总费用法计算索赔公式
- 格式:docx
- 大小:36.53 KB
- 文档页数:1
造价工程师考点:索赔的计算造价工程师考点:索赔的计算在这几年的工程造价工作中,常会遇到停工损失赔偿的计算问题,是造价工程师的考试内容,店铺整理了其资料,一起来复习下吧:索赔的计算1.索赔的依据和前提条件(1)索赔的依据(2)索赔成立的条件承包人工程索赔成立的基本条件包括:1)已造成了承包人直接经济损失或工期延误;2)是非因承包人的原因发生的;3)承包人已经按照工程施工合同规定的期限和程序提交了索赔意向通知、索赔报告及相关证明材料。
2.费用索赔的计算(1)索赔费用的组成★人工费:额外工作、加班加点、法定人工费增长、非承包人原因导致的工效降低、非承包商原因窝工和工资上涨费。
在计算停工损失中人工费时,通常采取人工单价乘以折算系数计算。
★材料费:增加的材料费、发包人原因导致延期期间上涨费和超期储存费。
应包括运输费,仓储费,以及合理的损耗费用。
如果由于承包商管理不善,造成材料损坏失效,则不能列入索赔款项内。
★施工机械使用费:当工作内容增加引起的设备费索赔时,按照机械台班费计算。
因窝工引起的设备费索赔:◆施工机械自有时,按机械折旧费计算;◆当施工机械租赁时,按照台班租赁费加每台班分摊的施工机械进出场费计算。
★现场管理费:包括新增工作及发包人原因导致工期延期期间的现场管理费。
现场管理费索赔金额=索赔的直接成本费用×现场管理费率现场管理费率的确定可以选用下面的方法:合同百分比法、行业平均水平法、原始估价法和历史数据法。
★总部管理费:发包人的原因导致工程延期期间所增加的承包人向公司总部提交的管理费。
1)按总部管理费的比率计算总部管理费=(人材机费索赔额+现场管理费索赔额)×总部管理费率(%)2)按已获补偿的工程延期天数为基础计算①计算被延期工程应当分摊的总部管理费:②计算被延期工程的日平均总部管理费:③计算索赔的总部管理费:索赔的总部管理费=延期工程的日平均总部管理费×工程延期的天数★保险费:发包人原因导致工程延期,承包人必须办理工程保险、施工人员意外伤害保险的延期手续,而增加的费用。
费用索赔计算的基本原则和方法一、计算原则费用索赔是整个合同索赔的重点和最终目标。
工期索赔在很大程度上也是为了费用索赔。
在承包工程中,干扰事件对成本和费用的影响的定量分析和计算是极为困难和复杂的。
目前,还没有大家统一认可的,通用的计算方法。
而选用不同的计算方法,对索赔值影响很大。
计算方法必须符合大家所公认的基本原则,能够为业主、工程师、调解人或仲裁人接受。
如果计算方法不合理,使费用索赔值计算明显过高,会使整个索赔报告和索赔要求被否定。
费用索赔有如下几个计算原则:(一)实际损失原则费用索赔都以赔(补)偿实际损失为原则(见承包合同条例第13条)。
在费用索赔计算中,它体现在如下几个方面:1.实际损失,即为干扰事件对承包商工程成本和费用的实际影响。
这个实际影响即可作为费用索赔值。
按照索赔原则,承包商不能因为索赔事件而受到额外的收益或损失,索赔对业主不具有任何惩罚性质。
实际损失包括两个方面:(1)直接损失,即承包商财产的直接减少。
在实际工程中,常常表现为成本的增加和实际费用的超支。
(2)间接损失,即可能获得的利益的减少。
例如由于业主拖欠工程款,使承包商失去这笔款的存款利息收入。
2.所有干扰事件引起的实际损失,以及这些损失的计算,都应有详细的具体的证明。
在索赔报告中必须出具这些证据。
没有证据,索赔要求是不能成立的。
实际损失以及这些损失的计算证据通常有:各种费用支出的帐单,工资表(工资单),现场用工、用料、用机的证明、财务报表,工程成本核算资料,甚至还包括承包商同期企业经营和成本核算资料等。
监理工程师或业主代表在审核承包商索赔要求时,常常要求承包商提供这些证据,并全面审查这些证据。
3.当干扰事件属于对方的违约行为时,如果合同中有违约金条款,按照合同法原则,先用违约金抵充实际损失,不足的部分再赔偿。
(二)合同原则费用索赔计算方法符合合同符合合同的规定。
赔偿实际损失原则,并不能理解为必须赔偿承包商的全部实际费用超支和成本的增加。
四、赔款计算(一)基本计算公式保险人在交强险各分项赔偿限额内,对受害人死亡伤残费用、医疗费用、财产损失分别计算赔偿:1.总赔款=∑各分项损失赔款=死亡伤残费用赔款+医疗费用赔款+财产损失赔款2.各分项损失赔款=各分项核定损失承担金额,即:死亡伤残费用赔款=死亡伤残费用核定承担金额医疗费用赔款=医疗费用核定承担金额财产损失赔款=财产损失核定承担金额3.各分项核定损失承担金额超过交强险各分项赔偿限额的,各分项损失赔款等于交强险各分项赔偿限额。
注:“受害人”为被保险机动车的受害人,不包括被保险机动车本车车上人员、被保险人,下同。
(二)当保险事故涉及多个受害人时1.基本计算公式中的相应项目表示为:各分项损失赔款=∑各受害人各分项核定损失承担金额,即:死亡伤残费用赔款=∑各受害人死亡伤残费用核定承担金额医疗费用赔款=∑各受害人医疗费用核定承担金额财产损失赔款=∑各受害人财产损失核定承担金额2.各受害人各分项核定损失承担金额之和超过被保险机动车交强险相应分项赔偿限额的,各分项损失赔款等于交强险各分项赔偿限额。
3.各受害人各分项核定损失承担金额之和超过被保险机动车交强险相应分项赔偿限额的,各受害人在被保险机动车交强险分项赔偿限额内应得到的赔偿为:被保险机动车交强险对某一受害人分项损失的赔偿金额=交强险分项赔偿限额×[事故中某一受害人的分项核定损失承担金额/(∑各受害人分项核定损失承担金额)]。
(三)当保险事故涉及多辆肇事机动车时1.各被保险机动车的保险人分别在各自的交强险各分项赔偿限额内,对受害人的分项损失计算赔偿。
2.各方机动车按其适用的交强险分项赔偿限额占总分项赔偿限额的比例,对受害人的各分项损失进行分摊。
某分项核定损失承担金额=该分项损失金额×[适用的交强险该分项赔偿限额/(∑各致害方交强险该分项赔偿限额)]注:①肇事机动车中的无责任车辆,不参与对其他无责车辆和车外财产损失的赔偿计算,仅参与对有责方车辆损失或车外人员伤亡损失的赔偿计算。
总费用法计算索赔公式
【原创实用版】
目录
1.总费用法计算索赔公式的概述
2.总费用法的计算方法
3.总费用法的优点与局限性
4.实际应用中的注意事项
正文
【总费用法计算索赔公式的概述】
总费用法是一种常用的计算索赔的方法,其核心思想是以工程的总费用为基础,根据合同约定的索赔条款,计算出索赔金额。
总费用法具有操作简便、易于理解的优点,因此在实际工程中得到广泛应用。
【总费用法的计算方法】
总费用法计算索赔公式如下:
索赔金额 = 总费用 - 已完成工程费用 - 预计剩余工程费用
其中,总费用是指工程合同中约定的总价款;已完成工程费用是指已经完成的工程部分所对应的费用;预计剩余工程费用是指尚未完成的工程部分预计所需的费用。
【总费用法的优点与局限性】
总费用法的优点主要体现在操作简便、易于理解,适用于大多数工程项目的索赔计算。
然而,总费用法也存在一定的局限性:
1.如果工程项目的合同约定不明确,可能导致总费用法的计算结果不准确;
2.总费用法未能充分考虑工程项目的特殊性和个性化因素,可能导致
索赔计算结果与实际情况存在偏差;
3.在工程项目发生变化时,总费用法难以灵活调整。
【实际应用中的注意事项】
在实际应用中,使用总费用法计算索赔时,应注意以下几点:
1.仔细阅读合同条款,确保对工程项目的约定有充分了解;
2.准确计算已完成工程费用和预计剩余工程费用,以免影响索赔金额的准确性;
3.在工程项目发生变化时,及时调整索赔计算,以确保索赔金额的合理性。
总之,总费用法是一种常用的计算索赔的方法,具有操作简便、易于理解的优点。
总费用法计算索赔公式
摘要:
1.索赔总费用法的概念与意义
2.索赔总费用法的计算公式
3.索赔总费用法的实际应用案例
4.索赔总费用法的优缺点分析
正文:
【1.索赔总费用法的概念与意义】
索赔总费用法是一种计算工程索赔的方法,主要通过统计工程项目中因为各种原因导致的额外费用,以此作为索赔的依据。
这种计算方法被广泛应用于建筑工程、基础设施建设等领域。
【2.索赔总费用法的计算公式】
索赔总费用法的计算公式为:索赔金额= 额外费用总和+ 预期利润损失+ 间接损失。
其中,额外费用总和是指因为工程变更、设计缺陷、施工问题等原因导致的费用增加;预期利润损失是指因为工程拖延等原因导致的预期利润减少;间接损失是指因为工程问题导致的其他间接损失,如工程延期、工程质量下降等。
【3.索赔总费用法的实际应用案例】
以某基础设施建设项目为例,因为设计缺陷导致工程需要重新施工,产生了额外费用100 万元。
同时,因为工程延期,导致预期利润损失50 万元。
在这种情况下,可以通过索赔总费用法来计算索赔金额。
【4.索赔总费用法的优缺点分析】
索赔总费用法的优点在于可以全面考虑工程索赔的各种因素,包括直接费用、预期利润和间接损失,更能反映工程索赔的实际损失。
索赔费用的计算公式
索赔费用是指受害者或受损方向保险公司提出的赔偿请求所需
要支付的费用。
索赔费用的计算公式根据不同的保险类型和赔偿项目而有所不同,下面是一些常见的索赔费用计算公式:
1. 车辆保险索赔费用计算公式:
车辆保险索赔费用 = (车辆实际价值 - 车辆残值)×赔偿比
例
其中,车辆实际价值为车辆购买价格减去已经折旧的价值,车辆残值为车辆在事故后剩余的价值,赔偿比例则是保险公司根据保险合同约定的赔偿标准来确定的。
2. 医疗保险索赔费用计算公式:
医疗保险索赔费用 = 医疗费用总额 - 自付金额
医疗费用总额为医疗治疗所产生的全部费用,自付金额则是保险合同中约定的,由受保险人承担的一部分费用。
3. 财产保险索赔费用计算公式:
财产保险索赔费用 = 受损财产的实际价值 - 投保时保险金额
受损财产的实际价值为受损财产的市场价值或修复费用,投保时保险金额则是投保人在购买保险时所确定的保险金额。
总之,索赔费用的计算公式需要根据具体情况进行确定,保险公司在处理索赔时会根据保险合同和实际情况来确定赔偿金额。
受保险人在购买保险时应仔细阅读保险合同,了解各项赔偿标准和计算方法,以便在需要时能够顺利进行索赔。
一、工期索赔计算工期索赔的计算主要有网络图分析和比例计算法两种。
网络分析法是利用进度计划的网络图,分析其关键线路。
如果延误的工作为关键工作,则延误的时间为索赔的工期;如果延误的工作为非关键工作,当该工作由于延误超过时限制而成为关键时,可以索赔延误时间与时差的差值;若该工作延误后仍为非关键工作,则不存在工期索赔问题。
可以看出,网络分析要求承包商切实使用网络技术进行进度控制,才能依据网络计划提出工期索赔。
按照网络分析得出的工期索赔值是科学合理的,容易得到认可。
比例计算法的公式为:对于已知部分工程的延期的时间:工期索赔值=受干扰部分工程的合同价×该受干扰部分工期拖延时间原合同总价对于已知额外增加工程量的价格:工期索赔值=额外增加的工程量的价格×原合同总工期原合同总价比例计算法简单方便,但有时不符合实际情况,比例计算法不适用于变更施工顺序、加速施工、删减工程量等事件的索赔。
⑶ 施工机械费索赔机械费索赔包括增加台班数量、机械闲置或工作效率降低、台班费率上涨等费用。
台班费率按照有关定额和标准手册取值。
对于工作效率降低,应参考劳动生产率降低的人工索赔的计算方法。
台班量的计算数据来自机械使用记录。
对于租赁的机械,取费标准按租赁合同计算。
对于机械闲置费,有两种计算方法。
一是按公布的行业标准租赁费率进行折减计算,二是按定额标准的计算方法,一般建议将其中的不变费用和可变费用分别扣除一定的百分比进行计算。
对于工程师指令进行计日工作的,按计日工作表中的费率计算。
⑷ 现场管理费索赔计算现场管理费包括工地的临时设施费、通讯费、办公费、现场管理人员和服务人员的工资等。
现场管理费索赔计算的方法一般为:现场管理费索赔值=索赔的直接成本费用×现场管理费率现场管理费率的确定选用下面的方法:①合同百分比法。
即管理费比率在合同中规定。
②行业平均水平法。
即采用公开认可的行业标准费率。
③原始估价法。
即采用投标报价时确定的费率。
⼯程索赔费⽤怎么计算⼯程索赔有⼏类?索赔的程序?⼯程索赔费⽤怎么计算?⼯程索赔是指在合同履⾏过程中,对于并⾮⾃⼰的过错,⽽是应由对⽅承担责任的情况造成的实际损失向对⽅提出经济补偿和(或)时间补偿的要求。
店铺⼩编为您总结了相关知识,供您参考,希望可以帮助到您。
索赔⽬的分类:1、⼯期索赔:⼯期索赔是承包商向业主要求延长施⼯的时间,是原定的⼯程竣⼯⽇期顺延⼀段合理时间。
2、经济索赔:经济索赔就是承包商向业主要求补偿不应该由承包商⾃⼰承担的经济损失或额外开⽀,也就是取得合理的经济补偿。
⼯程索赔的程序(1)索赔事件发⽣后28d内,向监理⼯程师发出索赔意向通知。
(2)发出索赔意向通知后的28d内,向监理⼯程师提交补偿经济损失和(或)延长⼯期的索赔报告及有关资料。
(3)监理⼯程师在收到承包⼈送交的索赔报告和有关资料后,于14d内给予答复。
(4)监理⼯程师在收到承包⼈送交的索赔报告和有关资料后,14d内未予答复或未对承包⼈作进⼀步要求,视为该项索赔已经认可。
(5)当该索赔事件持续进⾏时,承包⼈应当阶段性向监理⼯程师发出索赔意向通知。
在索赔事件终了后28d内,向监理⼯程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。
⼯程索赔的费⽤⑴总费⽤法⼜成为总成本法,通过计算出某项⼯程的总费⽤,减去单项⼯程的合同费⽤,剩余费⽤为索赔费⽤⑵分项法按⼯程造价的确定⽅法,逐项进⾏⼯程费⽤索赔.可分为:⼈⼯费、机械费、管理费、利润、材料费、保险费、设备费等索赔费⽤.以上就是为您总结的相关资料,希望可以帮助到您,店铺⼩编提醒您:⼯程现场施⼯中,可以根据索赔事件的实际增加天数确定索赔⼯期;通过发包⽅与承包⽅协议确定索赔⼯期。
本⽹站致⼒于打造优秀的法律咨询平台,如果您还有疑问,欢迎进⼊律师咨询。
施工管理全部计算公式文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]# P53 人工费公式一:人工费=∑(工日消耗量×日工资单价)日工资单价=生产工人平均月工资(计时、计件)+平均月(奖金+津贴补贴+特殊情况下支付工资)年平均每月法定工作日注:主要适用于施工企业投标报价时自主确立人工费,也是工程造价管理机构编制计价定额确定定额人工单价或发布人工成本信息的参考依据公式二:人工费=∑(工程工日消耗量×日工资单价)这里的日工资单价是指施工企业平均技术熟练程度的生产工人在每工作日(法定工作时间内)按规定从事施工作业应得的日工资总额,由工程造价管理机构确立日工资单价不得低于工程所在地最低工资标准的:普工1.3倍,一般技工2倍,高级技工3倍。
注:主要适用于工程造价管理机构编制计价定额时确定定额人工费,也是企业投标报价的参考依据。
# P54 材料费材料费=∑(材料消耗量×材料单价)材料单价={(材料原价+运杂费)×[1+运输损耗率(%)]}×[1+采购保管费率(%)]# P54 工程设备费工程设备费=∑(工程设备量×工程设备单价)工程设备单价=(设备原价+运杂费)×[1+采购保管费率(%)]# P54 施工机具使用费(机械和仪器仪表)施工机械使用费=∑(施工机械台班消耗量×机械台班单价)机械台班单价=台班折旧费+台班大修费+台班经常修理费+台班安拆及场外运费+台班人工费+台班燃料动力费+台班车船税费1、折旧费计算公式为:台班折旧费=机械预算价格×(1−残值率)耐用总台班数耐用总台班数=折旧年限×年工作台班×100%残值率=现有价值购入时价格2、大修理费为:台班大修理费=一次性大修理费×大修次数耐用总台班数注;工程造价管理机构在确立计价定额中的施工机械使用费时,应根据《建筑施工机械台班费用计算规则》结合市场调查编制施工机械台班单价。
工程索赔费用怎么计算?索赔费用的计算方法有:实际费用法、总费用法和修正的总费用法。
索赔金额=实际总费用-投标报价估算总费用。
工程索赔费用的涉及面很广,包括相关的人工费、材料费、施工机械使用费、分包费、工地管理费等。
那么,工程索赔费用怎么计算?在进行工程索赔时,有哪些范围可以主张,具体主张索赔的标准是什么?工程索赔费用:费用索赔以补偿实际损失为原则,对发包人不具有任何惩罚性质。
实际损失包括直接损失和间接损失两个方面。
因此,所有干扰事件引起的损失以及这些损失的计算,都应有详细的具体证明,并在索赔报告中出具这些证据。
律师提醒您:没有证据,索赔要求不能成立。
1、索赔费用的组成。
(1)人工费。
对于索赔费用中的人工费部分包括:人工费是指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用;由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用。
法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费等。
(2)材料费。
对于索赔费用中的材料费部分包括:由于索赔事项的材料实际用量超过计划用量而增加的材料费;由于客观原因材料价格大幅度上涨;由于非施工单位责任工程延误导致的材料价格上涨和材料超期储存费用。
(3)施工机械使用费。
对于索赔费用中的施工机械使用费部分包括:由于完成额外工作增加的机械使用费;非施工单位责任的工效降低增加的机械使用费;由于发包人或监理工程师原因导致机械停工的窝工费。
(4)分包费用。
分包费用索赔指的是分包人的索赔费。
分包人的索赔应如数列入总承包人的索赔款总额以内。
(5)工地管理费。
工地管理费指施工单位完成额外工程、索赔事项工作以及工期延长期间的工地管理费,但如果对部分工人窝工损失索赔时,因其他工程仍然进行,可能不予计算工地管理费。
(6)利息。
索赔费用中的利息部分包括;拖期付款利息;由于工程变更的工程延误增加投资的利息;索赔款的利息;错误扣款的利息。
这些利息的具体利率,有这样几种规定:按当时的银行贷款利率;按当时的银行透支利率;按合同双方协议的利率。
总费用法计算索赔公式摘要:1.总费用法的定义和概述2.总费用法计算索赔的公式3.公式中各项的含义和计算方法4.总费用法的优缺点分析5.总费用法在实际工程中的应用案例正文:一、总费用法的定义和概述总费用法是一种常用的计算工程索赔的方法,它的核心思想是以工程实际发生的全部费用作为索赔的依据。
这种方法适用于各种类型的工程项目,可以全面反映工程索赔的真实情况,为项目各方提供公正、合理的索赔结果。
二、总费用法计算索赔的公式总费用法计算索赔的公式如下:索赔金额= 实际费用- 预算费用其中,实际费用包括实际完成的工程量乘以合同单价,预算费用是指工程项目在设计阶段预先估算的费用。
三、公式中各项的含义和计算方法1.实际费用:实际费用是指在工程实施过程中实际发生的费用,包括人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润等。
实际费用的计算方法是根据实际完成的工程量,乘以合同中约定的单价。
2.预算费用:预算费用是指工程项目在设计阶段预先估算的费用,包括工程设计费、监理费、土地使用费、建设设施费等。
预算费用的计算方法是根据工程项目的具体情况,按照合同约定的费率和标准进行计算。
四、总费用法的优缺点分析总费用法的优点:1.可以全面反映工程索赔的真实情况,为项目各方提供公正、合理的索赔结果。
2.计算方法简单,易于操作,适用于各种类型的工程项目。
总费用法的缺点:1.对工程项目的预算要求较高,如果预算不准确,可能导致索赔结果的不准确。
2.无法区分合理费用和非合理费用,可能导致不合理的费用也被计入索赔金额。
五、总费用法在实际工程中的应用案例在某市政道路工程项目中,由于设计变更和施工过程中遇到特殊地质条件,导致工程实际完成的费用大大超过预算费用。
在这种情况下,项目方依据总费用法计算索赔金额,将实际费用与预算费用进行对比,得出索赔金额,并据此进行索赔。
2023年二级建造师之二建建设工程施工管理过关检测试卷A卷附答案单选题(共40题)1、索赔事件是指实际情况与合同规定不符合,最终引起()变化的各类事件。
A.质量、成本B.安全、工期C.工期、费用D.标准、信息【答案】 C2、采用修正总费用法计算索赔费用的计算公式为()。
A.索赔金额=直接费+间接费+利润B.索赔金额=实际总费用-投标报价估算总费用C.索赔金额=某项工作调整后的实际总费用-该项工作的报价费用D.索赔金额=直接费+间接费+利润+税金【答案】 C3、施工过程中必须发生,但在投标时很难具体分项预测,又无法单独列出项目费用,宜采用的计价方法是()。
A.综合单价法B.参数计算法C.分包计价法D.均摊法【答案】 B4、赢得值法评价指标之一的费用偏差反映的是()。
A.统计偏差B.平均偏差C.绝对偏差D.相对偏差【答案】 C5、绘制时间—成本累积曲线的环节有:①计算单位时间成本;②确定工程项目进度计划;③计算计划累计支出的成本额;④绘制S形曲线。
正确的绘制步骤是()。
A.①—②—③—④B.②—①—③—④C.①—③—②—④D.②—③—④—①【答案】 B6、在费用条款的主要内容中,下列关于最终结清,说法正确的是()。
A.工程接收证书颁发后,承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单,并提供相关证明材料B.监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的28 天内,提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人C.发包人应在收到应支付的价款后14 天内审核完毕,由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书D.发包人应在监理人出具最终结清证书后的28 天内,将应支付款支付给承包人【答案】 C7、监理人审查后认为已具备竣工验收条件的,应在收到竣工验收申请报告后的()天内提请发包人进行工程验收。
A.14B.28C.30D.56【答案】 B8、根据《建设工程监理规范》GB/T 50319-2013,下列关于监理实施细则的说法,正确的是()。
总费用法计算索赔公式(一)
总费用法计算索赔公式
1. 什么是总费用法
总费用法(Total Cost Method)是一种用于计算索赔金额的方法。
在这种方法中,根据受害者实际支出的总费用来确定索赔数额。
2. 总费用法计算公式
总费用法计算公式如下所示:
索赔金额 = 总费用 × (受害者责任比例 - 被告方责任比例)
其中: - 索赔金额是根据受害者实际支出的总费用计算出的赔偿金额; - 总费用是受害者因事故或损害事件而实际支出的全部费用;
- 受害者责任比例是根据法院或相关规定判定的受害者在事故或损害
事件中的责任比例; - 被告方责任比例是根据法院或相关规定判定的
被告方在事故或损害事件中的责任比例。
3. 示例和解释
下面通过一个示例来说明总费用法的计算过程:
假设小明在一个交通事故中受伤,为了治疗伤势,他支付了医疗费、药物费、康复费等共计10000元。
法院认定小明在该交通事故中
负有30%的责任,被告方负有70%的责任。
根据总费用法的计算公式,索赔金额可以通过以下方式计算:
索赔金额 = 10000元 × (30% - 70%) = 10000元 × (-40%) = -4000元
根据计算结果,小明需要向被告方支付4000元的赔偿金额。
需要注意的是,当索赔金额为负数时,表示被告方有权向小明进行赔偿。
在这种情况下,小明可以向被告方要求支付10000元作为赔偿。
总费用法作为一种常见的计算索赔金额的方法,可以帮助受害者和被告方在事故或损害事件中公平地分担责任和费用。
物业管理,是指业主通过选聘物业服务企业,由业主和物业服务企业按照物业服务合同约定,对房屋及配套的设施设备和相关场地进行维修、养护、管理,维护物业管理区域内的环境卫生和相关秩序的活动。
居住物业是指具备居住功能、供人们生活居住的建筑,包括住宅小区、单体住宅楼、公寓、别墅、度假村等;当然也包括与之相配套的共用设施、设备和公共场地。
物权法规定,业主可以自行管理物业,也可以委托物业服务企业或者其它管理者进行管理。
下面一起看下为大家整理的物业管理制度文章。
索赔费用的3种计算方法索赔费用的计算方法有:实际费用法、总费用法和修正的总费用法。
(1) 实际费用法实际费用法是计算工程索赔时最常用的一种方法。
这种方法的计算原则是以承包商为某项索赔工作所支付的实际开支为根据,向业主要求费用补偿。
用实际费用法计算时,在直接费的额外费用部分的基础上,再加上应得的间接费和利润,即是承包商应得的索赔金额。
由于实际费用法所依据的是实际发生的成本记录或单据,所以,在施工过程中,系统而准确地积累记录资料是非常重要的。
(2) 总费用法总费用法就是当发生多次索赔事件以后,重新计算该工程的实际总费用,实际总费用减去投标报价时的估算总费用,即为索赔金额,即:索赔金额=实际总费用-投标报价估算总费用不少人对采用该方法计算索赔费用持批评态度,因为实际发生的总费用中可能包括了承包商的原因,如施工组织不善而增加的费用;同时投标报价估算的总费用也可能为了中标而过低。
所以这种方法只有在难以采用实际费用法时才应用。
(3) 修正的总费用法修正的总费用法是对总费用法的改进,即在总费用计算的原则上,去掉一些不合理的因素,使其更合理。
修正的内容如下:将计算索赔款的时段局限于受到外界影响的时间,而不是整个施工期;只计算受影响时段内的某项工作所受影响的损失,而不是计算该时段内所有施工工作所受的损失;与该项工作无关的费用不列入总费用中;对投标报价费用重新进行核算:按受影响时段内该项工作的实际单价进行核算,乘以实际完成的该项工作的工程量,得出调整后的报价费用。
索赔值案例分析(费用索赔计算的基本原则和方法)一、计算原则费用索赔是整个合同索赔的重点和最终目标。
工期索赔在很大程度上也是为了费用索赔。
在承包工程中,干扰事件对成本和费用的影响的定量分析和计算是极为困难和复杂的。
目前,还没有大家统一认可的,通用的计算方法。
而选用不同的计算方法,对索赔值影响很大。
计算方法必须符合大家所公认的基本原则,能够为业主、工程师、调解人或仲裁人接受。
如果计算方法不合理,使费用索赔值计算明显过高,会使整个索赔报告和索赔要求被否定。
费用索赔有如下几个计算原则:(一)实际损失原则费用索赔都以赔(补)偿实际损失为原则(见承包合同条例第13条)。
在费用索赔计算中,它体现在如下几个方面:1.实际损失,即为干扰事件对承包商工程成本和费用的实际影响。
这个实际影响即可作为费用索赔值。
按照索赔原则,承包商不能因为索赔事件而受到额外的收益或损失,索赔对业主不具有任何惩罚性质。
实际损失包括两个方面:(l)直接损失,即承包商财产的直接减少。
在实际工程中,常常表现为成本的增加和实际费用的超支。
(2)间接损失,即可能获得的利益的减少。
例如由于业主拖欠工程款,使承包商失去这笔款的存款利息收入。
2.所有干扰事件引起的实际损失,以及这些损失的计算,都应有详细的具体的证明。
在索赔报告中必须出具这些证据。
没有证据,索赔要求是不能成立的。
实际损失以及这些损失的计算证据通常有:各种费用支出的帐单,工资表(工资单),现场用工、用料、用机的证明、财务报表,工程成本核算资料,甚至还包括承包商同期企业经营和成本核算资料等。
监理工程师或业主代表在审核承包商索赔要求时,常常要求承包商提供这些证据,并全面审查这些证据。
3. 当干扰事件属于对方的违约行为时,如果合同中有违约金条款,按照合同法原则,先用违约金抵充实际损失,不足的部分再赔偿。
(二)合同原则费用索赔计算方法符合合同符合合同的规定。
赔偿实际损失原则,并不能理解为必须赔偿承包商的全部实际费用超支和成本的增加。
总费用法计算索赔公式
【原创版】
目录
1.索赔总费用的计算方法
2.索赔公式的构成
3.案例分析
正文
在工程项目中,索赔是很常见的现象。
合理的索赔计算可以帮助项目方和承包商公平地解决纠纷,维护双方的利益。
索赔总费用的计算方法通常包括直接费用、间接费用和利润。
本文将为您详细介绍索赔公式的构成,并通过案例分析帮助您更好地理解。
首先,我们来了解索赔公式的构成。
索赔公式如下:
索赔金额 = 直接费用 + 间接费用 + 利润
其中,直接费用包括人工费、材料费、设备费等直接产生于索赔项目的费用;间接费用包括管理费、监理费等因为索赔项目而产生的间接费用;利润则是承包商在索赔项目中所期望的利润。
接下来,我们通过一个案例来分析索赔公式的应用。
假设某工程项目因为设计变更导致承包商需要增加投入,承包商提出的索赔项目包括:人工费 10 万元,材料费 5 万元,设备费 3 万元,管理费 2 万元,监理费 1 万元。
假设承包商预期的利润率为 10%,则利润为(10+5+3)*10%=1.8 万元。
根据索赔公式,索赔金额为:
索赔金额 = 10 + 5 + 3 + 2 + 1 + 1.8 = 22.8 万元
通过这个案例,我们可以看出,索赔公式可以帮助我们清晰地计算索赔金额,为项目方和承包商解决纠纷提供依据。
总之,在工程项目中,合理的索赔计算有助于维护双方的利益。
通过
索赔公式,我们可以清晰地计算出索赔金额,为解决纠纷提供依据。
总费用法计算索赔公式
总费用法是一种用于计算索赔金额的方法,它将索赔金额视为由两部分组成:直接经济损失和间接经济损失。
直接经济损失是指由赔偿事故直接导致的实际损失,例如医疗费用、财产损失等。
这部分经济损失可以通过事故发生后的支出记录或收据来计算。
间接经济损失是指由赔偿事故间接导致的经济影响,例如失去工作造成的收入损失、精神损失等。
这部分经济损失较难具体计算,但可以根据相关法律和司法实践进行合理估算。
总费用法的计算公式可以表示为:
索赔金额 = 直接经济损失 + 间接经济损失
其中,直接经济损失可以通过实际支出记录来计算,间接经济损失则需要根据法律规定和实践经验来进行估算。
根据具体情况,还可以考虑一些特殊因素,如赔偿人的过失程度、索赔人的责任等。
总费用法的使用能够较全面地考虑到索赔人因事故而导致的全部经济损失,并在一定程度上提高了索赔的公平性和准确性。
但由于间接经济损失的估算较为复杂,因此可能存在一定的争议和纠纷。
费用索赔的计算计算方法有实际费用法、修正总费用法等。
1、实际费用法。
该方法是按照每索赔事件所引起损失的费用项目分别分析计算索赔值,然后将各费用项目的索赔值汇总,即可得到总索赔费用值。
这种方法以承包商为某项索赔工作所支付的实际开支为依据,但仅限于由于索赔事项引起的、超过原计划的费用,故也称额外成本法。
在这种计算方法中,需要注意的是不要遗漏费用项目。
a)人工费。
人工费是工程建造成本直接费项目之一,是索赔中重要的索赔项目,包括支付给施工过程中直接从事建筑安装人员的工资,施工现场运料、配料等辅助工人以及跟班作业的班长等工资支出、与人工有关的税收、保险和福利支出等。
计算公式如下:C l=C l1+C l2+C l3式中C l–索赔的人工费;C l1–人工单价上涨引起的费用C l2–人工工时增加引起的费用C l3–劳动生产率降低引起的人工损失费用b)材料费。
材料费是工程建造成本直接费项目,也是索赔中重要的索赔项目之一,它是施工过程中所耗用的构成工程实体或有助于工程形成的主要材料、构件以及所用周转材料的摊销成本额。
材料费索赔包括材料耗用量增加和材料单价成本上涨两方面,计算公式如下:C m=C m1+C m2式中C m -索赔的材料费;C m1-材料用量增加费;C m2-材料单价上涨费;c)施工机械费。
施工机械费是工程建造成本直接费项目之一,包括承包商在施工过程中使用施工机械所发生的机械使用费,使用外单位施工机械的租赁费,按规定支付的施工机械进出场费用等。
索赔机械费应主要考虑机械工作时间的增加,其计算公式如下:C c=C c1+C c2+C c3+C c4式中C c-索赔的机械费;C c1-承包商机械工作时间增加费;C c2-机械台班费上涨费;C c3-外来机械的租赁费(含必要的进出场费用);C c4-机械设备闲置损失费;d)分包费。
工程实施过程中,承包商在经业主同意后,可将工程的某个部分分包给专业承包商。
有时业主会直接指定一个分包商,即所谓业主指定分包商。
总费用法计算索赔公式
总费用法(即全损赔偿法)是一种常见的索赔计算方法,适用于物品丢失、损坏等情况下的赔偿计算。
其计算公式如下:
总费用 = (物品的原价值 - 折旧值) + 额外费用
其中:
- 物品的原价值:指物品在购买时的价格,可以是新品价格或
者二手物品的价格。
- 折旧值:指物品因为使用年限或其他原因而导致的价值损耗。
折旧值一般以物品使用年限比例来计算,可以根据折旧表或专业评估师的评估来确定具体数值。
- 额外费用:指物品丢失、损坏等事件造成的额外费用,例如
修理费、运输费、临时替代物品的租赁费等。
需要注意的是,总费用法计算的结果是最高索赔金额,只有在索赔金额不超过该值的情况下才能得到全额赔偿。
总费用法的计算可以根据具体情况进行调整和修改,例如可以根据物品的使用年限、维修历史等因素来确定折旧值和额外费用。
此外,不同的保险公司和索赔政策也可能会有不同的计算方法和规定。
因此,在实际索赔过程中,最好咨询保险公司或相关专业人士来确定具体的索赔金额。