工程暂停令下发制度

第1篇项目名称：________________________项目编号：________________________招标人：________________________招标代理机构：____________________一、背景鉴于以下原因，经项目相关各方协商一致，决定暂停本项目的工程施工，现将有关事项公告如下：1. 项目招标控制价、工程量清单等招标文件尚未发布，导致无法正常开展招标工作；2. 项目施工过程中存在安全隐患，需进行整改；3. 项目周边环境发生变化，需重新进行环境影响评价；4. 项目资金不到位，无法保障工程顺利进行；5. 其他需暂停施工的合理原因。

二、暂停施工范围1. 本项目全部施工内容；2. 相关配套设施及辅助设施；3. 项目周边影响范围内的其他施工活动。

三、暂停施工时间自本公告发布之日起，至以下条件全部满足为止：1. 招标控制价、工程量清单等招标文件发布；2. 安全隐患整改完成；3. 环境影响评价完成；4. 资金到位；5. 其他需满足的条件。

四、相关要求1. 施工单位应立即停止施工，确保施工现场安全；2. 施工单位应妥善保管施工现场材料、设备，防止被盗、损坏；3. 施工单位应做好施工人员的管理工作，确保人员安全；4. 施工单位应按照相关法律法规要求，做好工程停工期间的资料整理、归档工作；5. 施工单位应密切关注项目进展情况，积极配合项目各方做好恢复施工准备工作。

五、责任追究1. 施工单位未按照本暂停令要求停止施工，造成安全事故、环境污染等后果的，将依法承担相应责任；2. 施工单位未妥善保管施工现场材料、设备，造成损失的，将依法承担相应责任；3. 施工单位未按照要求做好工程停工期间的资料整理、归档工作，影响项目恢复施工的，将依法承担相应责任。

特此公告。

招标人（盖章）：________________________招标代理机构（盖章）：____________________发布日期：________________________附件：1. 项目招标控制价、工程量清单等招标文件；2. 安全隐患整改方案；3. 环境影响评价报告；4. 资金到位证明；5. 其他相关文件。

工程暂停令范本
尊敬的工程部全体员工：
因工程进展出现重大问题，经公司高层研究决定，我们决定暂停工程。

为此，特发布如下暂停令：
一、项目名称：
请在此处填写项目名称。

二、暂停原因：
请在此处详细描述导致工程暂停的原因，如工期延误、资金短缺、技术困难等。

三、暂停时间：
请在此处填写暂停工程的起止时间，包括具体日期和时间。

四、暂停期间工作安排：
1. 停止工程进度；
2. 将工地临时封闭，确保无人进入；
3. 停止资金的支出，避免浪费；
4. 安排相关人员进行项目评估，查明问题所在，提出解决方案。

五、暂停期间工作联系人：
为保证项目问题得到及时解决，指定以下人员作为工程暂停期间的联系人，请承担以下工作：
1. 问题查明和解决方案的提出；
2. 完成暂停期间工作的各项安排；
3. 与项目相关人员进行沟通协调。

联系人1：姓名
联系方式：联系电话、电子邮件
联系人2：姓名
联系方式：联系电话、电子邮件
六、暂停期间注意事项：
1. 严格遵守安全规范，确保工程安全；
2. 停用所有设备，避免电力消耗与浪费；
3. 保持工地环境整洁，防止意外事故发生；
4. 防止工程材料丢失、损坏；
5. 全体员工暂停工作，注意个人安全。

恳请全体员工积极配合工程的暂停，相信通过大家的共同努力，解决问题后工程可以顺利恢复。

如有任何问题或建议，请及时与联系人联系。

感谢大家的理解与支持！
此致
礼敬！
公司高层
日期。

第1篇文件编号：[XX]建施停字〔2023〕第[XX]号发布单位：[XX]建设集团有限公司发布日期：2023年[XX]月[XX]日受以下原因影响，为确保施工安全，经公司研究决定，立即暂停[XX]项目基坑支护施工。

现将有关事项通知如下：一、暂停施工原因1. 施工现场地质条件发生变化，原设计地质参数与实际不符，存在安全隐患。

2. 施工单位在基坑支护施工过程中，发现部分施工材料存在质量问题，可能影响支护结构的稳定性。

3. 施工现场周边环境发生变化，周边建筑物、地下管线等设施的安全受到威胁。

4. 施工单位在施工过程中，未严格按照设计文件和施工规范进行操作，存在违规施工行为。

二、暂停施工范围1. [XX]项目基坑支护施工区域。

2. 与基坑支护施工相关的所有临时设施和施工设备。

三、暂停施工要求1. 施工单位应立即停止基坑支护施工，并采取有效措施确保施工现场安全。

2. 施工单位应立即组织人员对施工现场进行安全隐患排查，对存在安全隐患的部位进行整改。

3. 施工单位应立即对施工材料进行质量检测，确保材料符合设计要求。

4. 施工单位应加强与周边建筑物、地下管线等设施的管理，确保其安全。

四、恢复施工条件1. 施工单位需对施工现场安全隐患进行彻底整改，并经监理单位验收合格。

2. 施工单位需提供质量合格的施工材料，并经监理单位验收合格。

3. 施工单位需完善施工方案，确保施工过程中符合设计文件和施工规范。

4. 施工单位需加强施工现场管理，确保周边环境安全。

五、其他事项1. 本暂停令自发布之日起执行，恢复施工时间另行通知。

2. 施工单位应严格遵守本暂停令要求，如擅自恢复施工，将承担相应的法律责任。

3. 监理单位应加强对施工现场的监督检查，确保施工安全。

特此通知。

[XX]建设集团有限公司（盖章）附件：[XX]项目基坑支护施工暂停期间安全保障措施联系人：[XX]联系电话：[XX][注：以上内容为示例，具体内容请根据实际情况进行调整。

施工单位工程施工暂停令根据我国相关法律法规和工程建设强制性标准，为确保工程质量和施工安全，施工单位在以下情况下应当暂停工程施工：一、工程存在质量隐患，不停工治理将给下一道工序施工或整个工程造成直接影响，施工单位不积极消除的；二、工程存在安全隐患，不进行停工整改将会发生重大安全事故，对人生命或财产有直接威胁的隐患，施工队伍不积极配合整改的；三、施工单位违反工程建设强制性标准，总监理工程师签发《工程暂停令》的情况之一。

在此，我们针对施工单位发出工程施工暂停令，要求各施工单位在接到本通知后，立即暂停相关工程的施工，并严格按照以下要求进行整改：1. 针对工程质量隐患，施工单位应进行全面排查，找出问题所在，并及时采取措施进行整改。

同时，要加强质量管理，确保工程质量符合相关法律法规和工程建设标准。

2. 针对安全隐患，施工单位应立即开展安全检查，对存在安全隐患的区域进行封控，防止事故发生。

要严格按照安全生产法律法规和工程建设强制性标准进行施工，确保施工现场安全。

3. 施工单位应加强对员工的教育培训，提高员工对法律法规和工程建设强制性标准的认识，确保施工过程中不出现违规行为。

4. 施工单位在接到总监理工程师签发的《工程暂停令》后，应无条件暂停施工，并及时向建设单位报告。

在整改期间，未经总监理工程师批准，不得擅自恢复施工。

5. 施工单位应积极配合监理单位、建设行政主管部门等相关部门的检查和监督，对存在的问题进行全面整改，确保工程质量和施工安全。

6. 施工单位在整改完毕后，应向总监理工程师申请工程复工审批。

经审查合格后，方可恢复施工。

我们强调，施工单位是工程质量和施工安全的第一责任人，必须严格遵守法律法规和工程建设强制性标准，切实履行施工责任，确保工程质量和施工安全。

对于不遵守规定、擅自施工、隐瞒隐患的施工单位，将依法严肃处理，直至追究刑事责任。

特此通知。

施工单位工程施工暂停令发布单位：年月日。

元旦工程暂停令
根据相关法律法规要求和安全生产需要，本公司决定对元旦期间的工程进行暂停。

以下是相关的具体安排和说明：
一、暂停日期
元旦工程暂停期间为2022年12月31日至2023年1月1日。

在这期间，所有工程将停止施工和生产。

二、施工停止措施
为确保暂停期间的施工安全和设备保护，以下措施将被实施：
1. 所有工程设备和机械设备将停止运行，并进行必要的维护和检修。

2. 工地现场将被封锁，停止进入和出入。

只有在紧急情况下，经批准的人员方可进入工地。

3. 工程现场周边区域将进行安全警示标识的设置，以提醒过往行人和车辆注意施工暂停。

三、值班安排
在元旦工程暂停期间，本公司将安排专职人员进行值班，以应
对任何紧急情况的发生。

值班人员将具备相关技术和操作能力，能及时响应并采取有效
的措施以保障工程安全。

四、后续工作安排
元旦工程暂停期间结束后，我们将根据实际情况进行检查和复
工准备工作，以确保施工工作的顺利进行。

五、通知
为了让所有相关人员和单位了解元旦工程暂停的安排，请务必
将本通知在企业内部广泛传达，并以合适的方式通知外部合作伙伴。

本通知自发出之日起生效，如有变动将及时通知。

谢谢大家的支持和配合！。

2024年开工、暂停、复工管理制度l施工单位已编制施工进度计划并经审定；l现场的水、电、气、通讯(包括信息网络)、道路、场地等环境已具备施工条件；l材料、设备采购供应已落实，并有材质单、合格证，主要材料及设备的供应能满足工程连续施工的要求；l设计图纸和技术资料已齐全，并经过交底和会审；l工程投资已落实，并能满足工程进展的需要；l施工单位已经过资质审查合格，特殊工种人员已经审查合格，合同已签订；l施工单位已经建立健全质量保证体系，有关技术文件及验收项目划分部分表等已审定完。

1.2工程开工前，施工单位应办理开工申请手续。

l施工单位在开工条件具备后，应填写工程开工报告先送现场监理部。

l开工报告经监理部组织各专业监理工程师检查审核，在两个工作日内提出审核意见。

l开工报告由各专业监理工程师和总监理师审核同意后，再经建设单位有关部门会签(在三个工作日内完成)，建设单位主管领导批准后，分送有关单位。

l施工单位接到批准的开工报告后，方可开工。

2工程的监督和停工2.1监理人员发现下列情况之一时，有权进行监督处理，直到通知停工。

l违反施工顺序管理程序未经验收和工序交接即进入下道工序作业。

l施工中违章指挥违章作业，可能危及安全及质量。

l施工质量不符合规定要求，未采取有效措施，或虽采取措施而效果不良。

l擅自变更设计要求。

l擅自采用未经认可或批准的新工艺、新材料。

l擅自将工程转包他人。

l擅自改变经过建设单位批准的施工方案。

l施工机械难以保证施工安全及质量。

l生产环境难以保证施工安全和工程质量。

l施工机具、试验设备、测量器具未以检定合格。

l其它。

2.2监督的形式和签署权限l口头通知(不停工处理)l监理人员在现场发现2.1条中情况之一时，对一般问题可用口头方式通知施工单位有关人员，指出问题，要求整改，并作好记录。

l整改通知单(停工处理)监理人员口头通知后，施工单位并未改正，继续施工，或对重要问题可发出整改通知单，由现场监理工程师签署，发送施工单位，并抄迸建设单位工程部。

工程项目合同暂停制度第一条总则为规范工程项目合同中暂停工作的相关事宜，保障各方权益，根据相关法律法规，特制定本制度。

第二条适用范围本制度适用于公司与承包商签订的工程项目合同中涉及到暂停工作的情况。

第三条暂停工作的条件在以下情况下，甲方（公司）有权暂停工程项目合同中的工作，并立即通知乙方（承包商）：1. 乙方未按合同约定的质量、工期、安全等要求履行合同义务，且无法在短时间内纠正。

2. 由于不可抗力等因素，导致工程项目无法继续进行，必须暂停工作。

3. 其他严重影响工程项目进度和质量的情况。

第四条暂停工作的程序1. 甲方应当书面通知乙方暂停工程项目的相关工作，并说明暂停原因。

2. 乙方收到通知后，应当立即停止相关工作，并采取措施保护现场设施和设备。

3. 甲方应当安排相关人员对暂停工作进行监督和检查，确保工程项目暂停期间不出现质量问题和安全隐患。

第五条暂停工作的期限暂停工作的期限应当根据具体情况而定，甲方和乙方可以根据实际情况协商确定暂停期限，也可以根据合同约定确定暂停期限。

第六条暂停工作的影响1. 工程项目暂停期间，乙方应当停止相关工作，并承担相应的费用和责任。

2. 工程项目暂停期间，双方应当继续履行合同中的其他义务，确保工程项目后续顺利进行。

第七条恢复工作1. 在暂停工作期限届满或暂停原因消除后，甲方应当书面通知乙方恢复工作。

2. 乙方收到通知后，应当立即恢复工作，并与甲方协商补救措施和补偿事项。

第八条暂停工作的责任1. 乙方承诺在工程项目暂停期间妥善保管现场设施和设备，防止发生任何问题。

2. 如果暂停工作是由于乙方原因导致的，乙方应当承担相应的责任并承担相关费用。

3. 如果暂停工作是由于甲方原因导致的，甲方应当承担相应的责任并承担相关费用。

第九条争议解决双方在执行暂停工作过程中发生争议，应当沟通协商解决；如无法达成协议，可向有关部门申请调解或仲裁解决。

第十条其他本制度自颁布之日起生效，并不时进行修订完善。