下载文档原格式
内外墙抹灰劳务分包合同一、合同背景二、合同主要内容1. 项目概述甲方委托承包商对其位于（填写地质）的建筑项目进行内外墙抹灰工程。
具体工程范围和施工要求详见甲方提供的施工图纸和技术标准。
2. 工程期限本工程的施工期限为（填写具体时间），承包商应按期完成工程，并确保质量符合相关标准和要求。
3. 合同价款3.1 甲方将支付给承包商的总价款为（填写具体金额），金额应包括所有工程所需的人工、材料、设备以及其他相关费用。
3.2 甲方应在工程启动前支付合同价款的30%作为预付款，余款在工程完工后的7个工作日内一次性支付给承包商。
4. 质量要求4.1 承包商应确保施工过程中的墙面抹灰质量符合国家及地方相关标准，并保证抹灰层的牢固性和耐久性。
4.2 如在工程验收后发现抹灰层存在任何质量问题，承包商应承担相应责任，包括但不限于免费修复或退还价款等。
5. 安全保障5.1 承包商应遵守相关法律法规和安全操作规程，确保施工现场的安全。
5.2 如发生施工过程中的意外事故，承包商应及时采取措施保障工人的安全，并承担相应的法律责任。
6. 保险责任承包商应按照国家和地方的相关规定购买施工人员意外伤害保险，确保施工人员在工作过程中发生意外事故时能够得到及时赔偿和救助。
7. 违约责任7.1 若承包商未按合同约定的时间完成工程或无合理理由拖延工程进度，甲方有权要求承包商支付相应的违约金，每逾期一天的违约金为合同价款的1%。
7.2 若甲方未按合同约定支付合同价款或拖延支付时间，承包商有权要求甲方支付相应的违约金，每逾期一天的违约金为合同价款的1%。
8. 争议解决合同履行过程中若发生争议，双方应友好协商解决。
如协商不成，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
三、合同生效与终止本合同一式两份，双方各执一份，即为合同效力的凭据。
自双方签字盖章之日起生效。
本合同履行完毕后终止。
甲方（盖章）：签字：日期：承包商（盖章）：签字：日期：。
内外墙抹灰劳务分包合同1. 合同背景本合同由甲方与乙方就内外墙抹灰劳务进行分包合作而签订。
为确保双方合作的顺利进行，特制订本合同。
2. 合同条款2.1 服务内容乙方作为分包商，将负责内外墙抹灰劳务：1.准备工作：乙方负责进行现场勘察和评估，制定相关抹灰施工方案，确定所需材料和工具。
2.施工：乙方按照规定的施工方案和质量标准，进行内外墙抹灰工程。
3.完工清理：工程完工后，乙方需对施工现场进行清理，并确保无杂物残留。
2.2 工期要求1.乙方须按照甲方要求合理安排工作进度，并在约定的工期内完成内外墙抹灰工程。
2.如有不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方并与甲方协商解决方案。
2.3 报酬及支付方式1.甲方将向乙方支付完成工程的报酬，报酬金额为合同金额的80%。
2.乙方完成工程并通过甲方验收后，甲方将在验收合格后的3个工作日内支付报酬。
3.报酬支付方式为银行电汇，乙方需提供有效的收款账户信息。
2.4 资质和责任1.乙方需具备相关的建筑装修施工资质，并提供相关证明文件。
2.乙方施工过程中发生的意外损失和人员伤亡由乙方负责，并承担相应的法律责任。
3.如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应负责进行整改，并承担相应的经济赔偿责任。
2.5 违约责任1.如乙方未按合同约定的时间完成工程，每延迟一天，乙方需向甲方支付合同金额的0.1%作为违约金。
2.乙方严重违约情况下，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的赔偿责任。
3. 其他约定3.1 保密条款1.双方保证在合作期间和合作终止后，对于涉及商业机密和技术秘密的信息予以保密。
2.未经对方书面同意，任何一方不得将涉及保密信息向外泄露。
3.2 合同解释本合同如有任何争议或不明之处，双方应友好协商解决。
如协商不成，可依法向相关仲裁机构申请仲裁。
3.3 合同变更对本合同的任何修改或补充必须经过双方协商，并以书面形式作出。
4. 合同生效及终止4.1 合同生效本合同经甲乙双方代表签字盖章后生效，并具有法律效力。
抹灰合同范本(6篇)抹灰合同范本第1篇甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)经双方协商，甲方同意将贵溪白田乡保障性住房A栋内外墙砌体工程由乙方包工，包工具承做，具体事项双方达成如下条款：一、工程地点：贵溪市白田乡文化站对面二、开竣工日期：20_年4月28日至20_年5月25日完工。
三、工程内容：乙方按甲方提供的施工图纸及变更施工(每层内外墙、出墙、女儿墙，所有零星砌体等)。
该工程甲方提供一部搅拌机，一切需要的工具由乙方承担。
四、结算及单价：该工程按实做的工程量以立方米计算(24厚、20厚、12厚一切按20厚计算)，每立方米壹佰贰拾贰元(122元/立方米)不增加其他费用;五、质量：乙方要严格按《建筑施工规范》和甲方要求施工，如达不到以上要求，产生返工，一切费用由乙方承担(含材料费);在砌之前砖块需浇湿，每层完工后楼面清理干净。
六、工期：每层楼砌墙工期肆天，每栋楼每层以此推算，如延期一天罚款200元，提前一天奖励200元。
七、付款方式：中途支付生活费，全部完后支付70%，余款待验收合格结算后一次性付清。
八、安全：乙方施工人员进场后应遵守甲方现场各项管理条例和规章制度，并服从甲方现场管理人员的调配和指挥，不准违规操作，如产生的安全事故责任由责任方承担全部责任;九、违约责任：合同签订后，双方必须信守，共同履行本合同条款，不得违约。
如一方违约，违约方应负法律责任和经济责任;十、本合同经双方签字后生效，壹式贰份，双方各执壹份，本合同工程结束、款项结清，自行终止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日抹灰合同范本第2篇甲方：乙方：为了确保外墙面砖工程顺利完成，明确双方的责任、权利和义务，依照《_合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平、公正的原则，双方就本工程承包中的有关事项协商一致，签订如下合同：一、工程承包范围及工作内容甲方将刮完糙的工作面交给乙方，所有外墙粘贴及清洗沟缝均承包给乙方负责完成。
抹灰工劳务分包合同6篇篇1甲方（发包方）：__________________乙方（承包方）：__________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的基础上，就甲方工程项目的抹灰劳务分包给乙方施工的相关事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________________2. 工程地点：__________________3. 承包范围：抹灰工程，包括但不限于墙面、顶棚的抹灰、涂料等工作。
二、承包方式乙方采用包工包料的方式承包本工程的抹灰劳务。
乙方负责提供施工所需的工具、设备、材料，并承担施工过程中的一切费用。
三、工期要求1. 乙方应按照甲方的施工进度计划进行施工，确保工期按时完成。
2. 如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
四、工程质量1. 乙方应严格按照国家相关施工规范及甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 如因乙方施工质量问题导致工程返工或整改，乙方应承担全部责任，并承担由此产生的一切费用。
五、工程造价及支付方式1. 工程造价：总价为人民币________元（大写：__________________元整）。
具体价格按照实际完成的工程量进行结算。
2. 支付方式：甲方按照实际完成的工程量进度支付乙方工程款。
工程竣工验收合格后，支付至总工程款的95%，剩余5%作为质保金，一年后无质量问题一次性付清。
六、安全施工1. 乙方应严格遵守施工现场的安全生产规定，采取必要的安全防护措施，确保施工过程中的安全。
2. 如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
七、违约责任1. 如因乙方原因造成工期延误或工程质量问题，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
2. 如甲方未按合同约定支付工程款，甲方应承担违约责任，并支付相应的违约金。
八、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
内外墙抹灰工程劳务承包合同第一条合同双方甲方（全称）：_________（以下简称“甲方”）乙方（全称）：_________（以下简称“乙方”）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，双方本着平等、自愿、诚信的原则，就内外墙抹灰工程劳务承包事宜达成如下协议，以明确双方的权利与义务。
第二条合同标的1. 本合同标的为甲方委托乙方进行的内外墙抹灰工程，具体包括但不限于：- 内墙抹灰- 外墙抹灰- 相关辅助工作（如：基面处理、修补等）2. 双方同意按本合同约定的条件开展上述工程相关合作。
第三条工作/服务范围1. 乙方将为甲方提供以下服务：- 负责工程现场的人员、材料、机械等的组织与管理；- 按照工程设计图纸和技术规范进行施工，确保工艺符合标准；- 施工期间负责安全管理，确保施工现场的安全和卫生。
2. 乙方保证按合同要求，按时完成工作，并确保符合质量标准和相关法规要求。
第四条合同期限1. 合同自____年____月____日起生效，至____年____月____日终止。
2. 合同期满，若双方无异议，可续签合同，或另行签订补充协议。
第五条工作/产品质量1. 乙方提供的服务应符合以下质量标准：- 内外墙抹灰应平整、光滑，无明显瑕疵，符合国家及地方的施工规范和质量标准。
2. 乙方对所交付的工作质量负责，如不符合标准，乙方应免费进行整改或重做。
3. 甲方有权对乙方的施工质量进行验收，若发现质量问题，乙方应在接到通知后及时整改。
第六条付款方式1. 本合同总金额为_________元（大写：_________元整）。
2. 付款方式：- 合同签订后，甲方支付乙方合同金额的30%作为预付款；- 工程完成50%时，甲方支付合同金额的40%；- 工程验收合格后，甲方支付剩余的30%。
3. 乙方应在收到款项后提供相应的收据或发票。
第七条双方权利和义务1. 甲方的权利与义务：- 按合同约定及时付款；- 向乙方提供必要的协助和资料；- 有权对乙方的施工质量进行监督和验收。
内外墙抹灰合同简单协议书甲方（业主）：_________乙方（承包方）：_________鉴于甲乙双方就______________________项目（以下简称“工程项目”）的内外墙抹灰工作达成一致意见，特此签订本合同，以资信守。
一、工程内容与范围乙方负责甲方工程项目中的内外墙抹灰工作，包括材料准备、施工操作及后期清理等全部相关工作。
抹灰面积、具体位置和要求按照甲方提供的技术规范执行。
二、工程质量乙方必须保证抹灰工程符合国家相关质量标准，并满足甲方的特殊要求。
抹灰层应均匀、密实、无空鼓、无裂缝，表面应平整光滑，达到验收标准。
三、工期安排乙方需在约定的时间内完成所有抹灰工作。
如遇不可抗力因素导致工期延误，应及时通知甲方协商解决。
四、合同价款及支付方式合同总价为人民币________元，支付分阶段进行。
预付款为总价的__%，在乙方进场后支付；进度款项根据实际完成的工作量按比例支付；尾款在工程验收合格后结清。
五、违约责任若一方不履行或不完全履行本合同约定的义务，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
六、争议解决因本合同引起的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁机构进行仲裁，或者依法向人民法院提起诉讼。
七、其他事宜本合同未尽事宜，由双方协商解决。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
八、签字盖章本合同自双方代表签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：_______ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：_______ 日期：____年__月__日。
承包抹灰合同范本(精选6篇)承包抹灰合同范本第1篇甲方：________乙方：________按照《^v^劳务经济合同法》和《建设工程承包协议书》的原则，甲方将滨江嘉园四区C4#C8#C10#住宅楼，将内外装饰工程承包给乙方，双方达成如下协议：一、承包内容按照施工图纸室内抹灰、外墙抹灰、楼梯踏步及屋面站板抹灰。
（不包括地面、室外散水、屋面找平层、室内刮棚、外墙粘笨板）等以外工程。
二、进度要求自_____年5月5日至_____年7月31日内完工。
超期每日扣款1000元，因机械、停电、断料等工期顺延。
三、付款方式及价格承包价格按图纸结构建筑面积每平米40元计算劳务费。
乙方抹完每栋甲方按工程的进度的百分之八十付款，剩余工程款验收合格后甲方一次性付清。
四、材料使用要求1、乙方进入现场后根据工程的实际情况提出机具、工具及外加剂的需用量计划交公司经理审批后由材料员进行采购.2、因乙方管理方面而导致的材料浪费现象，超出材料部分按进场最高价格从承包工程款中扣除.3、乙方属清包行为，一切料具有甲方负责供应到工地，但进场时间及数量由乙方在三日前提出，甲方料具应按时进场不得延误，如二日后料具供应不到，甲方应提前通知乙方做出相应安排，否则损失由甲方承担。
五、施工质量要求1、严格按国家现行有关规定进行施工同时接受现场管理人员的监督和检查.2、对于不听从现场管理人员管理出现质量缺陷屡教不改的个人或班组，现场管理人员有权建议项目经理予以辞退;3、乙方按国家规定的'中级抹灰标准和甲方技术交底的要求施工，乙方每抹完一层或一间屋，经自检合格后，应及时报验甲方检查验收，如不合格，乙方无条件返工处理，返工材料费用由乙方负责。
4、严禁使用隔夜灰、严禁为加快施工进度而用干灰吃浆，每发现一次或一处罚款（人民币）:500元;六、文明施工要求1、乙方所有进场人员须严格执行工地的奖罚制度及规章制度，杜绝一切不良嗜好，如有发现甲方有权将其驱逐出工地或罚款。
内外墙抹灰承包合同甲方：XXX装饰公司乙方：XXX建造工程有限公司签订日期：XXXX年XX月XX日一、协议或者合同的目的和背景为了明确双方在内外墙抹灰工程方面的责任和义务，保障工程质量，特订立本合同。
二、具体的条款和条件1. 乙方承诺按照甲方的设计要求和施工标准进行内外墙抹灰工程，确保施工质量符合相关规定。
2. 甲方应提供施工所需的材料和设备，乙方应按照要求进行施工，并保证施工进度。
3. 双方应在施工过程中保持良好的沟通，及时解决施工中浮现的问题。
4. 施工完成后，乙方应进行验收，如发现质量问题，应及时进行整改。
5. 施工期间如需延期或者变更施工方案，需经双方商议一致，并签订书面变更协议。
三、保密事项双方应对合同中涉及的商业秘密和技术资料保密，未经对方允许，不得向第三方透露。
四、不可抗力因素的处理如因不可抗力因素导致工程无法按时交付，双方应及时通知对方，并商议解决方案。
五、协议终止的条件若一方违反合同规定，经对方书面通知后仍未进行整改的，对方有权终止合同。
六、违约和争议解决方式如一方违约，应承担相应违约责任；如发生争议，双方应友好商议解决，若商议无果，可向有关部门申请调解或者仲裁。
七、其他附加条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程验收合格之日止。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：XXX装饰公司乙方（盖章）：XXX建造工程有限公司签订地点：XXX签订人：（甲方签字）（乙方签字）以上为内外墙抹灰承包合同内容，双方应严格遵守合同条款，共同维护工程质量和合作关系。
内外墙抹灰施工合同(内外墙抹灰劳务合同)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!内外墙抹灰施工合同(内外墙抹灰劳务合同) 内外墙抹灰施工合同1在建筑装饰技术中,抹灰施工占有非常重要的地位,那么对于内外墙抹灰施工合同你了解多少呢以下是本店铺为大家整理的内外墙抹灰施工合同范文，感谢您的欣赏。
2024年内外墙抹灰劳务协议
甲方（申请人）：_____________ 身份证号码：
_______________
乙方（承办方）：_____________ 营业执照号码：
______________
经甲、乙双方当事人协商一致，就甲方委托乙方对其具体位置（地址）的内外墙抹灰工程进行劳务合作，达成如下协议：
一、合作内容
乙方接受甲方的委托，负责对甲方具体位置的内外墙进行抹灰工程。
二、费用标准
1. 双方经协商一致，约定抹灰工程的总费用为__________元人民币。
2. 甲方应在合作开始前支付合同总金额的50%作为预付款，剩余50%在工程完工后当场结清。
三、工期及质量要求
1. 乙方应保证在签订协议后____天内完成抹灰工程，保证施工质量符合相关国家标准。
2. 若工程施工期间出现质量问题，乙方应承担重新施工或修补的费用。
四、违约责任
1. 若因乙方原因导致工程延期或施工质量不合格，乙方应承担相应违约责任并赔偿甲方损失。
2. 若因甲方原因导致工程延期或影响施工质量，甲方需支付相应违约金并承担修复费用。
五、保密条款
双方在合作过程中，应保密双方的商业机密信息，未经对方授权不得泄露。
六、争议解决
本协议在履行过程中如产生任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交当地仲裁机构进行调解。
七、其他事项
本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为______年，到期后如仍需继续合作，可另行协商。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签订日期：签订日期：
此协议一式两份，甲、乙双方各持一份有效。
建设工程施工劳务分包合同（抹灰工程）工程承包人：（以下简称甲方）劳务分包人：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于甲方已签订的以下简称“总施工合同”），双方就本工程劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
1、工程名称：工程地点：2、劳务分包工作内容：2.1、抹灰工程包括但不限于：混凝土墙墙面拍浆（含熬胶）、清封堵孔（含架眼）、局部墙体凿除、基层清理、冲筋、砂子筛分、砂浆拌制、材料运输；与混凝土墙交接处挂钢丝网、局部清补、角线整直、抹灰完工后养护湿水；简易式脚手架搬运和搭拆；墙面抹灰（含门窗洞口抹灰）、落地灰及时清扫并使用，完成图纸设计中内墙装饰工程全部施工内容；以及垃圾清理、现场文明施工等工序全部工作内容及以下用工：1）施工现场每日的清理用工，按发包人进度要求产生的赶工费用，必要的开会教育、学习和考核的用工费用，冬季施工以及夜间施工人工降效费用，施工中不可避免的工程技术间歇窝工费用，人员来往的车旅费等。
2）本抹灰工程施工前的基层清理，内墙粉内灰、清封架眼、墙体抹灰前湿润等用工。
3）拍浆（含熬胶）、挂钢丝网、抹灰、养护，角线整理、清理、修补等用工。
4）门窗洞口及墙面0.5m2以内的小型凿除用工。
内墙粉刷还包括超厚增加用工；5）卸/裁/转运钢丝网等保证抹灰工程质量用耗材，砂子筛分、砂/灰浆搅拌、材料场内转运、工完场清等用工。
6）包括晚班工资、赶工费、住宿费、管理费、自带雨具机具费、路工路费、交通补贴、伤病辅助工资及节假日加班、双抢补助、社保费和劳保用品费、劳务费、意外保险、必备的日常自用安全设施费用及安全风险费用等。
2.2、工人的安全帽、雨衣、雨鞋、防暑防寒、手套等合格劳保用品及安全防护用品费用以及劳保福利由承包人自行负责。
2.3、包括本工程一切困难因素（如水平运距长、垂直运输困难、因停水、停电，机械检修、图纸、材料供应等因素引起窝工、待工、赶工费用和机械无法到达的区域幅度人工代替机械费用等）。
2.4工具及设备：指承包人承包范围内各种涉及内墙抹灰工程施工所需的加工工具及施工工具，包括但不限于刷子、刮子、锤子、錾子、灰桶、铁铲、斗车、墨斗、灰线、卷尺、软水管、扫帚、直条、铝合金、自用照明灯具及线缆（必须为五芯、三芯电缆）等所有与内墙抹灰工程施工有关的一切工具均在承包人承包范围内；并包括安装搅拌机，砌石灰池等用工；2.5住宿自理。
3、承发包方式及履约保证金1）承包人根据设计图纸和相关图集、规范、承包范围及工作内容约定以包工、包小型机械设备、包工具、包工期、包质量、包现场管理、包安全、包文明施工、包维修、包养老保险等社保、包风险费用（施工不连续造成的窝工、施工场地的影响造成材料的多次转运、承包人自身原因造成的返工等）综合单价包干发包人委托的工作。
2）乙方为保证在承接本劳务工作以后，诚信守诺完成工作任务，自愿交纳诚信履约保证金万元，如无违约，前4栋主体封顶后10天内无息退返；如乙方因施工质量、进度、安全文明施工等无法达到本合同的约定时，其违约金从本保证金中扣除，本保证金不够处罚时，从结算款中扣除；如因乙方违约被解除合同时，本履约保证金不予退返。
4、施工进度及工期4.1承包人必须按照发包人的工期计划及要求，配齐所需的施工人员，无条件完成发包人项目部所决定的月、周进度计划，如未完成月、周进度计划，如无正当理由，推迟一天罚承包人1000元，依次类推。
4.2项目部每周一次质量、进度、安全的协调会议，要求承包人派负责人到场参加。
如不到场开会每次罚款200元，承包人未参加会议造成质量、进度、安全损失由承包人负责。
4.3承包人必须按发包人指定时间完成施工任务，不得延误。
如承包人技术力量差、人员不足，发包人有权更换其它施工队伍，承包人的工资按已完工程量的70%进行结算，承包人对此无异议。
4.4发包人必须保证在施工过程中的道路畅通，否则延误工期由发包人负责。
4.5施工期间的春种、双抢等节气和节假日等必须服从甲方统一安排（上述节气和节假日的补贴已计入承包单价内，不再计算），确保施工正常进行。
5、工程质量5.1本工程必须达到株洲市优良标准。
在施工过程中，承包人必须听从发包人现场管理人员指挥，严格按设计图纸、规范、规程以及验收标准组织施工。
5.2在施工过程中，承包人不服从发包人施工人员管理，现场质量问题，承包人应无条件立即整改，若出现不合格需返工时，所有返工材料及损失费用由承包人承担，将从承包人工程款中扣除。
5.3在施工过程中，承包人施工人员不服从发包人管理人员管理，浪费严重，违反操作规定，所有损失由承包人负责赔偿，发包人另有权解除合同约定，承包人的工资按已完工程量的70%进行结算，承包人对此无异议。
5.4承包人应根据样板间抹灰质量及合同约定的其它条件，组织精干的施工人员进场施工作业，如承包人施工质量经整改后仍达不到验收标准，发包人有权终止本合同的执行，承包人工资按已完工程量的70%进行结算，承包人对此无异议。
5.5具体工艺顺序：清封架眼、基层清理→挂钢丝网→墙面湿水→砼面拉毛/拍浆（含熬胶）→找方正、冲筋（垛饼）→分层抹灰、刮尺、搓平→养护→交验。
5.6在基层处理完毕后，进行挂线，贴灰饼，其间距不宜超过2m。
5.7抹找平层（打底）前应将基层表面湿润，不能一遍成活的抹灰层之间施工间隔时间必须在1天以上。
5.8抹灰应连续、平直、光滑、颜色一致，无裂纹、空鼓、砂眼，预留洞口尺二正确，边缘整齐。
5.9质量评价要素：检查门洞口处的墙体厚度、批荡层平整度、垂直度、阴阳角、空鼓开裂及抹灰铁丝网。
评定标准：一个抽检点的墙体厚度偏差不超过±5mm，垂直度偏差不超过5mm，表面平整度偏差不超过5mm，阴阳角证正偏差不超过2mm，无空鼓开裂，抹灰前按规范要求，不同材质结合部位、水电切槽部位等应挂钢丝网。
不符合上述要求的，该点判定不合格。
检查方式：目测、钢尺、2m垂直检测尺、2m靠尺和塞尺、直角检测尺。
5.10承包人在施工过程中，严格按施工管理人员的质量控制措施进行施工。
严保工程质量。
落地灰及时利用，如有浪费罚款100元/次。
5.11钢丝网钉好后由发包人施工员验收后方能粉底灰（方法：电锤打孔，塞木尖钉钢丝网或水泥砂浆粘贴，其中钢丝网由发包人提供）。
5.12在施工过程中，项目部施工人员、建设单位、监理、质监部门指出的不符合图纸与规范处必须立即返工达标，如给项目部造成经济损失由施工员现场核实，由承包人赔偿。
5.13经两次验收整改仍不合格，甲方可另派劳务队进行施工。
属于乙方的质量问题造成的一切经济损失，均由乙方承担（包括甲方向第三方的赔偿）。
凡每次复核验收时，班长必须到场，由甲方组织召开的会议，乙方合同签订者必须到场，无故不参加罚款200元。
6、承包价格及结算方式6.1内墙抹灰工程综合包干价一层、四层按13元/m2，二层、三层按12元/m2，（其中包括1元/m2的安全及文明施工奖金（落地灰利用、退场卫生清理、安全施工等）。
奖金根据项目部管理制度，同进度款支付周期兑现）。
对质量不合格工程不予结算，安全文明施工不合格，结算时扣除安全及文明施工奖金。
6.2本工程原则上不签其它计时工或其它费用，如确属特殊情况，计时工统一按150元/工日结算。
计时工签证必须7天内完成，逾期不予认可。
承包人不得拒绝发包人临时人员调配。
6.3结算程序：质量验收合格后，由项目部施工员进行工程量签证结算，项目部核算员审核工程量后进行结算，结算单经项目经理、公司主管领导审定后生效。
6.4内墙抹灰工程工程量以承包人实际的抹灰面积（合格工程）作为结算工程量，实际抹灰面积需经甲乙双方现场核实、共同签认。
6.5本分项工程完工后，承包人在7日内向发包人递交结算书，发包人在收到结算书应当在7日内审核完毕。
承包人在本分项劳务工程完工后3个月内必须办理结算手续，否则视为承包人放弃结算，超过3个月后结算的，发包人有权不予认可。
6.6所有签证须经项目负责人签字认可后方能生效。
6.7、甲方按第8条“工资结算及支付方式”的条款，每次付款甲方暂扣的质量保证金，分阶段施工完毕经业主、监理工程师、质监站验收质量达到合同要求的，质保金无息按合同约定返还给乙方，反之，除扣罚质保金外，乙方必须承担返工所发生的所有费用并承担由此延误工期的损失，经整改仍达不到质量要求的，乙方必须无条件退场。
7、劳务费支付方式：7.1、本工程无预付款，劳务费支付在施工过程中按甲方与建设单位签订的主体合同中约定的付款条件支付。
主体经建设方、监理单位、质监站工程验收合格后，支付到结算工资总额的70%，本工程验收合格，支付到结算工资总额的80%，20%为质量保证金，工程竣工验收后六个月内，逐步无息支付到结算总额的95%。
余款在竣工验收之日起一年内付清（无息）。
（余款在保质期（1年内）后扣除应由承包人维修而实际是发包人维修的费用后一个月内一次性付清（无息）。
）每次付款累计付款金额=已完工程量*劳务清包综合包干价*付款比例-借支±奖罚金额。
7.2、财务凭审核后的结算单及付款单办理付款手续。
7.3付款支付方式：按株洲火炬公司劳务分公司的规定方式支付。
8、发包人责任、权利和义务8.1组织设计交底，做好质量、安全技术交底，并做好相关记录。
8.2公布工地各项管理制度，对工程质量、安全、进度、文明施工、材料耗用等进行检查、督促。
派驻为现场施工代表，监督施工质量工程进度并协调解决施工过程中的各种问题，负责隐蔽工程的验收和签证。
8.3及时提供材料，为承包人施工提供临时设施及施工用水、用电、食宿场所。
8.4按合同朵求审批、支付工程进度款。
8.5负责加强安全管理、完善安全规章制度，做好安全设防。
定期召开由各班组长参加的关于工程质量、安全、进度、文明施工等内容的例会，协助各班组调解有关工程协调的事项。
8.6对承包人违反各种管理制度、操作规程、安全生产、文明施工规定的人员以及对工程质量粗制滥造、浪费材料、无技术且不服管理的人员、违法乱纪人员发包人有权批评教育、责令限期整改，按章处罚，直至清退出场或送交司法部门处理。
9、承包人责任、权利和义务9.1承包人必须听从发包人指挥，服从发包人安排，保质、保量、按期完成各项工作。
9.2遵守发包人公司及项目部的一切规章制度和管理办法，必须参加发包人组织的学习、培训、技能考试，按省、市、公司的有关规定，积极参加发包人组织的技术交底。
9.3严格按照施工图、国家施工及验收规范、发包人技术交底及其它要求施工，遵守发包人的有关规章制度，按受发包人施工管理人员的统一管理和监督。
9.4做好施工现场布置，组织施工机械、施工物资、施工人员进场，并配合发包人做好施工现场的文明施工。
9.5配合发包人做好治安、环卫、防盗、防火安全等各项工作，负责本班组人员的智能卡、暂住证办理并承包费用。
