屋主强烈阻挠致施工暂停。后经各方多次协调，该段排污管道仍从该村民房屋外侧沿河道铺设。于2010年9月12日完成此段污水管施工，共延误工期30天; 2、A0+378,A0+493段工程范围内的房屋尚未拆迁，我方自开工以来曾多次向塘河指挥部及业主要求加快处理，以便工程能顺利施工并如期完成。各有关部门也多次到现场协调处理，然而，至我方完成本工程范围内能施工部分的合同项目内容后，各有关部门对此段房屋拆迁的政策处理工作何时能落实仍迟迟无明确答复，鉴于工期要求及我方工程成本的投入，我方申请对此段工程项目予以甩项，共延误工期60天; 3、因本工程排污管线需接入经七路接口，A0+493处即新桥桥头至开发区经七路间道路为居民主要出行路段，且此段道路地下埋设管线较多，经指挥部、业主、设计、监理现场查看商定:此段污水管采取DN400PE实壁管牵
引法施工。因接入口经七路路段归属经济技术开发区管辖，我方需办理道路临时占用审批手续(开挖管道牵引工作坑)，加之牵引施工过程中遇地下障碍物阻碍致施工难度加大，共延误工期30天; 4、由于工程进度款未能按时支付，我方资金周转困难，工程材料不能及时到位; 5、由于气候原因，出现的大、暴雨天气使我方无法进行施工，影响工期;同时，由于现场停电使我方正常施工受到影响; 对以上各种影响工期的因素进行叠加、累计，我方申请工程延期:工期延长92天，合同项目工期顺延92天，完工日期从2010年10月20日延至2011年1月20日。请各贵单位予以批复～ 特此报告～ 浙江明远建设有限公司 2011年4月20日
编号: ___________________ 可编辑可打印，也可以直接使用，欢迎您的下载 延期缴纳增值税申请书 甲 方：____________________ 乙 方：____________________ 签订日期：____年____月____日
洛阳市***国家税务局：_______________ 洛阳******是**集团与**集团共同出资于2019年9月份成立的新 公司，税务登记证号为：_______________****.经营范围为： _______________火力发电及热力（蒸汽、热水）的生产，该公司注册 类型为有限责任公司，具备独立法人资格，法定代表人： _______________****，身份证号*****；地址位于*******，现有职工294人，主营电力生产及热力生产。现有1*25M+2*2019M机组，总装机容量49M，年销售收入**万元。于2019年***月批准为C类增值税临时一般纳税人。 目前洛阳****有限公司经营困难，由于合资双方对***（**公司） 的资产、债务问题意见不统一，至今尚未办理洛阳市**厂的资产、债 务移交手续。省内、外各级法院在受理洛阳市***厂的债务问题，以我 公司负连带责任为由，冻结了我公司的银行账户，使我公司无法正常 经营，于2019年9月27日全面停产，现已停产20余天，我公司就此 事正在与洛阳市政府协调，特于2019年2019月2019日向贵局提出申请。 我公司2019年9月实现增值税26201950.79元，应于2019年 2019月2019日前缴纳入库，截至到2019年2019月2019日，我单位 当期货币资金余额为 2019201992.43元，其中：_______________银行存款余额2019720196.2019元（建行南昌路支行，账号： _______________** 余额为 **元；建行南苑分理处，账号： _______________**余额为**元；商行东花坛支行，账号**余额为**元，
工程延期申请报告 广州广骏工程监理有限公司： 我公司承建的富强路（北江路至人民西路）道路工程于2010年4月9日正式开工，计划竣工时间为2011年10月9日，工程合同总工期为548日历天。 然而，由于征地拆迁、拆迁遗留问题、施工图变更、海仔明渠工程和天气因素等原因造成工期延误，致使工程无法按要求正常竣工，特向贵公司申请该工程延长工期，具体情况说明如下： 一、征地拆迁问题 总体施工进度计划CFG桩软基处理计划施工时间2010年3月1日至2010年12月31日，共计305天（前提条件是施工范围内所有地面构筑物必须拆除，否则工期将顺延），但由于本工程分三次征地：第一次于2010年3月26日进行K1+080~K1+880段征地，第二次于2010年8月10日进行K0+560~K1+080段征地，第三次于2011年4月19日进行K0+000~K0+560段征地（其中K0+000~K0+160段于2011年7月10日交付使用），因此我施工单位必须分两阶段进行施工，第一阶段K0+560~K1+880于2010年4月12日—2011年1月1日完成，第二阶段K0+090~K0+560于2011年5月4日—2011年8月12日完成，共计487天，期间有123天造成机械停滞和无法进行下步工序施工，因此造成总工期延误共计123天（详见附件施组进度计划横道图、CFG桩现场施工工程量确认表）。 二、征地后遗留问题 本工程于2011年2月28日前完成K0+560~K1+880右幅沥青路面，于
2011年4月19日进行K0+000~K0+560段征地，并分两次交付用地后，仍存在许多问题未解决： 1、第一次K0+160~K0+560段于2011年4月19日交付用地，存在的问题主要是K0+460~K0+500右幅有4栋居民楼未征地拆迁（其中有2栋居民楼在主车道上）、K0+460~K0+500左幅有2栋居民楼未征地拆迁和K0+480处通信电线1条未迁移，因以上问题无法进行软基处理和排水工程施工，造成工期延误共30天（详见附件施工单位工作联系单015、关于富强路（北江路至人民西路）道路工程存在问题情况汇报、工程例会周报55期—70期）。 2、第二次K0+000~K0+160段于2011年7月10日交付用地，存在的问题主要是：K0+000~K0+030段树木（绿化）未征地迁移；K0+030~K0+080左幅养鸡场未征地拆迁；K0+080~K0+180段坟墓若干个未征地拆迁；K0+170处有高压线1条、家用电线（弱电）1条；K0+060~K0+120左幅房地产开发地块未征地拆迁，因以上问题无法进行施工，造成工期延误共35天（详见附件施工单位工作联系单014、关于富强路（北江路至人民西路）道路工程存在问题情况汇报、工程例会周报55期—70期）。 三、施工图变更问题 本工程因施工图经常变更，现有施工图纸与原招标图纸变更较大，导致在施工过程中施工图纸存在较多的问题及工程作废后重复施工，造成工期延误共184天，（详见附见富强路变更（签证）汇总表）。 四、海仔明渠改造工程问题 海仔明渠改造工程位于富强路（北江路至人民西路）道路工程东侧（具体桩号：K1+200~K1+880左幅），于2011年8月15日正式开工。由于富
延期缴纳税款申请报告 本文是关于延期缴纳税款申请报告，仅供参考，希望对您有所帮助，感谢阅读。 延期缴纳税款申请报告一： ______国税局： _____年______月，我公司实现产品销售收入______万元，销项税额______元，进项税额________元，应纳增值税________元，已向贵局申报并开具纳税交款书，限期为本月__日入库。由于本公司本月银行贷款______万元到期，银行同意先还款后再贷款，加之上月销货款中有______万元未收回，故造成当前资金周转相当困难。特申请贵局根据我公司当前困难的实际情况，给予延期__个月缴纳本月税款。 当否，请批示。 __________________公司 ______年_____月_____日 延期缴纳税款申请报告二： 项目、说明 事项名称、申报征收―延期缴纳税款申请 业务概述、纳税人因有特殊困难，不能按期缴纳税款的，经省、自治区、直辖市国家税务局、地方税务局批准，可以延期缴纳税款，但最长不得超过三个月。 事项类别、行政许可类 业务分类、申报征收 税种分类、 服务对象、企业、个体工商户、走出去企业、外国企业 办理机构、********************** 办理时间、********************** 申办条件、根据《征管法》第三十一条以及《征管法实施细则》第四十一条、四十二条规定，纳税人因有特殊困难，不能按期缴纳税款的，经省、自治区、直
辖市国家税务局、地方税务局批准，可以延期缴纳税款，但最长不得超过三个月。符合以下条件的纳税人可以申请延期缴纳税款: 1、因不可抗力，导致纳税人发生较大损失，正常生产经营活动受到较大影响的; 2、当期货币资金在扣除应付职工工资、社会保险费后，不足以缴纳税款的。 应提交表格、(1)《税务行政许可申请表》1份; (2)《延期缴纳税款申请审批表》3 份。 申办材料、(1)《税务行政许可申请表》1份; (2)《延期缴纳税款申请审批表》3 份; (3)纳税人申请延期缴纳税款报告(详细说明申请延期原因，人员工资、社保费支出情况，连续3 个月缴纳税款情况); (4)当期货币资金余额情况及所有银行存款账户的对账单; (5)应付职工工资和社会保险费支出预算; (6)《资产负债表》; (7)因不可抗力，导致纳税人发生较大损失，正常生产经营活动受到较大影响的，应报送因不可抗力的灾情报告或公安机关出具的事故证明原件及复印件。 办理依据、《中华人民共和国税收征收管理法》第三十一条以及《征管法实施细则》第四十一条、四十二条 办理流程、受理机关受理本行政审批事项申请后，指派两名工作人员对纳税人是否存在延期缴纳税款的法定情形进行调查，填写核查意见后送决定机关审批。决定机关审核后作出是否同意的决定并将审批结果送办税服务厅送达申请人。不予批准的，从缴纳税款期限届满之日起加收滞纳金。 流程图、 办理时限、符合条件并提供资料齐全的，20个自然日审批。 收费标准及收费依据、不收取费用。 证件及有效期限、 年审或年检、 相关下载、《延期缴纳税款申请审批表》、《税务行政许可申请表》
关于工程延期的申请报告 致：成都市成华区统一建设办公室 我部承建的新客站农迁房“兴城.嘉苑”四期项目工程于2016年12月30日正式开工。由于本工程的特殊性，纯地下部分有成都地铁7#线（在建）通过，为保护地铁7#线的正常运行及安全性，经成都地铁公司组织有关专家于2016年12月9日联合会审，要求在2017年6月30月前完成地铁保护范围内（纯地下室部分）工程后，再施工主楼部分的基础及主体工程。（详附件1：地铁保护专家会审意见）目前我部严格按照专家会议内容组织施工，本工程地铁保护线范围内的基础工程负二层已全部施工完毕，负一层正在紧张施工过程中（且主楼部分的基础桩详勘正进场提前开始施工）。预计地铁保护线范围内的地下室结构工程正常完工时间为2017年6月28日，能够保证“6·30”节点工期要求。 由于先施工纯地下室再施工主楼的施工顺序打破了常规工程施工工艺做法，也违背了我单位投标时的策划与安排，合同工期为660天，开工日期为2016年12月30日，竣工日期为2018年10月30日，导致总工期严重滞后。 其次，我部计划主楼部分的（土方开挖）施工从2017年6月30日正式开始，从而导致了该工程基础施工正处于雨季，也需相应延长了基础及主体的施工工期；进而再次影响总工期约2个月。 鉴于上述情况，为了保证该工程的工程质量和施工安全，我部特
向贵司申请将该工程有效工期延长240天，将该工程竣工时间顺延至2019年6月19日（详见附件二：总工期计划）。 特此报告！ 中铁八局集团建筑工程有限公司 兴城.嘉苑四期项目部 2017年6月16月签收： 建设单位： 监理单位： 抄送：成都交大工程建设集团有限公司
工程延期申请报告文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]
关于瓯海区南湖城市综合体拆迁安置房一期景观绿化工程 影响工期原因的报告 致：温州市新龙商贸业建设投资有限公司 由我公司承建的瓯海区南湖城市综合体拆迁安置房一期景观绿化工程，为保证该工程优质高效的完成，我公司按合同条款于2015年10月22日正式开工，合同工期150历天。工程于2017年2月22日预验收，于2017年5月12日与土建工程一起联合竣工验收。 然而，自我项目部进驻贵工地后，由于以下问题严重影响了我司该工程的正常施工和进度： 一、室外小区景观绿化整体标高调整变更的影响 因该工程受周边市政道路龙霞路标高调整的影响，工程开工后，由区审管办组织相关部门召开南湖城市综合体拆迁安置房一期工程与龙霞标高衔接论证会议，对小区内景观绿化工程标高调整。具体调整的文件《温州市瓯海区发展和改革局联审会议纪要》于2015年12月4日下达各相关部门。 我司在工程开工至文件《温州市瓯海区发展和改革局联审会议纪要》下达后开始进行陶粒及矿渣回填，影响工期44天。 二、设计变更工作的影响 《温州市瓯海区发展和改革局联审会议纪要》于2015年12月4日下达后对以下项目进行调整，具体如下： 1、因我单位投标时，河坎无设计施工图纸，为暂定项目。施工进场后，我部与监理、代建、设计、业主单位多次会议沟通协商决定，从地
质勘测到设计由设计院负责，对驳坎项目由设计院重新出图调整。 设计院于2016年3月29日出具2011-A15-河坎-02G号联系单，联系单下 发后我单位开始施工，影响工期57天。 2、因车库雨棚的施工图与商务标清单中的项目不一致，我部与监理、代建、设计、业主单位商议决定，对车库雨棚由设计院重新出图进行调整。 设计院于2016年5月11日出具2011-A15-03号联系单，联系单下达后我 单位开始施工。影响工期43天。 3、因原设计河边设计为河坎及围墙，考虑围墙自重大的原因，取消河边围墙，变更为木栏杆，由设计院重新出图。影响工期32天。 三、国家法定节日春节放假 1、2016年2月7日至 2016年2月13日，停工7天； 2、2017年1月27日至 2017年2月2日，停工7天； 共计停工14天。 四、台风袭击停工 1、2016年7月08日，台风“伯尼特”，停工3天。 2、2016年9月14日，台风“莫兰蒂”，停工2天。 3、2016年9月23日，台风“鲶鱼”，停工2天。 共计停工7天。 五、专项验收的影响
工程延期申请报告范本
————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：
工程延期申请报告 XXX工程项目管理有限公司： 我公司承建的xxx“三个中心”建设工程，合同施工范围“三个中心”建设项目中的综合楼、车管中心、车检中心、考试中心、食堂、备勤室、配电室的土建施工，钢结构施工、安装工程、装饰装修工程（室内装修除外）和施工便道施工”，合同开工日期“承包人应按照监理人指示施工，工期为360日历天”，实际开工日期为2010年7月18日，实际竣工验收日期为2013年3月29日（综合楼竣工验收日期），综合验收为2013年4月30日。 然而由于本工程施工图变更较多，外墙装饰主要材料未及时确认，建设单位追加工程投资等因素，使工程无法按正常合同工期竣工，特申请该工程延长施工工期，具体情况如下： 一、装饰主要材料确认因素： 三个中心工程原设计外墙装饰为干挂石材，材料为白麻，综合楼主体验收：2011年5月5日，我公司同时提出确认外墙石材。 1、建设单位于2011年7月27日指定正立面、侧立面采用山东白麻； 2、背立面外墙装饰材料为“xxx瓷业有限公司”面砖，需厂方定制，生产周期约为17天； 特申请延期合计97天（详见附件）。 二、施工图变更因素： 本工程施工过程中，因设计施工图纸的问题，建设单位使用功能
的调整，导致工程变更较多，致使施工图与竣工图纸变更较大，设计单位为xxx工程设计咨询有限公司，而设计单位在xx与工地距离较远，有关施工图问题有时不能得到及时解决，尤其后期综合楼已施工完的部分，按建设单位通知车检、车管、综合楼按二次装修图及二次装修补充图施工。 申请延期36天（详见xxx“三个中心”工程变更、签证、通知汇总表）。 三、增加工程投资因素： 三个中心工程原估算价为5900万元，在施工过程中，因建设单位增加工程总投资，按相关政策规定，需向相关主管部门按程序进行申报，致使工程的主要工序处于半停工状态，只能进行相关辅助性施工及前期准备工作，申报时间为2012月5日9日，文件批复时间为2012年8月3日，计84天。 申请延期42天（详见增加投资申请报告，及批复文件）。四、工程量增加因素： 本工程合同总造价为24809050.00元（应扣除暂列金：1804644.45元），实际工程总造价为2.00元（初审金额），在施工过程中工程量增加，工程应作相应调整。 申请延期（实际造价/合同价*360-360）76天（详见附件）。五、政策性停工及天气因素： 在施工过程中，接xxx行政主管部门停工通知，停工：7天，因高温天气停工7天，2012年7月23日xx出现50年一遇的特大洪峰，停工3日，等因素停工合计：17天。
致：佛山市益康置业有限公司,广东重工监理公司： 档案编号：佛ZTJS/ D-253 关于岭南天地D地块公寓式酒店 工期延期的申请报告 由我司承建的佛山岭南天地LOT-D公寓式酒店项目总承包施工工程。由于种种原因造成该工程不能按合同原定时间达到竣工要求，现我司将具体导致工期延后原因做出分析，并谨重向贵司提出工期延期申请。具体如下： 一、岭南天地概况及重难点介绍 本工程总用地面积16500m2,总建筑面积77060 m2,地下2层，正负零以上为14层，其中裙房4层。建筑物高约50m。地上1层为酒店大堂、宴会厅及商业，2层为商业及餐饮，3层为商业、餐饮及康体会所，4层为功能厅、宴会办公室及婚宴厅。 本工程占地面积大，地下水较多，流沙现象严重；由于为酒店工程，因此分包单位较多，且工期紧张，在施工过程中各分包单位需穿插施工，协调难度相对比较大；再者由于设计的原因，图纸变更频繁，工程量增加较多，且定板定价材料以及图纸的审批时间过长在一定程度上增加了工期控制的难度。 二、合同约定的工期情况 本工程合同约定具体的开工时间按开工报告，总工期为529天。实际开工报告注明的开工时间为2009年10月28日，按合同约定的总工期进行推算则最后竣工时间为2011年4月9日。 三、本工程自开工以来的工期延误状况 本着实事求是的原则，现将本工程自开工以来所出现的非我方原因引起的重大工期延误事件分析如下： （一）、基础±0.00以下：按合同计划完成时间为2010年1月15日，实际完成时间为2010年5月1日，比合同时间延后105天，原因如下： 1、我司虽于2009年10月28日进场，但此时现场其实根本不具备全面 开工的条件。基础公司基坑挖土最终完成时间为2010年1月20日，工程桩还没有全部施工完成，工程桩第三方检测也还没有检测，（最终检测完成时间为2010年1月22日，此时桩基工程还未通过质检站验收）因基础公司导致我司无法进行底板的整体施工，从而使得基础工程严重拖后，由于此项原因直接影响工期50天。 2、我司在进行承台施工时，由于前期施工的止水帷幕没有起到止水作 用，导致基坑出现大量积水。而且本工程基坑底为砂土层，从而造成基坑四周及基坑底涌现大量流沙，使承台无法按原方案施工。尽管我司在与贵司协商后采用沉井施工工艺成功地解决了此问题，但由于此事件对我司的工期产生了很大的影响,直接影响工期45天。 3、我司自2009年10月16日收到设计单位第一套施工图纸起，便一直 处于频繁的设计修改之中，使整个施工过程备受困扰和延误。特别是当设计单位修改完成后。人防设计单位却又未能及时进行相应变更修改，基本都是
延期缴纳税款的资料准备要求 1、延期缴纳税款申请审批表(一式四份)，由企业填制部分的日期要与企业提交的缓缴申请上落款的日期一致。“当期货币”资金一栏填制企业提出缓缴申请当日的货币资金余额。 2、税源管理单位出具的对该户企业缓缴税款条件的调查报告 3、县(市)区局出具的对该户企业缓缴税款条件的调查报告，调查报告中的内容应包括：企业提出缓缴申请的日期(应在企业实际申报日期与当月申报最后期限之间)、企业基本情况介绍、企业截止提出缓缴申请之日时的货币资金余额情况(含银行存款及现金)、全部银行帐户名称、帐号及余额情况、现金余额情况、申请当日应付未付工资、社会福利、医疗保险余额，国家法律、法规明确规定企业不可动用的资金(如银行保证金、被法院查封、冻结的存款)，并且申请当日货币资金余额应等于同期各帐户对帐单余额、现金余额、不可动用资金余额等项目之和；资产负债表报出时与申请延期缴纳税款当日货币资金余额有差额的，应说明差额部分的资金用途，必要时应附有关证明材料，并对纳税人经核查是否符合延期缴纳税款条件作出判断。 注意：调查报告应已县(区)局名义出具，加具县(区)局公章，写明调查人(两人以上)，调查日期应于企业提出申请之日后五日内。
4、企业申请，内容包括：企业提出缓缴申请的日期(应在实际申报日期与当月申报最后期限之间)、企业基本情况介绍、企业截止提出缓缴申请之日时的货币资金余额情况(含银行存款及现金)、全部银行帐户名称、帐号及余额情况、现金余额情况、申请当日应付未付工资、社会福利、医疗保险余额，国家法律、法规明确规定企业不可动用的资金(如银行保证金、被法院查封、冻结的存款)，资产负债表报出时与申请延期缴纳税款当日货币资金余额有差额的，应说明差额部分的资金用途。 5、纳税申报表 6、当期资产负债表 7、企业全部银行对帐单(注意：对帐单出帐日期应于提出申请当日或之后，必须可显示提出申请当日的余额) 8、应付职工工资明细帐(记帐日期截止申请之日的帐页) 9、应付社会保险或福利明细帐(记帐日期截止申请之日的帐页) 10、现金明细帐(记帐日期截止申请之日的帐页) 11、国家法律不可动用资金证明 注意：凡由企业提供的资料，必须加盖企业公章，注明“与原件相符”，落款日期为企业提出申请之日。资料一式四份，省、市、县(区)局、分局各留一份，向市局提交资料应尽早，尽量于企业提出企业之日后七日内提交，市局要对资料进行把关并
延期缴纳增值税申请书 洛阳市***国家税务局： 洛阳******是**集团与**集团共同出资于2005年9月份成立的新公司，税务登记证号为：****.经营范围为：火力发电及热力（蒸汽、热水）的生产，该公司注册类型为有限责任公司，具备独立法人资格，法定代表人：****，身份证号*****；地址位于*******，现有职工294人，主营电力生产及热力生产。现有1*25MW+2*12MW机组，总装机容量49MW，年销售收入**万元。于2005年***月批准为C类增值税临时一般纳税人。 目前洛阳****有限公司经营困难，由于合资双方对***（**公司）的资产、债务问题意见不统一，至今尚未办理洛阳市**厂的资产、债务移交手续。省内、外各级法院在受理洛阳市***厂的债务问题，以我公司负连带责任为由，冻结了我公司的银行账户，使我公司无法正常经营，于2006年9月27日全面停产，现已停产20余天，我公司就此事正在与洛阳市政府协调，特于2006年10月17日向贵局提出申请。 我公司2006年9月实现增值税260850.79元，应于2006年10月17日前缴纳入库，截至到2006年10月17日，我单位当期货币资金余额为 141492.43元，其中：银行存款余额137096.07元（建行南昌路支行，账号：** 余额为 **元；建行南苑分理处，账号：**余额为**元；商行东花坛支行，账号**余额为**元，商行东花坛支行，账号**余额为2.19元，商行东花坛支行，账号为**余额为**元），现金帐户余额为4396.36元。当期货币资金余额与2006年9月30日资产负债表货币资金期末余额261405.71元相差119913.28元，原因是： 1、2006年10月13日江苏省扬中法院强制从东花坛支行，账号**划款100050元（应加）； 2、2006年9月30日与2006年10月17日现金余额相差33693.8元，为日常零星开支（应加）； 3、2006年10月13日建行南昌路支行帐号4100157011005201330误划入11000元，单位为武汉东兴电力工程设备有限公司（应减）； 4、余2830.52元为未达帐项（应减） 截至到2006年10月17日我单位应付未付职工工资**元，未缴养老金**元，未缴医疗保险费**元，三项合计金额793066.49元，我单位当期货币资金余额141492.43元，不足以支付应付职工工资及法定劳动社会保险费用793066.49元，更无力缴纳2006年10月应缴增值税 260850.79元，特申请贵局批准缓交2006年10月应缴增值税260850.79元。 洛阳****有限公司 2006年10月17日
工期延误申请报告 致：XX公路管理段 由XX公路工程有限公司承建的XX线改建工程，根据招标文件中的要求为2015年6月22日开工，2015年9月30日竣工。在工程施工期间，由于受到各方面因素的影响，致使我公司工程进度缓慢，与原合同工期目标相距甚远，导致工期滞后。 对此，我们项目部认真进行了核查总结，对工期延误的原因归纳如下： 1、开工日期对工期的影响 合同中的开工日期要求为2015年6月22日，合同签订后，经业主与监理单位批准后，双方认可的实际开工日期为2015年7月5日，按合约规定的时间推后了13天。 2、气候的影响 因施工期间进入雨季，阴雨天气达到了15天，过多的雨水对桥涵的基础、下部及路基、路面的施工影响较大，导致我们无法正常施工，打乱了对该工程的施工进度控制，造成人力，物力相当大的损失。特别是8月X日的特大洪水，造成中小桥涵的便道全部冲毁，路基大部分培槽冲没了，所有材料和运输车辆进不了工地，导致工地全面停工。抗洪抢险后工程恢复正式施工日期为8月XX日。 3、工程设计变更的影响 本合同段内的XX中桥原设计为桩基础（XX根桩），我们施工单位于8月1日开始对桩基础进行施工（2台钻机），由于钻进过程中碰到了坚岩，我们及时更换了钻机（梅花实心坨，2台），钻到8月底距离桩底还有米（1-2桩）、3米（2-2桩），2台钻机钻了1个月也没有成孔。后来地质工程师现场重新勘测，发现地质情况与设计不符，
经市XX公路管理段、XX设计院等部门研究决定变更为浅基础。我们于9月6日下午收到变更图纸，9月7日开始对浅基础进行施工。钻孔期间整整延误36天工期。 4、征地动迁的影响 本合同段内涉及主要动迁量为1处改线段的征地动迁。改线段测量放样于7月中旬完成，我们施工单位多次与被占地村民协商，于7月25日达成占地补偿标准。XX镇相关领导得到此征地信息，派分管国土人员前来检查土地动迁手续，因我们无法提供手续，此动迁被迫停止。我们将情况上报给业主，经XX交通局和XX公路管理段主要领导数次协商、沟通、上报材料，采用土地置换的方式进行征地（XX 日将置换情况说明上报国土局）。国土部门才默认此动迁。然后我们准备与村民进行量地（涉及八户村民，七户村民同意），其中有一户村民得知我们没有手续，要求被征的XX亩地按正常标准补偿，外加XX万元补偿费及置换土地全部归他所有。我们考虑到其他村民的利益和置换土地所有权不归我们所有，所以没有答应他的无理要求，导致动迁再次停止。直到现在此段还没有解决方案。 5、村民阻工的影响 KX+000—KXX+000段原设计为旧路面铣刨Xcm，加摊两层沥青混凝土面层XXcm。当铣刨铣到XX村内时（自XX桥到粮库路段），该路段两侧居民集体阻碍施工，态度强硬，并强烈要求修后路面不能高于原路面（如果不抬高，则需要多铣刨水稳基层Xcm）。XX交通局、XX 公路管理段和XX镇等主要领导多次协调，村民也不同意路面抬高，造成铣刨机被迫停工。经过15天的协商、沟通，以村民利益为主要出发点考虑，最后同意该路段不抬高。 据不完全统计，由于各种原因（占地宽度、修后路面高度、以
报告编号：LX-FS-A86820 延期缴纳税款申请报告标准范本 The Stage T asks Completed According T o The Plan Reflect The Basic Situation In The Work And The Lessons Learned In The Work, So As T o Obtain Further Guidance From The Superior. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
延期缴纳税款申请报告标准范本 使用说明：本报告资料适用于按计划完成的阶段任务而进行的，反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想的汇报，以取得上级的进一步指导作用。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 延期缴纳税款申请报告一： ____国税局： _____年____月，我公司实现产品销售收入____万元，销项税额____元，进项税额____元，应纳增值税____元，已向贵局申报并开具纳税交款书，限期为本月__日入库。由于本公司本月银行贷款____万元到期，银行同意先还款后再贷款，加之上月销货款中有____万元未收回，故造成当前资金周转相当困难。特申请贵局根据我公司当前困难的实际情况，给予延期__个月缴纳本月税款。 当否，请批示。
____公司 ____年_____月_____日 延期缴纳税款申请报告二： 项目、说明 事项名称、申报征收―延期缴纳税款申请 业务概述、纳税人因有特殊困难，不能按期缴纳税款的，经省、自治区、直辖市国家税务局、地方税务局批准，可以延期缴纳税款，但最长不得超过三个月。 事项类别、行政许可类 业务分类、申报征收 税种分类、 服务对象、企业、个体工商户、走出去企业、外国企业 办理机构、**********************
延期缴纳税款审批业务流程 一、流程图 二、流程描述 （一）受理范围 已在我县局办理了税务登记的纳税人。 （二）受理条件 纳税人有下列情形之一的，可申请延期缴纳税款：
1.因不可抗力，导致纳税人发生较大损失，正常生产经营活动受到较大影响； 2.当期货币资金在扣除应付职工工资、社会保险费后，不足以缴纳税款的。 （三）纳税人提交的资料 1.延期缴纳税款书面申请（需盖公章）； 2.《北京市地方税务局延期缴纳税款申请审批表》（一式两份）； 3.延期缴纳税款还款计划书（需盖公章），； 4.纳税人全部开户银行的名称、帐号及当期货币资金余额的情况； 5.纳税人全部开户银行的对帐单（对帐单的最后日期应截止到申请延期缴纳税款的前3日）； 6.纳税人的资产负债表及损益表（出表日期应为申请延期缴纳税款的上月底）； 7.当月或上月应付职工（部门）工资汇总表或明细表； 8.当月或上月应支付或已支付社会保险费的相关证明或凭证； 9.提交申请材料清单； 10.法院冻结帐户通知单； （四）办理环节及时限 1.隆庆街税务所受理 时限：即时 办理人员：隆庆街税务所税收管理员
工作说明： 隆庆街税务所税收管理员核对纳税人提供的资料是否齐全、有效；对材料提供不齐全的，告之纳税人补充相关材料，对材料齐全、符合标准的即时受理。 新系统操作：无 电子台帐操作: 有 2.主管税务所核实、初审环节 时限：5个工作日 办理人员：隆庆街税务所管理员及主管所长 （1）核实环节 隆庆街税务所管理员在纳税人在场的情况下填写《提交申请材料清单》及《行政审批项目受理通知书》（《提交申请材料清单》需纳税人签字并盖章，《行政审批项目受理通知书》需加盖税务所公章），并开具《行政审批项目文书送达回证》请纳税人签字盖章。对《延期缴纳税款申请审批表》按规定的审批文书规则进行编号，在填写《行政审批项目流程表》后，在稽核人员审核栏签署意见，报主管所长初审。 新系统操作：无 电子台帐操作: 有 （2）初审环节 工作说明：对于符合标准的，在税务所审核意见栏内签署处理意见并加盖税务所公章，报征收管理科审核。 新系统操作：无
工程延期申请报告范本公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]
工程延期申请报告 XXX工程项目管理有限公司： 我公司承建的xxx“三个中心”建设工程，合同施工范围“三个中心”建设项目中的综合楼、车管中心、车检中心、考试中心、食堂、备勤室、配电室的土建施工，钢结构施工、安装工程、装饰装修工程（室内装修除外）和施工便道施工”，合同开工日期“承包人应按照监理人指示施工，工期为360日历天”，实际开工日期为2010年7月18日，实际竣工验收日期为2013年3月29日（综合楼竣工验收日期），综合验收为2013年4月30日。 然而由于本工程施工图变更较多，外墙装饰主要材料未及时确认，建设单位追加工程投资等因素，使工程无法按正常合同工期竣工，特申请该工程延长施工工期，具体情况如下： 一、装饰主要材料确认因素： 三个中心工程原设计外墙装饰为干挂石材，材料为白麻，综合楼主体验收：2011年5月5日，我公司同时提出确认外墙石材。 1、建设单位于2011年7月27日指定正立面、侧立面采用山东白麻； 2、背立面外墙装饰材料为“xxx瓷业有限公司”面砖，需厂方定制，生产周期约为17天； 特申请延期合计97天（详见附件）。 二、施工图变更因素：
本工程施工过程中，因设计施工图纸的问题，建设单位使用功能的调整，导致工程变更较多，致使施工图与竣工图纸变更较大，设计单位为xxx工程设计咨询有限公司，而设计单位在xx与工地距离较远，有关施工图问题有时不能得到及时解决，尤其后期综合楼已施工完的部分，按建设单位通知车检、车管、综合楼按二次装修图及二次装修补充图施工。 申请延期36天（详见xxx“三个中心”工程变更、签证、通知汇总表）。 三、增加工程投资因素： 三个中心工程原估算价为5900万元，在施工过程中，因建设单位增加工程总投资，按相关政策规定，需向相关主管部门按程序进行申报，致使工程的主要工序处于半停工状态，只能进行相关辅助性施工及前期准备工作，申报时间为2012月5日9日，文件批复时间为2012年8月3日，计84天。 申请延期42天（详见增加投资申请报告，及批复文件）。 四、工程量增加因素： 本工程合同总造价为.00元（应扣除暂列金：元），实际工程总造价为.00元（初审金额），在施工过程中工程量增加，工程应作相应调整。 申请延期（实际造价/合同价*360-360）76天（详见附件）。五、政策性停工及天气因素：
项目延期申请报告范文-4篇
项目延期申请报告范文篇一： XX研究院： 我单位承担的XXXX工作，根据原设计要求，应于xxxx年9月底提交联测报告等资料，以下原因导致无法按时完成： (1)根据10月与贵单位的签订的关于可控源音频大地电磁测深的物探协议，物探工作将于xxxx年底提交资料。 (2)针对8月专家对本项目的检查情况，还存在诸多方便需要整改。 依据以上原因，特申请提交报告的时间延期至xxxx年12月底，望给予批准。 XXXXXXXX 20xx年x月x日 项目延期申请报告范文篇二： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程项目XXXXXXXXXXXXX工期延长申请报告 XXXXXXXXX并XXXXXXXX监理咨询有限公司： 由我方施工的XXXXXXXXXXXXXX，设计总数为9195棵，原计划工期为xxxx年3月13 日至xxxx年6月12日;我方于xxxx 年3月22日正式开始施工，截止xxxx年6月5日，累计完成碎石桩5040棵，尚未完成4155棵。
自我公司项目部于3月1日进驻该工地并组织施工后，由于以下问题影响了我司对该工程的正常施工和进度计划： 1、场地因素的影响： (1)、我公司于xxxx年3月4日至3月13日相继进场4台套桩机设备，但因施工场地平整工作尚未完成，施工难以开展;至xxxx 年3月21日基本完成场地下平台平整工作后，我方于3月22日正式开始施工; (2)、因该工程施工场地分为多个平台，难以按原定施工方案及施工进度计划组织有效施工;根据现场施工条件，经三方讨论后将施工方式确定为：采用边平整边施工、分步分台进行;但这也给我方施工带来极大困难，由此也加大了我方的施工管理难度，并造成了窝工等引起的诸多损失。其中，xxxx年3月5日至xxxx年3月21日，建设方对施工场地下平台进行场地平整工作;xxxx年4月24日至xxxx年5月6日，建设方对施工场地上平台2号区域进行平整工作;xxxx年5月23日至xxxx年5月29日，建设方对上平台1号区域进行场地平整工作;场地平整期间，所有机组停机等待。时至今日，场地上平台与下平台中间不可施工区域，场地平整工作尚未完成。 (3)、因施工场地整体施工平面条件较差，土层较软、局部较陷，这给我方施工机械运行带来极大困难及严重的安全隐患，极大减慢了该工程施工进度。 2、天气因素的影响：因进入雨季，阴雨天气致使我方难以正常进行施工。从正式开工后，阴雨天气为15日。