提前交房合同协议书范本 标准版

商品房提前交房协议书
甲方（开发商）：
名称：__________
法定代表人：__________
联系电话：__________
乙方（购房者）：
姓名：__________
身份证号：__________
联系电话：__________
一、协议目的
1. 明确商品房提前交付的条款
2. 保障双方权益
二、房屋信息
1. 房屋地址：__________
2. 房屋编号：__________
三、交房时间
— 1 —
1. 提前交房日期：____年__月__日
2. 原定交房日期：____年__月__日
四、提前交房条件
1. 甲方已完成房屋建设
2. 乙方同意提前接收房屋
五、费用结算
1. 乙方需结清剩余房款
2. 甲方需提供房屋验收合格证明
六、房屋验收
1. 乙方应在交房前进行验收
2. 验收合格后签署验收文件
七、违约责任
1. 若甲方延迟交房，需支付违约金
2. 若乙方延迟接收，需支付保管费
八、争议解决
1. 合同一式两份，双方各执一份— 2 —
2. 未尽事宜协商解决；协商不成，提交甲方所在地法院
九、生效条件
本协议自双方签字盖章之日起生效
甲方（签字/盖章）：_______________ 日期：____年__月__日乙方（签字）：_______________ 日期：____年__月__日
— 3 —。

提前交房合同范本甲方（开发商）：公司名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（购房人）：姓名：身份证号：地址：联系方式：鉴于甲方开发建设的[具体项目名称和地址]项目，甲乙双方就该房屋的提前交房事宜，经友好协商，达成如下协议：一、房屋基本情况房屋具体位置：[详细地址]房屋面积：[具体面积]房屋户型：[具体户型]二、提前交房日期双方同意甲方将房屋提前交付给乙方，具体交房日期为：[具体提前交房日期]。

三、房屋交付条件1. 房屋应符合国家和地方相关法律法规规定的交付标准。

2. 甲方应提供房屋质量保证书、使用说明书等相关文件。

四、双方的权利与义务1. 甲方应按照约定的日期和条件将房屋交付给乙方。

2. 乙方应在接收房屋时进行验收，如有问题应及时提出。

3. 乙方应按照合同约定支付购房款及相关费用。

五、违约责任1. 若甲方未能按时提前交房，应按照[具体违约责任约定]承担违约责任。

2. 若乙方未能按时接收房屋或未履行其他义务，应按照[具体违约责任约定]承担违约责任。

六、争议解决如双方在本合同履行过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他条款1. [其他需要约定的条款]2. [其他需要约定的条款]本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：__________________法定代表人（签字）：________________日期：____________________乙方（签字）：__________________日期：____________________。

提前交房协议书甲方（卖方）：_____________________乙方（买方）：_____________________鉴于甲方与乙方就位于____市____区____路____号____小区____栋____单元____号的房产签订了房屋买卖合同（以下简称“原合同”），现双方经协商一致，就提前交付房屋事宜达成如下协议：一、提前交房1. 甲方同意在原合同约定的交房日期之前，即____年____月____日，将上述房产交付给乙方使用。

2. 乙方同意接受甲方提前交付的房产，并按照本协议的规定支付相关费用。

二、费用支付1. 乙方需在提前交房前支付给甲方原合同约定的购房款项的____%作为提前交房的补偿金。

2. 提前交房期间，乙方应负责支付该房产的水、电、燃气、物业管理等费用。

三、房屋状况1. 提交房屋时，甲方应保证房屋结构安全，设施设备完好，且符合原合同约定的交付标准。

2. 乙方在接收房屋时，应进行现场查验，如有异议，应在接收后____天内书面提出。

四、风险承担1. 提前交房后，乙方应自行承担房屋使用过程中的风险和责任。

2. 甲方不承担因乙方使用房屋而产生的任何责任。

五、其他约定1. 本协议作为原合同的补充，与原合同具有同等法律效力。

除本协议外，原合同的其他条款继续有效。

2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方签字：_____________________乙方签字：_____________________签订日期：____年____月____日（注：本协议书仅供参考，具体条款应根据实际情况由甲乙双方协商确定，并建议在法律专业人士的指导下签订。

）。

提前交房协议书
甲方（开发商）：_______________
乙方（购房者）：_______________
鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了《商品房买卖合同》（以下简称“原合同”），约定甲
方应于____年__月__日向乙方交付位于_______________的房产（以下简称“该房产”），现因甲
方原因需提前交付该房产，经双方友好协商，达成如下协议：
一、提前交房时间
甲方同意于____年__月__日提前将该房产交付给乙方使用。

二、质量保证
1. 甲方保证提前交付的该房产符合国家有关建筑质量标准和原合同约定的质量要求。

2. 甲方应当确保该房产的结构安全、设施设备完好，无任何质量缺陷。

三、验收程序
1. 乙方有权在提前交房日期前三日内对房产进行验收。

2. 如乙方在验收过程中发现任何质量问题，应及时书面通知甲方，并由甲方负责无偿修复。

四、违约责任
1. 如甲方未能在约定的提前交房日期交付房产，或交付的房产存在质量问题未按约定修复
完毕，视为甲方违约，应按原合同约定承担违约责任。

2. 如乙方未能在约定时间内完成验收，视为乙方违约，应按原合同约定承担违约责任。

五、其他事项
1. 本协议作为原合同的补充，与原合同具有同等法律效力。

2. 本协议未尽事宜，按照原合同及相关法律法规执行。

3. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：_______________
乙方（签字）：_______________
签订日期：____年__月__日。

房屋买卖提前交房协议书房屋买卖提前交房协议书一、买卖合同的特征1．买卖合同是有偿合同。

买卖合同的实质是以等价有偿方式转让标的物的所有权，即出卖人移转标的物的所有权于买方，买方向出卖人支付价款。

这是买卖合同的基本特征，使其与赠与合同相区别。

是有偿民事法律行为。

2．买卖合同是双务合同。

在买卖合同中，买方和卖方都享有一定的权利，承担一定的义务。

而且，其权利和义务存在对应关系，即买方的权利就是卖方的义务，买方的义务就是卖方的权利。

是双务民事法律行为。

3．买卖合同是诺成合同。

买卖合同自双方当事人意思表示一致就可以成立，不以一方交付标的物为合同的成立要件，当事人交付标的物属于履行合同。

4．买卖合同一般是不要式合同。

通常情况下，买卖合同的成立、有效并不需要具备一定的形式，但法律另有规定者除外。

5．买卖合同是双方民事法律行为。

二、房屋买卖提前交房协议书范本（精选20篇）在我们平凡的日常里，协议书的使用频率呈上升趋势，签订协议书能够最大程度的保障自己的合法权利。

想写协议书却不知道该请教谁？下面是小编整理的房屋买卖提前交房协议书（精选20篇），欢迎大家分享。

房屋买卖提前交房协议书1甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）为了确保甲、乙两边的正当权柄，现就住宅及车库交易有关事变签署协议如下：第一条、经甲乙两边配合协商，甲方志愿将位于市号2栋4单位8楼的住宅壹套及一楼车库杂物房壹间出售（出让）给乙方，此中：住宅修建面积为153.18平方米，车库杂物房修建面积平方米。

第二条、上述住宅及车库杂物房的出售价（含出让价，下同）为人民币壹拾陆万元整（￥160000元）（以下金额均为人民币）。

此代价自甲乙两边签署协议书之日起不得变动。

第三条、付款方法：实验分期付款，首期付出陆万元整，第二期付出壹拾万元整。

详细付出时间及方法如下：（一）乙方陪伴甲方到银行送还上述住宅按揭贷款余额取回《中华人民共和国衡宇全部权证》（以下简称《房产证》时支付甲方售房款陆万元整。

提前交房合同范本鉴于甲乙双方就乙方购买甲方开发的房屋事宜达成一致，为明确双方在提前交房事宜中的权利和义务，经甲乙双方友好协商，特订立本合同。

一、合同主体1.1 出卖人：指具有独立法人资格的房地产开发企业，负责房屋的开发、建设及销售。

1.2 买受人：指购买出卖人房屋的自然人、法人或其他组织。

二、房屋基本信息2.1 房屋位置：________2.2 房屋面积：________2.3 房屋结构：________2.4 房屋性质：________三、交房条件3.1 提前交房：指甲方在合同约定的交房日期之前，将房屋交付给乙方使用。

3.2 交房标准：房屋按照甲方提供的《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》约定的标准交付。

四、提前交房时间4.1 甲方应在合同约定的交房日期前至少____个月，向乙方发出提前交房通知。

4.2 乙方在收到提前交房通知后，应在____个工作日内到指定地点验收房屋。

五、提前交房验收5.1 验收标准：乙方按照甲方提供的《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》约定的标准进行验收。

5.2 验收合格：乙方验收合格后，双方签署《房屋验收合格确认书》。

5.3 验收不合格：乙方验收不合格时，甲方应在____个工作日内进行整改，直至乙方验收合格。

六、提前交房费用6.1 甲方承担提前交房期间产生的物业管理费、水电费等相关费用。

6.2 乙方在验收合格后，按照合同约定的付款方式支付房屋总价款。

七、违约责任7.1 甲方未能按照约定提前交房，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金计算方式为：房屋总价款的____%。

7.2 乙方未能在约定时间内验收房屋，视为乙方同意提前交房。

7.3 本合同签订后，如乙方未按约定支付房屋总价款，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，违约金计算方式为：房屋总价款的____%。

八、争议解决8.1 双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决。

8.2 若协商无果，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

提前交房合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了提前交房的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！提前交房合同模板甲方（开发商）：____________乙方（购房者）：____________鉴于甲方与乙方签订的《商品房买卖合同》（以下简称“合同”）规定，甲方应于____年__月__日前将具备交付条件的房屋交付给乙方。

现将双方就提前交房事宜达成如下协议：一、提前交房时间1. 甲方承诺于____年__月__日前提前将房屋交付给乙方。

2. 提前交房的具体日期以甲方通知为准，甲方应提前通知乙方。

二、提前交房条件1. 甲方应保证房屋符合合同约定的交付条件，包括房屋主体结构、设施设备、装修等方面。

2. 甲方应提供相关竣工验收资料、产权证明等文件。

三、提前交房费用1. 甲方提前交房不增加乙方购房总价。

2. 甲方应承担因提前交房所产生的相关费用，包括但不限于物业管理费、水电费等。

四、违约责任1. 如甲方未能按照约定时间提前交房，应支付违约金人民币____元给乙方。

2. 如甲方未能按照约定条件交房，乙方有权要求甲方在规定时间内整改，并支付相应违约金。

五、其他约定1. 双方应遵守合同约定的条款，共同维护房屋交付后的合法权益。

2. 本协议经双方签字盖章后生效，与《商品房买卖合同》具有同等法律效力。

甲方（开发商）：____________乙方（购房者）：____________签订日期：____年__月__日请您根据自己的实际情况，修改并完善上述合同内容。

如有需要，请咨询专业律师以确保合同的合法性和有效性。

祝您购房顺利！。

甲方（卖方）： [卖方全称]地址：[卖方地址]联系电话：[卖方联系电话]乙方（买方）： [买方全称]地址：[买方地址]联系电话：[买方联系电话]鉴于甲方拥有位于[房屋地址]的房产，建筑面积为[房屋面积]平方米，结构为[房屋结构]，乙方有意购买该房产。

经双方友好协商，甲方同意在原定的交房日期前将房产交付给乙方，现就提前交房事宜达成如下协议：第一条房产基本情况1.1 房产所有权证号：[房产证号]1.2 房产地址：[房屋地址]1.3 房产建筑面积：[房屋面积]平方米1.4 房产结构：[房屋结构]1.5 房产用途：[房屋用途]第二条提前交房2.1 双方同意，甲方在[原定交房日期]前[提前天数]内将房产交付给乙方。

2.2 甲方应确保在交付房产时，该房产已具备入住条件，包括但不限于：房屋结构安全、设施齐全、水电供应正常等。

2.3 甲方应向乙方提供完整的房产交付文件，包括但不限于房产证、土地证、物业费缴纳证明等。

第三条费用承担3.1 甲方应承担因提前交房而产生的所有费用，包括但不限于：装修费用、临时设施费用、物业费用等。

3.2 乙方应在接房前向甲方支付[提前交房费用]，具体金额由双方另行协商确定。

第四条付款方式4.1 乙方应在房产交付前支付[提前交房费用]。

4.2 甲方应向乙方提供合法的收款凭证。

第五条争议解决5.1 双方在履行本协议过程中发生的任何争议，应首先通过友好协商解决。

5.2 若协商不成，任何一方均有权将争议提交至[争议解决机构]解决。

第六条其他6.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

6.2 本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。

甲方（卖方）：代表签名：____________日期：____________乙方（买方）：代表签名：____________日期：____________[注：本协议书仅供参考，具体内容需根据实际情况进行调整。

]。

买房提前收房协议书范本甲方（卖方）：____________________乙方（买方）：____________________鉴于甲方为位于___________________（以下简称“房产”）的所有权人，乙方为有意购买该房产的买方，双方经友好协商，就乙方提前收房事宜达成如下协议：第一条房产描述1.1 甲方同意将位于___________________的房产转让给乙方。

1.2 房产的具体描述包括但不限于：建筑面积、楼层、朝向、装修状况等，具体信息详见附件一。

第二条提前收房2.1 乙方同意在本协议签订后，按照本协议约定的条件提前接收房产。

2.2 提前收房的日期为：___________________。

第三条付款与交付3.1 乙方应在本协议签订后___________________日内支付给甲方房产总价款的___________________%作为首付款。

3.2 甲方应在乙方支付首付款后___________________日内将房产交付给乙方。

3.3 房产交付时，甲方应提供房产的所有权证明、房屋质量保证书等相关文件。

第四条权利与义务4.1 甲方保证其对房产拥有合法的所有权，并有权转让给乙方。

4.2 乙方应按照本协议约定的时间和方式支付房款，并在接收房产后承担相应的维护和保养责任。

4.3 甲方应保证房产在交付前无重大质量问题，并在交付后___________________日内对房产存在的质量问题负责维修。

第五条违约责任5.1 如甲方未能按照本协议约定的时间交付房产，应向乙方支付违约金，违约金的计算方式为：违约金=未交付房产总价款×___________________%×逾期天数。

5.2 如乙方未能按照本协议约定的时间支付房款，应向甲方支付违约金，违约金的计算方式为：违约金=未支付房款金额×___________________%×逾期天数。

提前交房协议书范本的内容甲方（卖方）：____________________乙方（买方）：____________________鉴于甲方为位于_____________________（地址）的房产（以下简称“该房产”）的合法所有者，乙方为该房产的合法购买者，双方于____年____月____日签订了《房产买卖合同》（以下简称“原合同”），约定甲方将该房产出售给乙方。

现甲乙双方经友好协商，就甲方提前交付该房产给乙方使用事宜，达成如下协议：第一条提前交房的约定1.1 甲方同意根据乙方的要求，将原合同约定的交房时间提前至____年____月____日。

1.2 乙方同意按照本协议约定的条件接受提前交房。

第二条提前交房的条件2.1 甲方应确保该房产在提前交房前已满足原合同约定的交房条件。

2.2 甲方应在提前交房前向乙方提供该房产的钥匙、相关证件及其他必要的交房资料。

2.3 乙方应在提前交房前向甲方支付原合同约定的购房款的____%。

第三条提前交房的程序3.1 甲方应在提前交房日期前____天通知乙方。

3.2 乙方应在接到甲方通知后____天内与甲方办理提前交房手续。

3.3 提前交房手续包括但不限于签署本协议、支付约定款项、接收房产钥匙及相关资料。

第四条提前交房后的权利义务4.1 提前交房后，乙方有权使用该房产，但不得改变该房产的结构和用途。

4.2 提前交房后，甲方仍应按照原合同的约定履行其义务，直至原合同约定的交房日期。

4.3 提前交房后，乙方应妥善保管该房产，并承担因使用不当造成的损失。

第五条提前交房的违约责任5.1 如甲方未能按照本协议约定的时间提前交房，应向乙方支付违约金，违约金的计算方式为：违约金=未提前交房天数×购房款总额×____%。

5.2 如乙方未能按照本协议约定的时间支付约定款项，应向甲方支付违约金，违约金的计算方式为：违约金=逾期支付天数×逾期支付款项总额×____%。

客户提前交房协议书范本甲方（卖方）：_____________________地址：___________________________联系电话：______________________乙方（买方）：_____________________地址：___________________________联系电话：_______________________鉴于甲方为房产的合法所有者，乙方为有意向购买甲方房产的潜在买方，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就乙方提前交房事宜达成如下协议：第一条房产信息甲方同意将其位于____________________（房产地址）的房产，建筑面积为_______平方米，产权证号为_______，提前交付给乙方使用。

第二条提前交房条件1. 乙方应在本协议签订之日起_______日内向甲方支付定金人民币_______元（大写：_______元整）。

2. 甲方在收到定金后，应向乙方提供房产的钥匙、相关证件及资料，并允许乙方进入房产进行必要的检查和使用。

第三条提前交房时间甲方应在收到定金后_______日内，将房产钥匙及相关证件移交给乙方，乙方自此有权使用该房产。

第四条房产交接1. 双方应共同对房产进行交接检查，确认房产状况与甲方提供的资料相符。

2. 交接时，甲方应确保房产内无遗留物品，如有遗留，甲方应负责清理。

第五条风险承担自房产交接之日起，房产的使用、维护、修缮等责任由乙方承担，甲方不再负责。

第六条违约责任1. 如甲方未按约定时间交付房产，应向乙方支付违约金，金额为定金的_______%。

2. 如乙方未按约定支付定金或拒绝接收房产，已支付的定金不予退还。

第七条协议变更与解除1. 本协议一经双方签字盖章，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除。

2. 如遇不可抗力因素导致本协议无法履行，双方应协商解决。

第八条争议解决本协议在履行过程中如发生争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第1篇甲方（购房人）： [购房人全名]身份证号码： [购房人身份证号码]联系方式： [购房人联系电话]乙方（开发商）： [开发商全名]营业执照号： [开发商营业执照号]联系方式： [开发商联系电话]鉴于：1. 甲方已与乙方签订《商品房买卖合同》（以下简称“买卖合同”），合同编号为[买卖合同编号]，约定甲方购买乙方开发的位于[项目地址]的商品房，建筑面积为[建筑面积]平方米，总价款为[总价款]元。

2. 买卖合同中约定的交房日期为[原定交房日期]。

3. 甲方因特殊原因，希望提前收房。

经双方友好协商，达成如下协议：一、提前收房时间1. 甲方同意在原定交房日期前[提前天数]天，即[提前收房日期]前，接收房屋。

2. 乙方应确保在[提前收房日期]前完成房屋的竣工、验收、交付等手续。

二、房屋交付条件1. 乙方应保证交付的房屋符合买卖合同约定的各项条件，包括但不限于：a. 房屋主体结构、承重构件、门窗、地面、墙面、天花板等基本设施符合设计要求；b. 房屋内的水电、燃气、供暖等配套设施齐全，并能够正常使用；c. 房屋的公共配套设施、绿化等符合相关标准和规定。

2. 乙方应提供房屋的《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》等相关文件。

三、提前收房费用1. 甲方同意提前收房，应支付乙方提前收房费[提前收房费用]元。

2. 该费用包括但不限于：a. 乙方因提前交房产生的额外成本；b. 甲方提前收房所产生的额外服务费用。

四、权利义务1. 甲方在收到房屋后，应按照买卖合同的约定进行验收，并在[验收期限]内提出书面验收意见。

2. 乙方应在收到甲方验收意见后的[整改期限]内对存在的问题进行整改。

3. 如因乙方原因导致房屋不符合约定条件，乙方应承担相应的违约责任。

五、违约责任1. 如甲方未按时支付提前收房费用，乙方有权拒绝交付房屋。

2. 如乙方未在约定时间内交付房屋或交付的房屋不符合约定条件，乙方应向甲方支付违约金，违约金为[违约金金额]元。

2024年提前交房协议
协议书
甲方：（出租方）
乙方：（承租方）
鉴于甲、乙双方就提前交房一事达成如下协议：
一、乙方同意提前交房，并承诺按照约定时间完成入住手续，不得拖延。

二、甲方同意在提前交房时间内完成相关房屋整改及清洁工作，确保房屋状态符合合同约定。

三、乙方同意在提前交房前一次性支付全部租金及押金，不得拖欠或分期支付。

四、甲方承诺保证提前交房期间房屋状态良好，如有损坏，甲方应承担修复费用。

五、双方同意在提前交房后签订正式租赁合同，明确租金、押金、租期等事项。

六、若因乙方原因导致提前交房无法完成，甲方有权要求赔偿违约金。

七、本协议自双方签字盖章生效，至合同期满或提前交房完成之日终止。

甲方（盖章）：______________________
乙方（盖章）：______________________
签订日期：______________________
以上为提前交房协议书，甲乙双方应严格遵守协议内容，如有违反，应承担相应责任。

提前交房协议书1. 协议背景本协议由甲方（购房人）和乙方（开发商）共同签订，就提前交房事宜进行协商和约定。

2. 协议内容2.1 提前交房时间甲方同意提前交房的日期为XX年XX月XX日。

双方同意在该日期前完成房屋的装修和内部设施的安装。

2.2 房屋验收标准双方同意按照乙方所建房屋的相关设计及规范进行验收。

甲方有权对房屋进行全面检查，并提出合理要求和建议。

2.3 提前交房费用甲方同意支付提前交房所需的费用。

费用包括但不限于装修费、设施安装费、维修保养费等。

2.4 其他约定双方在本协议签订之前已就房屋的其他事项进行了详细的协商和约定，以上述约定为准，并作为本协议的补充部分。

3. 协议有效期本协议自双方签字之日起生效，并在提前交房事宜完成后自动失效。

4. 违约责任4.1 乙方违约责任如果乙方未按照约定时间完成提前交房，甲方有权要求乙方支付违约金。

违约金的具体金额由双方协商确定，但不得超过提前交房费用的10%。

4.2 甲方违约责任如果甲方未按照约定时间支付提前交房费用，乙方有权要求甲方支付违约金。

违约金的具体金额由双方协商确定，但不得超过提前交房费用的10%。

5. 争议解决如因执行本协议发生争议，双方应友好协商解决。

若协商不成，任何一方均有权向有管辖权的法院提起诉讼。

6. 协议变更如需对本协议内容进行修改或补充，双方应通过书面协议达成一致。

7. 协议解除本协议解除视为提前交房事宜已完成。

以上为双方自愿签订的提前交房协议，请双方认真阅读并理解各项条款后再进行签字。

甲方签字：__________________ 乙方签字：__________________ 日期：______________________。

提前申请交房的协议书范本甲方（开发商）：_____________________乙方（购房者）：_____________________鉴于甲方为合法注册的房地产开发企业，拥有位于_____________________的房地产项目开发权；乙方为合法购房者，已与甲方签订了《商品房买卖合同》（以下简称“原合同”），购买甲方开发的位于_____________________的房产。

现乙方因个人原因，希望提前申请交房，甲方同意乙方的提前申请，双方经友好协商，就提前交房事宜达成如下协议：第一条提前交房申请1. 乙方因_____________________（具体原因）希望提前申请交房。

2. 甲方同意乙方的提前申请，并承诺在满足本协议第二条规定的条件下，提前向乙方交付房产。

第二条提前交房条件1. 乙方应在申请提前交房前，向甲方支付完毕原合同约定的购房款项。

2. 乙方应按照甲方要求，提交提前交房申请书，并附相关证明材料。

3. 甲方在确认乙方满足上述条件后，将与乙方协商确定提前交房的具体时间。

第三条提前交房费用1. 乙方应支付提前交房产生的额外费用，包括但不限于物业管理费、装修保证金等。

2. 甲方应在乙方支付完毕上述费用后，向乙方提供相应的收据或发票。

第四条提前交房验收1. 乙方应在甲方通知的时间内，对提前交付的房产进行验收。

2. 乙方在验收过程中发现的任何问题，应及时书面通知甲方，甲方应在合理期限内予以解决。

第五条违约责任1. 如甲方未能在约定时间内提前交付房产，应向乙方支付违约金，违约金的计算方式为：违约金=已付购房款×0.01%×逾期天数。

2. 如乙方未能在约定时间内支付完毕提前交房费用，甲方有权拒绝交付房产，且不承担任何违约责任。

第六条争议解决本协议在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第七条其他1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。

商品房提前交房协议书协议双方甲方：（以下简称开发商）地址：______________联系人：______________ 电话：______________乙方：（以下简称购房人）地址：______________联系人：______________ 电话：______________协议内容根据《商品房预售管理条例》等法规和原购房合同的约定，甲乙双方经友好协商，特此签订本商品房提前交房协议书（以下简称本协议）。

一、提前交房时间1.基于购房人需求，甲方同意将购房人购买的房屋提前交付，具体交付时间为____年____月____日。

2.提前交付的房屋，按照合同约定，以及开发商与施工单位和各供应商相互协商，进行装修和设备安装等。

二、房屋交付标准1.房屋交付标准按照原购房合同约定为标准，同时增加提前交房部分的补充协议约定。

2.提前交付的房屋，开发商承诺经过传统装修和设备安装的验收，符合规定的房屋交付标准，并认真执行保修条款。

3.购房人应按照原购房合同的支付方式及时支付购房款余额。

三、违约责任1.如甲方不能按照约定时间提前交房，甲方应在延期交房前及时通知乙方，并书面说明原因。

2.如乙方未按原购房合同支付购房款余额或延迟办理房屋产权证等情形发生，将视为乙方违约，甲方有权暂停提前交房，将房屋转为原建设周期按时交付。

3.由于双方原先约定交房时间与实际交房时间的差别可能对乙方造成的经济损失和不便，甲方按原购房合同约定给予优惠补偿。

四、其他约定1.本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2.本协议经甲、乙双方签字、盖章后生效，并将作为原购房合同的有效补充。

3.对本协议未尽事项，由双方协商解决。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：____年____月____日日期：____年____月____日。

提前交房协议书模板甲方（卖方）：________________________地址：_________________________________联系电话：_____________________________乙方（买方）：________________________地址：_________________________________联系电话：_____________________________鉴于甲方为位于_____________________（以下简称“该物业”）的合法所有者，乙方有意向购买该物业，且甲方同意在约定的交房日期之前提前交付该物业给乙方使用。

甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就提前交房事宜达成如下协议：第一条提前交房的条件1.1 甲方同意在满足本协议第二条规定的条件下，将该物业提前交付给乙方使用。

1.2 乙方同意在甲方提前交房后，按照本协议的规定履行相应的义务。

第二条提前交房的日期2.1 甲方同意于______年____月____日（以下简称“提前交房日”）将该物业提前交付给乙方使用。

2.2 乙方应在提前交房日或之前，按照甲方的要求，完成对该物业的验收，并签署验收确认书。

第三条提前交房的费用及支付3.1 乙方应在本协议签订之日起____日内，向甲方支付提前交房费用人民币______元（大写：______元整）。

3.2 提前交房费用包括但不限于甲方为提前交房所产生的额外成本、管理费等。

3.3 乙方支付的提前交房费用，甲方将不予退还。

第四条提前交房的义务4.1 甲方应保证在提前交房日之前，该物业符合交付使用的条件，包括但不限于房屋结构安全、设施设备完好等。

4.2 乙方应保证在提前交房后，合理使用该物业，并遵守相关的法律法规及物业管理规定。

第五条提前交房的违约责任5.1 如甲方未能在提前交房日将该物业交付给乙方使用，甲方应向乙方支付违约金，违约金的金额为提前交房费用的____%。