2019年高速公路工程施工合同
- 格式:doc
- 大小:35.50 KB
- 文档页数:6
2019年建设工程合同范本【篇一】发包人(全称):______________________承包人(全称):______________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、规章,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就本建设工程施工协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:______________________工程地点:______________________结构形式:__________ 数: __________ 筑面积:__________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:资金来源:二、工程承包范围承包范围:三、合同工期工期:__________ 天开工日期:竣工合同:四、质量标准工程质量标准:五、合同价款1、合同总价(大写):__________ (人民币)元(小写):____________ 元(其中:工程暂列金额___________ 元,计日工__________ 元,材料暂估价和专业工程暂估价_________ 元,安全文明施工措施费____________ 元,总承包服务费 ___________ 元。
)2、综合单价:详见承包人的已标价工程量清单。
(见附件4:)六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:(1)本合同协议书;(2)中标通知书;(3)投标函及投标函附件;(4)本专用合同条款;(5)本通用合同条款;(6)技术标准和要求;(7)图纸;(8)已标价工程量清单(附件4:);(9)招标文件、招标文件澄清及修改;(10)其他合同文件。
双方在履行本合同中的有关洽商、变更、签证等书面协议、文件,视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予的定义相同。
八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
建设工程施工合同甲方(建设单位):地址:法定代表人:电话:乙方(承建单位):地址:法定代表人:电话:鉴于甲方拟委托乙方负责建设_____________,双方经过协商达成以下建设工程施工合同:一、工程名称、规模和位置1.1 工程名称:_____________。
1.2 工程规模:_____________平方米/立方米/米等。
1.3 工程位置:_____________。
二、施工期限2.1 开工日期:_____________年/月/日。
2.2 竣工日期:_____________年/月/日。
三、工程质量、进度要求3.1 工程质量应符合_____________、_____________标准等要求,具体技术指标详见本合同附件。
3.2 工程进度应按照双方约定的时间节点逐步完成,各阶段工程验收后方可进入下一阶段施工。
四、施工内容和范围4.1 施工内容包括但不限于:_____________,具体内容详见本合同附件。
4.2 施工范围包括:_____________。
五、工程造价和支付方式5.1 工程总造价为_____________元。
5.2 乙方应在开工前出具详细的工程概算,并按照工程进度和质量完成各项工程,建设单位应在验收合格后及时按合同约定支付工程款。
5.3 工程款支付方式:_____________。
六、施工责任和担保6.1 乙方应根据本合同内容,承担相关工程质量和进度等的责任,如未按照合同要求完成相应工程,应承担违约责任或赔偿责任。
6.2 乙方应在本合同生效后不久,向建设单位提供_____________元/万元/百万元保证金作为履行本合同的担保。
七、违约责任7.1 如乙方未能按时开工,应支付逾期开工违约金。
7.2 如乙方未能按时保质保量完成工程,应支付逾期完工违约金或承担由此产生的赔偿责任。
8、保密责任8.1 双方同意对所获得的商业秘密和技术资料进行严格保密,不得泄露或向第三方披露。
8.2 双方同意采取必要的技术措施和管理措施,确保所获得的商业秘密和技术资料不被泄露或利用。
高速施工合同模板甲方:(委托方名称)乙方:(承包方名称)鉴于甲方为上述工程的业主,拟委托乙方完成该工程,并双方本着平等、自愿、互利的原则,就工程项目的施工事宜达成如下协议,以资信任,携手合作:一、项目名称及位置1.1 本工程的名称为(工程名称),位于(具体位置),项目地址:(详细地址)。
二、工程内容及范围2.1 本工程的具体内容及范围详见附图和工程量清单。
2.2 乙方应根据甲方的设计文件和要求,按照合同约定的工序、工艺和质量标准,进行工程施工。
2.3 乙方应保证工程的施工质量、进度和安全,确保工程按时交付,并达到合同约定的质量标准。
三、工程工期3.1 本工程的工期为(具体天数),自合同生效之日起计算。
3.2 在约定的工期内,乙方应按照工程施工进度计划,按时完成各项工程,确保工程的及时交付。
四、工程价款及支付方式4.1 本工程的总价款为人民币(金额大写),合同价款分期支付,具体支付方式如下:(1)合同签订后,甲方支付合同总价款的(具体比例)作为工程开工款。
(2)工程分阶段完工后,按实际完成工程量支付合同价款的(具体比例),最终结算时支付尾款。
4.2 甲方支付合同价款的方式为银行转账,乙方应提供真实有效的开户行及账号。
4.3 如因乙方原因导致工程质量不符合要求或工期延误,甲方有权扣除相应款项作为违约金或赔偿金。
五、工程保修期5.1 本工程的保修期为(具体天数),乙方在保修期内对工程施工质量问题进行修复和维护,期满后负责工程的长期维护。
5.2 保修期内,如发现工程存在质量问题,甲方有权要求乙方立即进行整改修复,并承担相应费用。
六、工程变更及调整6.1 如在施工过程中需要对工程进行变更或调整,需经双方协商一致,并签订书面变更合同。
6.2 工程变更后,乙方应重新调整工程进度和报价,经甲方同意后方可实施。
七、违约责任7.1 本合同任何一方违反合同约定,均应承担相应的违约责任。
7.2 若乙方因自身原因导致工程质量问题或工期延误,应支付违约金或赔偿金,具体数额由双方协商一致。
2019公路合同范本甲方(发包方):____________乙方(承包方):____________鉴于甲方需进行公路建设项目,乙方具有相应的资质和能力承接此类工程,甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则,经协商一致,就公路建设项目签订本合同,以资共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称:____________。
1.2 工程地点:____________。
1.3 工程规模:____________。
1.4 工程内容:包括但不限于路基、路面、桥梁、隧道、排水、照明、交通标志及标线等。
第二条工程承包范围2.1 乙方按照甲方提供的工程图纸、技术规范和施工要求,完成本合同约定的全部工程内容。
2.2 乙方应负责工程的施工、管理、质量控制、安全生产、环境保护等。
第三条工程质量标准3.1 本工程的质量标准应符合国家及地方有关公路工程质量的规定。
3.2 乙方应严格按照设计文件、施工规范和验收标准进行施工,确保工程质量。
第四条工程期限4.1 工程开工日期:____________。
4.2 工程竣工日期:____________。
4.3 乙方应合理安排施工进度,确保工程按期完成。
第五条工程价款及支付方式5.1 本工程的合同总价为人民币(大写):____________。
5.2 甲方应按照合同约定的付款方式和时间向乙方支付工程款。
第六条工程变更6.1 施工过程中,如遇设计变更、工程量增减等,双方应协商一致,签订补充协议。
6.2 因变更引起的工程价款调整,按照实际发生的费用和合同约定的计价方法进行结算。
第七条工程验收7.1 工程完工后,乙方应向甲方提交工程竣工报告和相关资料。
7.2 甲方应在收到竣工报告后合理期限内组织验收。
第八条工程保修8.1 工程竣工验收合格后,乙方应按照国家规定和合同约定提供工程保修服务。
8.2 保修期内,因乙方施工质量问题导致的工程缺陷,乙方应负责无偿修复。
第九条违约责任9.1 甲乙双方应严格履行合同义务,任何一方违约,应承担违约责任,并赔偿对方因此遭受的损失。
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)以下是2019年建设工程施工合同的示范文本(详细版)。
请注意,为了达到极致详细的要求,该文本没有带入表格。
文档结尾处包含了所涉及附件清单、法律名词及注释、以及实际执行过程中可能遇到的困难及解决方法。
【合同编号】: _____________________【甲方】: _____________________【地址】: _____________________【联系人】: _____________________【电话】: _____________________【传真】: _____________________【电子邮件】: _____________________【乙方】: _____________________【地址】: _____________________【联系人】: _____________________【电话】: _____________________【传真】: _____________________【电子邮件】: _____________________【开工日期】: _____________________【竣工日期】: _____________________【工程名称】: _____________________【工程地点】: _____________________【合同价款】: _____________________【付款方式】: _____________________【保证金】: _____________________【违约赔偿】: _____________________【索赔】: _____________________【附加条款】: _____________________【争议解决】: _____________________1. 甲方职责1.1 确保工程地点的准备和访问途径的畅通。
高速路工程合同甲方(发包方):___________乙方(承包方):___________鉴于甲方拟建设高速公路项目,经双方友好协商,特订立本合同,以资信守。
第一条工程概况1.1 工程名称:___________高速公路建设项目1.2 工程地点:___________1.3 工程规模:全长___________公里,路基宽度___________米,设计时速为___________公里/小时。
第二条工程内容与标准2.1 工程内容包括但不限于路基、路面、桥梁、隧道、排水系统、安全设施等的施工。
2.2 工程质量标准应符合国家及行业相关标准,确保工程质量安全可靠。
第三条合同金额与支付方式3.1 合同总金额为人民币___________元。
3.2 支付方式:按照工程进度分期支付,具体支付比例和时间由双方另行商定。
第四条施工期限4.1 开工日期:自____年____月____日起4.2 竣工日期:至____年____月____日止4.3 如遇不可抗力因素影响工期,双方应根据实际情况协商顺延。
第五条质量保证与验收5.1 乙方应保证工程质量符合国家标准及合同约定,提供相应的质保服务。
5.2 工程完工后,由甲方组织验收,验收合格后方可交付使用。
第六条违约责任6.1 如乙方未能按合同约定完成工程或工程质量不符合要求,应承担违约责任。
6.2 如甲方未能按约定支付工程款,应承担违约责任。
第七条争议解决7.1 本合同在履行过程中,如发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第八条其他事宜8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
8.2 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):_________________代表签字:_________________日期:____年____月____日乙方(盖章):_________________代表签字:_________________日期:____年____月____日。
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版) 2019年建设工程施工合同示范文本甲方:(甲方全称)乙方:(乙方全称)鉴于乙方具备从事建设工程施工的能力和资质,甲方拟委托乙方进行建设工程施工,并经双方协商一致,达成如下合同:第一条合同目的甲方委托乙方进行建设工程施工,乙方应按照甲方的要求和合同约定,按时保质保量地完成施工任务。
第二条工程内容及规模1. 工程名称: (填写工程名称)2. 工程地点: (填写工程地点)3. 工程时间: (填写工程起止时间)4. 工程规模: (填写工程规模)5. 工程的设计、施工、验收标准和规范等应符合国家有关法律、法规、规范和标准的要求。
第三条合同价款及支付方式1. 合同价款总额为: (填写合同价款总额,按照人民币大写和小写的方式写明)2. 支付方式: (填写支付方式,如一次性支付、分期支付等)3. 合同价款的支付周期和方式: (填写具体的支付周期和方式,如按工程进度支付等)4. 甲方应在支付期限内按时支付合同价款。
第四条质量保证和验收标准1. 乙方应按照工程规划和设计要求,严格执行施工工艺和操作规程,确保工程质量。
2. 工程完工后,乙方应按照国家相关规定进行工程验收,合格后方可交付甲方。
3. 如因乙方施工不符合规范要求导致的工程质量问题,乙方应负责修复或承担相应的责任。
第五条安全生产责任1. 乙方应按照国家有关法律法规和安全生产要求,制定并严格执行施工安全方案,确保施工过程中的安全。
2. 如因乙方违反安全规定导致产生事故或者损失,乙方应承担相应的责任。
第六条保密条款1. 乙方在履行合同过程中可能接触到甲方商业秘密或其他保密信息,乙方应承诺保守秘密,不得泄露给第三方。
2. 无论是合同期间还是合同终止后,乙方对获知的商业秘密或保密信息,都应负有保密义务。
第七条违约责任1. 甲乙双方若出现违约情况,应遵循国家相关法律法规的规定进行解决,并相互承担相应的违约责任。
2. 构成违约的一方须承担对方因此而遭受的一切损失,并赔偿相应的违约金。
建设工程施工合同2019新建设工程施工合同2019新一. 引言建设工程施工合同是在建设工程施工阶段用于约定双方权利义务的法律文件。
为了适应社会发展和法律法规的改变,2019年发布了新的建设工程施工合同法规。
本文将详细介绍2019年新版建设工程施工合同的主要内容和必要条款。
二. 合同的定义和适用范围2.1 合同的定义建设工程施工合同是建设工程施工过程中,业主与承包商之间达成的约定,明确了项目的目标、标准、进度、费用、责任等具体细节。
2.2 适用范围新版合同适用于所有在2019年及以后签订的建设工程施工合同。
同时,根据具体情况,可以根据双方协商对合同进行一定的调整和修改。
三. 主要条款和内容3.1 工程范围和目标该条款明确了工程的范围、规模和目标,包括工程的建设内容、性质、规模、质量标准等。
3.2 工期和进度该条款规定了工程的起止时间、分阶段完成的要求、合同的履行期限以及可能的延期条款等内容。
3.3 价款和支付方式该条款明确了工程价款的总额、分期付款的条件和方式,以及如何调整价款的情况。
3.4 质量保证和验收标准该条款规定了工程质量的保证和验收标准,包括具体的质量要求、验收流程和标准。
3.5 变更和索赔该条款规定了变更和索赔的相关规定,包括变更的条件、程序、索赔的要求和处理方式等。
3.6 违约责任该条款明确了合同双方违约行为的责任和处理方式,包括违约赔偿、违约金支付等。
四. 合同的履行和终止4.1 合同履行该条款规定了合同的履行义务,包括承包商的施工责任、业主的付款义务等。
4.2 合同终止该条款规定了合同终止的条件和方式,包括合同期满、双方协商解除合同、不可抗力等情况下的终止。
五. 争议解决5.1 争议解决方式该条款规定了合同双方在发生争议时可选择的解决方式,包括协商解决、仲裁和诉讼等。
5.2 争议解决的程序和费用该条款明确了争议解决的具体程序和费用分担的约定。
六. 其他条款6.1 合同附件该条款规定了合同附件的内容和使用方式,例如技术规范、图纸等相关文件。
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版) 2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)甲方:____________(委托人)乙方:____________(承包人)以下简称甲方和乙方为合同双方。
鉴于乙方具备从事建设工程施工的资质和能力,甲方拟将某项目的建设工程施工任务委托给乙方,双方经协商一致,达成以下合同:第一章总则第一条合同目的本合同旨在明确双方在建设工程施工过程中的权利和义务,确保工程按照合同要求、质量要求和工期要求进行,并保障双方的合法权益。
第二条合同内容本合同包括但不限于以下内容:1. 工程概况2. 工程范围3. 工程质量要求4. 工程进度计划5. 工程报酬及支付方式6. 工程风险管理7. 合同变更和解除8. 违约责任和争议解决等。
第三条合同签署和生效1. 本合同自双方签署之日起生效,至工程竣工验收并完成最终结算为止。
2. 合同生效后,除非经过双方协商一致,并以书面形式作出补充协议,否则不得擅自变更或解除。
第二章工程概况第四条工程名称和地点1. 工程名称:____________(填写工程名称)。
2. 工程地点:____________(填写工程地点)。
第五条工程规模和性质1. 工程规模:____________(填写工程规模)。
2. 工程性质:____________(填写工程性质)。
第六条工期1. 工期:本工程计划工期为_______天,具体工期安排见工程进度计划。
第七条工程经费及支付方式1. 工程总投资:本工程总投资为_______元。
2. 工程款项支付方式:按照工程进度计划和质量要求,分期支付工程款项。
第三章工程范围第八条工程范围划分及说明1. 工程范围划分:详细列出工程的各个部分,包括建筑、装饰、给排水、电气、暖通、消防等。
2. 工程范围说明:对各个工程部分的具体要求和执行标准进行说明。
...第十章合同变更和解除第二十九条合同变更1. 如需变更本合同内容,应经双方协商一致,并以书面形式作出变更协议。
2019年工程建设施工合同范本第一章总则1.1 合同目的及定义1.1.1 本合同旨在明确工程建设施工合同各方的权利和义务。
1.1.2 在本合同中,以下定义适用:(1)工程建设:指按照约定的图纸、设计、规格和标准进行的建设项目。
(2)甲方:指委托施工的建设单位。
(3)乙方:指中标的施工单位。
(4)监理单位:指由甲方聘请的负责监督工程施工过程和质量的组织。
(5)设计单位:指负责工程相关设计的组织。
1.2 本合同适用范围本合同适用于工程建设施工的各个环节,并可在必要时与其他相关合同进行衔接。
第二章合同的签署与生效2.1 合同签署2.1.1 甲方承担确定本合同的主体条件和签订权,并具有必要的授权证明文件。
2.1.2 乙方应及时将组织机构代码证书、营业执照、资质证书等必要的资料提供给甲方。
2.2 合同生效本合同自甲乙双方在合同上签字盖章之日起生效。
第三章工程建设的范围和具体要求3.1 工程范围和规模3.1.1 甲方应向乙方提供详细的工程规模和要求,并提供图纸、设计、规格和标准等必要文件。
3.1.2 乙方应按照甲方提供的文件进行施工,确保施工结果符合甲方的要求。
3.2 施工期限3.2.1 工程的开始和完成日期应在合同中明确约定。
3.2.2 乙方应按照约定的施工期限进行施工,如需延期,应提前书面通知甲方并取得甲方的同意。
3.3 工期保证工期保证金为乙方保证按期完成工程的重要形式之一,乙方需按合同约定向甲方支付工期保证金。
第四章工程款支付方式4.1 工程款支付方式4.1.1 乙方应按照工程建设进度要求向甲方提出工程款支付申请。
4.1.2 甲方应在收到乙方的支付申请后的15个工作日内支付相应的工程款。
4.2 工程款支付条件和方式4.2.1 工程款支付条件应在合同中明确约定,如达到一定的进度或验收合格,方可支付工程款。
4.2.2 工程款支付方式可以采用银行转账、现金支付等形式。
第五章合同履行中的争议解决5.1 异议处理5.1.1 甲方或乙方对于本合同履行中的任何事项产生异议,应及时协商解决。
广惠高速公路项目道路工程施工合同
项目名称:
项目建设地点:
发包方(甲方):
承包方(乙方):
合同编号:
签订日期:
甲方:
乙方(施工责任方):
甲方承建之__场地准备___,现委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。
为了明确工程内容及双方责任,特商定如下条款,共同遵守执行:
一、工程内容
按施工图纸设计方案各站点、区间交通设施或信号灯单项工程项目的工作内容,具体为:站、区间交通设施部分工程。
二、方式
甲方根据乙方负责施工之上述工程最终与业主、审计中心结算价对乙方进行结算,但乙方需向甲方缴纳该结算总价的___80_____%为施工责任管理费,各类税、费均由乙方另行缴纳。
三、组织领导
1.乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理,遵守甲方现场的各项管理及规章制度,做到文明施工、安全施工。
2.乙方必须确保进场人员的技术素质,所有工种均持证上岗。
在施工责任期内,未经甲方许可,乙方不得随意更换施工队伍和人员,以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。
3.乙方必须指定专职管理人员,负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。
四、双方责任
1.甲方责任:
(1)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。
(2)负责安排乙方工作量及现场进度,审核完成工程量,申报预决算,申请拨付工程款。
(3)负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。
2.乙方责任:
(1)严格按照施工图纸与设计变更通知施工,严格执行国家现行《施工技术验收规范》。
尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥,对工程质量全面负责并确保达到优良等级以上。
(2)强化本施工队伍的安全生产教育,严格按操作规程施工,不乱搭乱拉电路管线,不私自安装电源插座,不强行、违章施工,严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。
否则由乙方承担由此产生之全部责任。
(3)工人进入施工现场必须穿反光背心,佩带安全帽,不穿拖鞋,做到文明、安全施工、工完场清。
(4)负责编制施工组织设计,由甲方负责以甲方名义上报各级部门审批。
做到绝对服从甲方工程进度安排;班组长每天必须在作业现场,未经项目经理同意不得擅自离开工地。
(5)必须保证充足的施工人员及技术力量,人数稳定,工作效率高,否则因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方承担。
(6)具体施工作业中必须配备所需交通安全标志牌、安全围挡、指
示牌和指示灯等交通安全设施,并且必须符合我市有关道路施工操作规程及相关法律规定,以确保安全、文明施工,否则由此造成之一切后果均由乙方自行负责,相关费用由乙方自承担。
(7)乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。
如有违反且情节严重、严重影响甲方及公司声誉,甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工队伍组织施工,剩余工程之进度款将不再支付。
同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿,由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责。
(8)该工程完工并移交甲方前,乙方应保障甲方不承担任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任,保障甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生之相关费用。
(9)乙方不得将依据本责任书取得,经甲方委托施工之施工任务再行转包,否则甲方有权立即收回本施工项目。
(10)工程完工后,向甲方及时上报该工程的施工总结。
五、工程质量及验收标准
工程质量应符合国家现行施工验收规范以及业主、监理单位和甲方的要求。
必须达到国家或专业质量检验评定的优良以上等级。
因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工,造成工程质量不符合设计要求、质量不合格,甲方可要求乙方停工或返工,返工费用由乙方承担,由此造成之材料浪费及经济全部由乙方负责赔偿,工期不予顺延。
六、工期
乙方必须严格按照甲方现场所安排的月、周施工计划所要求的时
间或期限,如期按时或提前完成所有本项目的施工任务,若拖延工期,每延期一日,按结算总价的8‰或50000元向甲方支付罚金。
七、付款方法
(1)甲方按乙方所完成之实际施工进度,每月或每一单项工程完工后,根据业主给甲方拨付或结算之工程款,到甲方帐户后三天内按6%扣除税金和管理费后支付给乙方。
(2)质保金:质保金按工程总造价的5%逐月或每单项工程逐次扣除,待工程完工并通过竣工验收2年后,据实返还。
因质量原因造成的返修,由乙方负责,返修费用由乙方承担。
工程保修期间,乙方应在收到甲方书面通知7日内派人修理,否则甲方可委托其他单位或人员修理,其费用由甲方在乙方质保金内扣除,不足部分由乙方支付。
八、其它
(1)若乙方无正当理由单方终止本责任书,除承担由此给甲方造成的经济损失外,还应向甲方支付工程总造价20%的违约金。
(2)若乙方违反本责任书之上述有关约定,不按工期竣工、质量达到设计规范或要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本责任收无法履行的行为,甲方有权单方解除本责任书并要求乙方清场,乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。
九、甲方对本责任书上述各条款具有解释权。
十、本责任书一式两份,甲、乙方执一份,具有同等法律效力。
该责任书自双方签自盖章之日起生效,至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后,除保修条款依然有效外,即告终止。
甲方:_广东市政公路有限公司_ 乙方(施工责任方):_广东众诚建筑有限公司_____
代表:__________ 代表:___________
经办人:___________ 施工责任人:_ _
20_ _年___月___日20_ _年______月_____日。