建设工程施工合同-安装定额样板(合同范本)
- 格式:docx
- 大小:268.60 KB
- 文档页数:22
建设工程施工合同-安装定额样板根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,建设工程施工合同是建筑施工项目中非常重要的合同之一,用于规范双方的权利义务,明确工程的质量、时间、成本等方面的要求。
其中,安装定额是建设工程施工合同中的重要内容之一,用于确保施工过程中的安装工作按照一定的标准和要求进行。
一、安装定额的定义安装定额是指根据国家、行业或企业的相关规定,对建设工程中的安装工作进行定量化、定性化的规定和要求。
它可以是一份详细的安装作业指导书,也可以是一份简洁的作业说明。
安装定额的目的是确保施工过程中的安装作业按照统一的标准和要求进行,提高施工效率,保证工程质量。
二、安装定额的内容1. 安装定额应包括安装作业的基本要求和施工方法。
基本要求包括安装工艺、安装工具和设备、施工人员、安全保护等方面的要求,施工方法包括安装序列、操作步骤和技术要求等。
2. 安装定额应明确工程的安装工作量和质量要求。
安装工作量包括安装的数量、规格、尺寸和要求等,质量要求包括安装的偏差、焊接接头质量、防腐涂层质量等。
3. 安装定额应注重工程的节能和环保要求。
在安装定额中应明确施工过程中的节能和环保要求,如能源利用率、噪声和排放物的控制等。
4. 安装定额应注重施工安全。
在安装定额中应明确施工过程中的安全要求和措施,如操作人员的防护措施、设备的防护措施和现场的安全管理等。
三、安装定额的制定与修订1. 安装定额的制定应由具备相应资质和经验的专业人员负责。
制定安装定额的人员应具备较高的技术水平和专业知识,能根据工程的实际情况,结合相关的法律法规和行业标准,制定出具有可操作性和实用性的安装定额。
2. 安装定额应根据工程的实际情况进行修订。
在施工过程中,如果发现安装定额与实际情况不符或需要进一步细化,应及时进行修订。
修订安装定额应经过相关部门或专业人员的审批,并及时通知相关施工人员进行调整。
四、安装定额的执行与监督1. 安装定额应由施工单位和监理单位共同执行。
按定额建设工程施工合同(2024版)合同编号:__________1. 名称:____________________________2. 地址:____________________________3. 联系人:________________________4. 联系电话:_______________________5. 电子邮箱:_______________________1. 名称:____________________________2. 地址:____________________________3. 联系人:________________________4. 联系电话:_______________________5. 电子邮箱:_______________________鉴于甲方为建设工程的需要,委托乙方按定额进行施工;乙方愿意接受甲方的委托,为甲方的建设工程按定额进行施工。
双方为明确双方的权利、义务和责任,特订立本合同,以共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称:________________________1.2 工程地点:________________________1.3 工程规模:________________________1.4 工程内容:________________________1.5 工程预算:________________________第二条合同价格2.1 本工程的合同总价为人民币(大写):__________________元整(小写):__________________元。
2.2 乙方在合同签订后__________日内向甲方提交工程预算明细表,甲方在收到预算明细表后__________日内予以确认。
第三条工程进度3.1 工程计划开工日期:________________3.2 工程计划竣工日期:________________3.3 乙方应按照甲方要求的时间节点完成工程的各个阶段,具体进度安排由双方另行协商确定。
建筑施工合同范本(定额)甲方(全称):乙方(全称):根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行建筑施工事宜,经充分协商,达成以下合同条款:一、工程概况1.1 工程名称:__________1.2 工程地点:__________1.3 工程内容:包括但不限于土建、水电、装修、设备安装等全部施工内容,具体详见施工图纸和工程量清单。
1.4 工程规模:__________平方米1.5 工程预算:人民币(大写):__________元整(小写):__________元。
二、合同单价2.1 本工程采用固定单价合同,乙方向甲方提供详细的工程量清单,甲方按照乙方提供的工程量清单和约定的单价进行付款。
2.2 工程量清单仅供参考,实际施工过程中,乙方应按照甲方的要求和技术规范进行施工,如有增减或变更,需双方协商确认后方可进行。
2.3 合同单价一经确定,除非双方协商一致,否则不得随意更改。
三、合同总价3.1 双方确认,本工程合同总价为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。
3.2 乙方应按照合同约定的单价和工程量清单,如实提供合格的工程成果。
如乙方未按约定完成工程,甲方有权要求乙方按照实际完成情况支付相应的合同价款。
四、付款方式4.1 甲方按照乙方完成的工程进度,分期支付合同价款。
具体付款进度和比例,由双方在合同中约定。
4.2 乙方完成工程后,甲方应按照约定支付剩余的合同价款。
4.3 甲方支付合同价款时,有权扣除乙方应支付的质量保证金。
五、工程质量5.1 乙方应按照甲方的要求和技术规范进行施工,确保工程质量符合相关法律法规和行业标准。
5.2 乙方应承担工程质量的责任和保修义务,如工程出现质量问题,乙方应负责及时修复,并承担由此产生的费用。
六、工期6.1 乙方应按照合同约定的工期完成工程。
建设工程施工合同——安装定额样板【合同编号】:【合同签订日期】:【甲方】(委托方):单位名称:地址:法定代表人:电话:传真:电子邮箱:【乙方】(承包方):单位名称:地址:法定代表人:电话:传真:电子邮箱:鉴于甲方有关建设工程的需要,乙方同意按照以下条款,承担甲方确定的建设工程安装定额工作。
一、合同范围:1.1 本合同的建设工程为【项目名称】,具体工程范围详见附件【工程范围】。
二、工程价格及付款方式:2.1 本次工程总价为【金额】,具体分解如下:(1)安装人工费用:【金额】;(2)材料费用:【金额】;(3)机械使用费用:【金额】;(4)其他费用:【金额】。
2.2 甲方应按照以下方式支付款项:(1)合同签订后,甲方应支付工程开工款【金额】,作为乙方开始施工的启动资金。
(2)工程按进度分期结算,甲方应在每次结算周期结束后的【具体时间】内支付相应的工程款项。
三、工程施工:3.1 乙方应按照国家相关规定和本合同约定,组织施工队伍进行工程施工,并严格按照工程图纸、技术要求和标准完成工程安装定额工作。
3.2 乙方应按照工程进度计划,合理组织施工,保证工程质量、工期和安全。
3.3 乙方应按照甲方的要求,及时报送工程进度和施工质量等相关资料。
四、工程质量和验收:4.1 完工后,乙方应自行组织进行工程质量验收,并向甲方提交验收报告。
4.2 验收合格后,甲方应在【具体时间】内支付尾款。
五、合同履行:5.1 合同生效后,任何一方不得无故解除合同或违约。
若因特殊情况需要修改合同内容,应经双方协商达成一致意见,并签订书面变更合同。
5.2 本合同自双方盖章后即生效,一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(盖章):乙方(盖章):法定代表人(签字):法定代表人(签字):日期:日期:。
建设工程施工合同——安装定额样板合同编号:_______ 安装定额样板甲方:(单位名称)地址:联系人:电话:乙方:(单位名称)地址:联系人:电话:鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程安装工作,为明确双方的权利和义务,双方达成如下协议:第一条定额样板范围乙方应按照甲方提供的定额样板要求,在工程施工过程中进行安装工作,包括但不限于:1.\t安装工作的具体内容和范围;2.\t工程所需的材料和设备的选择和配置;3.\t安装工作的时间节点和进度安排;4.\t整个工程的质量要求和验收标准。
第二条合同价格1.\t甲方应按照定额样板的要求向乙方支付合同价款。
2.\t合同价款的支付方式、支付期限及分期付款的规定等详见合同附件。
第三条保证与违约责任1.\t乙方应对安装过程中发生的工程质量问题承担责任,并保证整个安装过程质量符合定额样板的要求。
2.\t乙方如因违约行为导致工程质量问题或项目延期等情况,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿甲方因此遭受的经济损失和名誉损害等。
第四条争议解决本合同履行过程中如发生争议,甲方与乙方应友好协商解决。
协商不成时,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第五条合同生效及终止1.\t本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为______年。
2.\t本合同有效期届满后,可根据实际需要延期或终止,双方协商一致后可进行相应的变更操作。
附件一:合同价款支付方式及期限(具体填写合同价款支付方式、支付期限及分期付款的规定)附件二:定额样板要求(具体填写定额样板要求的内容,可包括具体工程项目、质量要求、验收标准等)附件三:其他补充协议(可根据实际需要在合同中添加其他补充协议,如工程变更、索赔和解除合同条款等)(以下无正文)甲方:(单位名称)签字盖章:乙方:(单位名称)签字盖章:。
第1篇甲方(发包方): [甲方全称]地址: [甲方地址]法定代表人: [甲方法定代表人姓名]联系电话: [甲方联系电话]乙方(承包方): [乙方全称]地址: [乙方地址]法定代表人: [乙方法定代表人姓名]联系电话: [乙方联系电话]鉴于甲方拟对[工程名称]进行建设,乙方愿意承担该工程的施工任务。
为明确双方的权利和义务,经双方友好协商,特订立本合同,以资共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称:[工程名称]1.2 工程地点:[工程地点]1.3 工程内容:[工程具体内容,包括但不限于土建、安装、装饰等]1.4 工程预算:[工程预算金额,大写:_______元整,小写:_______元]1.5 工程承包方式:定额承包1.6 工程质量标准:符合国家相关工程质量标准及甲方要求第二条施工期限2.1 工期:[施工工期,自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日]2.2 任何原因导致工期延误,双方应协商解决,并按实际延误天数调整工期。
第三条工程进度款支付3.1 甲方按以下进度支付工程款:- 施工进度达到20%时,支付合同总价的10%;- 施工进度达到50%时,支付合同总价的30%;- 施工进度达到80%时,支付合同总价的50%;- 工程竣工验收合格后,支付合同总价的10%,剩余10%作为保修金,保修期满后一个月内付清。
3.2 乙方应按甲方要求提供相关施工进度证明材料。
第四条工程质量与验收4.1 乙方应严格按照设计文件和施工规范进行施工,确保工程质量达到国家规定的质量标准。
4.2 工程验收:工程完工后,由甲乙双方共同进行验收。
验收合格后,甲方应及时支付验收合格部分的工程款。
第五条工程变更与索赔5.1 在施工过程中,如因设计变更、地质条件变化等原因导致工程量增加或减少,双方应协商解决工程款调整事宜。
5.2 因不可抗力因素导致工程延误或损失,双方应协商解决索赔事宜。
施工合同范本按定额甲方(发包方):姓名:____________________联系地址:____________________联系电话:____________________乙方(承包方):姓名:____________________联系地址:____________________联系电话:____________________鉴于甲方拟对____________工程进行施工,乙方具备相应的施工能力和资质,双方经友好协商达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程内容:(详细描述工程的具体施工内容)二、工程定额及计价方式按照____________定额执行,具体计价方式为____________。
三、工程期限1. 开工日期:______年______月______日2. 竣工日期:______年______月______日四、工程质量1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工,确保工程质量达到____________标准。
2. 如工程质量未达到约定标准,乙方应负责无偿返修或返工,直至达到合格标准。
五、工程款支付1. 支付方式:____________2. 支付时间及金额:(明确各阶段的付款时间和金额)六、双方的权利和义务(分别详细列出甲方和乙方在工程施工过程中的权利和义务)七、违约责任(明确双方在违反合同约定时应承担的责任)八、争议解决如双方在履行本合同过程中发生争议,应友好协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他条款(可根据实际情况约定其他相关条款)本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字(或盖章)之日起生效。
甲方(发包方):(签字或盖章)日期:______年______月______日乙方(承包方):(签字或盖章)日期:______年______月______日。
施工合同模板按定额这是小编精心编写的合同文档,其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款,请基于您自己的需求,在此基础上再修改以得到最终合同版本,谢谢!施工合同模板按定额甲方(以下简称“甲方”):乙方(以下简称“乙方”):根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上,就甲方委托乙方进行施工建设的事宜,经友好协商,达成以下合同条款:一、工程概况1.1 工程名称:____________1.2 工程地点:____________1.3 工程规模:____________1.4 工程内容:____________1.5 工程预算:____________(大写:人民币________元整)二、合同价格2.1 乙方向甲方提供的施工服务按照《____________省建筑工程定额》进行计算,工程总造价为人民币________元整(大写:人民币________元整)。
2.2 甲方在合同签订后____________日内,向乙方支付合同总价款的____________%,即人民币________元整(大写:人民币________元整)。
2.3 乙方在施工过程中,如需调整施工内容或工程量,应提前向甲方提出书面申请,经甲方同意后,按照实际发生的变化进行工程造价的调整。
三、施工期限3.1 乙方应按照双方约定的施工计划完成施工,施工期限为____________天。
3.2 乙方如因自身原因导致施工延期,应承担相应的违约责任。
四、质量标准4.1 乙方应按照约定的质量标准完成施工,并保证工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。
4.2 甲方有权对施工过程和工程质量进行监督、检查,并提出整改意见,乙方应予以积极配合并按照甲方要求进行整改。
五、材料供应5.1 甲方负责提供施工所需的主要材料,乙方负责提供施工所需的辅助材料。
5.2 甲方应保证所提供的主要材料符合国家相关法律法规及行业标准,乙方应合理使用甲方提供的材料。
定额安装施工合同模板2024年版本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及地址1.2 乙方名称及地址1.3 合同术语定义第二条工程概况2.1 工程名称2.2 工程地点2.3 工程规模2.4 工程预算第三条施工内容与要求3.1 施工范围3.2 施工标准3.3 施工工艺3.4 施工时间节点第四条工程质量及验收4.1 质量标准4.2 验收程序4.3 验收合格标准4.4 质量保修期限第五条合同价格与支付5.1 合同总价5.2 支付方式5.3 支付进度5.4 发票开具第六条乙方义务与责任6.1 施工准备6.2 施工安全6.3 材料供应6.4 质量保证6.5 违约责任第七条甲方义务与责任7.1 施工场地提供7.2 施工配合7.3 现场管理7.4 变更处理第八条合同的变更与解除8.1 变更条件8.2 变更程序8.3 解除条件8.4 解除程序第九条争议解决9.1 争议解决方式9.2 争议解决机构9.3 诉讼管辖第十条合同的生效、终止与解除10.1 合同生效条件10.2 合同终止条件10.3 合同解除条件第十一条违约责任11.1 甲方违约责任11.2 乙方违约责任第十二条不可抗力12.1 不可抗力事件12.2 不可抗力后果12.3 不可抗力应对措施第十三条保密条款13.1 保密内容13.2 保密期限13.3 违约保密条款第十四条其他条款14.1 合同的转让14.2 合同的附件14.3 合同的修改14.4 合同解除后的处理14.5 法律适用14.6 合同语言版本第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1 甲方名称:_____________,地址:_____________。
1.2 乙方名称:_____________,地址:_____________。
1.3 本合同下列术语定义:(1)工程:指甲方委托乙方施工的工程项目,具体项目见附件一。
(2)施工场地:指甲方提供给乙方进行工程施工的场地。
(3)合同金额:指本合同约定的工程总价款。
建设工程施工合同——安装定额样板合同编号:建设工程施工合同工程名称:工程工程地点:市路号发包方:承包方:签订日期:发包方: (以下简称甲方)承包方: (以下简称乙方)甲方将工程交由乙方承包。
为了明确双方的权利、义务和责任,根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订合同如下:一、工程地点:市路号。
二、工程名称:工程。
三、工程内容:乙方按□甲方提供的施工图□甲方要求完成施工内容。
四、承包方式:□包工包料。
□除由甲方提供外,其余包工包料。
□主材由甲方提供,乙方包人工、辅材。
五、工程造价及计价依据:(一)本工程预算造价暂定为人民币:元整,增加的签证工程的造价不作为进度款拨付的依据,最终结算造价根据实际施工工程量按本合同约定计价依据进行结算。
(二)本工程计价依据按以下方式执行:1、本工程套用2008年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、《广西壮族自治区安装工程费用定额》及现行配套的相关文件(计价模式:工料机法),按中限值计取费用;没有定额子目的施工内容由甲乙双方现场办理签证。
2、□(适用于需直接在合同中约定部分主材市场询价的情况,与后项同时适用)本工程施工所需的部分材料价格按本合同附件一材料价格清单中约定的市场询价执行,其余□(单独适用于不在合同中专门约定主材市场询价的情况或与前项同时适用)工程所用的材料按施工期间(合同工期+签证工期)《南宁建设工程造价信息》平均值计取(其中安装材料如信息价有高、中、低档次价格的,按低档价格平均值计取;如信息价有高、中档次价格的,按中档价格平均值计取,水泥按中位价平均值计取);如在□(适用于需直接在合同中约定部分主材市场询价的情况,与后项同时适用)附件一材料价格清单及□(单独适用于不在合同中专门约定主材市场询价的情况或与前项同时适用)《南宁建设工程造价信息》没有载有的,《南宁建设工程造价信息》没有载有的,乙方需在施工前至少提前15天向甲方提交材料清单,由甲方在七个工作日内确定材料品牌并反馈市场询价,如乙方对甲方市场询价在三个工作日内未提出异议的,则视为乙方同意以甲方市场询价作为材料结算价格;如乙方提出异议的,材料市场询价以甲方提供的经甲方确认品牌、规格并由供应商盖章确认的报价清单为准,乙方不得以任何理由拒绝接受并影响施工进度,否则因此延误工期的责任由乙方承担,严重影响工期进度的按合同相关约定内容执行。
建设工程施工合同-安装定额样板(合同范本)Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed( 合同范本 )甲方:______________________乙方:______________________日期:_______年_____月_____日编号:MZ-HT-083539建设工程施工合同-安装定额样板(合同范本)合同编号:建设工程施工合同工程名称:工程工程地点:市路号发包方:承包方:签订日期:发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)甲方将工程交由乙方承包。
为了明确双方的权利、义务和责任,根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订合同如下:一、工程地点:市路号。
二、工程名称:工程。
三、工程内容:乙方按□甲方提供的施工图□甲方要求完成施工内容。
四、承包方式:□包工包料。
□除由甲方提供外,其余包工包料。
□主材由甲方提供,乙方包人工、辅材。
五、工程造价及计价依据:(一)本工程预算造价暂定为人民币:元整,增加的签证工程的造价不作为进度款拨付的依据,最终结算造价根据实际施工工程量按本合同约定计价依据进行结算。
(二)本工程计价依据按以下方式执行:1、本工程套用2008年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、《广西壮族自治区安装工程费用定额》及现行配套的相关文件(计价模式:工料机法),按中限值计取费用;没有定额子目的施工内容由甲乙双方现场办理签证。
2、□(适用于需直接在合同中约定部分主材市场询价的情况,与后项同时适用)本工程施工所需的部分材料价格按本合同附件一材料价格清单中约定的市场询价执行,其余□(单独适用于不在合同中专门约定主材市场询价的情况或与前项同时适用)工程所用的材料按施工期间(合同工期+签证工期)《南宁建设工程造价信息》平均值计取(其中安装材料如信息价有高、中、低档次价格的,按低档价格平均值计取;如信息价有高、中档次价格的,按中档价格平均值计取,水泥按中位价平均值计取);如在□(适用于需直接在合同中约定部分主材市场询价的情况,与后项同时适用)附件一材料价格清单及□(单独适用于不在合同中专门约定主材市场询价的情况或与前项同时适用)《南宁建设工程造价信息》没有载有的,《南宁建设工程造价信息》没有载有的,乙方需在施工前至少提前15天向甲方提交材料清单,由甲方在七个工作日内确定材料品牌并反馈市场询价,如乙方对甲方市场询价在三个工作日内未提出异议的,则视为乙方同意以甲方市场询价作为材料结算价格;如乙方提出异议的,材料市场询价以甲方提供的经甲方确认品牌、规格并由供应商盖章确认的报价清单为准,乙方不得以任何理由拒绝接受并影响施工进度,否则因此延误工期的责任由乙方承担,严重影响工期进度的按合同相关约定内容执行。
□(适用于需直接在合同中约定部分主材市场询价的情况与后项同时适用)附件一中约定的材料及□(单独适用于不在合同中专门约定主材市场询价的情况或与前项同时适用)上述条款所述的需市场询价的材料的结算单价=市场询价(工地价)×【1+10%(采保及利润、税金)】/(预算部负责确认),□进税后独立费,定额子目中相对应的材料费扣除。
□进主材费。
3、检验试验费及检验试验配合费的计算方法:按广西壮族自治区建设厅文件桂建标[2009]7号文执行,其中检验试验费结算时按实调整,检验前检验试验费要报甲方审批方可执行。
4、费用定额中工程排污费、养老保险费扣除。
5、承包人的施工方案只作为完成施工任务的技术方案不作为计价依据。
6、按本合同约定方式计算的结算总造价已包含乙方为完成本合同项下工程所需的材料、人工、机械、措施费、管理费、利润、规费、税金及其他费用等一切费用。
本工程从合同签订之后凡涉及国家、地方政府影响造价的政策性调整文件均不再执行。
六、施工工期:本工程施工工期为日历天,自甲方签发书面开工令之日起计算至工程竣工验收合格之日止。
出现以下合同约定工期延误的情形时,乙方向甲方工地代表递交工期顺延签证报告后,甲方工地代表只能就出现工期延误的情形作出客观的陈述,是否符合工期延误的合同约定条件,由甲方总工室签字盖章后认定:1、甲方未能按约定提供工作面及施工条件影响施工的;□(有甲供材料的条件下适用)2、甲方未能及时提供甲供材料影响施工的;3、因停水、停电连续影响达到8小时以上的;4、因图纸重大变更导致工程量增加超过10%,并对关键工序有实质性影响的;5、不可抗力;6、因与其他施工队交叉作业造成的停工;□(室内工程不适用)7、雨季以外特殊下雨天,50mm以上雨量的,且下雨时间超过4小时可顺延半天,以此类推。
出现以上工期顺延情况的,乙方应在情况发生后48小时内通知甲方办理签证手续,否则甲方不予延期。
因上述情况延误工期,甲方给予工期顺延签证后,则不再承担乙方窝工、停工费等费用。
七、设计变更:1、乙方必须认真核准现场与图纸的各类数据关系,若现场实际情况与设计不符或图纸相互矛盾时,乙方应及时通知甲方和设计单位到现场处理,乙方不通知而盲目施工造成损失的,责任由乙方承担。
2、所有设计变更均由设计单位、甲方以书面形式通知乙方,任何以口头通知形式的设计变更,乙方均不得执行。
3、因设计变更而甲方事先未发出预告函(通知)造成乙方返工或损失的,甲、乙双方在此项变更实施前5天内办理签证,由此给乙方造成的损失由甲方承担;乙方接到甲方书面预告函(通知)后不按变更内容执行导致返工或损失的乙方自负。
4、设计与现场地形情况不符时,乙方应立即停止不符之处的施工并及时以书面形式向甲方提出,否则造成的损失由乙方自负。
5、因设计变更造成的局部停工而其他部位仍可正常施工且不影响下道工序施工的不予工期签证,如因此造成整体停工或影响下道工序施工的经监理及甲方确认后给予工期顺延签证。
八、设备材料的说明要求、材料供应方式及要求1、本工程采用的□水泥均采用P.O42.5#立窑袋装水泥(应在以下品牌中选择:红*河、超魁、广龙);□商品砼应采用腾-宁、金*通、华润品牌产品;□钢筋采用国营大厂高线钢筋(应在以下品牌中选择:萍*钢铁厂、武-钢、昆-钢、柳-钢、水钢);□其他材料:。
乙方应在使用□水泥、□商品砼、□钢筋之前向甲方申报所使用的品牌,经甲方同意后方可使用,否则不给予计取结算。
□甲供材料(如有)1、由甲方提供的材料设备,应在货到工地前一天通知乙方,双方共同验收并办理交接手续交由乙方保管、施工。
乙方使用甲供材料的损耗量不得超过定额对应子目材料损耗量,否则超出的损耗由乙方承担,相应费用按甲供材料采购价(以甲方提供采购合同或付款单据为准)乘以超出定额部分的损耗量计算后从结算价中扣除。
2、乙方所使用的产品品牌、质量、规格尺寸必须履行合同义务,按规范要求实施报验;如发现以下情况的乙方应无条件拆除、重做,由此产生的责任及费用由乙方承担并给予每次壹万元的违约金(乙方应向甲方出示所用产品的合格证及所使用产品的出厂证明书作为结算资料):1)乙方所使用材料品牌、质量、规格尺寸不符合设计要求;2)未经甲方同意乙方擅自以其他产品、假冒伪劣产品代替甲方已认可乙方使用的材料品牌;3)采用不合格产品的。
3、甲方指定品牌范围内的产品如发现以下情况影响工程进度时可向甲方申请更换产品品牌,经甲方同意后方可采用,否则甲方不予认可,造成的一切责任由乙方负责:1)甲方指定品牌范围内的产品不能满足设计要求的;2)甲方指定品牌范围内的产品供应量不能满足工程进度需要的。
九、工程款的支付与结算方式:经双方协商一致,本工程款按以下方式进行拨付:□(付款方式格式条款)(一)本合同项下工程全部完工并经甲方验收合格后七个工作日内,甲方支付合同预算总造价的80%给乙方;□(特殊约定,必须经财务负责人及总裁审批):(二)本合同项下工程全部完工并经验收合格后,乙方提交完善的竣工资料及结算资料至甲方,经双方核对确定后一个月内甲方支付至工程结算总造价的(结算造价扣减保修金后的比例)%(扣减已支付款项后支付);(三)预留工程结算总价的%(不低于3%)作为保修金,待保修期满后按本合同第十三条约定内容结清。
达到合同约定付款条件后,乙方在用款前须向甲方提出用款申请,并向甲方提供足额发票(其中支付第九条第(二)款约定金额前,乙方应先按含保修金的结算造价向甲方补足发票)。
甲方的付款期限自双方确认工程造价且乙方按约定提出用款申请并开具足额发票之日起算。
十、双方权利义务(一)甲方权利义务:1、按合同约定准时支付工程进度款,按时结算并付清结算款;2、负责对现场管线位置的交底,审核乙方提交的各项设施的保护方案;3、甲方于开工前负责提供水准点及配合乙方进行工程测量;4、组织图纸会审,并对工程技术、施工要求进行技术交底;5、派员(监理、驻场代表)进行工程质量和施工进度、隐蔽工程的监督、检查,负责协调设计图纸问题的处理、办理签证工作;6、提供施工用水、电源,水电费用由乙方负责;;7、负责理顺周边其他施工单位的关系及有关部门领导检查指导工作;8、负责提供并指定现场材料的堆放场地;9、及时组织现场工程师进行中间验收及隐蔽工程验收,并办理验收手续;及时组织有关部门参加工程初步验收、竣工验收,并按合同规定的期限办理竣工结算;10、施工期间,甲方有权对乙方所购进的材料进行检查;11、如施工质量存在问题及安全隐患,甲方有权要求乙方返工、修改。
(二)乙方权利义务:1、合同签订后5日历天内乙方须提供①施工组织设计;②施工进度计划;③管理人员名单、职称(职务)、上岗证(操作证)复印件及现场施工人员名单作为甲方审核施工组织的依据,否则乙方每延误提交一天应向甲方支付500元/天违约金。
2、必须严格履行与甲方签订的本工程承包协议应承担的各项义务,按照国家有关法规的原则及本协议约定的工作内容、承包范围、工程质量、安全要求,严密组织施工,确保质量按时完成工程施工任务。
施工单位在施工过程中要严格按照国家规范进行施工。
3、乙方在施工中注意安全生产,应采取预防事故的措施,乙方需按国家规定为现场施工人员购买危险作业意外伤害保险及工伤保险。
在施工过程中确保施工安全和第三者的安全,施工中如发生安全事故的一切责任由乙方承担;如造成甲方或第三方人身、财产损失的,乙方还须承担赔偿责任。
乙方同时应作到文明施工,自觉遵守国家有关法律法规和规定,服从政府部门有关管理和规定。
4、自觉遵守外来劳动力管理规定,需办理的各种证件,应及时办理。
5、自觉接受甲方现场管理人员的检查指导和监督。