建筑合同(甲供材)
- 格式:doc
- 大小:51.50 KB
- 文档页数:13
工程合同甲供材我们需要明确什么是“甲供材”。
在建筑行业中,“甲供材”指的是由甲方(即业主方)负责提供的建筑材料、设备和其他相关物资。
这些物品通常是工程项目的关键部分,比如钢材、水泥、装饰材料等。
我们来看一个典型的甲供材条款范本:1. 甲方应按照合同约定的品牌、规格、型号、数量和质量要求,提供以下建筑材料及设备: - 钢筋混凝土结构用钢材- 高强度等级水泥- 外墙装饰材料- 室内装修用瓷砖- 其他双方约定的材料和设备2. 甲方应在乙方(即承包方)施工前【具体时间】天内将上述材料及设备交付至施工现场,并保证其符合国家及行业标准。
3. 若甲方提供的材料及设备存在质量问题或不符合合同约定,乙方有权要求甲方更换或修复,直至满足合同要求为止。
4. 如因甲方提供的材料及设备延迟交付导致工程延期,甲方应承担由此产生的一切责任和费用。
5. 对于甲供材的数量和质量,甲乙双方应在交付时进行共同验收,并签署相应的验收记录。
6. 甲方未按约定时间提供材料及设备的,应按日支付违约金,违约金的计算方式为:每延误一日,支付合同总价款【具体百分比】%的违约金。
7. 本合同项下的甲供材条款是工程合同不可分割的一部分,甲乙双方应严格按照本条款执行。
通过以上范本,我们可以看到甲供材条款通常包含材料的详细描述、供应的时间要求、质量标准、验收程序以及违约责任等内容。
这些条款的目的是为了确保甲方提供的材料和设备能够满足工程建设的需求,同时也为乙方提供了一定的保障。
在实际运用中,甲乙双方应根据具体的项目特点和需求,对范本中的条款进行适当的调整和补充。
例如,可以增加对特殊材料的技术参数要求,或者对交付时间和地点做出更详细的规定。
建设工程合同的甲供材
我们需要明确什么是甲供材料。
在建筑行业中,所谓的“甲供材料”指的是由甲方(通常指业主或者项目发起方)负责提供到施工现场的材料,包括但不限于水泥、钢材、砖瓦等基础建设材料。
这些材料的质量直接影响到最终建筑的质量和安全。
我们来看一个甲供材料的合同范本:
建设工程合同 - 甲供材料条款
一、甲供材料的范围及标准
1. 甲方应按照合同约定及时提供以下材料:[具体材料名称]。
2. 所供材料应符合国家相关质量标准,并提供相应的质量检验报告。
二、甲供材料的交付与验收
1. 甲方应确保材料按照工程进度表的要求,准时送达指定地点。
2. 乙方(承包方)有权对甲供材料进行检验,如发现不符合约定标准,应及时通知甲方进行处理。
三、违约责任
1. 如甲方未能按时提供符合标准的材料,影响工程进度,应承担相应责任。
2. 如乙方未履行检验职责导致使用不合格材料,应承担相应责任。
四、其他
双方可根据实际情况协商补充或修改本合同条款。
通过这个范本,我们可以看到,甲供材料条款主要包括了材料的范围及标准、材料的交付与验收流程以及违约责任等内容。
这些条款的设定旨在保障工程质量,确保材料供应的及时性和合规性。
在实际操作中,甲方需要严格按照合同要求提供材料,并保留好相关的采购凭证和质量检验报告,以备不时之需。
同时,乙方在接收材料时,也应认真检查材料是否符合约定的标准,及时发现问题并与甲方沟通解决。
合同中还应该考虑到可能出现的意外情况,比如材料供应中断、市场波动导致的价格变化等,这些都应该在合同中有所体现,以便在出现问题时,双方能够依据合同条款迅速作出反应,减少损失。
建筑业甲供合同模板甲方,(甲方全称)。
乙方,(乙方全称)。
鉴于甲方拥有一定的建筑工程项目,并需要采购一定数量的建筑材料,为保证双方的合法权益,特订立本合同,共同遵守并履行以下条款:一、货物描述及数量。
1. 甲方将从乙方处购买以下建筑材料:(列明具体的建筑材料名称、规格、数量等)。
2. 甲方有权根据实际需要对以上数量进行适当调整,但应提前书面通知乙方。
二、价格及支付方式。
1. 乙方应按照本合同约定的价格向甲方提供建筑材料。
价格为(具体价格)。
2. 甲方应在收到建筑材料后的(具体天数)内支付全部货款。
3. 乙方应提供正规的发票,并在收到货款后的(具体天数)内将发票寄送至甲方指定地点。
三、交货时间及方式。
1. 乙方应在签订本合同后的(具体天数)内将建筑材料交付至甲方指定地点。
2. 若因不可抗力等特殊原因导致交货延迟,乙方应及时通知甲方并协商解决办法。
3. 交货方式由乙方负责,包括但不限于运输、装卸等。
四、质量标准及保证。
1. 乙方应保证所提供的建筑材料符合国家相关质量标准,并提供质量检测报告。
2. 在建筑材料交付后的(具体天数)内,甲方有权对建筑材料进行质量检测。
如发现质量不合格,乙方应承担相应责任并进行退换货。
3. 乙方应对所提供的建筑材料质量负责,如出现质量问题,乙方应在第一时间协助甲方解决问题。
五、违约责任。
1. 若一方未能履行本合同约定的义务,应承担违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
2. 若因不可抗力等特殊原因导致无法履行合同,一方应及时通知对方,并在合理范围内尽力减少损失。
六、保密条款。
双方应对因履行本合同而获知的对方商业秘密及其他机密信息予以保密,并不得向第三方透露。
七、争议解决。
本合同履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决。
协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的仲裁机构申请仲裁。
八、其他。
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,至交付建筑材料结束之日终止。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。
建设工程施工合同甲供材甲方(建设单位):________乙方(施工单位):________鉴于甲乙双方就________项目(以下简称“本项目”)的建设工程施工事宜达成一致,特订立本合同,以资信守。
第一条工程概况1.1 工程名称:________1.2 工程地点:________1.3 工程规模:________1.4 工程内容:________1.5 工期要求:________第二条甲供材料的范围与标准2.1 甲供材料包括但不限于以下范围:(1)主要结构材料:如钢材、水泥、砖瓦等;(2)装饰装修材料:如瓷砖、地板、涂料等;(3)电气管道材料:如电线、管材、开关插座等;(4)水暖材料:如管材、阀门、卫浴设备等;(5)其他双方约定的材料。
2.2 甲供材料应符合国家及行业相关标准,并提供相应的质量合格证明文件。
第三条甲供材料的供应与验收3.1 甲方应按照合同约定的时间、地点和数量供应材料,并负责材料的运输和卸货。
3.2 乙方应在材料到达现场后及时进行验收,对不符合质量要求的材料有权拒收,并通知甲方更换或修复。
3.3 材料的验收应依据合同约定的标准执行,验收合格后方可用于工程施工。
第四条材料的价格与结算4.1 甲供材料的价格应根据市场行情合理确定,并在合同中明确。
4.2 材料价格的调整应经双方协商一致,并以书面形式确认。
4.3 材料款项的支付应按照合同约定的进度分期支付,具体支付方式由双方协商确定。
第五条违约责任5.1 如甲方未能按约定时间供应材料,导致工程延误,应承担违约责任。
5.2 如乙方未按约定时间完成工程进度,应承担违约责任。
5.3 违约方应赔偿因违约给对方造成的损失,具体赔偿金额由双方协商确定。
第六条争议解决6.1 本合同在履行过程中,如发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至合同签订地的仲裁委员会进行仲裁,或依法向人民法院提起诉讼。
第七条附则7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
建筑工程承包合同甲供材
一、甲供材料的定义与范围
在开始之前,首先需要明确什么是甲供材料。
所谓甲供材料,指的是由甲方(通常指业主
或发包方)负责采购供应的材料,包括但不限于钢材、水泥、砖瓦等主要建材。
这些材料
对工程的质量和安全起着至关重要的作用。
二、甲供材料的质量要求
质量是甲供材料的核心要素。
合同中应明确规定所有甲供材料必须符合国家标准或行业标准,并且要有相应的质量检测报告和合格证明。
例如,钢材应具备抗拉强度、屈服强度等
物理性能指标的合格证明。
三、甲供材料的供应时间与数量
供应时间和数量的控制对于保证工程进度至关重要。
合同应详细列出各种材料的供应时间
表和数量清单,以便乙方(承包方)合理安排施工计划。
如遇特殊情况需调整供应时间或
数量,应及时通知对方并协商解决。
四、价格条款与付款方式
价格条款是合同中最为敏感的部分。
甲供材料的价格应在合同中明码标价,包括材料成本、运输费用等。
付款方式一般分为预付款、进度款和尾款,具体的支付比例和时间应根据实
际工程进度来定。
五、违约责任与争议解决
合同还应明确双方的违约责任。
如果甲方提供的材料不符合约定标准,或乙方未按计划使
用材料,都应承担相应的违约责任。
合同中应提供争议解决的途径,比如通过协商、调解
或者提交仲裁委员会仲裁。
六、其他注意事项
除了上述关键条款外,合同还应包括保险、税费处理、知识产权保护等其他相关内容。
这
些内容虽然细节繁多,但对于防范风险、保护双方权益同样重要。
结语。
工程合同甲供材在工程建设项目中,材料供应是保证工程顺利进行的关键因素之一。
为了明确双方的责任与义务,确保材料供应的及时性与质量,通常会在工程合同中对甲供材进行详细规定。
下面将提供一个工程合同中甲供材的范本内容,以供参考。
工程合同编号:[合同编号]甲方(业主):[甲方名称]乙方(承包商):[乙方名称]鉴于甲乙双方就[工程项目名称]的建设达成一致,根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规,经友好协商,特订立本工程合同,并就甲供材事项作以下约定:第一条甲供材的范围1. 甲方负责供应的材料包括但不限于:钢材、水泥、砂石料、预拌混凝土、电气设备、管道及配件等主要建筑材料。
2. 甲方应确保所供应材料符合国家及行业相关标准,不得使用劣质或假冒伪劣产品。
第二条甲供材的交付1. 甲方应根据工程进度计划,提前将所需材料清单及数量通知乙方,并与乙方协商确定具体的交付时间。
2. 甲方应保证材料的及时供应,如因材料供应延迟影响工程进度,甲方应承担相应责任。
第三条甲供材的质量1. 甲方供应的所有材料必须提供相应的质量证明文件,如出厂合格证、检验报告等。
2. 乙方有权对甲方供应的材料进行检验,如发现质量问题,应及时通知甲方进行处理。
第四条甲供材的价格及结算1. 甲供材的价格应根据市场价格合理确定,并在合同中明确。
2. 材料费用的结算应与工程款支付同步进行,具体方式由双方协商确定。
第五条违约责任1. 如甲方未能按照约定时间供应材料,导致工程延期,应按照合同约定支付违约金。
2. 如甲方供应的材料存在质量问题,导致工程返工或损失,甲方应负责赔偿相应损失。
第六条争议解决甲乙双方因甲供材问题发生争议时,应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至仲裁机构进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
第七条其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲供材施工合同范本(精选5篇)甲供材施工合同范本第1篇发包方:_________建筑施工有限责任公司(以下简称甲方)承包方:_________(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及公司《关于工程项目劳务承包管理暂行规定》。
甲方决定将××公司××工程项目部的劳务分包给乙方,为规范管理,明确职责,经双方协商一致,特签订本合同,以资共同遵守。
一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下:该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程;钢筋制作、绑扎分项工程;模板制作、安装分项工程;脚手架搭设作业。
二、本合同期限:从20___年__月__日起至20___年__月__日止。
三、工程质量标准:所有分项工程质量确保优良四、劳务管理费的上缴及付款方式:1、上缴标准:该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整,由乙方上缴,如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求,则甲方按管理费的返回乙方作为奖励。
付款方式:上缴劳务管理费按两次付清,即主体完工前付____,装修完工前付____。
五、乙方的职责1、乙方提供相关的证件及资质,配合乙方办理相关手续。
协调处理施工过程中的劳务纠纷及工伤事故。
六、乙方的职责:1、全面履行××公司与××建筑施工有限责任公司签订的项目施工合同。
并承担该合同条款中乙方应承担的全部责任与义务。
2、确保所有分项工程的质量、进度、安全达到项目部与建设方签订的合同要求。
如达不到则按管理费的50进行处罚。
七、本合同未尽事宜,双方通过协商,可另签订补充条款,与本合同具有同等法律效力。
八、本合同一式六份,甲乙双方各执三份,经双方签字生效,至工程完工,双方结清劳务管理费后失效。
甲方:____乙方:____甲方代表:____乙方代表:____甲供材施工合同范本第2篇总包方:分包方:根据双方签订的赛格三星扩建工程分包合同原则,SSG主厂房工程的所有工程用钢筋、商品砼材料由甲方提供,乙方须向甲方办理限额领料手续并负责材料在施工现场的妥善保管、节约使用,经甲乙双方协商一致,订立本甲供材协议条款如下:一、钢材供应1、甲方供应钢材到工程施工现场仓储地,甲乙双方进行车板交货,货量以车载重量磅单为准;由乙方负责材料到场后不分昼夜的随到随卸,并负责钢材入库堆放整齐,统一挂牌标识,妥善保管,严防丢失,其人力资费等均由乙方自行承担。
建筑业甲供材合同范本合同编号:__________建筑业甲供材合同范本甲方(供应方):__________乙方(施工方):__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方供应材料给乙方用于某建设项目(以下简称“项目”)的事宜,达成如下协议:一、材料供应范围及数量1.1 甲方供应的材料包括但不限于钢筋、水泥、木材、砖石、玻璃、涂料等建筑材料(以下简称“材料”)。
1.2 甲方应按照乙方的要求及项目进度,按时供应合同约定的材料。
1.3 甲方应保证供应的材料质量符合国家及行业相关标准,并确保材料在运输、储存过程中质量不受影响。
1.4 甲方应提供材料的有效质量证明文件,以证明材料符合合同要求。
二、材料价格及支付方式2.1 材料价格按照双方约定的价格执行,如有价格调整,应经双方协商一致。
2.2 乙方应按照合同约定的付款期限和付款方式,向甲方支付材料款项。
2.3 甲方供应的材料数量如有增减,双方应按实际供应数量计算款项。
三、交货地点、时间及验收3.1 甲方应按照合同约定的交货地点,将材料运输至乙方指定的施工现场。
3.2 甲方应按照合同约定的交货时间,按时完成材料供应。
3.3 乙方应对甲方供应的材料进行验收,确认材料数量、质量无误后进行接收。
3.4 验收不合格的材料,乙方应在验收合格后三日内通知甲方,并由甲方负责更换或补足。
四、违约责任4.1 甲方未按照合同约定供应材料,应向乙方支付违约金,违约金为合同金额的____%。
4.2 乙方未按照合同约定支付材料款项,应向甲方支付滞纳金,滞纳金为应付款项的____%。
4.3 一方违反合同规定,导致合同无法履行,应承担相应的法律责任。
五、争议解决5.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
六、其他约定6.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲供材施工合同5篇篇1#合同双方:甲方:[甲方公司名称]乙方:[乙方公司名称]#合同背景:本合同双方本着平等、自愿、公正的原则,就甲方提供材料,乙方进行施工的项目,经过友好协商,达成以下协议。
#合同内容:一、工程概况1. 工程名称:[工程名称]2. 工程地点:[工程地点]3. 施工内容:[施工内容]4. 施工期限:[施工期限]二、甲供材料1. 材料名称:[材料名称]2. 材料数量:[材料数量]3. 材料质量:材料应符合相关质量标准,并需提供质量证明材料。
4. 材料供应时间:甲方应在施工开始前,将所需材料供应到施工现场。
5. 材料接收方:乙方负责接收甲方提供的材料,并妥善保管。
三、施工要求1. 施工设计:乙方应根据甲方提供的施工设计图进行施工。
2. 施工质量:乙方应确保施工质量符合相关标准,并需提供质量保证。
3. 施工期限:乙方应按期完成施工任务,如遇特殊情况需及时告知甲方。
4. 施工验收:施工完成后,乙方应通知甲方进行验收,并提供相关验收资料。
四、付款方式1. 预付款:甲方应在合同签订后,向乙方支付合同总金额的XX%作为预付款。
2. 进度款:施工过程中,甲方应根据施工进度,向乙方支付进度款。
3. 结算款:施工完成后,甲方应根据验收结果,向乙方支付结算款。
4. 支付方式:甲方应通过银行转账或其他双方约定的支付方式向乙方付款。
五、违约责任1. 甲方违约:若甲方未按时支付款项或未提供足够材料,导致乙方无法按时完成施工任务,甲方应承担违约责任。
2. 乙方违约:若乙方未按时完成施工任务或施工质量不符合标准,乙方应承担违约责任。
3. 违约责任的具体承担方式,根据双方的协商和实际情况确定。
六、争议解决1. 争议协商:合同双方应首先通过友好协商解决争议。
2. 争议仲裁:若协商无果,合同双方应将争议提交给具有管辖权的仲裁机构进行仲裁。
仲裁裁决具有法律效力,双方应履行裁决结果。
3. 争议诉讼:若仲裁结果仍无法解决问题,合同双方应将争议提交给有管辖权的人民法院进行诉讼。
施工合同甲供材(实用11篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典合同,如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等,想了解不同合同格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!施工合同甲供材(实用11篇)施工合同甲供材第1篇建设单位: (以下简称甲方)施工单位: (以下简称乙方)依据《中华人·民共·和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,经甲乙双方协商一致,甲方愿把儋州市天湖花园住宅小区经济适用房工程承包给乙方施工,为明确双方责任,确保工程顺利完成,特订立如下合同条款,以致共同遵守:一、工程项目1、工程名称:儋州天湖花园经济适用房。
甲供材管理协议总包方:(甲方)分包方:(乙方)根据双方签订的赛格三星扩建工程分包合同原则,ssg主厂房工程的所有工程用钢筋、商品砼材料由甲方提供,乙方须向甲方办理限额领料手续并负责材料在施工现场的妥善保管、节约使用,经甲乙双方协商一致,订立本甲供材协议条款如下:一、钢材供应1、甲方供应钢材到工程施工现场仓储地,甲乙双方进行车板交货,货量以车载重量磅单为准;由乙方负责材料到场后不分昼夜的随到随卸,并负责钢材入库堆放整齐,统一挂牌标识,妥善保管,严防丢失,其人力资费等均由乙方自行承担。
2、甲方供应钢材,乙方用于工程可计取制作、安装损耗量,其损耗率按施工图配筋总量为基数的2.5%计,钢材制安损耗量乙方一次性包死,超领超用则由乙方承担增加的费用,甲方将按当时市场采购价扣乙方工程款;3、钢筋用量计算按深圳市建筑工程定额的有关规定及工程施工规范、规程执行,钢筋接头按冷压或螺纹接头(若采用其它方案则另定);4、钢筋验收由甲方物资主管和乙方材料员共同验收按钢筋供应合同和有关规范对钢筋做外观、数量和质量证明验收,每批钢筋全部进场后乙方材料员、项目负责人在“钢筋进场确认单”上签字确认,若钢材需抽检则甲乙双方共同现场取样送检,按规定抽检的一次检验费用甲方承担,若发生异议需复检,复检出不合格结果,则由甲方承担复检费,复检合格则由持异议方承担复检费。
二、商品砼供应1、供商品砼的数量按深圳市2000年定额规则,按图纸所示意尺寸计算,扣减钢筋和砼中埋设物的体积,其砼施工损耗率按总量的1.5%计(含试块及现场检验测试耗用量),砼损耗量乙方一次性包死。
由于乙方原因造成砼用量超出本协议约定计算原则计算总量时,其超用量的材料费用,甲方将按当时市场采购价扣乙方工程款。
2、商品砼供应到现场,乙方按车计量,以商品砼车单验收单签认为准。
由乙方指定的验收人在商砼送货单上验收签字,同时填写“砼罐车到场记录表”;3、乙方技术员应对每车商砼均应做塌落度测试,填写测试记录每批商砼浇筑完毕后,乙方将商砼送货单和“砼罐车到场记录表”于当日或次日转甲方物资主管,办理领料手续。
每月28日前乙方与甲方确认上月26日至本月25日商砼进场验收的方量,每月30日前核对确认上月26日至本月25日进场验收的砼方量。
三、乙方施工质量如不符合设计或规范要求,需要返工的,其返工的材料费用均由乙方自身承担,由于甲方提供的材料质量问题造成损失由甲方承担。
四、在保证工程质量、工期前提下,乙方应尽可能节约资源;甲供材料若有节约则甲乙双方按5:5分享;五、甲供材用量计划由乙方根据总工程进度需要求向甲方提交供材计划书,供材计划书须在前10天提出,若因乙方原因供材计划延迟提交而造成供货不及时或工期延误,则由乙方承担工期损失责任;若因甲方原因造成供材不及时则由甲方承担工期损失。
以上协议条款,甲乙双方遵照执行;总包方:(盖章)分包方:(盖章)法定代表或委托代理人:法定代表或委托代理人:签约日期:年月日篇二:住宅楼工程施工合同-甲供材劳务补充合同甲方(发包方):南阳市金恒达房地产开发有限公司乙方(承包方):经甲乙双方充分友好协商,遵循平等、自愿、诚实、信用原则,双方就金恒达2#商住楼工程施工事宜协商一致,订立本合同,达成以下条款,共同遵照执行。
一、工程概况1、工程名称:南阳市金恒达房地产开发有限公司2#商住楼2、工程地点:南阳市人民北路3、结构形式:框架结构4、建筑面积:7010m25、合同价款:暂按600万元(最后以实际决算为准)二、工程承包范围承包范围:设计图纸范围内的土建、装饰(不含二次装饰)、安装(需特殊施工要求或资质要求的除外)。
三、工程结算方式1、乙方在本补充合同约定的基础上按该工程审定后的工程总造价向甲方优惠10%(税后)。
2、该工程按照《河南省建设工程工程量清单综合单价[2008] a建筑工程、b装饰工程、c安装工程》,结合相关文件规定据实结算。
人工费按定额单价43元/个计取;措施费只计取安全文明措施费的基本费;间接费的工程排污费、社会保障费、住房公积金和意外伤害保险费按实际发生进行结算。
3、材料价格调整工程所用的主材价格,均按施工同期南阳市定额站发布价的工程造价信息中的综合参考价进行调整;若甲方另行指定材料品牌,甲乙双方办理材料签证手续,价差部分不让利(如电线、开关、插座等主要材料)。
四、对质量和安全的要求1、本工程必须要格按照施工验收规范进行施工,凡因施工原因造成的达不到质量要求的部分,乙方应无条件返工至达到质量要求标准,其返工费用由乙方承担。
对隐蔽工程乙方必须做好隐蔽记录,并提前通知甲方和监理单位进行验收签字,未经验收签字不得进行下道工序施工。
2、本工程质量标准必须达到合格或以上标准,若达不到合格标准按工程总造价的1%罚款。
3、安全生产:乙方在施工过程式中应按照安全施工的有关规定,采取严格的安全防护措施,如有因自身安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用由乙方承担,并对事故的责任做出出书面说明。
五、施工工期乙方承诺按照国家定额工期时间内保质保量完成,施工工期为天(自商住楼开工之日起)。
六、工程款的拨付方式及拨款程序1、拨款方式:本工程不付备料款。
乙方在完成双方认定的施工进度计划前提下按照以下方式进行拨款:主体工程四层封顶后付四层以下(不含四层)工程价款的80%,主体工程全部封顶后付主体七层以下(不含七层)工程价款的80%,装饰和安装工程按该部分已完工程量造价的80%支付,结合进度计划完成的比例。
工程竣工验收合格后60日内完成决算审计,余款除保修金外30日内一次付清。
2、工程款的拨付程序:拨款程序分工程量审核和拨款单位签字两部分进行。
(1)每次按合同约定拨付工程时,由乙方提出拨款申请,同时附带实际完成的工程开象进度表,由本工程项目负责人和施工单位经理签字盖章后提交监理审核,经监理公司审核后由监理工程师签字后提交甲方驻工地代表,由甲方驻工地代表对工程进度、质量复核签字认可(提出复核意见),并协助甲方造价人员对提交的工程计算单位进行审核、确定。
(2)确定拨款数额后,拨款单由施工单位负责人、监理单位、甲方驻工地代表、甲方总工程师签字后,上报甲方总经理签字,待总经理签字后到甲方财务部办理工程款拨付手续。
七、工程保修责任1、保修内容及范围:土建、装饰、水电安装等所施工的工程。
2、工程保修金按工程造价的3%执行。
3、保修期限:(1)工基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限。
(2)土建工程、装修工程为2年:(3)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年:(4)电气管线、给排水管道、设备安装为2年(5)其它保修内容按照国家相关规定执行。
4、质量保修责任:(1)、保修期内的维修项目返修次数超过两次的,由甲方另行安排进行维修,维修费用从工程保修金里加倍扣除。
(2)、保修期内乙方如有未维修彻底的维修项目,该工程质保修期顺延。
八、其它约定1、因施工造成的地方关系处理及其发生费用由乙方承担。
2、乙方不得私自肢解工程进行分包、转包,否则甲方有权终止合同,并对乙方进行处罚。
3、乙方领取的工程款必须用于本工程施工,不得支付与本工程无关的开支,如有发生,甲方有权终止合同,并追究相关责任。
4、乙方在本工程竣工验收后10日内担供工程竣工资料肆套给甲方。
5、办理施工手续时,甲方交纳的农民工工资保证金由乙方支出。
6、因乙方原因造成的农民工工资纠纷问题,所引起的一切责任均由乙方承担。
7、本项目图纸会审及变更仍执行本协议相关条款约定。
九、本工程施工补充合同是该工程承包施工的最基本的具有法律效力的合同。
凡双方签订的涉及该工程的所有合同或协议与施工合同不符者均以本建筑工程施工补充合同为准。
十、本补充合同一式六份,双方各持三份。
未尽事宜,经双方协商同意后另签补充协议且与本补充合同同具法律效力。
十一、补充合同生效补充合同订立时间:年月日补充合同订立地点:补充合同双方约定:双方签字盖章后乙方第一笔质保金到甲方账户之日生效。
发包人:(公章)承包人(公章)住所:住所:法定代表人:法定代表人:篇三:建筑工程中甲供材成本的确定建筑工程中“甲供材”成本的确定(一)建筑工程中“甲供材”成本的确定1、“甲供材”的营业税风险分析“甲供材”的营业税风险体现在施工方没有就甲方提供给其进行施工的材料所含的价格没有并入营业额申报缴纳营业税。
由于“甲供材”中的建筑材料是建设方或甲方购买的,建筑材料供应商肯定把材料发票开给了甲方,甲方然后把购买的建筑材料提供给施工企业用于工程施工,在实践中,大部分施工企业就“甲供材”部分没有向甲方开具建安发票而漏了营业税。
例如,甲方与施工企业鉴定了一份100万元的“甲供材”建筑合同,假使甲方提供材料的价款为40万元,施工方提供的建筑劳务款为60万元,在这种情况下,很多施工企业向甲方开具的建安发票是60万元而不是100万元,如果开具60万元建安发票,则施工企业就是漏了40万元的营业额计算建筑业的营业税,应该向甲方开具100万元的建安发票或者按照100万元缴纳营业税而向甲方开具60万元的建安发票就没有营业税的税收风险,为什么呢?在实践中,施工方按照100万元作为营业税计税依据缴纳营业税而向甲方开具60万元的建安发票,根本行不通,因为在施工所在地的地税局的开票系统中,交多少税就开多少票,再税,即使可以按照100万的计税依据缴纳营业税而开出60万元的建安发票,甲方必须凭40万的材料发票和60万的建安发票入账,这在实践中得不到税务局的认可,即税务局不认可甲方的材料票进成本。
根据《中华人民共和国营业税暂行条例实施细则》(财政部国家税务总局第52号令)第十六条的规定,纳税人提供建筑业劳务(不含装饰劳务)的,其营业额应当包括工程所用原材料、设备及其他物资和动力价款在内,但不包括建设方提供的设备的价款。
基于此规定,除了装饰劳务以外的建筑业的“甲供材”,但不包括建设方或甲方提供的设备的价款,需要并入施工方的计税营业额征收营业税,否则存在漏报建筑业营业税的税收风险。
“甲供材”中的企业所得税风险主要体现在施工企业在计算企业所得税时,由于没有“甲供材”部分的材料发票而不能够在税前扣除,从而要多缴纳企业所得税。
由于“甲供材”中的材料是甲方购买的,材料供应商把材料销售发票开给了甲方,在实践当中,施工企业基于营业税风险的控制考虑,往往会把“甲供材”中的材料价款和建筑劳务价款一起开建安发票给甲方进行工程结算。
2、“甲供材”的企业所得税风险分析例如,一项100万元的甲供材合同,其中甲方购买的材料为40万元,建筑劳务款为60万元,施工企业必须向甲方开具100万元的建安发票进行工程结算,才不会有40万元材料款漏缴营业税的风险。
可是,施工企业开出100万元的建安发票,必须按照100万元记收入,基于此,施工企业在计算企业所得税时,没有40万元的材料发票成本,尽管实践当中,不少施工企业会凭从甲方领取材料的材料领料单和甲方购买材料发票的复印件进成本,但是,根据发票管理办法的规定,税务当局是不认可材料令料单和甲方提供的材料发票复印件进成本的,因此,甲方需要多缴纳40万元乘以25%的企业所得税。