建设工程索赔函模板提起工程索赔的法律函件样本
- 格式:docx
- 大小:37.20 KB
- 文档页数:3
建设工程施工合同索赔函样式尊敬的XXX公司:我方代表XXX工程项目,根据《建设工程施工合同》第X条的规定,就合同履行过程中产生的索赔事项,特此向贵公司提出索赔函。
一、索赔原因根据我方与贵公司签订的建设工程施工合同,我方履行了合同规定的义务,并且按时提供了所有所需的材料和设备。
然而,在施工过程中,贵公司未按照合同约定的高质量和标准进行施工,导致以下问题的出现:1.施工质量问题:贵公司在施工过程中存在明显的施工质量问题,包括但不限于工程材料不符合标准要求、施工工艺不当、施工安全隐患等。
2.工期延误:由于贵公司施工不力、施工组织不合理,造成了工程进度延误,给我方造成了严重的经济损失。
3.变更指令:贵公司在未取得我方书面同意的情况下,擅自变更工程内容、施工方法或施工工期,给我方造成了额外的工程投入和管理困难。
二、索赔要求基于上述索赔原因,我方要求贵公司承担以下责任并做出相应补偿:1.质量问题:贵公司应在收到本函后的X日内,委派质量鉴定专家对工程进行全面检测,确保工程达到相应的合同标准,并解决存在的质量问题。
2.工期延误:贵公司应当承担由工期延误所产生的直接经济损失,包括但不限于额外的人力成本、租赁费用和施工管理费用等。
3.变更指令:贵公司应当向我方支付由变更指令所导致的额外费用,包括但不限于材料费用、人力成本和工期延误所产生的损失。
三、索赔金额及支付方式根据我方初步测算,据此次索赔金额为人民币X万元整。
请贵公司于收到本函后的X日内,将索赔金额以电汇方式支付至我方指定的银行账户。
四、履行期限贵公司应于收到本函后的X日内,对索赔事项做出书面回复并承诺在合理期限内履行索赔要求。
如贵公司未能在规定时间内履行相应责任,我方将不得不考虑采取进一步的法律行动。
请贵公司对本函内容认真研究,并及时回复。
我方将保留一切进一步追偿权利。
特此函告。
XXX工程项目代表签字:日期:。
建筑工程施工索赔函尊敬的_____(业主/甲方名称):您好!我是_____(施工单位名称),就我方所承建的_____(工程项目名称),向贵方提出施工索赔。
本次索赔是基于在项目施工过程中,由于贵方的原因以及不可预见的情况,导致我方遭受了一系列的经济损失和工期延误。
在此,我方郑重地向贵方提交此索赔函,希望能够得到贵方的公正处理和合理赔偿。
一、索赔事项概述1、工程变更在施工过程中,贵方多次提出工程变更要求,包括设计变更、工程量增加等。
这些变更不仅增加了我方的施工难度和工作量,还导致了施工工序的调整和重新安排,造成了人力、物力和时间的浪费。
2、业主指令延误贵方在下达某些关键指令时存在延误,例如批准施工方案、提供施工场地等,这直接影响了我方的施工进度,导致工期的延长。
3、不可抗力因素在施工期间,遭遇了_____(具体不可抗力事件,如恶劣天气、自然灾害等),给工程施工带来了极大的困难和损失。
尽管我方采取了一系列的应急措施,但仍无法避免工期延误和成本增加。
4、业主提供材料/设备延误贵方所提供的部分材料和设备未能按时送达施工现场,导致我方施工停滞,增加了现场管理成本和工期延误。
二、索赔依据1、工程合同根据双方签订的《_____工程施工合同》(合同编号:_____)第_____条规定:“如因业主原因导致工程变更、指令延误等情况,施工单位有权提出索赔。
”2、相关法律法规依据《中华人民共和国民法典》以及建筑行业相关法律法规,对于因不可抗力等不可预见、不可避免的因素导致的损失,应由责任方承担相应的赔偿责任。
3、工程进度计划和实际记录我方提供了详细的工程进度计划以及实际施工过程中的记录,包括施工日志、工作联系单、会议纪要等,充分证明了由于贵方原因导致的工期延误和损失情况。
三、索赔费用计算1、直接费用(1)人工费用由于工程变更和工期延误,我方不得不增加工人数量和工作时间,额外产生的人工费用为_____元。
(2)材料费用因工程变更和贵方提供材料延误,我方采购了部分替代材料,增加的材料费用为_____元。
工程施工索赔函尊敬的XXX公司:我方是一家专业从事工程施工的企业,与贵公司有着长期的合作关系。
然而,在近期的一笔工程施工项目中,由于贵公司的原因,我方遭受了严重的经济损失。
在此,我方正式向贵公司提出索赔,并要求给予合理的赔偿。
一、索赔背景根据双方的合同约定,我方于XXXX年XX月XX日承接了贵公司位于XXXX的工程施工项目。
项目合同金额为XXXX万元,合同工期为XX个月。
在工程施工过程中,我方严格按照合同约定和工程设计要求,组织精干力量,确保工程质量、安全、进度等方面的要求得到满足。
然而,在工程施工过程中,贵公司却出现了以下违约行为:1. 贵公司未能按照合同约定提供合格的施工现场,导致工程进度受到影响,额外增加了我方的施工成本。
2. 贵公司未能按时支付工程进度款,使我方在采购原材料、支付工人工资等方面遇到了困难,进一步增加了施工成本。
3. 贵公司在工程施工过程中,频繁变更设计要求,导致工程量增加,工程周期延长,从而增加了我方的施工成本。
二、索赔依据1. 合同约定:根据双方签订的工程施工合同,贵公司应为我方提供合格的施工现场,按时支付工程进度款,并保证工程设计要求的稳定性。
然而,贵公司未能履行上述合同义务,导致我方遭受损失。
2. 中华人民共和国合同法:根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
3. 中华人民共和国建筑法:根据《中华人民共和国建筑法》第六十五条规定,发包人应当按照合同约定支付工程进度款,逾期支付的,应当承担违约责任。
三、索赔金额及赔偿要求1. 由于贵公司未能提供合格的施工现场,导致工程进度受到影响,我方额外支付了XXX万元施工成本。
要求贵公司赔偿这部分费用。
2. 由于贵公司未能按时支付工程进度款,我方在采购原材料、支付工人工资等方面遇到了困难,额外支付了XXX万元施工成本。
工程索赔通知函尊敬的XX公司领导:您好!感谢贵公司一直以来对我公司工程项目的关心与支持。
我公司始终秉持“质量第一,客户至上”的原则,全力以赴确保项目顺利进行。
然而,在项目实施过程中,我们遇到了一些索赔事宜,现特此通知贵公司。
一、索赔事由1. 根据双方签订的《工程项目合同》,我公司应于合同约定的工期内完成项目施工。
然而,在项目实施过程中,由于以下原因,导致工程进度受到影响:(1)不可抗力因素:如自然灾害、政策性停工等,具体影响如下:① 20XX年X月X日,因暴雨导致施工现场积水,无法进行施工作业,影响工期X天;② 20XX年X月X日至X月X日,因政府相关部门对施工现场周边道路进行整治,导致施工现场交通受阻,影响工期X天。
(2)贵公司原因:在设计、施工、验收等环节,贵公司提出的变更要求及额外工作量,具体如下:① 20XX年X月X日,贵公司要求对项目A进行设计变更,增加工作量X%;② 20XX年X月X日,贵公司要求对项目B进行功能优化,增加工作量X%。
2. 鉴于上述原因,我公司根据《工程项目合同》的约定,向贵公司提出索赔请求。
二、索赔金额根据双方签订的《工程项目合同》及相关法律法规,我公司计算出索赔金额如下:1. 不可抗力因素导致的索赔金额:人民币XX万元;2. 贵公司原因导致的索赔金额:人民币XX万元;3. 合计索赔金额:人民币XX万元。
三、索赔依据1. 双方签订的《工程项目合同》;2. 相关法律法规;3. 我公司提供的工程进度报告、照片、视频等证据。
四、索赔期限根据《工程项目合同》的约定,我公司有权在工程验收合格后的一年内提出索赔。
现通知贵公司,请贵公司在收到本通知后的30日内,与我公司进行友好协商,共同解决索赔事宜。
五、关注与重视我公司高度重视与贵公司的合作关系,始终致力于提供优质的服务。
在此,我们希望贵公司能够关注此次索赔事宜,积极配合我公司的索赔工作,共同推动项目顺利完工。
六、联系方式为确保索赔事宜的顺利进行,请贵公司指定专人负责此次索赔事宜,并与我公司以下人员保持沟通:1. 姓名:XX职务:XX电话:XX邮箱:XX2. 姓名:XX职务:XX电话:XX邮箱:XX再次感谢贵公司对我公司工程项目的支持与信任,期待与贵公司共同解决此次索赔事宜,共创美好未来!顺祝商祺!贵公司合作伙伴:XX公司20XX年X月X日。
工程建设合同索赔函尊敬的[对方公司名称]:主题:关于[项目名称]工程变更导致的额外费用及延期索赔我们[贵公司名称]作为[项目名称]项目的承包方,自[合同签订日期]起与贵公司签订了工程建设合同,合同编号为[合同编号]。
根据合同约定,我们负责该项目的[具体工程内容]。
在执行合同过程中,由于以下原因,我们遭受了额外的经济损失和工期延误,现依法向贵公司提出索赔。
一、工程变更导致的额外费用1. 根据贵公司于[变更通知日期]发出的工程变更通知(变更单号[变更单号]),需对原设计图纸进行调整,增加了[具体工程量]的工作量。
该变更导致我们的材料成本增加[具体金额]元,人工成本增加[具体金额]元,机械使用成本增加[具体金额]元。
2. 由于工程变更,我们还产生了额外的管理费用和间接费用,包括但不限于[具体费用项目],共计[具体金额]元。
二、工期延误造成的损失1. 受工程变更影响,原定的工程进度计划无法按时完成,导致工期延误[具体天数]天。
根据合同约定,我们有权要求相应的延期赔偿。
2. 工期延误还导致了我们的人员和设备闲置,以及其他相关的间接损失,我们因此遭受了[具体金额]元的经济损失。
鉴于上述情况,我们郑重提出如下索赔要求:1. 对于因工程变更产生的额外费用,总计[总金额]元,请贵公司在接到本索赔函后的[具体天数]个工作日内予以确认,并支付相应费用。
2. 对于因工期延误造成的损失,我们要求贵公司按照合同约定的延期赔偿标准进行补偿,共计[具体金额]元。
我们希望贵公司能够重视我们的合理诉求,及时处理本次索赔事宜。
如果贵公司对索赔内容有任何疑问或需要进一步的证明材料,请与我们联系,我们将提供必要的支持和协助。
我们期待贵公司的积极回应,并希望能够通过友好协商的方式解决本次索赔事宜。
如果贵公司未能在规定时间内给予满意的答复,我们将保留采取进一步法律行动的权利。
此致敬礼![贵公司名称] [贵公司地址] [贵公司联系人] [联系电话] [电子邮箱] [日期]。
建筑工程施工合同索赔函范例【建筑工程施工合同索赔函范例】尊敬的(施工方名称):我方作为(甲方名称)在日前与贵方签订的《建筑工程施工合同》清楚规定了双方的权益和责任。
然而,遗憾的是,根据最近的施工进展和质量检测情况,我们发现以下问题存在严重质量缺陷和时间延误,因此,我们不得不提出索赔请求。
一、质量问题在项目实施过程中,我们发现以下质量问题(列出具体问题):1.(问题描述)2.(问题描述)3.(问题描述)这些问题严重影响了工程进度和工程质量,违反了合同规定,使我们的投资受到了损失。
二、时间延误根据初步的项目计划,工程应于(日期)前完工。
然而,由于施工方的原因,工程的进展严重延误。
经与您多次协商并催促,情况依然无法得到解决。
由此,我们遭受了以下影响:1.(影响描述)2.(影响描述)3.(影响描述)我们非常遗憾地指出,这些时间延误严重影响了我们的经济利益和项目进展,给我们带来了巨大的损失。
基于以上情况,我们要求贵方承担以下责任:1.立即修复所有存在的质量问题,确保工程达到合同约定的标准和要求;2.加快施工进度,确保工程尽快完工,减少进一步的时间延误;3.赔偿我们因贵方的质量问题和时间延误而造成的经济损失,具体金额请贵方在收到信函后五个工作日内提供。
我们强烈希望贵方能够尽快正视问题并采取措施解决。
如贵方不能在(期限)内回应并解决问题,我们将不得不采取进一步的法律手段来维护我们的合法权益。
最后,我们希望双方能够通过友好协商解决这些问题,确保工程的顺利进行,共同促进我们的合作关系持续发展。
此致敬礼(甲方名称)日期:(日期)。
工程施工索赔联系函尊敬的XXX公司:我方是一家专业从事工程施工的企业,与贵公司一直保持着良好的合作关系。
然而,在近期的一项工程中,由于贵公司的违约行为,我方遭受了重大的损失。
在此,我方正式向贵公司提出工程施工索赔,并要求给予合理的赔偿。
一、工程概况本次涉及的工程是位于XX市的XX项目,工程内容包括XXXX。
我方在工程投标阶段对工程进行了充分的调研和评估,并根据工程要求制定了详细的施工方案和进度计划。
工程合同价为XXXX元,合同工期为XX个月。
二、索赔事由根据工程合同条款,贵公司应于XXXX年XX月XX日前向我国提供完整的施工图纸和技术资料。
然而,直到工程开工之日,贵公司仍未提供完整的图纸和资料,导致我方无法按照合同约定的进度进行施工。
贵公司的违约行为给我方造成了以下损失:1. 人工费用:由于工期延误,我方不得不支付额外的人工费用,包括加班费、临时工工资等。
根据工程进度计划,这些费用共计XXXX元。
2. 材料费用:由于工期延误,我方不得不支付额外的材料费用,包括提前采购和储存材料的费用。
根据工程进度计划,这些费用共计XXXX元。
3. 设备租赁费用:由于工期延误,我方不得不支付额外的设备租赁费用。
根据工程进度计划,这些费用共计XXXX元。
4. 管理费用:由于工期延误,我方不得不支付额外的人工费用,包括加班费、临时工工资等。
根据工程进度计划,这些费用共计XXXX元。
5. 利息损失:由于工期延误,我方无法按时完成工程,导致贷款利息损失。
根据贷款合同,我方预计损失共计XXXX元。
三、索赔依据1. 工程合同:根据工程合同条款,贵公司应按时提供完整的施工图纸和技术资料,而我方已按照合同要求完成了自身义务。
2. 合同履行情况:贵公司未能按照合同约定的时间提供施工图纸和技术资料,导致工程工期延误。
3. 工程进度计划:根据工程进度计划,工期延误给我方造成了额外的费用和损失。
4. 相关法律法规:根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,贵公司应对未能履行合同义务承担赔偿责任。
建设工程索赔函模板主张工程索赔和损失赔偿建设工程索赔函模板尊敬的建设工程项目相关方:我方是(公司/个人)作为(工程项目名称)的承包商/供应商/分包商参与该项目,并负责(具体工作内容)的实施。
在项目执行过程中,我方遇到了以下问题,现向贵方提出索赔和损失赔偿的主张:一、工程索赔主张1. 变更指令:根据(合同/协议)规定,我方应按照双方书面变更指令进行工程变更。
然而,在项目实施中,贵方(或贵方的代表)口头或书面下达了多项变更指令,但未能及时将其书面确认并支付相应款项。
据我方初步统计,因变更指令所引起的额外工作及额外费用共计(具体金额)之巨,特此索赔。
2. 延期:由于贵方原因(如工程设计、材料供应、施工准备等),项目延期不可避免。
该延期给我方带来了人力、设备、材料等额外费用,并造成了我方项目进度的延误,特此索赔。
我方建议,由双方共同评估项目延期对我方造成的经济损失,并根据合同约定进行相应赔偿。
二、损失赔偿主张1. 资金损失:在项目执行期间,我方按照合同约定及时提供了所需资金,并做出了一定的投入,但贵方未能按时支付工程款项,导致我方资金链断裂,给我方经营带来了严重困扰。
基于此,我方要求贵方支付滞期工程款项产生的财务成本、利息损失及相关损失。
2. 设备损坏:我方按照合同要求使用了(贵方提供/我方自购)的设备,在使用过程中发生了损坏,经初步评估,修理费用预计为(具体金额)。
特此要求贵方承担该费用。
3. 违约责任:据我方调查,贵方在工程项目中存在(具体违约行为),该行为严重影响了项目的顺利进行,并给我方造成了重大损失。
根据合同规定,我方有权要求贵方承担因违约行为所导致的损失赔偿责任。
在索赔和损失赔偿问题上,请贵方及时做出处理并回复我方,以避免进一步的纠纷和不必要的法律行动。
我方期待双方能够友好协商,并达成公平合理的赔偿协议,以确保项目的顺利进行。
请您务必详细考虑我方的主张,并在接到此函后的(合理期限)内予以答复。
建设工程施工索赔函尊敬的xx公司:我方与贵公司于xxxx年xx月xx日签订了《建设工程施工合同》(合同编号:xxxx),我方作为承包方,按合同约定负责承担xx项目的施工工作。
经过多次工作实施与核对,我方发现在施工过程中,由于贵公司的原因造成了一系列问题和损失。
故我方特向贵公司提出以下索赔要求:一、违约责任根据合同规定,贵公司有责任确保施工过程中的合法合规,并负责协调和监督各方的工作。
然而,在实际施工中,我们发现贵公司未能履行上述职责,导致以下问题的发生:1. 资金拖欠:我方在施工期间按合同约定提供了材料和劳动力,然而贵公司至今未按时支付相关款项,严重影响了我方的正常工作和资金流动。
2. 施工进度延误:贵公司未能及时提供必要的施工图纸和设计文件,导致施工进度受阻,影响了工程的正常进行。
3. 质量问题:贵公司未能按照合同要求提供合格的材料和设备,导致施工质量出现问题,需要重新修复和更换,给我方增加了额外的成本和工作量。
二、索赔要求基于上述问题,我方特向贵公司提出以下索赔要求,并希望得到合理的解决:1. 资金拖欠:贵公司应立即支付我方尚未结清的款项,并支付逾期支付的违约金。
2. 施工进度延误:贵公司应提供完整的施工图纸和设计文件,并承担由此引起的施工进度延误所产生的损失。
3. 质量问题:贵公司应承担修复和更换材料的费用,并赔偿由此引起的额外费用和延误所造成的损失。
三、索赔计算基于上述索赔要求,我方根据合同中相关条款及实际损失进行了如下计算:1. 资金拖欠:合同总金额100万元,按合同约定15%作为合同款项的首付,贵公司至今未支付的款项为50万元,根据合同约定,每逾期一天,贵公司需支付违约金千分之五,累计逾期90天,故贵公司需支付的违约金为50万元×0.005×90=22.5万元。
2. 施工进度延误:由于贵公司未能及时提供施工图纸和设计文件,导致施工进度延误了30天,每天的工程费用为10万元,故贵公司应支付的索赔金额为30天×10万元=300万元。
建设工程施工合同索赔函尊敬的[对方公司名称]:主题:关于[工程项目名称]的合同索赔通知根据我们之间签订的建设工程施工合同(合同编号:[合同编号]),我方自[合同生效日期]起开始履行合同约定的各项义务。
在施工过程中,由于[具体原因,如设计变更、材料供应延迟等],导致我方无法按照原定计划进行施工,从而产生了额外的成本和损失。
在此,我方依据合同第[条款编号]条的规定,向贵方提出如下索赔:1. 工期延误索赔:由于[具体原因],我方的施工进度受到了影响,根据合同规定,我方有权要求延长工期[具体天数]天,并请求相应的经济补偿。
2. 成本增加索赔:由于[具体原因]导致的材料、人工等成本的增加,我方已经承担了额外费用[具体金额]元。
根据合同规定,这部分费用应由贵方承担。
3. 设备闲置费用索赔:因[具体原因]造成的设备闲置,我方产生了[具体金额]元的设备闲置费用,根据合同规定,该费用应由贵方负责。
4. 其他相关损失:除上述明确列出的损失外,我方还遭受了其他相关损失,包括但不限于[具体损失],根据合同规定,这部分损失亦应由贵方承担。
我方共计索赔金额为[总金额]元。
为了不影响工程进度和双方的合作关系,希望贵方能够认真审核我方的索赔请求,并在收到本函后的[具体时间]内给予答复。
我们期待与贵方友好协商解决此事,以确保工程的顺利进行。
如果贵方对上述索赔有任何疑问或需要进一步的信息,请随时与我方联系。
感谢贵方的理解与支持,期待贵方的积极回应。
此致敬礼![贵方公司全称][贵方联系人姓名][贵方联系电话] [贵方联系地址] [日期]。
建筑工程施工索赔函尊敬的_____(业主/发包方/相关责任方):您好!我是_____(施工单位名称),我司与贵方于_____(合同签订日期)签订了_____(工程项目名称)的施工合同。
在项目的施工过程中,由于多种不可预见和不可控制的因素,给我司造成了严重的经济损失和工期延误。
根据合同的相关条款和法律法规的规定,我司特向贵方提出索赔要求,希望贵方能够认真对待并给予合理的赔偿。
一、索赔事件的背景本工程项目自_____(开工日期)开工以来,我司一直严格按照合同的要求和施工规范进行施工。
然而,在施工过程中,出现了一系列的问题和困难,导致工程进度受到了严重的影响,同时也增加了我司的施工成本。
1、设计变更在施工过程中,贵方多次提出设计变更要求,导致我司不得不重新调整施工方案和施工计划。
这些设计变更不仅增加了我司的工作量,还导致了部分已完成的工程需要拆除和重建,给我司造成了巨大的经济损失。
2、恶劣天气在施工期间,遇到了多次恶劣天气,如暴雨、大风等,导致工程无法正常进行。
根据合同的约定,恶劣天气属于不可抗力因素,由此造成的工期延误和经济损失应由贵方承担。
3、业主原因由于贵方未能按时提供施工所需的场地、材料和设备等,导致我司的施工进度受到了严重的影响。
此外,贵方在工程款的支付方面也存在拖延的情况,给我司的资金周转带来了很大的困难,影响了工程的顺利进行。
二、索赔的依据1、合同条款根据我们双方签订的施工合同第_____条第_____款的规定:“如因业主原因导致工程变更、工期延误或增加施工成本,施工单位有权提出索赔要求,业主应给予合理的赔偿。
”2、法律法规根据《中华人民共和国民法典》以及相关的建筑法律法规的规定,因不可抗力因素和业主原因造成的损失,应由责任方承担相应的赔偿责任。
三、索赔的内容1、工期索赔由于上述原因,本工程的工期延误了_____(延误天数),根据合同的约定,我司要求贵方给予相应的工期顺延,以弥补我司因工期延误而造成的损失。
建筑工程施工合同索赔函样本尊敬的对方单位:您好!首先,感谢贵单位与我方合作完成了XXX建筑工程的施工任务。
经过双方的共同努力,工程进展顺利,现已进入最后阶段。
然而,我们遗憾地发现在工程实施过程中存在一些不可预见的情况,导致我们需要向贵单位提出索赔要求。
鉴于此,我方特撰写此索赔函,希望能够与贵单位沟通解决。
一、索赔依据及说明1. 工期延误根据双方签订的施工合同,工程的竣工日期应在XX年XX月XX日前完成。
然而,由于在施工过程中遭遇到以下问题,导致工期延误:(1)XXXXXXXXXXXXXXXX;(2)XXXXXXXXXXXXXXXX;(3)XXXXXXXXXXXXXXXX。
这些问题严重影响了工程的进度,违反了合同约定。
我们希望贵单位能够承担相应的责任,赔偿我们因工期延误而产生的直接损失。
2. 工程质量问题经过对已完成的工程进行验收,我方发现存在以下质量问题:(1)XXXXXXXXXXXXXXXX;(2)XXXXXXXXXXXXXXXX;(3)XXXXXXXXXXXXXXXX。
这些问题严重影响了工程的质量,不符合合同要求。
我们要求贵单位承担相应的赔偿责任,并承担修复工程所产生的费用和损失。
二、索赔金额计算及说明1. 工期延误的损失计算按照合同的约定,工期延误所导致的损失应按照日租金的XXXX倍计算。
经过详细计算,截至目前,工期延误共计XX天,计算得出工期延误的损失金额为XXXX元。
2. 工程质量问题的损失计算对于工程质量问题的损失,我们将根据相关专家评估报告计算得出具体金额。
我们将邀请第三方专业机构进行全面评估,并按照评估结果进行损失计算。
计算结果将于报告出炉后提交给贵单位。
三、索赔要求根据以上索赔依据和金额计算,我方要求贵单位:1. 在接到本函后立即组织相关人员进行核实,并向我方提供书面答复;2. 承认工期延误和工程质量问题的存在,并承担相应的赔偿责任;3. 向我方支付工期延误造成的损失XXXX元;4. 向我方支付工程质量问题所产生的费用和损失,金额将根据专家评估报告确定。
建筑工程施工索赔函尊敬的_____(业主单位名称):您好!我是_____(施工单位名称),现就我方在_____(工程名称)施工过程中所遭遇的一系列问题,向贵方提出索赔要求。
此次索赔是基于合同条款以及实际发生的情况,希望贵方能够给予充分的重视和公正的处理。
一、工程概况本工程于_____(开工日期)正式开工,合同约定的竣工日期为_____(竣工日期)。
工程内容包括_____(具体工程内容),合同总价为_____(合同金额)。
二、索赔事项及原因1、工程变更导致的成本增加在施工过程中,贵方提出了多项工程变更,包括_____(列举变更内容)。
这些变更不仅增加了我方的施工难度和工作量,还导致了材料、人工等成本的大幅增加。
例如,由于设计变更,我方需要重新采购特定规格的材料,而新采购的材料价格远高于原合同约定的价格。
此外,工程变更还导致了施工工序的调整,延长了工期,增加了现场管理费用。
2、恶劣天气影响在施工期间,遭遇了_____(恶劣天气情况,如暴雨、台风等),给工程进度带来了严重的影响。
根据合同约定,恶劣天气属于不可抗力因素,我方有权对因此造成的损失进行索赔。
恶劣天气导致了工地停工_____(天数),施工设备损坏_____(数量及具体设备名称),部分已完成的工程受到损坏需要重新施工,这些都给我方造成了巨大的经济损失。
3、业主方原因导致的工期延误贵方未能按时提供施工所需的场地、图纸等,导致我方无法正常施工,工期延误。
例如,贵方提供的施工图纸存在错误和遗漏,我方在施工过程中不得不暂停施工,等待贵方修改完善图纸,这期间造成了大量的人工和机械闲置,增加了成本。
4、业主指定供应商的问题贵方指定的某些材料供应商未能按时供货,或者提供的材料质量不符合要求,这不仅影响了工程进度,还导致我方需要额外花费时间和成本进行材料的检验和更换。
三、索赔金额计算1、工程变更增加的成本材料成本增加:_____(具体金额)人工成本增加:_____(具体金额)管理费用增加:_____(具体金额)共计:_____(总金额)2、恶劣天气造成的损失设备维修费用:_____(具体金额)工程返工费用:_____(具体金额)人工闲置费用:_____(具体金额)共计:_____(总金额)3、业主方原因导致的工期延误损失人工闲置费用:_____(具体金额)机械租赁费用增加:_____(具体金额)管理费用增加:_____(具体金额)共计:_____(总金额)4、业主指定供应商问题造成的损失材料检验费用:_____(具体金额)材料更换费用:_____(具体金额)工期延误损失:_____(具体金额)共计:_____(总金额)综上,我方索赔总金额为:_____(索赔总金额)四、索赔证据为了支持我方的索赔要求,我们提供了以下证据:1、工程变更的书面通知和相关文件,包括变更设计图纸、变更指令等。
工程索赔函件尊敬的XX公司:我是XX工程公司的项目经理,本函件是针对我们在与贵公司合作的工程项目中遇到的问题和损失提出索赔的申请。
我们希望能够通过友好的协商解决这些问题,以维护双方的合作关系,并确保项目的顺利进行。
我要强调的是,在我们签订合同的过程中,我们双方都对工程项目的进度、质量和成本有了充分的讨论和了解。
然而,由于贵公司在工程过程中的一系列失误和疏忽,导致了我们在项目中遭受了重大的经济损失和时间延误。
贵公司在工程设计阶段的错误给我们带来了很大的困扰。
根据合同,贵公司应该提供详细准确的工程设计方案,但是我们发现贵公司提供给我们的设计图纸存在很多错误和矛盾之处。
由于这些设计问题,我们不得不停下工程进展,重新与贵公司沟通并等待修正设计图纸,这严重影响了工程的进度。
贵公司在工程材料提供方面存在严重的问题。
根据合同,贵公司应该按时提供符合质量标准的材料,但是我们发现贵公司提供的部分材料存在质量问题,无法满足我们的施工要求。
为了保证工程的质量和进度,我们不得不自行采购替代材料,导致了额外的成本支出。
贵公司在工程施工过程中的管理不善也给我们带来了很多麻烦。
我们发现贵公司的施工人员缺乏专业技能和经验,导致施工质量不达标,甚至出现了一些安全隐患。
为了确保工程的顺利进行,我们不得不加大对施工人员的监督力度,并进行了一系列的返工和修复工作,这进一步延误了工程的进度。
基于以上问题,我们不得不要求贵公司承担由此产生的经济损失和时间延误所带来的损害。
根据合同,我们已经将我们在工程中遭受的损失进行了详细的计算,总计金额为XX万元。
我们希望贵公司能够认真对待我们的索赔申请,并及时做出合理的赔偿。
作为合作伙伴,我们希望能够与贵公司保持良好的合作关系,并共同努力解决这些问题。
我们建议双方派出代表进行协商,找到解决问题的最佳方案。
我们相信,通过友好的沟通和合作,我们一定能够找到一个公平合理的解决办法。
请贵公司尽快回复我们的索赔申请,并表示是否愿意进行协商。
工程索赔联系函格式范文(通用6篇)工程索赔联系函格式范文第1篇X公司:有限责任公司(以下简称我公司)因X项目的需要,从贵公司订购了,双方于年月日签订了《协议书》及《技术协议书》,依协议的商定,上述设备所承受的最低温度度(本处应按协议的要求写)。
贵公司供货后经我公司验收,贵公司所供应的(本处应按设备上的标注的原话来填写)。
由于X项目担当着我公司向任务,因此,在对选择上我公司在技术协议中有明确的要求,贵公司目前所供应的产品既不符合合同的商定也不能满意我公司的需求,将给我公司对埋下重大隐患,也可能会导致我公司遭到方面的巨额索赔。
另外,我公司在此工程中订购的,贵公司也未按合同要求的供货。
综上所述,我公司特向贵公司提出如下要求:一、请贵公司在收到我公司函件后日内无条件的更换前述两种产品,产品必需满意合同所商定的一切条件。
二、由贵公司担当因更换产品所需的一切费用。
如贵公司不能满意我公司的上述要求,我公司将实行包括但不限于下列措施,维护我公司的合法权益:一、依双方所签协议的商定,向有管辖权的机构提起仲裁或诉讼,依法进行索赔。
二、向国家及有关产品质量监督管理部门投诉。
三、向国家及主要媒体披露贵公司的违约行为。
以上意见请贵公司参考。
有限责任公司年月日工程索赔联系函格式范文第2篇索赔函XX公司:我司于X年X月X日通过贵司托运一票单号为XXXX的货物(品名,重量,体积)到XX地,由于贵司操作不当导致货物丢失。
经我司(财务/选购/销售)部门核算,该货物成本为XX 元。
请贵司乐观协作我司根据合同商定赔付。
顺致商祺XXXX有限公司X年X月X日工程索赔联系函格式范文第3篇各市(州)慈善总会:我会与博润白癜风医院合作的“xx省慈善总会·博润白癜风专项基金”已于x年2月24日成立并启动。
该基金自成立以来,在全省乐观开展贫困白癜风患者救助活动,目前已救助患者超过百名。
为进一步加大对贫困白癜风患者的救助力度,扩大救助范围和救助人群,让社会各界都更加关注我省慈善事业的进展,我会特联合博润白癜风医院于x年3月至7月举办“xx省慈善总会·博润白癜风专项基金”全省行活动,届时将赴各市州进行义诊筛查活动,整个费用由该医院担当。
建筑工程施工索赔函尊敬的工程负责人:您好!首先,感谢贵公司对本次建筑工程的支持与配合。
在施工过程中,由于各种客观原因影响,我们的工程进度与计划发生了一些偏差,给我们的工期进展与经济效益带来一定的困扰。
因此,我们决定向贵公司提出索赔请求,希望能够得到合理的赔偿。
一、项目概况项目名称:XXXX工程工程地址:XXXX工期:XXXX二、索赔原因与依据1. 资金损失:由于工程进展不如预期,我们不得不额外投入资金用于加快工程进度。
根据合同约定以及有关法律法规,我们要求贵公司对我们因此产生的资金损失进行补偿。
2. 工期损失:由于贵公司在以下几个方面未能履行合同约定,导致我们的工期受到影响:a. 提供的施工图纸存在错误和漏洞,需要我们花费额外的时间进行修改和调整。
b. 贵公司未能按时提供所需的材料和设备,导致我们在施工过程中出现停工现象,延误工期。
c. 贵公司在现场施工期间,未能及时解决工程问题,导致我们必须停工等待解决,进一步延误工期。
以上三个方面的工期损失,依据合同约定,我们希望贵公司承担相应的赔偿责任。
三、索赔金额计算根据我们的实际损失及相关法律法规的规定,我们对索赔金额进行了计算,并列举如下:1. 资金损失:根据我们加快工程进度所投入的额外资金,计算得出总额为XXXX元。
2. 工期损失:根据工期延误所带来的经济损失,我们通过与专业评估机构进行协商以及参考相应的市场行情,计算出总额为XXXX元。
四、索赔处理方式在诚信与合作的基础上,我们希望贵公司能够认真对待我们的索赔请求,积极与我们沟通、协商,寻求共赢的解决方案。
我们提议以下处理方式:1. 资金损失:我们要求贵公司按照计算得到的金额,及时支付给我们。
支付方式可协商确定。
2. 工期损失:我们要求贵公司将延误期间的损失以相应的方式补偿给我们。
具体补偿方式可协商确定,但必须合理。
五、处理要求与期限为了确保问题得到及时解决,我们提出以下处理要求与期限:1. 贵公司收到本函后的7个工作日内,书面回复我们是否同意索赔请求,并明确回复处理方式。
建筑工程施工索赔函尊敬的施工方:我方是贵公司的业主,与贵公司于XX年XX月XX日签订了《建筑工程施工合同》,合同约定了双方在建筑工程施工过程中的各项责任和权益。
然而,我方在施工过程中发现了一些问题和困扰,并由此导致了额外的费用和损失。
在本函中,我方将就这些问题向贵公司提出索赔。
首先,我方发现在工程施工中,贵公司存在延误工期的情况。
根据合同约定,工程应在XX年XX月XX日完成,然而至今尚未达到约定的交工时间。
这给我方带来了经济损失和不便之处,比如我方计划于XX年XX月XX日投入使用该建筑,结果因贵公司的延误而无法实现,导致我方经营活动受阻。
因此,我方要求贵公司对我方因此而产生的额外损失承担责任,并支付相应的赔偿费用。
其次,我方对贵公司施工质量存在一定的疑虑。
在工程竣工验收过程中,我方发现了多处质量问题,如渗漏、裂缝等。
这些问题不仅影响了建筑物的正常使用,还给我方造成了经济损失,如重新修复所需的费用以及期间造成的租金等损失。
因此,我方要求贵公司承担相应的返工和修复费用,并赔偿我方因此而产生的经济损失。
再次,我方还发现贵公司在施工过程中未能按照合同约定的标准和要求进行工程保护与安全措施。
举例来说,在施工现场周围未设置完善的安全警示牌和围挡,导致工地周边的行人和车辆存在安全隐患。
这不仅对我方的安全构成威胁,还可能对周边环境造成污染和破坏。
因此,我方要求贵公司加强施工现场的安全管理,并承担由此引发的相应责任与赔偿。
最后,我方希望贵公司能够重视我方的索赔要求,并及时与我方进行沟通和解决。
贵公司是建筑工程的施工方,应该按照国家法律和合同约定履行相应的义务。
我方相信贵公司会以负责任的态度对待这些问题,并与我方合作解决。
我方在此保留追究其法律责任的权利。
此函为正式索赔函,希望贵公司能认真对待并尽快答复我方的要求。
如未能得到合理解决,我方将不得不采取进一步法律措施来维护我方的权益。
敬祝商祺!业主单位签章:日期:XX年XX月XX日。
建筑工程索赔函格式范文(通用16篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如工作总结、工作计划、合同协议、条据文书、策划方案、句子大全、作文大全、诗词歌赋、教案资料、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, doctrinal documents, planning plans, complete sentences, complete compositions, poems, songs, teaching materials, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!建筑工程索赔函格式范文(通用16篇)建筑工程索赔函格式范文第1篇X方:乙方:X方因开发楼盘(位于)需拆除乙方正在使用的沿街楼房,依据《国有土地上房屋征收与赔偿条例》,经X乙双方协商,就房屋拆迁赔偿达成如下协议:一、乙方房屋基本情况第1条:1、建筑面积平方米(其中一层平方米;二层平方米;附属物。
建筑工程索赔函尊敬的XXX建筑公司:我方是xxx建筑项目的业主代表,本函是就该项目中出现的问题和损失向贵公司提出索赔要求。
根据项目合同第XX条,我们特此向贵公司提出索赔申请。
一、索赔申请的背景自建筑项目开始施工以来,我们注意到有一些问题出现在施工过程中,这些问题已经对项目的进度和质量产生了重大影响。
举例来说,以下几个方面是我们所担忧的问题:1. 设计错误:在设计阶段,我们注意到了几处设计错误,例如某些结构设计不合理,导致了施工过程中延误和额外的费用支出。
2. 工期延误:贵公司未能按照合同约定的工期完成工程,而是延误了X个月,这给我们的后续计划和投资造成了不小的困扰。
3. 施工质量问题:我们发现了多个施工质量问题,例如某些部位的墙体裂缝、地板材质不符合要求等等。
这些问题将会对项目的安全和使用造成潜在的威胁。
4. 造成其他损失:由于工期延误和施工质量问题,我们不得不支付额外的成本来修复这些问题,同时还面临了项目价值受损的风险。
以上问题严重影响了我们的利益和项目进程,我们希望贵公司认真对待这些问题,并且立即采取必要的措施解决这些损失和问题。
二、索赔要求基于上述问题和损失,我方特此要求贵公司采取以下措施:1. 尽快修复:贵公司应立即采取行动,解决所有施工质量问题,并按照合同约定的标准重新进行修复。
2. 赔偿损失:贵公司应向我方支付由于工期延误和施工质量问题导致的额外成本和损失。
请贵公司提供详细的费用清单,以便我方核算索赔金额和发起赔偿要求。
3. 加快工期:贵公司应加快施工进度,确保项目能够按照合同约定的工期完成。
如需额外资源或措施,请及时与我方协商。
4. 提供解决方案:贵公司应提供解决以上问题的详细方案和时间计划,确保问题能够及时解决,并避免类似问题的再次发生。
三、索赔处理的周期和方式我方要求贵公司在收到本函后的X个工作日内提供书面答复。
在对索赔金额和方案进行核算和讨论后,双方应即刻进入协商阶段。
如协商无法达成一致,双方同意在XXX仲裁机构进行仲裁,接受其裁决结果。
建设工程索赔函模板提起工程索赔的法律函
件样本
建设工程索赔函模板
尊敬的[施工单位名称]:
首先,由我方代表[甲方名称],对于在[工程项目名称](以下简称“项目”)中的工程索赔事宜,特向贵单位提起索赔。
我方认为,按照双方签订的合同、相关法律法规以及工程实施过程中的事实情况,贵单位应对我方承担一定的责任并赔偿相关损失。
一、索赔事由
在项目实施过程中,我方遇到了以下一系列问题:
1. [列举问题1]
详细说明该问题产生的原因、对工程进度和质量的影响,并附上相关证据材料。
2. [列举问题2]
详细说明该问题产生的原因、对工程进度和质量的影响,并附上相关证据材料。
3. [列举问题3]
详细说明该问题产生的原因、对工程进度和质量的影响,并附上相关证据材料。
二、索赔依据
我方提出索赔的依据主要包括以下几点:
1. 《建设工程合同》(合同编号:[合同编号])第[xx]条规定,[引用合同相关条款]。
2. 国家有关建设工程管理的法律法规,例如《中华人民共和国建设法》、《中华人民共和国合同法》等,对类似问题有明确的规定。
3. 双方在项目实施过程中的书面交流记录和口头协议(如有),无论是书面合同还是口头约定,都应当对工程索赔产生一定的约束力。
三、索赔要求
鉴于以上问题,为维护双方的合法权益,我方提出如下索赔要求:
1. 就[问题1],要求贵单位承担责任并进行相应赔偿(包括但不限于:直接经济损失、间接经济损失、工期损失等),金额为[RMB金额]。
请尽快提供赔偿方案,并在10个工作日内支付相应款项。
2. 就[问题2],要求贵单位承担责任并进行相应赔偿(包括但不限于:直接经济损失、间接经济损失、工期损失等),金额为[RMB金额]。
请尽快提供赔偿方案,并在10个工作日内支付相应款项。
3. 就[问题3],要求贵单位承担责任并进行相应赔偿(包括但不限于:直接经济损失、间接经济损失、工期损失等),金额为[RMB金额]。
请尽快提供赔偿方案,并在10个工作日内支付相应款项。
四、法律后果预警
如贵单位未能积极回应我方的索赔要求或拒绝进行相应赔偿,我方将考虑采取法律手段维护自身的合法权益,包括但不限于向有关部门进行投诉、提起诉讼等。
请贵单位认真对待我方的索赔要求,并在收到本函后15个工作日内书面回复,说明贵单位对我方索赔的态度和处理方案。
如果贵单位对本函所提出的索赔要求有任何异议,请立即书面回复并提供详细理由。
请贵单位尽快进行回复,以便我们进一步处理此事。
谢谢贵单位的合作。
此致
[甲方名称]代表: [甲方代表人姓名]
联系电话: [甲方代表人联系电话]
日期: [日期]。