出口产品购销合同样本8篇
出口产品购销合同样本 (1) 需方：
供方：
根据《中华人民共和国合同法》，供需方就翡翠玉镯购买事宜，经双方友好
协商，达成一致，确立本合同，以明确双方的权利、义务，确保双方共同执行。
一、货物名称、产地、数量、价款：
二、交(提)货方式、地点(站)：
三、合同总金额：
四、付款方式：先款后货，交货前预付30%首付款，计元，余款通过银行
贷款方式于20--年月日前一次性支付，合同范本《个人贷款购销合同》。
五、验收标准、方法及提出异议期限：需方根据国家行业标准验收，如有产
品质量问题，供方无条件将所供产品运回，造成的工期损失由产品供应商负责。
六、供方提供的货物必须符合有关质量要求，具体要求：符合国家同类行业
标准。
七、结算方式，时间及日期：供方收到全部货款后即供货。
八、货物的所有权：自货款两清之日时起移交，但需方未履行支付款义务的，
货物的所有权属于供方所有。供方有权利对所供货物进行处理。
九、合同争议的解释方式：本合同在履行过程中如发生争议，由双方当事人
协商解决，在双方协商同意的基础上，可以对本合同进行补充，产生的补充文件
和合同具有同等法律效力;如双方协商不同意情况下可以向供方所在地提起诉
讼。
十、违约责任：违约方按合同总金额的0.5%/天支付违约金给履约方。
十一、本合同一式四份：供需双方各二份，双方代表签字(盖章)后生效。
需方：供方：
单位名称：(盖章)
法人代表：
银行账号：
电话：电话：
合同签订地点：
出口产品购销合同样本 (2) 甲方(买方)：乙方(卖方)：
根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规的规定，甲乙双方在平等自愿、
协商一致的基础上，就甲方购买乙方产品事宜达成以下条款：
第一条乙方所提供的产品及费用清单。
第二条甲方支付剩余款项。
第三条交货期：自收到甲方预付款之日起日内到达甲方指定地点。
第四条交货地点、费用承担及所有权转移：乙方通过物流发运到甲方指定地
点，运费由乙方承担;货物所有权自甲方签收之日起转移，运输途中产品的损毁
由乙方自行承担。
第五条乙方应做好适合物流运输的产品包装，并随货附《货物清单》(加盖
合同章)，详细注明产品规格及数量，甲方根据货物清单内容验收货物。
第六条甲方自收到货物起7日内可对产品的规格、数量等产品信息提出异
议，乙方必须在3日内答复并提出解决方案，否则甲方有权退货并要求乙方承担
所有的费用。
第七条质量保证：
1、乙方甲方所购买的产品质量和乙方提供的样品一致，口感有微小差异属
于正常。
2、乙方提供的所有产品必须符合国家有关部门的质量要求，如出现质量问
题假一赔十，给甲方造成危害和损失的承担赔偿责任。
第八条违约责任：
在合同履行期间，乙方延期交货(除双方协商同意免除外)，每延期1日按合
同总金额的2%承担违约责任。
第九条争端的解决：
合同履行过程中出现的一切争端，双方应友好协商解决，协商不成的，任意
一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
第十条合同生效及其他：
1、本合同未尽事宜，经双方协商后作出书面补充协议，补充协议与本合同
具有同等法律效力。
2、本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。
3、本合同自双方授权代表签字、单位盖章、预付款到达乙方指定账户之日
起生效。
甲方：(盖章)乙方：(盖章)
出口产品购销合同样本 (3) 需方：______________________(以下简称甲方)
供方：______________________(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正
和诚实信用的原则，双方就______________后期续建工程建设材料购买事项协商
一致，订立本合同。
一、货物数量及价款
甲方在建设工程中需用的建筑材料，供货量后续商定，按照实际的供应材料款额计算。
二、乙方供应产品或原材料必须满足
1、达到相应的质检验收标准;
2、按照甲方所需要的规格品牌商标(产地)和数量及时供应;
3、有产品合格证明书或相关文件。
(材料清单以附件形式列明，并附于本合同后)
风险告知：购销合同是买卖合同的变化形式，它同买卖合同的要求基本上是一致的，在本合同中因为涉及到建材材料的数量、计量价格、单价、金额、质量标准、规格等详细内容，应当经双方协商一致之后在合同中列明或者以附表的形式将这部分的约定内容附于本合同之后，以供核用，也可作为之后产生纠纷的解决依据。
三、供货时间、运输
1、甲方应提前二天将供货计划告知乙方，乙方得到计划后应在甲方计划二天内供货。
2、由乙方负责货物的装车运输，并运至指定地点：到工地由甲方负责卸货。货物到达指定地点后，甲方及时派收货员对货物的数量进行验收，并在送货单上签字确认，作为双方结算的最终依据。(结算以实际送货数量为准。)
四、货款支付方式和时间
付款约定：货到工地付货款90%，余款一个月内付清。
收款账号：_______________________________________
五、甲方的违约责任
1、甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款1%的违约金。
2、甲方逾期付款的，应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾
期付款的违约金。
3、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。
4、甲方如错填到货地点或接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受的损失。
六、乙方的违约责任
1、乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的2%的违约金。
2、乙方所交产品品种、规格、质量不符合规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价;如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换并承担退货而支付的实际费用。
3、乙方逾期交货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。
七、不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，以允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
八、其它
本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。
九、本合同一式_____份，供方_____份，需方_____份，具有同等法律效力。本合同双方签字盖章后生效，货款结清后此合同终止。
甲方(签章)：__________________乙方(签章)：__________________
_________年_________月_________日_________年_________月_________
日
出口产品购销合同样本 (4) 合同编号：140816
购货单位：____，以下简称甲方;
供货单位：____，以下简称乙方。
为了增强甲乙双方的责任感，加强经济核算，提高经济效益，确保双方实现
各自的经济目的，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条产品的名称、品种、规格和质量
1。产品的名称、品种、规格：
(应注明产品的牌号或商标)
2。产品的技术标准(包括质量要求)，按下列第x项执行：
(1)按国家标准执行;
(2)无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行;
(3)无国家和部颁标准的，按企业标准执行;
(4)没有上述标准的，或虽有上述标准，但需方
有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要
求执行。
(在合同中必须写明执行的标准代号、编号和标准名称。对成套产品，合同
中要明确规定附件的质量要求;对某些必须安装运转后才能发现内在质量缺陷的
产品，除主管部门另有规定外，合同中应具体规定提出质量异议的条件和时间;
实行抽样检验质量的产品，合同中应注明采用的抽样标准或抽验方法和比例;在
商定技术条件后需要封存样品的，应当由当事人双方共同封存，分别保管，作检
验的依据。)
第二条产品的数量和计量单位、计量方法
1。产品的数量：_______________。
2。计量单位、计量方法：______________。
(国家或主管部门有计量方法规定的，按国家或主管部门的规定执行;国家或主管部门无规定的，由甲乙双方商定。对机电设备，必要时应当在合同中明确规定随主机的辅机、附件、配套的产品、易损耗备品、配件和安装修理工具等。对成套供应的产品，应当明确成套供应的范围，并提出成套供应清单。) 3。产品交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减(增)量规定及计算方法：
第三条产品的包装标准和包装物的供应与回收
(产品的包装，国家或业务主管部门有技术规定的，按技术规定执行;国家与业务主管部门无技术规定的，由甲乙双方商定。产品的包装物，除国家规定由甲方供应的以外，应由乙方负责供应。可以多次使用的包装物，应按有关主管部门制订的包装物回收办法执行;有关主管部门无规定的，由甲乙双方商定包装物回收办法，作为合同附件。产品的包装费用，除国家另有规定者外，不得向甲方另外收取。如果甲方有特殊要求的，双方应当在合同中商定，其包装费超过原定标准的，超过部分由甲方负担;其包装费低于原定标准的，相应降低产品价格。) 第四条产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点(包括专用线、码头)
1。产品的交货单位：____________。
2。交货方法，按下列第x项执行：
(1)乙方送货(国家主管部门规定有送货办法的，按规定的办法执行;没有规定送货办法的，按甲乙协议执行);
(2)乙方代运(乙方代办运输，应充分考虑甲方的要求，商定合理的运输路线和运输工具);
(3)甲方自提自运。
3。运输方式：__________。
4。到货地点和接货单位(或接货人)________________。
(甲方如要求变更到货地点或接货人，应在合同规定的交货期限〈月份或季度〉前四十天通知乙方，以便乙方编月度要车(船)计划;必须由甲方派人押送的，应在合同中明确规定;甲乙双方对产品的运输和装卸，应按有关规定与运输部门办理交换手续，作出记录，双方签字，明确甲、乙方和运输部门的责任。) 第五条产品的交(提)货期限
(规定送货或代运的产品的交货日期，以甲方发运产品时承运部门签发的戳记日期为准，当事人另有约定者，从约定;合同规定甲方自提产品的交货日期，以乙方按合同规定通知的提货日期为准。乙方的提货通知中，应给予甲方必要的途中时间，实际交货或提货日期早于或迟于合同规定的日期，应视为提前或逾期交货或提货。)
第六条产品的价格与货款的结算
1。产品的价格，按下列第x项执行：
(1)按国家定价执行;
(2)应由国家定价而尚无定价的产品，按物价主管部门的批准价执行;
(3)不属于国家定价的产品，或因对产品有特殊技术要求需要提高或降低价格的，按甲乙双方的商定价执行。
(执行国家定价的，在合同规定的交货或提货期内，遇国家调整价格时，按交货时的价格执行。逾期交货的，遇价格上涨时，按原价执行;遇价格下降时，按新价执行。逾期提货或逾期付款的，遇价格上涨时，按新价格执行;遇价格下降时，按原价执行。由于逾期付款而发生调整价格的差价，由甲乙双方另行结算，不在原托收结算金额中冲抵。执行浮动价和协商定价的，按合同规定的价格执行。)
2。产品货款的结算：产品的货款、实际支付的运杂费和其它费用的结算，按照中国人
民银行结算办法的规定办理。
(用托收承付方式结算的，合同中应注明验单付款或验货付款。验货付款的承付期限一般为十天，从运输部门向收货单位发出提货通知的次日起算。凡当事人在合同中约定缩短或延长验货期限的，应当在托收凭证上写明，银行从其规定。)
第七条验收方法
(合同应明确规定：1。验收时间;2。验收手段;3。验收标准;4。由谁负责验收和试验;5。在验收中发生纠纷后，由哪一级主管产品质量监督检查机关执行仲裁等等。)
第八条对产品提出异议的时间和办法
1。甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定，应一面妥为保管，一面在__天内向乙方提出书面异议;在托收承付期内，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。
2。如甲方未按规定期限提出书面异议的，视为所交产品符合合同规定。
3。甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。
4。乙方在接到需方书面异议后，应在十天内(另有规定或当事人另行商定期限者除外)负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。(甲方提出的书面异议中，应说明合同号、运单号、车或船只、发货和到货日期;说明不符合规定的产品名称、型号、规格、花色、标志、牌号、批号、合格证或质量保证书号、数量、包装、检验方法、检验情况和检验证明;提出不符合规定的产品的处理意见，以及当事人双方商定的必须说明的事项。)
第九条乙方的违约责任
1。乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的__%(通用产品的幅度为1—5%，专用产品的幅度为10—30%)的违约金。
2。乙方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价;如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。
3。乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。
4。乙方逾期交货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。
5。乙方提前交货的产品、多交的产品和品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。
6。产品错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。乙方未经甲方同意，单方面改变运输路线和运输工具的，应当承担由此增加的费用。
7。乙方提前交货的，甲方接货后，仍可按合同规定的交货时间付款;合同规定自提的，甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要的，乙方应照数补交，并负逾期交货责任;甲方不再需要的，应当在接到乙方通知后十五天内通知乙方，办理解除合同手续，逾期不答复的，视为同意发货。
第十条甲方的违约责任
1。甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款__%(通用产品的幅度为1—5%，专用产品的幅度为10—30%)的违约金。
2。甲方未按合同规定的时间和要求提供应交的技术资料或包装物的，除交货日期得以顺延外，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按顺延交货部分
货款计算，向乙方偿付顺延交货的违约金;如果不能提供的，按中途退货处理。
3。甲方自提产品未按供方通知的日期或合同规定的日期提货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期提货部分货款总值计算，向乙方偿付逾期提货的违约金，并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。
4。甲方逾期付款的，应按照中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。
5。甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。
6。甲方如错填到货地点或接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受的损失。
第十一条不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第十二条其它
按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后十天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。
解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，双方同意由____仲裁委员会仲裁(当事人双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。
本合同自20__年__月__日起生效，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式____份，分送甲乙双方的主管部门、银行(如经公证或鉴证，应送公证或鉴证机关)……等单位各留存一份。
购货单位(甲方)：____(公章)
代表人：____(盖章)
地址：____
开户银行：____
帐号：____
电话：____
供货单位(乙方)____(公章)
代表人：____(盖章)
地址：____
开户银行：____
帐号：____
电话：____
__年__月__日订
出口产品购销合同样本 (5) 甲方(需方)：
乙方(供方)：
依据《中华人民共和国合同法》、《产品质量法》等有关法律、法规，甲乙双
方经友好协商，自愿订立本合同，以便共同遵守。
1、产品名称、型号规格、单位、数量及价格
2、产品交货方法及时间
2.1 交货时间：合同签订生效后，乙方于年月日前将本合同产品发给甲
方;
2.2 乙方将合同产品运输至甲方，交货地点为
2.3 运输方式：□快运□铁路□航空□市内送货□其他
3、付款方式及期限
甲方用以下第项付款方式付出合同款项：
1.现款：甲方于 200 年月日以付款方式付出合同全额款项;
2.延期支票：甲方以延期支票的形式支付全额款项，付款日期为 ;
3.延期付款：甲方收到乙方所供货物后的内付清全部合同款项;
4.乙方在收到甲方货款后，向甲方开具销售发票。
4、所有权
如甲方未能在合同约定的付款期限内履行完付款义务，货物的产权属于乙方，乙方有权将货物收回或要求甲方支付全部货款并承担违约责任。甲方需承担因违约给乙方造成的经济损失，包括但不仅限于支付违约金、货物收回费用和如果本合同完全履行给乙方带来的预期利润及其他相关费用。
5、验收期限及方式
5.1甲方须在收到货物后 2 日内组织完成全部货物的验收。若货物抵达后的2日内无书面或传真向乙方提出质疑，则视为验收合格。
5.2产品验收标准：根据原厂产品出厂标准要求和合同技术参数验收。
6、质量保证及售后服务
6.1 产品质量标准按照厂商出厂标准执行。
6.2 提供产品厂家标准服务与保修，免费提供电话技术支持和咨询，同时提供各种有偿服务。
6.3 其他服务约定：
7、违约责任及纠纷处理
7.1 乙方因厂商、运输延误、运输灭失或不可抗力的原因不能及时交货的，应向甲方说明，甲方不得以此向乙方主张违约责任。如无说明，迟交货超过规定期限3天以上，应向甲方赔偿不能交货部分货款的0.1%，迟交货15天以上，甲乙双方可协商解除合同或由乙方继续履行供货义务，但需向甲方支付不能交货部分货款的1%;如无上述问题，甲方不能以任何理由退货。
7.2 甲方延迟付款1—5天，每天按迟付金额的0.1%计算违约金;5天以上按迟付金额的0.3%计算违约金。
7.3 供需合同一旦签定后，单方面解除合同的一方应支付对方合同金额的20%作为赔偿金。
7.4 甲方违反合同约定拒绝接货，或甲方在合同生效后中途退货，应当向乙方偿付退货部分货款20%的违约金。
7.5 本合同在执行过程中产生争议，双方应采取协商解决或由常州市工商行政管理部门调解，协商或调解不成的，可依法向人民法院诉讼，双方当事人同意接受乙方所在地人民法院的司法管辖。
8、不可抗力及风险转移
8.1 当事人双方的任何一方由于不可抗力的原因(战争、火灾、洪水、台风、地震或人力不可抗拒之事件)不能履行合同应在24小时内向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，须在7日内向对方出具主管部门提供的不可抗力的原因不能履行合同的证明材料。在发生不可抗力的情况下，应允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据实际状况可部分或全部免于承担违约责任。
8.2 本合同中，不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
8.3 货物的风险自甲方签收后转移至甲方。
9、附则与其它
9.1 本合同如有未尽事宜，须经双方协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
9.2 为缩短订货期，需方可用传真方式订立合同，传真件需加盖单位公章并
由法定代表人或委托代理人签名，供方收到上述传真件后即加盖印章传给需方即
合同成立，传真件及其复印件视为原件，具有同等法律效力。
9.3 本合同签名人员有权代表甲方，保证合同履行。如因甲方需要，该人员
不能代表甲方，则甲方应立即书面通知乙方，如因甲方未立即通知乙方而给乙方
造成损失或费用由甲方负担。
9.4 本合同一式二份，双方各执一份，甲乙双方法定代表人或委托代理人签
字并加盖合同章后生效。
9.5 其它需说明的事宜：
甲方(需方)盖章：乙方(供方)盖章：
法定代表人(委托代理人)：法定代表人(委托代理人)
联系电话：联系电话：
传真电话：传真电话：
联系地址：联系地址：
签订日期：年月日签订日期：年月日
出口产品购销合同样本 (6) 甲方(供方)：
乙方(需方)：
根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规规定，经甲乙双方协
商一致，签订本合同。
第一条乙方向甲方订购水产品，订购水产品的品种名称、数量、质量标准。
第二条订购水产品需要检验、检疫的，甲方提供抽样标本，由甲方委托南
阳市检验检疫局检验、检疫，检验、检疫费用由甲方承担。
第三条订购水产品收购价格按照渔船到港时的市场价计算。
第四条交货期限为年月日至年月日。
第五条交货方式、地点及费用：甲方将所订水产品送到乙方所在地的渔港码头，交货日期以乙方书面签收日期为准，运输及相关费用由甲方承担。
第六条货物验收按下列约定执行：
(一)验收地点：送货以货物接受地为验收地点;提货以提货地为验收地点;贩运的以海上交易地为验收地点。
(二)验收时间：乙方在收到货物的当日验收完毕，乙方对水产品的质量、品种、数量等有异议的，应当日书面向甲方提出。
(三)验收标准：按照所属鱼类单体重量以及新鲜鱼进行验收。
(四)自然损耗：所订水产品自然损耗应在10%以内(含10%)。
第七条乙方于年月日前向甲方支付预付款元。合同履行时，预付款冲抵甲方应付货款。
第八条货款结算按下列第二项执行：
(一)现金结算，验收合格后钱货当场结清。
(二)银行结算。乙方在验收合格后10日内，把剩余货款汇入甲方指定开户银行：，帐号：，户名：。
第九条当事人一方要求变更或解除本合同时，应通知对方，由双方协商达成书面协议，按协议执行。达成协议之前，仍按本合同执行。
当事人一方因因遭遇台风等不可抗力事由可解除或变更本合同。
第十条违约责任按下列约定执行：
(一)甲方拒绝交付所订水产品的，按合同总价款的15%向乙方支付违约金。
(二)因甲方原因造成所订水产品质量不符合要求的，按合同总价款的20%向乙方支付违约金。乙方仍需要的，甲方应按收购日市场价格交付水产品;乙方不需要的，甲方自行处理。
(三)乙方拒收所订水产品的，按合同总价款的30%向甲方支付违约金。
(四)乙方愈期支付货款的，应结清货款，同时，按同期银行贷款利率向甲方
支付愈期部分的利息、并按合同总价款的5%向甲方支付违约金。
第十一条本合同发生争议由双方当事人协商解决，或由南阳市工商行政管
理部门调解。协商、调解不成的，按下列第二项解决：
(一)交南阳市仲裁委员会仲裁。
(二)向南阳市中级人民法院起诉。
第十二条本合同一式三份，甲乙双方各执一份，工商部门备案一份，自甲
乙双方签字或盖章时生效。
甲方: 乙方：
年月日年月日
出口产品购销合同样本 (7) 需方：合同编号：供方：签订地点：
二、质量要求、技术标准：按需供双方协商图纸(及20---12-3日制作的样
板门)制作，签约前图纸需供需双方签字确认(图纸见附件)，需方负责提供不锈
钢装饰门表面皮革及闭门器，供方负责安装。需方按样板门标准验收。此不锈钢
装饰门不具备防火、防毒、隔音等功效。供方不承担相应法律责任。
三、交(提)货地点和方式：
四、运输方式和费用负担：由供方负担。
五、包装标准、包装物的供应与回收：供方自行包装及回收。
六、验收标准、方法及提出异议期限：按需方所提供的经供需双方签字确认
图纸及样板门标准验收，供方安装完成后三日内由需方公司负责验收，如果安装
完成后三个工作日内需方没
有提出异议，则视为验收合格。
七、结算方式及期限：以支票或现金方式支付;合同签定后当日预付三万元合同款，不锈钢装饰门在制作完成并送到需方工地，需方再支付进度款五万元;供方安装验收通过后，三个工作日内需方向供方支付至合同总款的95%，剩余5%合同款需方在验收通过后三个月内向
供方全额支付。
八、资料文件：提供相关技术资料及检验合格证。需方需向供方提供送货进场及安装所需相关手续，并保证供方顺利进行安装。如因需方不锈钢门套原因导致不锈钢装饰门安装不能
达到需方验收标准，所需一切费用及责任由需方承担。
九、特别说明、
1：现需方已安装好的不锈钢门套出现下列问题：
①：不锈钢门套出现上、下内空尺寸不相等，最大差距为8㎜;②：不锈钢门套两边不垂直;最大差距为10㎜;③：不锈钢门套与水平线的距离不相等;最大差距为70㎜;
2：以上不锈钢门套出现的问题会使不锈钢装饰门安装好后出现下列问题：
①：不锈钢装饰门与不锈钢门套的缝隙不相等; ②：不锈钢装饰门与不锈钢门套上方间距不相等及不垂直; ③：不锈钢装饰门与地面留空缝隙不相等;
十、违约责任：供方不能按时到货每日按合同总金额的0.1%处违约金，需方如不按本合同第七
款付款，每日按合同总金额的0.1%处违约金。十一、仲裁或诉讼地区：十二、解决合同纠纷的方式：供需双方因履行合同发生争议，首先应友好协商解决，协商不成
提交仲裁委员会(或法院)仲裁。十三、其他约定事项：本合同一式二份，需方一份，供方一份，自双方法定代表人或其授权代
表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。十四：未尽事宜，双方协商解
决。
出口产品购销合同样本 (8) 买方：
卖方：
生产商：
编号：签约地：日期：
三方在平等、互利基础上，经协商一致签订本合同，并同意严格按照下列条
款进行交易。
一、货物品名、规格、包装和质量要求：
二、数量、单价、价格条款和金额合计：
溢短装约定
三、检验：
四、装运期限：
生产商须在收到买方直接下达的订购订单之日起天内按合同约定备齐货物，
并交由卖方即刻验收装运。
五、装运条件(运输方式、出运口岸、目的地和分批出运安排等)：卖方作为
发货人安排装运，并在发货后及时通知买方。
六、保险：
七、付款条件：
本合同卖方为轻工发展，但买方在合同项下的具体订单直接下达至生产商。
合同支付方式为跟单托收下提单日后45天付款交单。买方应在规定时间内向卖
方指定的托收行或代收行按发票金额足额付款赎单。卖方收到买方支付的货款
后，应在规定时间将生产商应得部分拨付给生产商。
八、品质/数量异议与索赔：
货到目的地后，买方如发现货物品质或数量与合同规定不符，除属于保险公司、船公司或其他有关运输机构责任外，买方可凭三方认可的检验机构出具的检验证明向卖方及生产商提出索赔。品质异议须于货到目的地之日起30天内提出，数量异议须于货到目的地之日起15天内提出，否则卖方或生产商不负任何责任。
九、不可抗力：
由于不可抗力致使卖方或者生产商不能履约，或者部分或全部货物延迟交货，卖方或生产商不负责任。但卖方或生产商必须立即通知其余各方。本合同所指的不可抗力系指不可干预、不能避免且不能克服的客观情况。
十、争议解决：
因执行本合同有关事项所发生的一切争议，应由三方通过友好方式协商解决。如协商不成功，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会分会，按照申请仲裁时该会当时施行的仲裁规则进行仲裁。仲裁决定是终局的，对三方有同等的约束力，仲裁费用除仲裁机构另有决定外，由败诉一方承担。
甲方：乙方：年月日：
出口合同范本 出口合同范本（精选5篇） 出口合同范本篇3 甲方：__ 乙方：(自然人) 一、甲方责任义务： 1、甲方同意乙方以__市___进出口有限公司名义对外开展业务活动。 2、甲方有义务依据乙方的要求对外签订外贸合同，对内与供应商签订购销合同。合同签订后，即时将合同副本送交乙方。 3、甲方将无偿为乙方供应谈判场所;供应通讯便利，但其实际发生的费用应在乙方业务收入中扣减。 出口代理协议书甲方：__市___进出口有限公司乙方：(自然人) 一、甲方责任义务： 1、甲方同意乙方以__市___进出口有限公司名义对外开展业务活动。 2、甲方有义务依据乙方的要求对外签订外贸合同，对内与供应商签订购销合同。合同签订后，即时将合同副本送交乙方。 3、甲方将无偿为乙方供应谈判场所;供应通讯便利，但其实际发生的费用应在乙方业务收入中扣减。无偿供应出口业务及法律法规询问;按时供应全套公司单证;在乙方指定地点办理海关、商检备案手续。 4、甲方保证维护乙方的商业隐秘。并通过自己的渠道帮助乙方扩大业务。 5、甲方保证乙方运用资金的平安，承诺不挪用，不拖付乙方资金往来，并在平安收汇后2--3个工作日，根据当日牌价结算人民币货款给乙方或由乙方指定的生产厂商。甲方保证乙方的利润所得，并依据双方商定的时间方式，向乙方支付。 二、乙方责任义务： 1、遵守法律和国家外贸、外汇、海关方面的政策。 2、维护甲方的声誉和利益，遵守甲方及其它双方商定的工作程序。 3、自行担当自身业务的全部费用。 4、乙方供应给甲方的相关出货资料必需真实，有效，并具有合法性。 5、单单结汇。乙方情愿支付甲方每笔转帐金额的千分之_(RMB)，但每票不低于(RMB) _佰元整，不高于(RMB) _仟元整做为手续费，如在转帐过程中(非甲方操做失误)产生的银行费用由乙方自行担当。 三、法律责任：双方必需严格执行本协议，若因外商缘由导致外销合同延迟履行、不能完全履行或不能履行时, 至使甲方不能履行本代理协议时, 甲方不担当任何责任。但在乙方提出书面恳求并供应费用帮助下, 代理人有义务向外商交涉索赔。 四、其它事项：本协议一式两份双方各执一份，具有同等的法律效力. 该协议自双方签字盖章之日起生效，有效期壹年。备注：甲乙双方在执行过程中，若对本协议上述条款有不同的见解和异议，需经双方协商讨论同意后方能够进行修改和补充。 甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日_________年____月____日 出口合同范本篇4 托付方：（以下简称甲方） 代理方：（以下简称乙方） 依照国家有关法律法规，签约双方就托付代理出口业务有关事项协商全都，订立本合同：
购销合同模板简单（合集14篇） （经典版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!
出口产品购销合同样本8篇 出口产品购销合同样本 (1) 需方： 供方： 根据《中华人民共和国合同法》，供需方就翡翠玉镯购买事宜，经双方友好 协商，达成一致，确立本合同，以明确双方的权利、义务，确保双方共同执行。 一、货物名称、产地、数量、价款： 二、交(提)货方式、地点(站)： 三、合同总金额： 四、付款方式：先款后货，交货前预付30%首付款，计元，余款通过银行 贷款方式于20--年月日前一次性支付，合同范本《个人贷款购销合同》。 五、验收标准、方法及提出异议期限：需方根据国家行业标准验收，如有产 品质量问题，供方无条件将所供产品运回，造成的工期损失由产品供应商负责。 六、供方提供的货物必须符合有关质量要求，具体要求：符合国家同类行业 标准。 七、结算方式，时间及日期：供方收到全部货款后即供货。 八、货物的所有权：自货款两清之日时起移交，但需方未履行支付款义务的， 货物的所有权属于供方所有。供方有权利对所供货物进行处理。 九、合同争议的解释方式：本合同在履行过程中如发生争议，由双方当事人 协商解决，在双方协商同意的基础上，可以对本合同进行补充，产生的补充文件 和合同具有同等法律效力;如双方协商不同意情况下可以向供方所在地提起诉 讼。 十、违约责任：违约方按合同总金额的0.5%/天支付违约金给履约方。 十一、本合同一式四份：供需双方各二份，双方代表签字(盖章)后生效。
需方：供方： 单位名称：(盖章) 法人代表： 银行账号： 电话：电话： 合同签订地点： 出口产品购销合同样本 (2) 甲方(买方)：乙方(卖方)： 根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规的规定，甲乙双方在平等自愿、 协商一致的基础上，就甲方购买乙方产品事宜达成以下条款： 第一条乙方所提供的产品及费用清单。 第二条甲方支付剩余款项。 第三条交货期：自收到甲方预付款之日起日内到达甲方指定地点。 第四条交货地点、费用承担及所有权转移：乙方通过物流发运到甲方指定地 点，运费由乙方承担;货物所有权自甲方签收之日起转移，运输途中产品的损毁 由乙方自行承担。 第五条乙方应做好适合物流运输的产品包装，并随货附《货物清单》(加盖 合同章)，详细注明产品规格及数量，甲方根据货物清单内容验收货物。 第六条甲方自收到货物起7日内可对产品的规格、数量等产品信息提出异 议，乙方必须在3日内答复并提出解决方案，否则甲方有权退货并要求乙方承担 所有的费用。 第七条质量保证： 1、乙方甲方所购买的产品质量和乙方提供的样品一致，口感有微小差异属
产品购销合同范文(10篇) 产品购销合同篇1 购货单位：__________________，以下简称甲方; 供货单位：__________________，以下简称乙方。 经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 第一条产品的名称、品种、规格和质量 1.产品的名称、品种、规格：__________________。(应注明产品的牌号或商标) 2.产品的技术标准(包括质量要求)，按下列第(_________)项执行： (1)按国家标准执行; (2)按部颁标准执行; (3)由甲乙双方商定技术要求执行。 (在合同中必须写明执行的标准代号、编号和标准名称。对成套产品，合同中要明确规定附件的质量要求;对某些必须安装运转后才能发现内在质量缺陷的产品，除主管部门另有规定外，合同中应具体规定提出质量异议的条件和时间;实行抽样检验质量的产品，合同中应注明采用的抽样标准或抽验方法和比例;在商定技术条件后需要封存样品的，应当由当事人双方共同封存，分别保管，作检验的依据。) 第二条产品的数量和计量单位、计量方法 1.产品的数量：______________。
2.计量单位、计量方法：____________。 (国家或主管部门有计量方法规定的，按国家或主管部门的规定执行;国家或主管部门无规定的，由甲乙双方商定。对机电设备，必要时应当在合同明确规定随主机的辅机、附件、配套的产品、易损耗备品、配件和安装修理工具等。对成套供应的产品，应当明确成套供应的范围，并提出成套供应清单。) 3.产品交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减(增)量规定及计算方法：________________。 第三条产品的包装标准和包装物的供应与回收 产品的包装标准 _____________________________________________________。 包装物的供应与回收 ________________________________________________。 (产品的包装，国家或业务主管部门有技术规定的，按技术规定执行;国家与业务主管部门无技术规定的，由甲乙双方商定。产品的包装物，除国家规定由甲方供应的以外，应由乙方负责供应。 第四条产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点(包括专用线、码头) 1.产品的交货单位：________________。 2.交货方法，按下列第(_________)项执行： (1)乙方送货; (2)乙方代运(乙方代办运输，应充分考虑甲方的要求，商定合理的运输路线和运输工具);
出口采购合同范本（合集5篇） （经典版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!
出口销售合同范本（精选6篇） 出口销售合同1 甲方：____________ (以下简称甲方) 乙方：____________ (以下简称乙方) 甲乙双方本着平等自愿、互惠互利、诚实守信的原则，经充分友好协商，就乙方销售代理甲方产品的相关事宜，订立如下合同条款，以资共同恪守履行。一、授权范围 甲方授权乙方为经销“土鸡蛋”______省(______市) (______区、县)经销商，负责甲方“土鸡蛋”在上述规定的区域内进行产品销售、市场开发及品牌推广等工作。 二、经销权限 1、甲方授权乙方为上述地区的独家经销商，全面负责该地区的销售和经销商管理。 2、甲方不得在乙方授权区域内另设其他代理或经销商。如出现上述情况，甲方须退还乙方保证金，乙方有权立即终止经销合同及得到相应补偿。 3、乙方严禁跨区域窜货，对有跨区域窜货行为的乙方，甲方有权要求乙方无条件收回发出的全部货物，费用乙方全部承担；如果乙方不收回货物，甲方将取消其经销资格，本合同将自动终止，一切后果由乙方承担。 4、对于乙方授权的销售区域，乙方可以根据实际情况制订销售政策，原则上甲方不予干涉，但乙方对于自己以及下属经销商的经销行为负无限连带责任。 三、经销期限 1、本合同的期限为壹年，从本合同签订之日起至___年___月___日止。双方可根据本合同的约定提前终止或续期。 2、乙方要求对本合同续期的，应至少在本合同期限届满前提前壹个月向甲方书面提出。甲方同意的，与乙方签订续期合同。 3、甲、乙双方约定，在本合同期限届满时，乙方满足以下条件可以续约： (1)较好地履行了本合同的义务，没有发生过重大违约行为； (2)已经向甲方支付了到期的全部款项；
外贸出口购销合同范本（精选3篇） 外贸出口购销合同范本篇1外贸出口购销合同范本篇2 ________市____________年____月____日 ________国________________市____外贸公司(下称外贸公司)与____国______________市公司(下称公司)签定本合同如下： 第一条合同标的和价格 ________外贸公司在____国界车上交货条件下按本合同附件1向________公司供应商品。商品以美元计价，系____国界车上交货价，包括包皮、包装和标记的费用。 依据附件1由________国向____国供货的总值为________美元。 ________公司相应地在____国界车上交货条件下按本合同附件2________向外贸公司供应商品。商品以美元计价，系____国界车上交货价，包括包皮、包装和标记的费用。 依据附件2由____国向____国供货的总值为________美元。 其次条供货期 售方应在本合同附件规定的期限内交货。售方有权按双方商定的数量和金额提前供货。购方有义务按合同规定接收货物。 第三条结算 本合同所供货物之价款，在货基础上以美元计价，不通过银行记帐。货物交接后，由售方商务代表到购方结算，或将结算凭证寄给购方进行结算，并凭下列单据办理： 1.发货帐单2份; 2.盖有发货站戳记的铁路运单副本1份; 3.明细单2份; 4.品质证明书1份。 第四条包装 卖方应在包装货物时实行全部预防措施以保证货物在储存、海运、陆运、
吊装时完好无损。 第五条商品的品质和保证 所供商品的品质应由品质证明书加以确认，该证书确认商品品质符合生产国的技术条件和国家标准。 所供商品的品质性能应与标准样品相全都，标准样品在签定合同时交给买方，在保证期内留存买方并在对供货品质发生争议的状况下供双方使用。 保证期为供货后9个月。 第六条索赔 购方可按________________(两国贸易文件或协定)所规定的期限和程序在下列方面提出索赔。 1.货物的数量 如货物数量与明细单注明的数量不符，在包装完整和没有外部损伤(内部短缺)的状况下，购方有权凭检验证书提出索赔。?假如货物的发运系按发货人确定的重量发出，而国境交接站双方铁路交接中发觉不足，并不属铁路方面的过失，可依据双方铁路方面编制的商务记录提出索赔。 2.货物的质量 如货物品质与合同规定不符时，可依据商品检证或无利害关系的权威机关的代表参加制成的记录提出异议。 如售方所供货物的品质，不符合合同规定的技术条件或与双方确认的样品不符时，购方有权要求售方或者削价、或者更换货物。假如售方自收到异议之日起60天内不作最终打算，或不同意检验证书中确定的削价百分比时，则购方有权将品质不合格的货物按售方供应的地址退给售方。售方应在本合同规定的异议审理期限内将退货地址通知购方。 假如在每批货物中发觉残次品占20%以上，收货人则将退回全部货物。由于质量缘由退回货物时所产生的全部费用由售方担当。 在这种状况下，售方没有免除向购方补发数量相同并符合合同规定的货物责任。 在终点站检验货物的数量和/或质量所需要的一切费用由购方担当。
产品买卖合同范本（推荐8篇） （经典版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!
外贸采购合同7篇 外贸采购合同1 甲方（供方）： 乙方（购方）： 第一条、合同标的 供方同意出售，购方同意购买________。 第二条、技术资料 供方应向购方提供设备使用及维修技术资料一份。 第三条、供货条件包装和标记 1、供方应在设备全额信用证开立之后的__________个月内用密封集装箱或其它包皮包装从___________发运设备。 2、供方有权从任何对其方便的港口发运设备。 3、供方应把设备运至商定的原苏联东海岸___________港。 4、自船舶航运抵________港口时起，货物的灭失和（或）损坏的风险由供方转移到购方。 5、供方承担设备运输的一切费用及运抵港口前的保险费。 6、设备从独联体港口继续运到安装地的一切费用由购方承担。 7、发货前__________天内供方应向购方通知发运情况，明确交通工具的种类和名称、计划发运日期及其它有关信息。 8、购方应支付履行海关手续的所有费用和一切与设备运入独联体境内有关的开支。 9、设备和技术资料用密封集装箱或其它包皮装运并附具包装清单，标记使用英语刷写。 10、发货单证包： （1）发货账单 （2）海运提单 （3）装箱单 （4）保险单
第四条、设备质量 按本合同所供设备的质量应符合生产厂家的技术条件。如生产厂家有保证书，应用保证书加以确认。 第五条、合同价格和支付条件 1、所供设备的总额为____________美元（ＣＩＦ价）。购方应在合同签订后的________天内开立以供方为受益人的不可撤销的保兑信用证。该信用证在开立时起的________天内有效。 2、开证行应为独联体外经银行或日本、南韩、西欧、美国、加拿大的某家银行。 3、一切与在开证行开立信用证有关的费用由购方承担，而一切与议付行收取信用证有关的费用由供方承担。 4、支付在向议付行提交下列单据后进行： （1）发货账单 （2）海运提单 （3）装箱单 （4）保险单 第六条、保证 供方保证所供设备在投入使用日起的_______个月内，但不超过发货日起的_______月内正常工作。 第七条、不可抗力 1、在发生不可抗力情况致使合同一方不能全部或部分履行本合同的义务时，按此种不可抗力情况存在的时间推迟履行合同义务。 2、不可抗力情况是指双方不能预见或预测的由于非常事件而出现的情况，即：影响履行所承担义务的火灾、风暴、地震和其它自然现象，以及战争、任何性质的军事行动，各国政府的封锁与制裁等。 3、因不可抗力情况而不能履行义务的一方，应在不可抗力情况发生和停止的２０天内书面通知另一方关于其发生和停止的情况。收信人所在国邮局在收到通知函日加盖的日期作为得悉该信息的日期。
产品购销合同【最新8篇】 在人民愈发重视法律的社会中，合同出现在我们生活中的次数越来越多，签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？下面是牛牛范文为大伙儿带来的8篇产品购销合同，希望能对您的写作有一定的参考作用。 产品购销合同篇一 供方：（合同编号：20） 需方：签订地点： 签订时间：年月日 一、产品名称、型号、数量、单价、供货时间及数量 产品名称 规格型号 计量单位 数量 单价 金额 注：具体产品、数量、发货时间凭需方电话、传真和发货通知为准，需方传真作为本合同附件。 （注：空格如不够用，可以另接） 二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：。 三、交提货地点：需方库房。 四、运输费用负担：运输费用由供方承担。 五、包装物的供应与回收：不回收。 六、验收标准及方法：按第二条标准验收。 七、结算方式及期限：产品验收合格后，凭增值税发票，通过银行承办。
八、产品价格随行就市。产品价格如发生变动时按（调价协议）执行； 九、供方应严格按需方要的产品、数量及时发货，供方接到需方供货通知天需到货，如因供货不及时使需方停产，供方以每小时元赔偿需方损失； 十、本合同如需变动或补充，另行签订补充协议经双方签字盖章方能生效； 十一、违约责任：按《中华人民共和国合同法》执行。 十二、解决合同纠纷的方式：双方协商解决。协商不成时，由需方所在地内江仲裁委员会仲裁。 十三、其它约定事项： 十四、本合同需双方签字盖章生效，一式两份，双方各执一份，有效期自20年月日至20年月日止。 供方： 单位名称： 单位地址： 法人代表人： 委托代理人： 电话： 开户银行： 帐号： 邮政编码： 需方： 单位名称： 单位地址： 法人代表人：
出口贸易合同范本6篇 出口贸易合同范本 (1) 合同编号：___________ 签订地址：___________ 甲方(全称)： 乙方(全称)： 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，经双方友好协商，达成一致意 见，签订本合同。 一、甲方委托乙方制作服装系列产品，具体规格型号、数量、单价及价格详 见附后清单。 二、产品质量标准、特殊工艺要求及费用负担：。 三、交货时间及方法：乙方收到甲方预付款个工作日内交货，送达方式另 行协商确定，交货时由甲方确认，并在乙方的送货单上签字。 四、验收标准及期限：甲方自收货日内按样衣标准进行验收。如有质量问 题，应在此间提出，逾期由甲方自行承担。 五、包装要求及费用负担： 六、交(提)货方式地点： 七、交付定金预付款数额及时间： 八、结算方式及期限：甲方自收货日内以现金或转帐的方式付清货款。 九、服务承诺： 1、产品交付使用一月内，如因乙方原因出现的产品质量问题，乙方负责调 换、修改，费用由乙方负担。 2、本次批量生产之后，如甲方提出增补制作要求，在布料规格质量及价格 与本次产品相同的基础上，乙方依样衣标准制作，经双方协商另签订合同。
十、违约责任： 1、乙方加工生产以甲方确认的样衣为准，中途如因甲方原因提出更换布料及款式、色彩等，由此产生 的责任及费用由甲方承担并相应延长交货日期。甲方未按约定支付预付款，乙方可以不予制作并相应延长交货期限，直至甲方交付预付款后，按合同相应要求开始制作;甲方未按约定时间交付货款，甲方应按欠交货款的5%/月利率向乙方交纳违约金。 2、中途如因乙方原因提出的需要更换布料及款式、色彩等需征得甲方同意，否则由此产生的的责任及费用由乙方承担，如需延长交货日期，由双方另行协商。 十一、由于不可抗力灾害和确非一方本身的原因而不能履行合同时，可以免除违约责任。 十二、其他未尽事宜，甲乙双方协商解决。 十三、本合同一式二份，双方各执一份，自双方签字之日生效。交易完毕(含付清货款)本合同自行作废。 甲方：(盖章) 乙方：(盖章) 法定代表人：(签字) 法定代表人：(签字) 委托代理人：(签字) 委托代理人：(签字) 联系地址：联系地址： 联系电话：联系电话： 开户行：开户行： 帐号：帐号： 签订时间：年月日签订时间：年月日 附：委托制作服装系列产品规格型号、数量、价格等明细清单 人员类别规格型号
出口销售合同书5篇 出口销售合同1 甲方(购货方)： 乙方(供货方)： 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法规的`规定，甲、乙双方在平等自愿的基础上进行了友好的磋商，就甲方委托乙方购买共计为27台的监控摄像机产品等事宜，达成如下协议。 一、甲方向乙方购货清单及合同总额： 合同总金额：(大写：圆整) 二、设备交付： 1、合同设备由乙方在收到甲方货款的三个工作日内交付甲方。 三、支付条款： 1、甲方须预付合同总金额的%，即：￥;人民币大写：圆整。 2、乙方若没有收到全额货款，有权拒绝交付合同设备。 四、质量承保： 1、乙方保证自交货之日起12个月的质量保证期，在此期间如设备本身发生质量问题，根据甲方的口头或书面通知，乙方应在72小时内提供免费的技术咨询、支持和维修。 2、因非人为原因出现质量问题，乙方负责免费维修。 3、由于人为因为造成产品问题乙方概不负责。
4、应甲方要求本批次产品为贴牌产品，因品牌造成的纠纷由甲方解决。 五、合同的生效、终止和其他： a)本合同由双方授权代表签字后生效。 b)合同在双方的责任、义务履行完毕后终止。 c)合同的修改应以双方授权代表签署并盖章的书面文件为准。 d)在执行本合同期内，双方的所有通知应用可靠的传真、信函和电子邮件方式。 六、附注： a)本合同一式两份，甲方双方各执一份，具有同等法律效力。 b)本合同未尽事宜，双方本着团结合作之精神友好协商解决。如协商不能解决，任何一方均可提出诉讼，诉讼管辖地为各自所在地法院。 c)风险承担问题：本合同所确认的货物，自交付买方之控制时，损害风险的承担由买方负担。 d)争端解决：凡因执行本合同发生的一切争执，应以友好方式协商解决，如果协商不成，应提交当地法院裁决，裁决结果对双方都有约束力。 甲方(签章)： 乙方(签章)： 年月日 出口销售合同2
出口合同模板6篇进出口合同模板 下面是我整理的出口合同模板6篇进出口合同模板，供大家阅读。 出口合同模板1 购货单位 __ ; 供货单位 __ 。 为了增强甲乙双方的责任感，加强经济核算，提高经济效益，确保双方实现各自的经济目的，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。购销合同样本。 第一条^ 产品的名称、品种、规格和质量 1.产品的名称、品种、规格：_____ 2.产品的技术标准，按下列第项执行： 按国家标准执行;无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行;无国家和部颁标准的，按企业标准执行;没有上述标准的，或虽有上述标准，但需方有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。 第二条^产品的数量和计量单位、计量方法 1. 产品的数量：______________ 2.计量单位、计量方法：_______ ____ 3.产品交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减量规
定及计算方法：_________ 第三条^产品的包装标准和包装物的供应与回收____ 第四条^产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点 1.产品的交货单位：______ 2.交货方法，按下列第项执行： 乙方送货; 乙方代运; 甲方自提自运。 出口合同模板2 合同编号：_________ 签定地点：_________ 签定日期：_________年_________月_________日 甲方：_________ 乙方：_________ 双方根据平等、互利、协商一致的原则，就甲方委托乙方办理出口商品业务事宜，签定本合同，委托出口合同。 一、出口商品描述 1、商品名称：_________ 2、品种规格：_________ 3、数量：_________ 4、价格条款：_________ 5、总值：_________
外贸购销合同范本经典版6篇 第1篇示例： 外贸购销合同是外贸业务中最为重要的文件之一，它承载着买卖双方的责任与义务，规范了交易的内容和方式，保障了双方的权益。一份完善的外贸购销合同范本对于外贸交易来说显得至关重要。接下来，我们将提供一份外贸购销合同范本经典版范本，供大家参考。 外贸购销合同 出卖人（甲方）： 鉴于有关法律规定，甲乙双方本着平等自愿、友好协商的原则，就乙方购买甲方生产的商品事宜，达成如下合同： 第一条商品名称、规格、数量及单价 甲方根据乙方的需求，出售以下商品给乙方： 商品名称： 规格： 数量： 单价： 第二条交货方式
甲方应按照乙方的要求，采取以下方式进行交货：（例如：海运、空运、快递等） 第三条付款方式及期限 乙方应按照本合同的约定及相关贸易术语，支付货款，具体如 下： 付款方式： 付款期限： 第四条装运日期及有效期 本合同项下的商品应在（具体日期）前装运，有效期为（具体日期）。 第五条运输保险 商品运输途中发生的任何损失，责任由谁承担。 第六条违约责任 乙方未在本合同规定的期限内付款的，或者出现其他违约情况的，应当承担相应违约责任，并赔偿因此给甲方造成的损失。 第七条争议解决 本合同如有争议，双方应友好协商解决。协商不成的，提交仲裁 委员会仲裁，仲裁裁决为终局裁决。
第八条其他 对于本合同未尽事宜，双方可另行协商解决，签订补充协议。 第九条附则 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。 签字盖章日期： 以上便是一份关于外贸购销合同范本的经典版范本，希望能为您的外贸交易提供参考。在具体签订合建议根据实际情况进行调整，以确保合同条款能够完全符合双方的意愿和需求，同时保障双方的合法权益。祝愿您的外贸交易顺利进行，获得丰厚的回报！ 第2篇示例： 外贸购销合同范本经典版 一、合同双方 甲方（供货方）： 公司名称： 地址： 法定代表人： 联系人：
产品购销的合同范本(精选8篇) 产品购销的合同范本篇1 甲方：_______________________ 乙方：________________________ 甲方拥有自主知识产权的专利产品__________，现乙方愿以自身优势帮助甲方开展该产品的销售。经甲乙双方友好协商，本着平等互利的原则，达成如下协议： 一、合作方式 1.经销商要求：管理规范有一定规模的销售、服务网点，首批进货________套以上，其中外机________套，内机________套。享受政策：由总代理直接供货，享受相关优惠政策和奖励。 2.代销商由甲方提供各种型号产品共计________个的首批铺货，该批产品乙方无需立即付款，但是该批货物如出现损坏或丢失，乙方必须承担相应的赔偿责任。 二、产品价格全国统一零售价：____元/套(外机双风机和内机的柜机均按二个计算)乙方提货价：_____元/套 三、订货及结算方式乙方根据需要由专人向甲方提出订购要求：包括具体型号及数量等。提货时付清货款。 四、双方权利与义务乙方随时了解产品库存，做到及时发现所缺型号，起码提早一天向甲方订货。不得向其它有总代理的区域进行销售，违者将取消经销的资格。甲方应积极配合乙方的销售工作，并保证好产品的质量。
五、其它为了充分体现平等互利，实现合作双赢，甲方提供以下优惠政策，支持乙方的工作。 1.甲方把乙方每月总销售量的_______%作为推广费返还给乙方。 2.乙方的月销售量达到______个以上，甲方按当月乙方销售额的________%进行返利。 3.乙方可介绍和发展下级经销、代销商。乙方发展的下级经销、代销商直接由乙方供货，如要求甲方供货的，甲方按其当月总销售量的_______%奖励给乙方。 4.乙方一次性提货________套以上甲方可免费提供广告位。 注：以上销售量均以当月提货量为准，返利形式一般是产品。代销商不享受以上返利政策。 本合同一式两份，双方各执一份。合同有效期__________年________月 _______日至__________年________月_______日。 甲方签章：_________________乙方签字：_________________ __________年________月_______日__________年________月_______日 产品购销的合同范本篇2 供方：需方： 1.本合同是依照《中华人民共和国合同法》订立的，经双方签字盖章后，即发生法律效力，双方必须严格履行。 2.合同条款： 签订双方商妥订货产品总值人民币＿＿＿＿元。其产品名称的规格、质量、数量、单价、总值、交货付款等详见销售票。 3.经济责任：
产品购销合同电子版(精品8篇) 产品购销合同电子版篇1 甲方(供货方)：___________________________ 乙方(购货方)：___________________________ 根据《中华人民共和国合同法》及其有关法律法规，为明确甲乙双方的权利义务，甲、乙双方经友好协商，就甲方在合约期内为乙方供应商品，达成如下协议： 一、商品的供应 1、甲方向乙方供应商品的品种、数量以甲、乙双方签字确认并盖章的订单为准。 2、甲方有新产品推出时，应第一时间推荐给乙方，以便共同创造商机。如乙方确定经营，将按乙方新商品入场程序办理相关手续。 二、商品的质量 1、甲方向乙方供应的商品的质量应当符合该商品的国家标准，行业标准，没有国家标准，行业标准的按照通常标准或符合合同目的的特定标准。 2、在甲方每次向乙方供应商品时，双方可在订单上对该商品的具体质量标准进行约定。甲方在供应乙方商品的同时应当提交所供应商品合格证或质量保证书。 三、商品的价格 1、甲方向乙方供应的商品，除要执行国家订价或国家指导价的，均由双方协商订价。
2、基于保护商业秘密的需要，甲方供应的商品交易价格以双方盖章确认的报价单为准，报价单为每一具体商品供货合同的组成部分。 3、甲乙双方积极配合，维护所经营商品的市场零售价的相对稳定和统一。甲方向乙方供应的商品的价格不得高于甲方向乙方及乙方分支机构所在地的其他客户所供应同等商品的最低批发价。 4、甲方在供货价发生提价变动时，应提前三十天书面通知乙方，并在征得乙方同意的前提下，方可执行。否则，乙方仍按旧价和甲方进行结算，并允许乙方在提价生效前的订单有效，以旧价进货。 四、商品的包装方式 1、甲方向乙方供应的商品的包装应当按照国家规定的通用方式。没有通用的方式，应当采取足以保护商品的包装方式，保证商品安全、卫生地运抵乙方。 2、甲方商品包装之标示应符合国家法律法规的规定，对于产地、原材料、用途、使用方法、警示语、保质期、生产期、保质条件等必须有清晰的标示。 3、双方可在订单中订明具体商品的包装方式标准，乙方可要求在供应乙方的商品贴上货号、条码、标签。商品的包装费用由甲方负担。 五、供应商品的期限、地点、方式 1、乙方自___________年_________月_______日起至___________年 _________月_______日止向甲方采购货品。 2、订单期限和供货期限由具体的订单规定。 3、若乙方更改订单，甲方在收到该更改通知后×日内未提出书面异议的，则视为甲方同意按更改后的订单交货。 4、供货的地点由具体的订单指定。
产品买卖合同范文（合集8篇） （经典版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!
产品购销合同范本电子版(优秀8篇) 产品购销合同范本电子版篇1 供方/乙方：______________________ 需方/甲方：______________________ 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规之规定，本着友好合作、协商一致、共同发展的原则，就甲方向乙方采购办公用品及耗材事宜达成协议，自愿签定本合同且共同遵守。 一、合作方式 甲方向乙方购买办公用品及耗材，甲方可以任意选择订单或传真订购方式，乙方应向甲方免费提供产品的送货及售后退换等服务。 二、价格条款 1、乙方应根据报价单(标书)价格提供产品给甲方，按照报价单中所提出的达到一定采购量后享受优惠价格执行。 2、每个月结束前个工作日内，乙方可对采购清单根据市场情况进行一次价格更新，个别产品价格调整浮动时即可进行更新(包括误报的错误价格)以书面方式通知，预期通知将计为下一个月(个别产品除外)。
3、甲方在接到乙方的价格调整通知后五个工作日内，给予最终确认(以书面确认单为准)，如在规定时间内未接到确认单将视为已确认，更新价格确认即日起执行新的价格。 4、本合同货款单价已包括货物移交至甲方所需的一切税费。 三、支付方式 1、货到甲方指定地点，甲、乙双方共同进行验收，每个月结束前五个工作日内，乙方需提供甲方本月所需产品对帐清单及发票，经甲方核实后，按实际货款付清。 2、甲方可选择用现金、支票或转帐的方式来支付乙方的货款，乙方结算人员需持加盖乙方公章的结算委托书进行结算，甲方在未确认上门收款人员身份之前可拒绝付款。 四、交货方式 1、自本合同生效之日起，一般送货时间为两个工作日或以订单甲方要求时间为准，如遇采购方有急用商品订单，则当日以最短时间针对甲方所订货物送到指定地点(特殊商品除外)。 2、货到甲方后，甲方按送货单内容收货，确认产品符合要求后甲方在验收单上签字确认，月末结款时以验收单上产品数量价格为准，对于更换的产品需在验收单上注明，对于增加产品或价格有变动的产品，需另外填写验收单。
产品购销合同范本简单版8篇 产品购销合同是经常遇到的，在购买或者销售产品的时候，需要认真的对待，双方谈妥条件，拟定一份合同。以下就是小编给大家整理的产品购销合同范本简单版，希望对大家有所帮助! 产品购销合同范本简单版篇1 甲方(需方)： 乙方(供方)： 合同编号：NC 甲方购置乙方厨房设备，依据国家有关法律、法规，经甲、乙双方友好协商，在平等互利自愿的基础上，签订合同如下： 一、合同总价及付款方式： 1、合同总价为人民币(大写)。总价包括设备成本、包装、运输、上下力、安装调试、保险、利润、税金、政策性规费以及所有风险。 2、付款方式：合同签订起预付总合同款的%，调试验收完毕后一周内支付合同款的%。 二、设备名称、规格、数量、价格及技术规范要求：设备销售合同范本1、设备清单 2、乙方按合同所制定的清单列明的产品名称、规格、数量、技术参数等为甲方制作厨房设备。 3、乙方制作的厨房设备用料必须按合同中规定的规格、产地质量、技术标准等制作。 三、运输： 1、乙方按照甲方的要求，按期将甲方订购的厨房设备运至甲方指定的工地，负责卸货及就位。 2、乙方必须遵守甲方工地的规章制度，并与施工单位密切配合，文明施工，以确保工程进度及质量。 四、供货质量、交货时间及交货地点： 1、供货质量： (1)乙方提供的设备必须符合国家安全环保标准，国家有关产品质
量认证标准以及甲方本合同约定的质量要求和技术指标为约定标准。 (2)乙方提供的设备(含零配件、随机工具等)必须是全新的，表面和内部均无瑕疵的原厂正品。 (3)所供设备在质保期内出现质量问题，乙方应负责三包(包修、包换、包退)并承担所有费用。 2、交货时间： 3、交货地点： 五、安装调试： 1、甲方委托乙方对定制的厨具及订购配套设备进行安装调试，费用含在合同总价内，不另计费用。 2、乙方必须按照合同的要求将设备进行安装、调试，乙方须保证将优质全新的产品交付甲方。 3、甲方必须派负责人(技术人员)对乙方按合同提供的厨房设备进行规格、型号和质量进行初步验 收，初验合格后，乙方开始安装。 4、乙方的安装调试应符合国家有关技术规范和操作规程。 六、验收标准、方法及提出异议的期限： 1、工程验收： (1)甲方在乙方产品安装、调试结束后五日内，必须组织人员对工程进行验收，如有异议须在五日内以书面形式通知乙方，逾期视为工程验收合格。 (2)乙方必须在五日内作出书面应答，逾期视为验收不合格。由乙方承担甲方一切经济损失。 七、双方责任： 1、供方的责任： (1)从设备交付之日起，乙方必须安排壹名技术全面的工程人员，进驻甲方现场壹周，负责厨房设备调试及保养，以保证设备达到的运行状况，乙方驻甲方现场技术人员的一切费用由乙方自行承担。 (2)逾期交货的，按合同总价的5%每天向甲方偿付逾期交货的违约金。