下载文档原格式
建设工程劳务分包合同的范本5篇第1篇示例：建设工程劳务分包合同甲方：（委托方）：___________（单位名称）、法定代表人：___________（姓名）、职务___________，住所：___________；根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就__建设工程劳务分包事宜达成如下协议。
一、工程名称及地点：___________二、工程内容及标准：三、工程阶段性进度安排：五、劳务报酬及结算方式：1. 乙方对所提供的劳务，甲方按照___________标准支付报酬。
3. 劳务报酬的结算由双方共同确认后，乙方提供发票，甲方进行支付。
六、安全生产保障措施：1.甲、乙双方应认真执行国家有关安全生产法律、法规及工作规程，共同维护工程现场的安全和秩序。
2.工程发生安全事故的责任由乙方承担。
如有人员伤亡或财产损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
七、违约责任：1.因甲方原因导致的工程延误、变更，甲方应支付相应的违约金。
3.如违约一方未履行相关责任，则应赔偿对方因此受到的损失。
八、合同变更和解除：1.如需变更合同内容，应经双方协商一致，签订补充协议。
2.因不可抗力等特殊情况需要解除合同的，应提前______天通知对方，并经双方协商一致。
九、法律适用和争议解决：1.本合同的订立、执行、解释和争议的解决适用中华人民共和国法律。
2.因履行合同所产生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交______仲裁委员会仲裁。
仲裁裁决是终局的，对双方当事人有约束力。
十、其他约定：1.本合同共有______份，甲、乙双方各执______份，具有同等法律效力。
2.本合同自双方盖章之日起生效，至工程竣工达到验收标准并结清最后一笔款项之日止。
甲方（盖章）：____________ 乙方（盖章）：____________合同附件：______（本合同一式两份，甲乙双方各执一份）第2篇示例：建设工程劳务分包合同范本甲方（总包方）：（单位名称）法定代表人：（姓名）地址：（单位地址）电话：（联系电话）为了保障双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就建设工程劳务分包事项达成以下协议，共同遵循并履行：一、分包工程内容1.1 甲方委托乙方承担（工程名称/范围），具体工程内容包括（详细工程内容描述）。
建设工程劳务分包合同范文5篇篇1甲方（发包方）：______________________乙方（承包方）：______________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方总承包的__________________建设工程中的劳务分包事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：__________________工程地点：__________________工程规模：__________________承包范围：__________________（具体范围详见附件）二、合同工期开工日期：_______年______月______日竣工日期：_______年______月______日合同工期总日历天数：______天（因不可抗力导致工期延误的情况除外）。
三、承包方式及工作内容乙方按照甲方的要求，以包清工的方式承包本合同工程中的劳务工作。
包括但不限于以下内容：混凝土浇筑、模板安装与拆除、钢筋加工与安装、脚手架搭建等。
乙方负责完成合同范围内的所有工作内容，并保证工程质量符合国家标准及甲方的要求。
四、质量与验收乙方应确保所承包的工程质量符合相关国家或地方的质量标准和设计要求。
乙方必须按照甲方的要求参加质量检查和验收工作，对于验收中提出的问题，乙方应及时整改并承担相应费用。
若因乙方施工质量问题导致甲方经济损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。
五、合同价款及支付方式本合同总价款为人民币______元整（大写：__________________元整）。
具体支付方式为：甲方按照工程进度支付劳务费用，每月支付完成工程量的______%，工程竣工并通过验收后支付至总价的______，剩余______%作为质保金，质保期满后无质量问题无息退还。
具体支付时间和金额按照双方约定的时间节点执行。
六、安全施工与文明施工乙方应严格遵守安全施工和文明施工的相关规定，确保施工现场的安全和文明秩序。
建设工程劳务分包合同范本5篇篇1甲方（发包人）：____________________乙方（承包人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就本建设工程的劳务分包事宜协商一致，特订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________4. 承包范围：____________________1. 乙方应按照甲方的施工进度计划安排施工，确保工期目标的实现。
2. 如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任。
三、劳务报酬及支付方式1. 甲方按照实际完成的工程量向乙方支付劳务报酬。
具体支付标准按照附件《劳务报酬支付表》执行。
2. 支付方式：____________________（如按月支付、按进度支付等）。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应严格按照国家相关施工规范及设计要求进行施工，确保工程质量。
2. 甲方对乙方的施工质量进行检查，如发现质量问题，乙方应及时整改。
3. 工程验收标准：按照国家标准及相关规范执行。
1. 乙方应严格遵守施工现场的安全生产规定，确保施工过程中的安全。
2. 如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。
六、材料管理1. 甲方负责提供工程所需的材料，乙方应妥善保管，如有损耗，应按规定赔偿。
2. 乙方应合理使用材料，避免浪费。
七、工程变更1. 如因设计变更或其他原因需要调整工程内容，双方应协商一致并签订书面变更协议。
2. 变更工程的劳务报酬支付标准按照附件《变更工程劳务报酬支付表》执行。
八、违约责任1. 如因乙方原因造成工期延误或工程质量不达标，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
2. 如甲方未按合同约定支付劳务报酬，甲方应承担违约责任。
建设工程劳务分包合同的范本5篇篇1甲方（总承包方）：__________________________乙方（劳务分包方）：__________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方总承包的建设工程中的劳务分包事宜，达成如下协议：一、合同概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 劳务分包范围与内容：_________________________（具体工作内容）4. 合同工期：自合同签订之日起计算，至工程完工验收合格止。
二、合同价格与支付1. 劳务分包总价：大写_________元（小写_________元）。
具体价格按照附件中的报价清单执行。
2. 支付方式：按工程进度支付劳务费用，工程完工验收合格后一次性付清余款。
三、工程质量与验收1. 乙方必须按照甲方提供的设计图纸、施工方案和国家相关规范进行施工，确保工程质量符合国家标准。
2. 甲方对乙方的施工质量有权进行监督与检查，对不符合质量要求的施工部分，乙方必须无条件返工并承担由此造成的损失。
3. 工程完工后，由甲方组织验收。
验收合格后，双方签署验收合格证书。
四、工期与进度1. 乙方必须按照合同约定的工期完成施工任务。
如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任。
2. 甲方有权对乙方的施工进度进行检查与监督，乙方应配合甲方的进度管理，确保工程按期完成。
五、安全施工1. 乙方应严格遵守安全生产法律法规，加强施工现场安全管理，确保安全生产。
2. 乙方应对施工现场的安全负责，采取必要的安全防护措施，防止事故发生。
如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。
六、材料管理1. 甲方负责提供工程施工所需的材料，乙方应妥善保管甲方提供的材料，如有损坏或丢失，乙方应赔偿相应损失。
最新建设工程劳务分包合同范本5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1最新建设工程劳务分包合同范本甲方：__________（（以下简称“甲方”）地址：__________法定代表人：__________电话：__________乙方：__________（以下简称“乙方”）地址：__________法定代表人：__________电话：__________鉴于，甲方拟委托乙方参与__________工程（以下简称“工程”）的劳务分包工作，双方经友好协商，达成如下协议：一、工程名称、内容及地点1. 工程名称：__________2. 工程内容：__________3. 工程地点：__________二、劳务分包范围1. 乙方应承担工程中__________的劳务分包工作。
2. 乙方应按照甲方的要求，完成工程的相关工作，确保工程质量和进度。
三、劳务分包报酬1. 甲方应按照实际工程完成情况，向乙方支付劳务分包的报酬。
2. 报酬支付方式：__________四、工期1. 工程的工期为__________，乙方应按照合同约定的时间完成相应工作。
2. 若乙方无法按时完成工作，应提前向甲方请示并得到甲方的书面同意，避免对工程进度造成影响。
五、质量保证1. 乙方应按照工程标准和要求，确保劳务分包工作的质量符合要求。
2. 如发现质量问题，乙方应及时通知甲方协商解决，并承担相应的责任及损失。
六、安全保障1. 乙方应遵守国家和地方相关规定，确保施工过程中的安全生产。
2. 乙方应为劳务人员购买相应的保险，确保工作期间的安全。
七、违约责任1. 若一方未按照合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。
2. 如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他事项1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订书面补充协议。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程完工验收结束。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________法定代表人签字：__________ 法定代表人签字：__________日期：__________ 日期：__________以上为最新建设工程劳务分包合同范本，双方应认真履行合同约定，确保工程顺利完成。
建设工程劳务分包合同范本3篇篇1建设工程劳务分包合同范本甲方（发包人）：____________乙方（承包人）：____________经甲、乙双方友好协商，就甲方承揽的本合同所列建设工程劳务的分包事宜，达成如下协议：一、建设工程名称：____________二、建设工程工程内容：1.工程范围：____________2.工程标准：____________3.工程数量：____________4.工程价格：____________5.工程时间：____________三、乙方分包内容：1.乙方承包的工程名称：____________2.乙方承包的工程内容：____________3.乙方承包的工程范围：____________4.乙方承包的工程标准：____________5.乙方承包的工程数量：____________6.乙方承包的工程价格：____________7.乙方承包的工程时间：____________四、合同价款及支付方式：1.合同价款总额为：____________（大写：____________）2.支付方式：本合同价款分为_____次支付，每次支付比例为____%；每次支付时间及金额约定为：__________3.发包人按照发包计划的执行情况支付工程款，由乙方提出符合本合同规定的计量报告后，经甲方审核合格后，由甲方支付工程款。
五、违约责任：1.如甲方或乙方违反本合同的规定，应当承担法律责任。
2.如乙方未按时、质量或技术未能达到工程要求完成各承包项目，发包人有权要求其承担迟延责任、酌情扣除工程款及赔偿因此而产生的损失。
六、合同终止：1.本合同自双方签字盖章之日起生效，至__________年__________月__________日终止。
2.本合同履行期间，如因不可抗力致使合同不能履行，双方互不承担责任。
七、争议解决：本合同发生争议，双方友好协商，协商不成的，提交_____仲裁委员会仲裁，并最终仲裁裁决为终局裁决。
建设工程施工劳务分包合同5篇篇1建设工程施工劳务分包合同一、合同双方甲方（总承包商）：名称：xxx公司法定代表人：xxx地址：xxx电话：xxx乙方（劳务分包商）：名称：xxx公司法定代表人：xxx地址：xxx电话：xxx二、合同目的为了明确工程施工过程中各方责任，保证工程质量和工期，甲、乙双方本着平等、自愿、公平的原则，达成如下合作协议。
三、合同内容1. 工程名称：xxx工程2. 工程地址：xxx3. 工程范围：根据双方共同商定，乙方承担施工工程中的劳务分包工作，包括但不限于人工、材料运输等。
4. 工程工期：根据施工计划，工期为xx个月/天。
5. 工程质量：乙方承诺按照国家相关标准和甲方要求完成工程，保证工程质量符合规定。
6. 施工组织：乙方负责施工组织、人员安排、材料采购等事项。
7. 价格及支付方式：甲乙双方商定施工总价为xxx元，支付方式为xx%预付款，xx%进度款，余款xxx天内结清。
8. 违约责任：如一方违约，需向对方支付违约金，违约金金额为合同总价的xx%。
9. 其他约定：双方在合同履行过程中如有其他约定，可另行协商，并签订书面补充合同。
四、合同变更如双方因不可抗力等因素需要变更合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变更合同。
五、合同争议解决如因合同履行发生争议，双方应协商解决，协商不成的，提交仲裁机构处理。
六、合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程完工验收并结清尾款之日终止。
七、其他本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：建设工程施工劳务分包合同签订，旨在规范双方在工程施工过程中的权利义务关系，提高施工效率，确保工程质量和安全。
双方应严格按照合同约定执行，共同完成工程目标。
希望双方能够携手合作，共同努力，顺利完成工程。
篇2建设工程施工劳务分包合同是建筑施工中常见的一种合同形式，通常由总包方与分包方签订。
在建设工程中，总包方通常是建设工程的主体承包商，负责项目的整体管理和实施，而分包方则是由总包方雇佣的劳务承包商，承担具体的施工工作。
有关建设工程劳务分包合同范本5篇篇1甲方（总承包方）：_________________________乙方（劳务分包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等自愿、诚实守信的原则基础上，就本建设工程的劳务分包事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________。
2. 工程地点：_________________________。
3. 工程内容：_________________________。
二、分包范围与要求乙方承接甲方工程项目的部分劳务作业工作，具体包括但不限于：_________________________等作业。
分包工作内容须达到的质量要求和技术指标按照甲方与业主签订的总承包合同条款和相关的国家或行业标准执行。
三、工期与进度1. 工程开工日期：根据甲方制定的进度计划进行安排。
乙方应按时参加甲方组织的进度协调会议并按照会议确定的计划执行。
若因乙方原因导致工期延误，应承担相应违约责任。
2. 工程竣工日期：按照甲方要求的工期完成分包工作。
如遇特殊情况需调整工期，双方应友好协商解决。
四、质量与检验乙方必须严格按照施工图纸、技术规范和操作程序进行施工，确保工程质量达到约定的标准。
甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查，如发现质量问题或安全隐患，有权要求乙方停工整改直至达到要求为止。
乙方应接受甲方的质量检查和验收，并对验收结果承担相应责任。
五、合同价款及支付方式1. 合同总价：双方商定本次劳务分包合同的总价款为人民币大写__________元整（小写__________元）。
合同总价包括但不限于完成本合同工程所需的人工费用、辅助材料费用等所有费用。
除另有约定外，不得因工期变化等原因调整合同总价。
2. 支付方式：甲方按照工程进度分阶段支付劳务费用。
支付周期及金额按照双方约定的支付计划执行。
建设工程施工劳务分包合同8篇篇1甲方（总承包方）：_________________________地址：_________________________法定代表人：_________________________联系方式：_________________________乙方（劳务分包方）：_________________________地址：_________________________法定代表人：_________________________联系方式：_________________________鉴于甲乙双方共同遵守《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，根据平等互利原则，经友好协商，就甲方将部分建设工程劳务分包给乙方事宜达成如下协议：一、工程概况项目名称：_________________________；地点：_________________________；工程规模及内容：_________________________。
二、分包范围及内容乙方承接甲方以下工程的劳务施工任务：基础工程、主体结构工程、装修工程等施工图纸所示全部内容。
具体包括但不限于以下内容：混凝土浇筑、模板安装与拆除、钢筋加工与安装、脚手架搭建、墙面装修等。
三、合同工期开工日期：_______年______月______日；竣工日期：_______年______月______日。
如遇不可抗力因素导致工期延误，双方协商解决。
四、工程质量标准与验收1. 乙方应严格按照国家相关施工规范、设计图纸及甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 乙方必须设立专职质量检查员，负责检查施工质量并接受甲方的监督检查。
3. 工程竣工验收按照国家规定及合同约定的质量标准执行。
验收合格后，双方签署验收合格证书。
五、合同价款及支付方式1. 合同总价款为人民币（大写）_________________________元整（小写）￥______元。
建设工程劳务分包合同6篇篇1劳务分包合同甲方：XXX（以下简称甲方）乙方：XXX（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，甲乙双方经友好协商，就甲方劳务分包给乙方的相关事宜达成一致，签订本合同，以资双方共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：XXX1.2 工程地点：XXX1.3 承包范围：详见本合同附件1。
1.4 承包方式：劳务分包。
第二条合同工期2.1 开工日期：本合同工程定于XXXX年XX月XX日开工。
2.2 竣工日期：本合同工程定于XXXX年XX月XX日竣工。
2.3 合同工期：本合同工程总工期为XX天。
因甲方原因或不可抗力因素造成不能正常施工的，经甲方确认，工期可以顺延。
第三条甲方权利和义务3.1 甲方指定本工程的现场负责人为XXX，负责协调现场工作。
3.2 甲方负责提供施工所用的水、电资源及生活住房，并在各施工段设置配电箱及水管路。
3.3 甲方负责施工现场的安全保卫工作，并安排人员在施工场地进行巡逻。
3.4 甲方协助乙方做好各个施工段的协调工作。
3.5 甲方负责本工程的测量定位工作。
3.6 甲方负责组织相关人员对乙方的施工质量进行监督和验收。
3.7 甲方应按本合同约定支付乙方劳务报酬。
第四条乙方权利和义务4.1 乙方指定本工程的现场负责人为XXX，负责协调现场工作。
4.2 乙方自行负责提供施工所用的劳务人员及相应的生活用品。
4.3 乙方自行负责本工程施工所用的机械设备及维修保养。
4.4 乙方负责本工程施工过程中的所有材料运输。
4.5 乙方在施工过程中应严格按甲方要求进行施工，确保施工质量符合设计要求。
4.6 乙方应严格遵守甲方的作息时间，不得随意迟到早退。
4.7 乙方应严格遵守安全操作规程，确保施工安全。
若因乙方原因造成安全事故，由乙方自行承担责任。
4.8 乙方应积极配合甲方的各项工作，确保工程的顺利进行。
4.9 乙方应按时参加甲方组织的各项会议和活动，并积极完成甲方交办的其他任务。
合同编号：YTO-FS-PD601 In Order To Protect Their Own Legal Rights, The Cooperative Parties Negotiate And Reach An Agreement, And Sign Into Documents, So As To Solve Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests.
标准 / 权威 / 规范 / 实用 Authoritative And Practical Standards
建设工程劳务分包合同通用版 精品合同范本 编号：YTO-FS-PD601 2 / 14 编写人：xxxxx 审核人：xxxxx
建设工程劳务分包合同通用版
使用提示：本合同文件可用于合作多方为了保障各自的合法权利，经共同商议并达成协议，签署成为文件资料，实现纠纷解决和达到共同利益效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。
编号：______________ 发包人：_________ 承包人：_________ 分包工程名称：__________ 施工地址：______________区（县） 发包人（全称）：___________ 承包人（全称）：___________ 根据《中华人民共和国合同法 》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规 ，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1.1工程名称：___________ 1.2工程概况：___________ 1.3分包工作内容：______________ 范围包括：_______________ 1.4工程监理单位（全称）：___________ 精品合同范本 编号：YTO-FS-PD601 3 / 14 第二条作业人员 承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。 第三条合同工期 开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月_____日，工期为______天。 第四条合同价款 4.1合同价款为：_________元（人民币）大写：_________元 4.2合同价款的确定原则（在确认的方式前划√）： 经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认： （）4.2.1本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。 （）4.2.2以（）年施工预算或（）年施工概算定额为依据： ①定额工资单价为： 瓦工_____元/工日；结构木工______元/工日；装修木工_____元/工日；钢筋工_____元/工日； 砼工_____元/工日；油工_______元/工日；抹灰工_____元/工日；架子工_____元/工日； 水暖工_____元/工日；电工______元/工日；壮工_____精品合同范本 编号：YTO-FS-PD601 4 / 14 元/工日；_______；_______；_______； ②按建筑面积确定承包价_____元/平方米；其中，地上结构：_____元/平方米；地下结构：_____元/平方米；初装修：_____元/平方米；水电：______元/平方米；________；_________； ③分项工程承包： 外墙面砖：_______元/平方米；屋面防水：_______元/平方米； 水磨石地面：_______元/平方米；水泥砂浆：_______元/平方米； 内墙普通抹灰：_______元/平方米；________；________；________. 4.2.3定额工以外发生的零星用工单价_______元/工日；（以实际发生，书面签证资料为准） 4.2.4因不可抗力、一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时等原因造成的停工、窝工累计超过八小时的按__________标准补偿。 4.3对合同价款内容的明确：___________ 第五条合同价款的结算和支付 5.1结算、决算资料： 5.1.1发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算精品合同范本 编号：YTO-FS-PD601 5 / 14 书。 5.1.2承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。 5.1.3有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。 5.2合同价款的结算和决算： 5.2.1发包人应于每月____日对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。 5.2.2工程交工后28日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后28日内进行核实，给予确认并办理分包工程决算手续。 5.3合同价款的支付： 5.3.1合同价款分期支付：在_____年______月____日付款_______元，在______年_____月_____日付款_______元。 5.3.2分期支付劳务费的，每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的80％，余款在发包人对决算资料予以确认后28日内付清。 5.3.3合同价款的支付必须以银行转帐的形式办理，付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。 5.3.4办理支付的手续为：承包人为外地进京施工企业的，应向发包人出据“北京市外地进京施工企业专用发精品合同范本 编号：YTO-FS-PD601 6 / 14 票”作为收款凭证，发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。 第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理 6.1安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。 6.2重大伤亡及其他安全事故处理： 6.2.1发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。 6.2.2按照有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。 6.3对本工程的安全生产标准，双方约定如下：_________. 第七条工程质量、验收与保修 7.1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。 7.2承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验精品合同范本 编号：YTO-FS-PD601 7 / 14 收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人原因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人承担。 7.3分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。 7.4对本工程的质量标准，双方约定如下：___________. 第八条工期延误 8.1对于以下原因造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。 a.因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力； b.设计变更和工程量增加； c.发包人未能按合同约定日期支付劳务费，致使施工不能正常进行； d.承包人以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行； 精品合同范本 编号：YTO-FS-PD601 8 / 14 e.一周内非承包人原因停水、停电、停气或机具供应不及时造成停工、窝工累计超过8小时； f.发包人同意工期顺延的其他情况。 8.2承包人应在上述情况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利；发包人逾期未答复也不提出修改意见，视为其承认此事实。 8.3非因上述原因造成未按合同工期（包括合同约定可顺延的工期）交工的，双方约定： 第九条文明施工 9.1发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”，加强科学管理，坚持文明施工。 9.2发包人应向承包人提供符合标准的施工条件，如发包人不能提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的，由发包人按照标准予以补偿。 9.3对本工程的文明施工标准，双方约定如下：____________. 第十条材料机具供应 10.1本工程由发包人提供的机械设备为：
