电厂脱硫塔内部防腐技术合同协议书范本

电厂防腐保温合同7篇篇1甲方（电厂方）：_________________________地址：_________________________联系人：_________________________电话：_________________________邮箱：_________________________乙方（防腐保温工程公司）：_________________________地址：_________________________联系人：_________________________电话：_________________________邮箱：_________________________鉴于甲方需要对电厂的相关设备进行防腐保温处理，故双方本着公平、公正、诚实信用的原则，经友好协商，达成以下合同协议：一、工程概况本合同涉及的电厂防腐保温工程，是为保障电厂设备的安全运行、延长使用寿命，减少因腐蚀和温度变化带来的安全隐患而进行的。

工程内容包括但不限于设备表面的预处理、防腐涂料的涂装、保温材料的安装等。

具体工程范围、内容、要求等详见附件《工程范围及要求表》。

二、工程期限本工程自合同签订之日起开始，工期为XX个月。

如遇特殊情况，双方可协商顺延工期。

三、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币________元（大写：_________________________元整）。

该价款包括人工费、材料费、运输费、管理费及其他相关费用。

具体金额以甲方出具的预算书为准。

2. 支付方式：签订合同后，甲方支付乙方工程总价款的XX%作为预付款；工程验收合格后，支付剩余款项。

具体支付时间和金额以《支付计划表》为准。

四、工程质量和验收标准1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合要求。

2. 工程完工后，乙方应提交相关质量证明文件及验收申请。

甲方应在收到申请后的XX个工作日内组织验收。

脱硫改造吸收塔及烟道防腐工程合同1.合同简介本合同由甲方（承包商）和乙方（需求方）订立，旨在规定脱硫改造吸收塔及烟道防腐工程的相关条款和条件。

甲方将负责设计、施工和交付合格的脱硫改造吸收塔及烟道防腐工程。

乙方承诺按合同金额支付相应的服务费。

2.合同条款和条件2.1 工程范围甲方负责脱硫改造吸收塔及烟道防腐工程的设计、采购、施工和质量保证工作。

2.2 技术要求1.脱硫改造吸收塔应符合国家相关标准和法规的要求。

2.烟道防腐应采用符合要求的材料和施工工艺。

2.3 工期1.甲方应在双方签订合同后15天内完成设计，并提交设计方案。

2.设计方案经乙方审核通过后，甲方应提供施工进度计划。

3.工程施工期间，甲方应每周向乙方提供工程进度报告。

2.4 价格和付款方式1.合同总金额为X万元。

2.乙方应在合同签订后15天内支付合同总金额的30%作为预付款。

3.工程完成后，甲方应提供工程竣工验收报告和相关资料，乙方应支付合同总金额的70%作为尾款。

2.5 质量保证期1.甲方保证脱硫改造吸收塔及烟道防腐工程的质量，并提供一年的免费维修保养服务。

2.如乙方在合同质保期内发现工程存在质量问题，甲方应在接到通知后24小时内进行处理。

2.6 合同变更和终止1.双方一致同意变更合同的条款和条件时，应通过书面形式进行变更。

2.若乙方违反合同规定，甲方有权终止合同并要求乙方承担相应违约责任。

3.若甲方违反合同规定，乙方有权终止合同并要求甲方承担相应违约责任。

2.7 争议解决双方在合作过程中如发生争议，应友好协商解决；若协商不成，可提交至双方所在地有管辖权的人民法院处理。

3.附则本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，自双方共同签字或盖章之日起生效。

本合同未尽事宜，双方可另行协商解决，并作为本合同的附件。

甲方（承包商）：签字：___________日期：___________乙方（需求方）：签字：___________日期：___________。

电厂防腐施工合同范本
甲方（施工单位）：
地址：
联系人：
联系电话：
乙方（电厂方）：
地址：
联系人：
联系电话：
鉴于甲方具备相应的防腐施工资质和经验，且乙方需要进行电厂设备的防腐施工，双方经友好协商达成以下合同：
一、工程内容：
甲方承担电厂设备的防腐施工工程，包括但不限于腐蚀表面处理、防腐涂装等工作内容。

二、工程期限：
本合同工程期限为（具体时间），如因不可抗力因素导致工期延长，双方协商确定。

三、工程费用：
本合同工程总费用为人民币（具体金额），乙方应当于工程开工前支付合同总金额的50%作为预付款，剩余费用工程完工后结算支付。

四、质量标准：
甲方承诺施工过程符合相关法规和标准，保证施工质量达到乙方要求的要求。

五、施工保障：
甲方应按时、合格的完成工程，确保施工期间电厂设备的正常运行。

六、安全保障：
甲方应保证施工过程中遵守相关安全规定，确保施工人员的安全。

七、保修期：
工程完工后，甲方提供保修期为（具体时间），在此期间内出现的质量问题，甲方负责免费维修。

八、变更与解除：
如有合同变更或解除，需双方协商一致，并签署书面协议。

九、其他事项：
其他未尽事宜，双方协商解决。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：
日期：日期：。

电厂防腐施工合同范本最新甲方：（委托方名称）地址：电话：传真：联系人：乙方：（承包方名称）地址：电话：传真：联系人：鉴于甲方拟对其电厂设施进行防腐施工，乙方具有相关的技术能力和经验，双方经友好协商，达成如下协议：一、项目内容1.1 项目名称：电厂防腐施工1.2 项目地址：（电厂具体地址）1.3 项目内容：包括但不限于对电厂设施内外部的腐蚀、锈蚀等问题进行处理和修复。

二、施工要求2.1 乙方应按照约定的施工方案和要求，严格按照相关标准进行施工，确保施工质量。

2.2 乙方应按照工期要求，按时完成施工任务，确保项目进度。

2.3 乙方应配备有资质的施工人员和必要的施工设备，确保施工安全。

2.4 乙方应向甲方提供施工计划、进度报告等相关资料。

三、施工费用和支付方式3.1 甲方应按照约定的施工标准和工程量支付施工费用。

3.2 施工费用总额为（具体金额），甲方应在施工完成后15个工作日内支付给乙方。

3.3 如因工程变更或其他原因导致的额外费用，双方应另行协商确定费用支付方式。

四、施工验收4.1 施工完成后，乙方应邀请甲方进行项目验收。

4.2 如甲方认为施工质量未达标，乙方应按要求进行整改，并在规定时间内重新验收。

五、违约责任5.1 若乙方违反本合同约定，导致工程质量不合格或进度延误的，应承担违约责任。

5.2 若甲方未按约定支付施工费用的，应承担延误费用和利息等相关费用。

六、其他事项6.1 本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

6.2 本合同自双方签字盖章之日起生效，自合同约定事项履行完毕之日终止。

6.3 本合同如有争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交至合同签订地的法院解决。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：。

脱硫塔合同范本模板甲方（采购方）：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系方式：____________________乙方（供应方）：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系方式：____________________鉴于甲方需要采购脱硫塔，乙方具备相关产品及安装能力，双方经友好协商达成如下协议：一、产品描述1. 乙方应向甲方提供符合相关标准的脱硫塔[具体型号、规格等详细信息]。

2. 脱硫塔的技术参数应满足甲方的使用要求。

二、合同价款及支付方式1. 合同总价款为人民币________元（大写：____________元整）。

2. 支付方式：甲方在合同签订后____个工作日内支付合同总价款的____%作为预付款；在设备到货验收合格后____个工作日内支付合同总价款的____%；剩余合同总价款的____%作为质保金，在质保期满后无质量问题的情况下支付。

三、交货及安装时间1. 乙方应在合同签订后____天内完成交货。

2. 乙方应在交货后____天内完成安装调试工作。

四、质量保证及售后服务1. 乙方保证所供应的脱硫塔质量符合国家相关标准和甲方要求。

2. 质保期为自安装调试完成之日起____年。

3. 在质保期内，乙方应免费提供维修、更换等售后服务。

五、验收1. 甲方应在设备到货后及时组织验收。

2. 安装调试完成后，双方共同进行验收，验收合格后签署验收报告。

六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付款项，每逾期一天，应按照未支付款项的____%向乙方支付违约金。

2. 若乙方未按合同约定的时间交货或安装调试，每逾期一天，应按照合同总价款的____%向甲方支付违约金；若逾期超过____天，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付款项。

电力塔防腐施工合同范本合同编号：____________合同名称：电力塔防腐施工合同合同双方：鉴于甲方需要对电力塔进行防腐施工，乙方具备相应的资质和能力进行该项施工，经双方友好协商，就电力塔防腐施工事宜达成如下合同：一、工程内容1.1 工程名称：____________电力塔防腐工程1.2 工程地点：____________1.3 工程规模：____________电力塔1.4 工程单价：____________元/座1.5 工程总价：____________元二、乙方义务2.1 乙方应按照甲方提供的电力塔防腐设计方案和技术要求进行施工，保证施工质量符合相关规范和标准。

2.2 乙方应按照合同约定的工期完成施工，确保工程按时交付。

2.3 乙方应承担施工过程中发生的一切安全责任，确保施工过程中不发生安全事故。

2.4 乙方应按照合同约定，做好施工场地的环境保护工作，防止污染环境。

三、甲方义务3.1 甲方应按照合同约定，向乙方支付工程款项。

3.2 甲方应提供施工所需的相关资料和条件，包括但不限于电力塔的设计图纸、施工场地、施工用水电等。

3.3 甲方应对乙方施工过程中的安全、环保等工作给予必要的协助和支持。

四、合同价格及支付方式4.1 合同价格为：____________元，大写：________________________元整。

4.2 甲方支付方式如下：（1）合同签订后五个工作日内，甲方支付乙方工程总价的30%作为预付款；（2）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价的60%作为进度款；（3）剩余的10%作为质保金，质保期为一年，质保期内无质量问题，甲方应在质保期到期后五个工作日内支付给乙方。

五、工期5.1 乙方应按照合同约定的工期完成施工，工期为：____________天。

5.2 乙方如因特殊情况不能按期完成施工，应提前七个工作日向甲方提出延期申请，甲方有权根据实际情况决定是否同意延期。

六、质量保证6.1 乙方应保证施工质量符合国家、行业和地方相关规范和标准。

热电厂脱硫合同范本7篇篇1合同编号：XXXX甲方（发包方）：XXXX乙方（承包方）：XXXX根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就热电厂脱硫工程达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：热电厂脱硫工程2. 工程地点：热电厂厂区3. 工程内容：对热电厂的烟气进行脱硫处理，达到环保要求二、承包方式1. 乙方采用包工包料的方式承包该工程，负责提供脱硫设备、材料、技术及售后服务等。

2. 乙方应确保提供的设备、材料和技术符合环保要求，并能够满足甲方的生产需求。

三、工程期限1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日3. 如遇不可抗力因素导致工程无法按时完成，双方可协商顺延工期。

四、工程造价及支付方式1. 工程总造价：人民币XX万元（大写：XX万元整）2. 甲方应在合同签订后XX个工作日内向乙方支付工程总造价的XX%作为预付款。

3. 工程竣工验收合格后，甲方应向乙方支付工程总造价的剩余款项。

4. 乙方需提供相应的发票和结算清单。

五、质量保证及售后服务1. 乙方应确保工程质量符合环保要求和相关标准。

2. 工程竣工验收后，乙方应提供免费的售后服务，包括设备维护、技术更新等。

3. 售后服务期限自工程竣工验收之日起不少于XX年。

六、违约责任1. 甲方未按照合同约定支付工程款项的，应按日向乙方支付逾期付款违约金，直至款项支付完毕。

2. 乙方未按照合同约定完成工程的，应按日向甲方支付逾期交付违约金，直至工程完成。

3. 双方因违约造成对方损失的，应承担相应的赔偿责任。

七、争议解决1. 甲乙双方在履行合同过程中发生争议的，应首先通过友好协商解决。

协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2. 在争议解决期间，双方应继续履行合同中与争议无关的其他条款。

八、合同生效及变更1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

合同一式两份，甲乙双方各执一份。

电力塔防腐施工合同协议书甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行电力塔防腐施工事宜，经充分协商，达成以下协议：一、工程概况1.1 工程名称：__________电力塔防腐施工工程1.2 工程内容：对__________电力塔进行防腐施工，包括塔体、塔架、绝缘子等部分的防腐处理。

1.3 工程地点：__________1.4 设计单位：__________1.5 工期：本工程计划自__________年__________月__________日开始，至__________年__________月__________日结束。

1.6 质量标准：按照国家电力工程质量验评标准及建筑工程质量评定验收标准进行。

二、合同价款2.1 工程施工费用总造价暂定为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

工程竣工后以工程竣工决算为准，甲方需要增加的项目部分以设计变更为准。

三、合同使用的语言文字、标准和适用法律3.1 合同语言：中文。

3.2 适用法律：中华人民共和国法律、法规，以及工程所在地地方法规。

3.3 适应标准、规范：建筑工程质量评定验收标准、国家电力工程质量验评标准及相关行业标准。

四、甲乙方驻工地代表4.1 甲方项目负责人：__________4.2 乙方项目负责人：__________4.3 工程甲方代表：负责施工全过程工程质量检查。

五、甲方工作5.1 施工场地具备开工条件和完成时间要求：甲方负责在开工前办理好安全监护、安全交底等相关手续。

5.2 负责组织对工程进行竣工验收，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。

5.3 根据乙方申报的开竣工报告，办理相关手续，确保施工顺利进行。

六、乙方工作6.1 严格按照设计方案和施工图纸进行施工，保证工程质量。

电厂防腐施工合同甲方（委托方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行电厂防腐施工的事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________电厂防腐工程2. 工程地点：____________________3. 工程内容：甲方委托乙方对电厂的设备、设施、管道等进行防腐施工。

4. 工程面积：____________________5. 工程质量标准：符合国家及行业相关标准。

二、合同工期1. 工程开工日期：____________________2. 工程竣工日期：____________________3.工程延期：如因甲方原因导致工程延期，乙方有权要求甲方支付延期费用；如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。

三、合同价格1. 合同总价：人民币（大写）：________元整（小写）：________元。

2. 合同价格包含：施工材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等。

3.付款方式：合同签订后，甲方支付合同总价款的10%作为预付款；工程进度达到50 %时，甲方支付合同总价款的40%；工程完工验收合格后，甲方支付合同总价款的50%。

四、质量保证1. 乙方应按照国家及行业相关标准进行施工，确保工程质量。

2. 乙方在工程保修期内（自工程验收合格之日起计算），对工程质量问题负责维修。

3. 保修期：自工程验收合格之日起计算，保修期为____年。

五、安全生产1. 乙方应严格遵守国家及地方安全生产法律法规，确保施工安全。

2.乙方应加强施工现场的安全管理，建立健全安全生产责任制，制定安全事故应急预案。

六、合同变更1. 合同执行过程中，如发生合同内容变更，双方应协商一致，并签订书面变更协议。

2. 合同变更导致的费用调整，双方应按照实际情况协商确定。

脱硫塔的合同范本合同编号：_______甲方（购买方）：_______乙方（销售方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方购买乙方脱硫塔事宜，达成如下协议：一、产品名称及数量1.1 产品名称：脱硫塔1.2 产品数量：_______二、技术要求及质量标准2.1 乙方提供的脱硫塔应符合国家相关环保标准和行业标准。

2.2 脱硫塔的设计、制造、安装、调试及售后服务等均应符合国家相关法律法规及行业规定。

2.3 乙方应提供脱硫塔的详细技术参数、性能指标及使用说明书。

三、交货及验收3.1 交货地点：_______3.2 交货时间：_______3.3 验收标准：按照国家相关环保标准和行业标准进行验收。

3.4 验收合格后，甲方应签署验收合格证明。

四、价格及支付方式4.1 脱硫塔总价为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。

4.2 支付方式：（1）合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款；（2）脱硫塔安装调试合格后，甲方支付合同总价款的30%；（3）剩余合同总价款的40%作为质保金，质保期满后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。

五、售后服务5.1 乙方负责对脱硫塔进行安装、调试，并确保其正常运行。

5.2 乙方提供一年的免费质保期，质保期内乙方免费提供维修服务。

5.3 质保期过后，乙方提供有偿维修服务，收费标准双方另行协商。

六、违约责任6.1 乙方未能按照约定时间交货的，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：每日按照合同总价款的_______%计算，直至交货为止。

6.2 甲方未能按照约定时间支付款项的，应向乙方支付违约金，违约金计算方式为：每日按照应付款项的_______%计算，直至付款为止。

七、争议解决7.1 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

电厂防腐施工合同4篇篇1电厂防腐施工合同甲方：电厂（以下简称甲方）乙方：防腐施工公司（以下简称乙方）鉴于甲方为一家电厂，需要对其设备进行防腐处理，现甲乙双方经友好协商，达成如下协议：一、项目名称及位置：本合同项目名称为电厂防腐施工，施工位置为甲方电厂内设备及管道。

二、工程内容和范围：1. 对电厂内部设备及管道进行表面处理，包括清洗、除锈、喷涂等工作；2. 根据甲方要求，对不同设备及管道进行不同的防腐处理，保证设备的使用寿命；3. 施工过程中需遵守相关安全规定，确保施工人员及电厂设备的安全；4. 施工完成后，乙方需对施工现场进行清理，保持环境整洁。

三、施工时间：本次防腐施工工期为30天，双方可根据实际情况协商延长或缩短工期。

四、费用及支付方式：1. 本次防腐施工总费用为XXX元，包括材料费、人工费、设备费等；2. 甲方需在签订本合同后的第三个工作日内支付50%的施工款给乙方，剩余款项在工程竣工后支付；3. 施工过程中如遇到特殊情况需增加费用，双方需协商确认后再进行支付。

五、质量保证：1. 乙方对本次防腐施工质量负责，保证施工质量符合国家相关标准；2. 施工完成后，甲方可对施工质量进行验收，如发现质量问题，乙方需承担修复责任。

六、违约责任：1. 若乙方未按约定时间完成本次施工，每延迟一天甲方可扣除合同总额的1%作为违约金；2. 若因乙方原因导致施工质量问题或给甲方造成损失，乙方需承担相应赔偿责任。

七、解决纠纷：双方发生争议时，应友好协商解决；如协商无果，可向有关部门申请调解或通过法律途径解决。

八、其他约定：1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收之日终止。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签约日期：签约日期：以上为电厂防腐施工合同书范文，如有需要可根据实际情况进行修改完善。

篇2电厂防腐施工合同甲方：（委托方）乙方：（承包方）双方根据中华人民共和国合同法及其他相关法律、法规的规定，经友好协商，就甲方委托乙方进行电厂防腐施工事宜，达成以下合同条款，共同遵守并履行：一、施工内容1.1 乙方根据甲方的要求和设计文件，负责进行电厂防腐施工，包括但不限于表面预处理、底漆施工、中涂施工、面漆施工等工作。

电厂防腐施工合同3篇篇1甲方（发包方）：______________________乙方（承包方）：______________________鉴于：1. 甲方拥有位于_________（详细地址）的电厂，并希望对该电厂进行防腐蚀处理。

2. 乙方是一家具备相应资质的专业防腐蚀施工企业，具有丰富的施工经验和专业的技术团队。

为明确双方权利义务，确保施工质量和安全，甲乙双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：______________电厂防腐蚀工程。

2. 工程地点：______________。

3. 工程范围及内容：包括但不限于对电厂内的钢结构、管道等设施进行防腐处理。

4. 施工标准：按照国家相关标准及行业规范执行。

5. 工期：自____年____月____日至____年____月____日。

二、合同价款与支付方式1. 合同总价款为人民币____元整（￥____），包含所有材料费、人工费、税费等。

2. 支付方式：- 预付款：合同签订后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%作为预付款。

- 进度款：根据工程进度，甲方分期向乙方支付剩余款项。

- 尾款：工程竣工验收合格后7个工作日内，甲方向乙方支付剩余款项。

三、材料供应与质量要求1. 本工程所需的所有材料均由乙方负责采购，并确保符合国家及行业标准。

2. 材料进场前须经甲方代表检验确认合格后方可使用。

3. 乙方需提供材料的质量保证书及相关证明文件。

四、工程质量与验收1. 乙方应严格按照施工图纸和技术规范进行施工，确保工程质量达到合同约定的标准。

2. 工程竣工后，由甲乙双方共同组织验收。

验收合格后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料。

3. 若验收不合格，乙方应在甲方指定的时间内完成整改直至合格。

五、安全生产与环境保护1. 乙方在施工过程中必须遵守国家有关安全生产法律法规，采取有效措施保障作业人员的人身安全。

2. 乙方应采取合理措施减少施工对周围环境的影响，做到文明施工。

防腐施工合同协议范本5篇篇1甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方防腐工程的施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程内容：_________4. 工程造价：_________二、施工范围及要求1. 乙方负责按照甲方提供的施工图纸和技术规范进行防腐施工。

2. 乙方应确保施工质量符合设计要求和国家相关标准。

3. 乙方在施工过程中，应遵守安全操作规程，确保施工过程中的安全。

4. 乙方应在施工前对施工现场进行必要的清理和准备工作。

5. 乙方应在施工完成后，对施工现场进行清理和恢复。

三、工期及进度1. 乙方应在合同签订后尽快组织施工，确保工程按时完成。

2. 甲方有权对施工进度进行监督，乙方应积极配合。

3. 如因不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时向甲方说明情况，并采取相应的补救措施。

四、付款方式及期限1. 甲方应在合同签订后支付乙方工程总价的30%作为预付款。

2. 乙方完成施工进度达到50%时，甲方应支付工程总价的30%。

3. 乙方完成施工进度达到80%时，甲方应支付工程总价的30%。

4. 剩余10%的款项作为工程质量保证金，在工程竣工验收合格后一年内支付。

5. 具体付款时间和金额以甲方出具的付款凭证为准。

五、质量保证及保修期1. 乙方应确保施工质量符合设计要求和国家相关标准。

2. 乙方应在施工完成后，向甲方提供一年期的质量保修期。

在保修期内，如因施工原因造成的问题，乙方应负责免费维修。

3. 保修期结束后，甲方应返还乙方的质量保证金。

具体返还时间和金额以甲方出具的返还凭证为准。

六、违约责任及赔偿1. 甲方应按时向乙方支付款项，如逾期支付，则应承担相应的违约责任。

具体违约责任按照《中华人民共和国合同法》的相关规定执行。

脱硫改造吸收塔及烟道防腐工程合同1. 引言2. 合同内容2.1 工程范围•吸收塔脱硫设备安装；•烟道防腐处理；•相关电气设备安装；•工程监理及质量检验。

2.2 工程期限本工程的开始日期为合同签署之日，预计工期为三个月。

如因不可抗力及其他无法预见的原因导致工程期限的延迟，双方应协商解决，并及时通知对方。

2.3 工程报价甲方提供的工程报价为人民币X万元（大写：X万元整）。

乙方应在签署合同之日支付工程总金额的20%作为预付款，剩余金额应在工程完工验收后的15个工作日内支付清偿。

3. 各方责任和义务3.1 甲方责任甲方应按照约定的工期和质量要求完成工程，并提供相应的工程方案、技术人员和必要的协助，确保工程进展顺利。

3.2 乙方责任乙方应根据合同约定支付工程款项，并负责提供工程施工场地、相关手续办理及其他协助事项。

3.3 双方共同责任双方共同负责监督工程的施工进度和质量，确保工程完成后符合国家相关法律法规和工程验收标准。

4. 变更和终止4.1 变更本合同的任何变更都需要经过双方的书面协商和签署变更协议，以确保变更的正确性和合法性。

4.2 终止•双方协商一致并签署终止协议；•一方违反合同条款，且在另一方发出书面通知后未能在指定时间内解决问题；•发生不可抗力事件，导致工程无法进行或完成。

5. 争议解决和法律适用本合同的解释和执行应适用相关法律法规。

双方在履行合同过程中发生争议的，应通过友好协商解决。

若协商无法解决，则提交至合同签署地的法院解决。

6. 合同生效和效力本合同自双方代表签字盖章之日起生效，具有法律效力。

双方各执一份原件，具有同等法律效力。

脱硫技术协议书8篇篇1甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方脱硫项目的有关事宜，达成如下协议：一、协议标的1. 项目名称：_________。

2. 项目地点：_________。

3. 项目内容：_________。

二、协议期限1. 协议签订日期：_________。

2. 协议生效日期：_________。

3. 协议终止日期：_________。

三、双方职责1. 甲方职责：（1）甲方负责提供脱硫项目的相关技术和资料；（2）甲方负责监督乙方的施工进度和质量；（3）甲方负责支付乙方的合同款项。

2. 乙方职责：（1）乙方负责制定脱硫项目的施工方案；（2）乙方负责采购相关的材料和设备；（3）乙方负责施工和安装；（4）乙方负责项目的调试和运营。

四、技术要求和标准1. 乙方必须按照甲方提供的技术资料进行施工，确保施工质量符合技术要求。

2. 乙方在施工过程中，必须遵守相关的安全规范和操作规程，确保施工安全。

3. 乙方在施工过程中，必须保护现场的环境，防止对周围环境造成污染。

4. 乙方在项目完成后，必须提交完整的技术资料和施工记录，确保项目质量可追溯。

五、合同金额及支付方式1. 合同总金额：_________。

2. 支付方式：_________。

3. 支付时间：_________。

六、违约责任1. 甲方如有违约行为，应承担相应的违约责任，并赔偿因此给乙方造成的实际损失。

2. 乙方如有违约行为，应承担相应的违约责任，并赔偿因此给甲方造成的实际损失。

七、争议解决1. 甲、乙双方如因协议履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。

2. 协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他约定事项1. 本协议未尽事宜，甲、乙双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。