建筑装饰工程施工合同
- 格式：doc
- 大小：28.00 KB
- 文档页数：5
建筑装饰工程施工合同
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
荆 门 市工商行政管理局
监制
荆门市建筑装饰装修协会 1 建筑装饰工程施工合同
甲方：
乙方：
经双方友好协商，以真诚相待、互让互利的精神达成共识。根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包条例》以及《中华人民共和国消费者利益保护法》以及其他有关法规为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成以下协议。
一、工程概况：
1.工程名称：
2.工程地点：
3.承包方式：包工，面积及所做项目以甲方认可报价单为准。
4.工程施工内容以甲方确认的方案及图纸为准，施工费用以本工程承包总价项目报价单为准。增加项目经甲乙双方协商同意后，签字生效，另行计费。
5.工期：双方商定本工程为48天，按时按质完成全部施工及安装任务。即自2015年8月18日到2015年10月6日（施工期以材料进场第二天算起）。
6.除人力不可抗拒的自然灾害，或因甲方自购材料与付款因素工期顺延。
二、甲方工作
1.提供施工所需的水、电设施并承担相关费用。 2 2.负责办理施工所涉及申请、审批等手续及管理部门所收取的一切费用。
3.营造良好的施工环境，协调好与左邻右舍的关系。
三、乙方工作
1.按要求组织施工，保质、保量，按期完成施工任务，解决施工的各项事宜。
2.严格执行施工规范、安全操作规范、防火规范。
3.严格按图纸或说明进行施工，做好各项质量的检查，把关。
4.工程施工中成品及半成品未移交甲方之前，负责对现场的成品和半成品进行保护。
5.施工中若出现事先未预见因素及问题，应及时与甲方沟通，并商洽科学的实施方案。
四、关于工程价款及结算的约定
1.本工程双方确认总造价为人民币 肆拾伍万元
2.付款方式
a.乙方进场后甲方付工程款15万元供乙方使用。
b.二期款9月18日甲方给乙方25万元。
c.尾款10月12日甲方给乙方5万元。
五、责任约定
1.因甲方原因影响工期，工期相应顺延，双方需要重新商定工程顺延事宜。
A.不能按期供水电；B.不能保证每天有12个小时工作时间；C. 3 不能按期付款；D.因甲方原因变更设计造成材料、人工浪费；E.甲方因乙方未出具规范图纸和效果图；F.非乙方造成其它不可预见的原因。
2.乙方责任
A.不能按期开工或途中无故停工，影响工期，工期不顺延，甲方由此产生的相应损失由乙方承担。
B.竣工交付使用，因乙方用材或工艺出现的质量问题，乙方免费维修，并补偿相关材料，因使用不当或人为原因，乙方负责维修，不负责材料费。
C.乙方施工中造成任何人员伤害，责任由乙方自负。
D.由于乙方施工造成甲方物品损坏，乙方应予免费修复或赔偿。
六、违约责任
1.由于管理部门的规定而引起的无法施工，甲方不承担任何责任，乙方工期顺延。由于甲方原因导致延期开工或中途停工，除顺延工期外甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每天由甲方支付乙方300元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖延一天违约金按余款5%赔偿乙方并工程延期1天，以项目工程验收签字第二天计算，并停工待料。
2.由于乙方原因，逾期施工，每逾期一天，乙方赔偿甲方合同总金额5%违约金。
3.未办理验收手续，甲方提前使用或擅自使用，造成损失由甲方负责，并视为甲方实际验收合格，并无条件支付余款。 4 4.因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。若不办理合同终止的手续，擅自停止履约，违约方应承担违约金，并赔偿对方由此造成的经济损失，违约金按合同金额的5%支付。
七、装饰工程报价单，施工图经双方认可，达成共识，双方签字生效。甲乙双方具有同等法律效力。
八、此合同一式二份，甲、乙双方各执一份。
九、此合同经双方签字后生效，结清余款失效。如未尽事宜，双方本着友好互让互利的精神达成共识；若无法达成共识，可提交仲裁机构裁决。也可向当地人民法院提出诉讼。
甲方： 乙方：
代表人： 代表人：
（印签） （印签）
工程地点： 办公地点：
电话： 电话：
年 月 日
