建设工程施工合同 示范文本 F 2013 0201
- 格式:docx
- 大小:37.49 KB
- 文档页数:4
建设工程施工合同示范文本 F 2013 0201
双方(甲方和乙方)在平等、自愿的基础上,经友好协商,达成以
下合同,并共同遵守。
第一章总则
第一条合同标的
甲方委托乙方承担建设工程施工任务,乙方负责按照甲方要求进行
施工,确保工程质量和进度。
第二条工程内容和范围
(一)工程名称:
(二)工程地点:
(三)工程规模和内容:概括地描述工程整体规模和主要施工内容。
第三条合同价款
(一)工程总价款:
(二)价款支付方式及时间:
(三)工程设计变更和其导致的价款调整:
第四条工期
(一)工程开始日期:
(二)工程竣工日期:
第五条资金投入
甲方应按时足额向乙方支付合同价款,并按工程进展情况提供必要的资金。
第二章施工组织与技术保证
第六条施工组织
乙方应根据工程特点和施工要求,制定详细的施工组织设计,并报甲方审核和批准。
第七条施工管理
乙方应严格按照相关法律法规和技术标准进行施工管理,确保施工过程安全、顺利。
第八条质量保证
(一)乙方应负责组织施工并保证工程质量符合相关标准和规定,并承担相应责任。
(二)甲方有权对工程质量进行检查,如发现质量问题,乙方应负责及时整改。
第九条环境保护
(一)乙方应按照环境保护相关法律法规和甲方要求进行施工,确保不对环境造成污染和破坏。
(二)如因施工引发环境问题,乙方应采取措施进行修复和处理,并承担相应责任和费用。
第三章合同变更和解除
第十条合同变更
(一)在施工过程中,如有确需变更合同约定内容,须经双方协商一致,并以书面方式做出变更协议。
(二)变更后的合同约定应明确变更的内容、工期、价款等,并由双方签署。
第十一条终止与解除
(一)如因不可抗力等原因影响合同履行,一方应及时书面通知另一方并提供有效证据。
(二)如甲方或乙方违反合同约定,另一方有权解除合同,并承担相应违约责任。
第四章争议解决
第十二条争议解决方式
(一)双方应友好协商解决因合同履行引起的争议。
(二)如协商不成,可向有管辖权的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
第十三条法律适用和管辖
(一)合同的解释和执行适用中华人民共和国法律。(二)如发生争议,双方同意由有管辖权的人民法院管辖。第十四条合同生效和效力
本合同自双方签字盖章之日起生效,并具有法律效力。
第十五条其他事项
合同附件:
购物协议附件一:
付款附加条款附件二:
违约责任附件三:
注:本合同以中文正文为准,甲乙双方各执一份。
甲方(盖章):乙方(盖章):
签字:签字:
日期:日期: