下载文档原格式
钢箱梁施工合同范本一、工程概况1.1 工程名称：___________1.2 工程地点：___________1.3 工程规模：___________1.4 工程内容：包括但不限于钢箱梁的制作、安装、调试、验收等。
二、合同期限2.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格后自动终止。
三、合同金额3.1 乙方承担本合同约定的工程内容的合同总价为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。
四、质量要求4.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和国家相关标准进行施工。
4.2 乙方应确保工程质量和安全，不得使用不合格的材料和设备。
4.3 乙方应严格按照甲方的要求进行工程验收，确保工程达到甲方规定的质量标准。
五、施工进度5.1 乙方应按照甲方提供的施工计划进行施工，确保工程按期完成。
5.2 乙方如需调整施工进度，应提前向甲方书面报告，并取得甲方同意。
六、付款方式6.1 甲方按照工程进度付款，具体付款方式如下：6.1.1 合同签订后，甲方向乙方支付合同总价款的10%作为预付款；6.1.2 工程完成50%时，甲方向乙方支付合同总价款的30%；6.1.3 工程完成80%时，甲方向乙方支付合同总价款的40%；6.1.4 工程验收合格后，甲方向乙方支付合同总价款的20%。
七、违约责任7.1 任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此造成的一切损失。
7.2 若乙方未按约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。
八、争议解决8.1 双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
九、其他约定9.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
9.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
1. 钢箱梁：指采用钢材制作，具有箱形截面的梁，广泛应用于桥梁、建筑等工程。
2. 施工图纸：指乙方进行施工所依据的详细图纸，包括工程结构、构造、尺寸、材料等。
钢梁加工制作安装合同范本合同编号：_______甲方（委托方）：_______乙方（受托方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行钢梁加工制作安装的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程范围：本合同工程范围包括钢梁的加工、制作、运输、安装、调试及验收等。
二、合同价款2.1 合同总价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
2.2 付款方式：（1）预付款：合同签订后_______日内，甲方支付乙方合同总价款的_______%作为预付款；（2）进度款：乙方按照工程进度完成_______%时，甲方支付乙方已完工程量的_______%的进度款；（3）验收款：工程竣工验收合格后_______日内，甲方支付乙方合同总价款的_______%；（4）质保金：工程竣工验收合格后_______日内，甲方预留合同总价款的_______%作为质保金，质保期满后无息支付给乙方。
三、工程期限3.1 工程期限为_______天，自合同签订之日起计算。
3.2 乙方应按照合同约定的工程期限完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担违约责任。
四、质量标准4.1 工程质量符合国家现行有关标准、规范及甲方的要求。
4.2 乙方应严格按照设计图纸、施工方案及甲方的要求进行加工制作安装，确保工程质量。
五、材料供应5.1 材料供应方式：_______（甲方供应/乙方供应）5.2 材料质量要求：_______（详见附件）六、运输与安装6.1 乙方负责将钢梁运输至工程地点，并承担运输过程中的安全责任。
6.2 乙方负责钢梁的安装，安装过程中应确保施工安全，遵守甲方及施工现场的管理规定。
七、验收与保修7.1 工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工资料，甲方应在_______日内组织验收。
钢箱梁安装工程合同合同编号：[填写合同编号]甲方（业主）：[填写甲方名称]乙方（承包商）：[填写乙方名称]鉴于甲乙双方就[项目名称]钢箱梁安装工程达成一致，特订立本合同，以便共同遵守执行。
第一条工程概况1.1 工程名称：[项目名称]钢箱梁安装工程1.2 工程地点：[具体地址]1.3 工程内容：包括但不限于钢箱梁的设计、制造、运输、安装及验收等工作。
1.4 工程规模：[详细描述工程规模]1.5 工期要求：[具体工期]第二条质量要求2.1 乙方必须按照国家标准和行业规范进行钢箱梁的设计和施工，确保工程质量达到设计要求。
2.2 乙方应提供所有必要的材料合格证明、检验报告和质量保证文件。
2.3 甲方有权对工程进行质量监督，如发现质量问题，乙方应及时整改。
第三条合同价格及支付方式3.1 合同总价为[合同金额]元人民币。
3.2 付款方式：[详细描述付款方式，如分期付款、进度款等]3.3 如遇变更或追加工程，双方应协商确定增减费用。
第四条工期与进度4.1 乙方应按照合同约定的工期完成工程任务。
4.2 因不可抗力或甲方原因导致工期延误，乙方应及时通知甲方，双方协商解决。
4.3 乙方应按时提交工程进度报告，供甲方审核。
第五条违约责任5.1 双方应严格履行合同义务，任何一方违约均应承担相应的违约责任。
5.2 如因乙方原因导致工程质量问题或工期延误，乙方应赔偿甲方因此造成的损失。
5.3 如甲方未按约定支付工程款，应向乙方支付违约金。
第六条争议解决6.1 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交至[指定的仲裁机构]进行仲裁。
第七条其他事项7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
7.2 本合同一式[份数]份，甲乙双方各执[份数]份，具有同等法律效力。
7.3 未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方（盖章）：_________________ 日期：____年__月__日乙方（盖章）：_________________ 日期：____年__月__日。
钢箱梁施工合同范本甲方（全称）：____________________地址：____________________电话：____________________法定代表人：____________________乙方（全称）：____________________地址：____________________电话：____________________法定代表人：____________________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，就甲方委托乙方承担钢箱梁工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：钢箱梁的制作、运输、安装及相关附属工程4. 工程数量：详见附件一《工程量清单》5. 工程质量标准：合格二、合同工期1. 开工日期：______年______月______日2. 竣工日期：______年______月______日3. 合同工期总日历天数：______天三、合同价款及支付方式1. 合同价款为人民币（大写）：____________元整（小写：￥______元），其中不含税价款为人民币（大写）：____________元整（小写：￥______元），增值税税率为______%，增值税额为人民币（大写）：____________元整（小写：￥______元）。
2. 支付方式：合同签订后______个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的______%作为预付款；钢箱梁全部进场后______个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的______%；钢箱梁安装完成后______个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的______%；工程竣工验收合格后______个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的______%；剩余合同价款的______%作为质保金，在质保期满后______个工作日内无息退还。
钢箱梁施工合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！钢箱梁施工合同模板合同编号：_______甲方（以下简称“业主”）：________地址：________联系人：________联系电话：________乙方（以下简称“施工方”）：________地址：________联系人：________联系电话：________鉴于业主需要进行钢箱梁施工工程，乙方具备钢箱梁施工的资质和能力，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条 工程概况1.1 工程名称：________1.2 工程地点：________1.3 工程内容：钢箱梁的制作、运输、安装和调试。
1.4 工程规模：________1.5 工程总价：________元（大写：________元整）。
第二条 施工期限本工程的施工期限为____个月，自双方签订合同之日起计算。
第三条 施工质量标准乙方应按照业主提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保施工质量符合国家相关标准和规范要求。
第四条 工程款的支付4.1 本工程采用分期支付的方式，具体支付方式和金额如下：（1）合同签订后____天内，支付合同总价的____%；（2）工程进度达到____%后，支付合同总价的____%；（3）工程竣工验收合格后，支付合同总价的____%。
4.2 乙方开具正规发票，业主按照约定时间支付工程款。
第五条 违约责任5.1 乙方若未能按照约定时间完成工程，应向业主支付违约金，违约金计算方式为：违约金=工程总价×违约天数×____%。
5.2 业主若未能按照约定时间支付工程款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：滞纳金=应付款项×滞纳天数×____%。
第六条 争议解决本合同履行过程中若发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
钢箱梁施工合同范本合同编号：_______________钢箱梁施工合同甲方：（委托方）单位名称：地址：法定代表人：联系电话：乙方：（承包方）单位名称：地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方拟委托乙方进行钢箱梁施工工作，双方经友好协商，达成以下合同：第一条工程概况1.1 工程名称：_______________1.2 工程地点：_______________1.3 工程范围：_______________1.4 工程期限：_______________1.5 工程造价：_______________（大写：_______________）第二条乙方责任2.1 乙方承诺按照甲方要求，按时、按质、按量完成钢箱梁施工工作。
2.2 乙方应确保施工现场的安全，采取必要的安全措施，防止事故发生。
2.3 乙方应合理安排施工人员和设备，确保施工进度。
2.4 乙方应按照甲方要求提供相关施工文件和报告，确保施工过程的透明和监督。
第三条甲方责任3.1 甲方应提供施工所需的场地和基础设施，并按时提供相关材料。
3.2 甲方应支付乙方约定的施工款项，支付方式为_______________。
第四条施工合同价款及支付方式4.1 施工合同价款为_______________（大写：_______________）。
4.2 甲方应在工程验收合格后的_______________个工作日内，一次性支付全部款项。
第五条违约责任5.1 若乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，并可以解除合同。
5.2 若甲方未按合同约定支付款项，乙方有权要求甲方支付违约金，并可以解除合同。
第六条争议解决6.1 本合同的解释和争议解决适用中华人民共和国法律。
6.2 双方如发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条合同生效7.1 本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
7.2 本合同自双方盖章之日起生效。
钢箱梁施工合同范本甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________根据相关法律法规，甲乙双方就甲方委托乙方进行钢箱梁施工事宜，达成如下合同：一、工程名称及地点：钢箱梁施工项目名称为__________，位于__________地点。
二、工程内容：1.梁式构造钢箱梁设计、制作、安装。
2.完成相关桥梁设备和配套设施的施工。
3.按照相关规范及要求进行验收和交付。
三、施工期限：本合同工程施工期限约为____个月，具体以合同约定为准，施工期间如有延期需另行协商。
四、施工费用：1.乙方应按照合同约定的工程量清单进行计价，合同总价为______人民币（大写）。
2.如因工程变更或追加等原因导致费用发生变化，应另行协商并签署补充协议。
五、质量要求：1.乙方应按照相关规范和甲方的要求，保证施工质量符合标准要求。
2.工程竣工后，应进行验收，合格后交付甲方，确保工程质量和安全。
六、竣工验收：1.工程竣工后，乙方应组织相关方进行验收，合格后方可交付。
2.如有质量问题或不合格，需在规定时间内作出整改并重新验收。
七、违约责任：1.若乙方未按照约定时间完成工程或工程质量不符合标准，应承担相应的违约责任。
2.若甲方未按照约定支付工程款项，则乙方有权要求停工并按法律规定要求索赔。
八、其他条款：1.如有其他补充协议，以补充协议为准。
2.本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收为止。
甲方（盖章）：__________ 签字：__________ 日期：__________乙方（盖章）：__________ 签字：__________ 日期：__________以上内容均属双方真实意愿，同意并遵守以上合同条款。
钢箱梁施工合同范本最新甲方：（委托方）地址：_______________________________________________________联系人：____________________ 电话：____________________乙方：（承包方）地址：_______________________________________________________联系人：____________________ 电话：____________________鉴于甲方拟委托乙方进行钢箱梁施工，双方经友好协商，就具体事宜达成如下合同：一、工程内容：1.1 本次合同的工程内容为钢箱梁的施工，包括设计、材料采购、施工、验收等全部工作。
1.2 工程地点：__________________________1.3 工程时间：自合同签订之日起至______________________。
二、工程造价及支付方式：2.1 本工程总造价为____________________元。
2.2 甲方将于工程开工前支付工程总造价的50%作为预付款，剩余部分工程竣工后支付。
2.3 支付的方式及时间：____________________三、质量标准和验收：3.1 乙方应按照国家相关标准和要求进行工程施工，确保工程质量符合规范。
3.2 工程完成后，由双方协商确定验收标准，并进行验收。
四、延期和违约责任：4.1 若因不可抗力或其他不可预见原因导致工程延期，应提前通知甲方，并经甲方同意后进行延期。
4.2 若乙方未能按合同约定的时间完成工程，应承担相应的违约责任。
五、风险责任：5.1 在工程期间，如因乙方过错或疏忽导致任何事故或损失，乙方应承担相应的责任。
六、保密条款：6.1 双方应对合同及工程相关信息保密，未经对方同意不得向第三方透露。
七、其他约定：7.1 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：____________ 日期：____________乙方（盖章）：____________ 日期：____________合同签署地点：______________________以上内容经双方确认无误后签署生效。
钢箱梁加工合同29篇一：钢箱梁加工合同钢箱梁加工合同甲方：中铁二局路桥工程有限公司乙方：广州市锐宇钢结构有限公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就广清高速连接线立交工程C2标钢箱梁加工及安装事项协商一致，特订立本合同以共同遵守。
1 工程概况工程名称：广清高速连接线立交工程C2标钢箱梁加工及安装工程地点：广州市白云区增槎路承包范围及工作内容：承包范围:按甲方提供的工程设计图纸和施工方案负责钢箱梁工程（JCGJ39#～42#、QS0#～8#、FQ15#～21#共三段，含钢帽梁）的加工、运转、安装等全工序施工。
工作内容：施工前期准备工作；钢箱梁制作及长效防锈涂装；拼装件厂制经有关部门验收合格后装卸运至施工现场甲方指定卸点；现场吊、拼装焊接、长效防锈涂装；焊接桥面栓钉；承包设计图要求的检验、试验、损耗等验收标准所包含的所有内容及费用，并按要求免费提供相关的检测资料和工程资料等。
乙方自带材料负责临时支墩和施工走桥的搭建、拆除及转运；承包方式：乙方以包工、包辅料（钢箱梁的主要钢材与栓钉除外）、包机械、包资料、包运输及其装卸费、包现场拼装临设和水电费、综合单价包干的形式承接，并相应承担质量、安全、工期责任。
2 合同工期本工程暂定于XX年10月10日开工，乙方在签订合同后立即进行施工组织设计与胎架建造等准备工作。
具体各线钢箱梁关键工期如下：JCGJ39#～42#于XX年1月15日、QS0#～8#于XX年3月31日、FQ15#～21#于XX 年5月31日完成桥面移交工作，并交予甲方进入砼工序施工。
在组织施工过程中，如遇重大变更设计或业主、拆迁、甲方滞后等因素影响时，则桥面全部移交工期根据甲方施工计划进行调整及控制，乙方必须服从甲方的实际施工计划，采取一切措施确保工程质量、安全，按期完工。
竣工日期为硬性工期，乙方必须采取一切措施保证，不得延误。
钢梁加工制作安装合同范本甲方（委托方）：________________乙方（受托方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行钢梁加工制作及安装的相关事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程内容：甲方委托乙方进行钢梁的加工制作及安装工作。
二、合同价款1. 本合同价款为人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。
2. 合同价款包括钢梁的加工制作、运输、安装、税费及乙方为完成本工程所需的全部费用。
3. 付款方式：（1）预付款：甲方在本合同签订后______个工作日内支付合同价款的______%作为预付款，即人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元；（2）进度款：乙方按照工程进度完成______%的工程量后，甲方支付合同价款的______%，即人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元；（3）尾款：工程全部完工并经甲方验收合格后______个工作日内，甲方支付剩余的合同价款，即人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。
三、工程期限1. 本工程自______年______月______日开始施工，至______年______月______日竣工。
2. 如因不可抗力等原因导致工程延期，甲乙双方应协商解决，并根据实际情况调整工程期限。
四、质量标准1. 乙方应按照国家相关标准和行业标准进行钢梁的加工制作及安装，确保工程质量和安全。
2. 工程质量不符合约定标准的，乙方应在甲方指定期限内无条件返工，直至达到约定标准。
工程名称：宣曲高速G60连接线K8+640〜KH+29385段（含大龙潭互通）钢箱梁加工安装施工合合同编号：QJ-XQGS- 015甲方:中交路桥技术有限公司宣曲髙速公路项目经理部二分部乙方日期: 年月曰目录第一条:工程概况第二条:承包方式第三条:履约保证第四条:机械设备和材料供应第五条:双方的权利及义务第六条:工程质量管理第七条:工程质量保留金、安全文明施工保留金、农民工工资保留金、廉政建设保留金、激励考核专项基金第八条:工程数量计暈、工程价款结算、支付及竣工结算第九条:安全文明施工第十条:工程验收、交工第十一条:争议与仲裁第十二条:违约与索赔第十三条:工程保险第十四条：中途退场的结算方式第十五条:其它工程施工专业分包合同甲方：中交路桥技术有限公司宣曲高速公路项目经理部二分部（以下简称甲方）（以下简称乙乙方:方）按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》＞《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规、规童等规定，甲方根据承建_宣曲高速G60连接线K8+640〜K11+293.85段（含大龙潭互通）［以下简称：大龙潭互通］施丄的需要，将大龙潭互通E匝道桥钢箱梁加工安装委托乙方施工。
为了明确双方权利、义务和责任■经过甲乙双方充分协商，达成一致意见,签订木合同，并自愿共同遵守执行: 第一条:工程概况K 工程概况工程名称：宣曲高速G60连接线K8+640~K11+29M85段（含大龙潭互工程范围:E 匝道桥钢箱梁的加工制作、运输.安装施工、以及相应的安全防护、高速公路交通组织等等。
专业分包单价详见后附的《投标报价表》。
质量等级:达到-合格 工程,工程整体质量要符合甲方提岀的创优目标及分项工程质量合格率为100% ,分部工程及单位工程优良率达到摯L 以上的 要求。
其他详细标准见国家相关工程质量管理办法的要求。
第二条：承包方式1、釆用固定单价承包，单价按《投标报价表》中约定的综合单价执行，不管何种原因，单价均不做调整。
2、甲方负责提供的主要材料：根据中标通知书确定的最终中标单价及中标总价确定甲方定否提供主材。
3. 甲方提供的主要设施材料：无。
4、甲方负责施工完成支座垫石以下部分的下部结构工程，强度达到后续工程施工要求后，移交给乙方进行钢箱梁的安装施工。
5、下部结构移交给乙方后，甲方不再负责任何工作，乙方在施工完成钢箱1)、 2) 工程地点：云南省曲靖市沾益县3) 2、工期：木合同总工期为一 5个月。
1) .开工R 期「2016年01月01 H2) 、完工R 期:2016年05月31 FI梁，并经第三方检测合格，通过相关单位最终验收，乙方向甲方移交最终的合格产品。
6、甲方根据现场施丄的需要配备一级配电柜（费用由甲方承担）°从一级配电柜接出的必须满足现场施工要求所需要的所有配电箱、电线、电缆、开关、插座、埋地电缆套管、电杆等配套设施，均由乙方负责提供，费用由乙方承担。
施丄耗用电费rti乙方承担，甲方给各施工班组安装电表，用电数星=电表计读度数+线路电损分摊度数。
7、应急采用的发电机及发电机组由甲方提供，耗用燃油费（含柴油机和机油）由使用的乙方承担。
8、所有安装设备及吊装设备、以及安装钢箱梁所必须其他设备，均由乙方提供，费用由乙方承担。
9、乙方管理人员及工人的住宿和伙食自行解决、费用自行承担。
10、乙方的综合单价己包含了3.48 %的营业税（该税由业主代扣代缴）＞除此之外，在甲方支付工程款时，乙方必须提供与结算等额的相应成木发票，否则甲方拒绝支付，或者甲方在乙方的结算款中扣除开具成木发票所需税金（结算款的7%）后再进行支付。
1K支座安装、桥面排水铸铁管安装及桥面排水PVC管安装作为上部结构施工辅助工作，费用已包含在了乙方的综合单价内，不再另行计量支付。
12、跨高速公路安全防护网及安全防护支架的搭设及拆除：人工费用己包含在了乙方的综合单价内，不在另行计量支付，需要的材料由乙方提供，材料费用rti乙方承担。
第三条：履约保证履约保证金以第一种方式执行。
1）、方式一：木着对合同认真负责的原则，在木合同签定之前，乙方应向甲方交纳履约保证金：小写_ 400000—元人民币,大写肆拾万_元人民币。
2）、方式二：木着对合同认真负责的原则，在木合同签定后，进行第一次结算时，甲方将在乙方的工程款中扣除（小写：亠元人民币，大写：亠元人民币）做为履约保证金。
2、严禁乙方将木合同工程中全部或任何一部分工程转包或二次分包他人,如甲方一经发现，甲方有权终止与乙方的合同关系，并没收乙方的全部履约保证金：400000_元人民币,由此造成的一切损失由乙方承担。
3、履约保证金的退还：按合同约定完成了甲方安排的所有施工任务，安全、质量、工期等符合相关规定要求，并经甲方、总包部、监理、业主及质量监督机构最终验收合格后，3个月内无息返还乙方缴纳的履约保证金。
第四条：机械设备和材料供应按甲方的《材料管理办法》及《机械设备管理办法》执行。
2、主要材料约定：根据中标通知书确定的最终中标单价及中标总价确定甲方是否提供主材。
3、主材损耗约定：甲供材料的消耗a不能大于设计工程量的4%,如果超过规定的损耗量，则甲方将按照采购价的1.05倍与超用工程量的乘积得到的费用从乙方的结算款中扣除。
4、乙方自行采购的材料，必须是经监理及业主批复的生产厂家，且进场材料需经业主、监理等有关部门检验合格才可使用。
5、由业主统一供应的材料，供应与检测按甲方与业主材料供应商协议办理。
6、由甲方调拨的材料按乙方在甲方材料部门的调拨单计价，材料款直接从乙方的月度工程结算款中扣回。
7、由甲方调拨或供应的材料必须由乙方代表或乙方指定代理人签字。
8、乙方用于木工程的主要机械设备必须在甲方机械部门备案（如果有）。
第五条:双方的权利及义务1.甲方的权利及义务1）＞甲方委派理宪基先生为甲方工地代表，全权负责木合同工程的安全、质量、进度管理、文明施工等，乙方应听从和尊重甲方代表的指挥和工作。
2）、甲方通过甲方工地代表在开工前三天向乙方提供施工图纸和技术资料各壹份，同时经双方协商后确定技术交底R期，由甲方派员向乙方进行安全技术交底。
3）、甲方有权派员参加乙方的生产调度会和技术方案会，有权评议乙方的生产计划和施工技术方案。
并根据总工期的计划安排对乙方的生产计划和施工方案进行调整。
4）、如乙方在施工中岀现如下情况之一，甲方有权终止合同、切割或收回乙方承包工程，发生的费用由乙方负责。
①、乙方连续两次不能完成甲方及业主下发的阶段性目标;②、甲方认为乙方投入不足，无力承担此项工程;③、乙方拒不服从甲方的领导;④、由于乙方责任，对同一质量问题连续两次被业主检查为不合格。
5）S甲方每十天对乙方进行一次质量、进度、安全等全而检查，如连续三次检查不合格，甲方可单方终止与乙方的合同关系，没收乙方的全部保证金，并拒付乙方未结算的全部工程款，同时承担对甲方造成的一切损失。
如甲方连续三次对乙方检查，检查结果均为较差，甲方根据检查结果的严重程度确定处罚金额（最底限额不少于5000元）。
6）.试验工作的约定：乙方必须按甲方的要求负责安排人员配合完成现场的取样及送样试验工作，费用己包含在了劳务分包单价中，甲方不再单独给予乙方计量支付。
7）、测量工作的约定：乙方必须按甲方的要求负责安排人员配合施工现场的测量放样工作，费用已包含在了劳务分包单价中，甲方不再单独给予乙方计量支付。
8）S甲方根据业主指令或工程进度的实际需要，有权调整乙方的施工承包内容。
9）、施工场地及相关费用的约定.乙方人员的食宿、驻地建设、进出场费用等均由乙方自行负责，并已包含在了劳务分包单价中，甲方不再给予乙方任何补贴费用。
10）、乙方必须按甲方要求施工完成设计图纸标明的所有工程内容，如果乙方未施工完成合同约定的工程内容，甲方将按未完工程量的工程造价的两倍金额处罚乙方，并没收乙方的履约保证金，同时乙方还应按合同要求承担相应的违约责任。
2、乙方的权利及义务1）、乙方委派先生为乙方驻工地代表.全权负责处理木合同工程的安全、质a、进度管理、文明施工等。
乙方在征得甲方的同意方可委派乙方驻工地代表，若确实需要调换驻工地代表，须在7天之前通知甲方并取得甲方的同意方可调换。
2）、乙方不得将本工程的任何一部分权益转让给第三方，一旦发现■甲方立即收回乙方承包的丄程，所造成的一切后果市乙方负责。
3）.乙方应按照甲方的总体施工进度计划及阶段性施工进度计划的安排，及时组织人员及设备开展工作，不得无故拖延。
4）、乙方不得以修改设计、图纸延误为由■解除和变更合同所制定的责任和义务。
5）、乙方应遵守地方政府的有关规定，文明施工，安全生产.环保法规等。
6）S乙方有责任采取措施保护业主己查明工程范R内的地下、地上设施以及不准拆除的构造物等，若因乙方过失造成的一切事故、产生后果市乙方自负。
7）.乙方有责任遵守甲方和业主签订的合同有关木工程质量相关的条款。
8）、乙方负责完成施工所需的全部准备工作，包括用电接线、用水及临时设施等rti乙方自行解决，相关费用已包含在劳务分包单价中，不得再另行计量支付。
9）、乙方参与木工程建设的主要施工人员必须到甲方人事部门进行备案。
10）、乙方在施工期间内使用地方道路的应服从地方政府及路政部门的管理.并主动配合甲方进行有效协调，合理承担在协调过程中自身发生的费用。
11）＞乙方必须执行甲方.业主、总包部、监理单位发岀的一切书而通知、意见、指示、决定等，且不增加费用。
第六条:工程质量管理本工程实行甲方、总包部.监理和业主四方相结合质量控制、监督体系。
乙方在施工过程中必须按照甲方、总包部、监理及业主提岀的有关要求，完成其施工任务。
2、乙方应无条件接受业主.总包部、监理及甲方在本工程的监督规程和办法，应服从业主、总包部.监理及甲方质检人员的傍站监督工作。
3.工程质量等级必须达到合同规定的等级，达不到合同规定的部分（乙方应按甲方代表要求的时间返工，直到符合条件为止。
返工后仍达不到要求按违约处理。
4、工程质a合同缺陷期为2年，工程实际缺陷期以业主给甲方签认的“缺陷期满质量合格证书” R期为准。
第七条：工程质量保留金、安全文明施工保留金.农民工工资保留金.廉政建设保留金.激励考核专项基金1、质量保留金：月工程结算款总价10%2、安全文明施工保留金：月工程结算款总价4%3.农民工工资保留金：月工程结算款总价3%4、廉政建设保留金：月工程结算款总价2%5、激励考核专项基金：月工程结算款总价1%6、激励考核专项基金：按照每期乙方结算金额的1%进行扣除，作为安全生产、文明施丄形象.质量及进度综合激励考核专项基金，该项基金不退还乙方, 同时甲方也拿出乙方结算款的1%作为激励基金，该基金用于甲方对本工程各劳务队的综合考评，根据每次考评结果对劳务作业队进行不同程度的奖励，考评结果以甲方领导班子的最终评定为准，如果各乙方均达不到奖励的考评标准，则激励基金将用于改善安全文明施丄环境.提高工程质量.加快施工进度的经费，具体考评办法由甲方领导班子研究制定。
