下载文档原格式
《工程法规》知识点：一级建造师（十五）一建考试知识点很多，下面我们来看看一级建造师网为您整理“《工程法规》知识点：一级建造师（十五）”，还有许多知识点大家可以看一下文尾推荐汇总哦！1.1.申领施工许可证时应当提供有关安全施士.措施的资料按照《建筑法》的规定，申请领取施工许可证应当具备的条件之一，就是"有保证工程质量和安全的具体措施"。
《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，建设单位在领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。
依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15 日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
建设单位在申请领取施许可证时，应当提供的建设工程有关安全施工措施资料，一般包括: 工程中标通知书工程施工合同，施工现场总平面布置图，临时设施规划方案和已搭建情况} 施工现场安全防护设施搭设(设置)计划、施.丁进度计划、安全措施费用计划,专项安全施工组织设计(方案、措施)I 拟进人施工现场使用的施工起重机械设备(塔式起重机、物料提升机、外用电梯)的型号、数量工程项目负责人、安全管顶人员及特种作业人员持证上岗情况，建设单位安全监督人员名册、工程监理单位'人员名册，以及其他应提交的材料。
2.依法实施装修工程和拆除工程《建筑法》规定.涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案;没有设计方案的不得施工。
《建筑法》还规定，房屋拆除应当由具备保证安全条件的建筑施工单位承担。
《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位。
建设单位应当在拆除工程施工15 日前，将下列资料报送建设程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案: (1)施工单位资质等级证明;(2) 拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明; (3)拆除施工组织方案;(4)堆放、清除废弃物的措施。
一级建造师建设工程经济必考知识点总结一、建筑工程经济学基本概念及原理1.建筑工程经济学基本概念：建筑工程经济学是研究建筑工程投资与回报之间关系的科学。
它以经济原则为基础，以建设项目的经济效益为宗旨，通过利用数学、统计学等方法，对建设项目的投资、资金筹集、企业组织和管理等问题进行科学的分析和决策。
2.经济效益和社会效益：经济效益是指建设项目所产生的与其相关的成本、价值和利益，它是衡量建设项目经济成功与否的主要标准；社会效益是指建设项目对社会产生的影响和效果，包括环境效益、社会效益、文化效益等。
3.战略经济效益：战略经济效益是指建设项目在国家和地方发展战略中所体现的经济效果，如促进经济结构调整、提高竞争力等。
4.建设工程经济学的原则：价值原则、效益原则、时间原则、风险原则和公平原则。
二、建筑施工项目投资决策1.建设项目资金筹集方式：自筹资金和外部融资，自筹资金包括自有资金和利用预售款或预收款，外部融资包括银行贷款、股权融资等。
2.建设项目投资回报计算：包括静态投资回报率、动态投资回报率和财务内部收益率等。
3.建设项目资金规模和资金投入的确定：根据项目的实际情况、风险和财务能力等因素，确定项目的资金规模和资金投入。
4.建设项目评价方法：包括灵敏度分析、可行性研究、因果关系分析等，以评估项目的经济效益和社会效益。
三、建筑施工项目成本管理1.建设项目成本组成：包括直接成本、间接成本和管理费用等。
2.成本控制的方法和技术：包括成本计划、成本预测、成本核算和成本控制等。
3.建设项目成本管理的目标和措施：目标是实现项目成本的合理控制和管理，措施包括编制成本管理方案、建立和执行成本管理制度、加强成本监控等。
四、建筑施工项目利润管理1.建设项目利润的计算方法：包括成本加利润率法、费用加利润法和毛利润率法等。
2.利润分配方式：包括按比例分配、按比例分配加浮动、并行分配、建立利润共享机制等。
3.利润合理性评估和控制：通过指标与实际对比、比例分析等方法，评估和控制项目利润的合理性。
第八章解决建设工程纠纷法律制度（18 分）【基本框架】【模拟题】以下属于行政纠纷的是（）。
A.施工单位为文化局建设家属院被拖欠工程款B.税务局扩建办公楼挤占了某居民小区出行通道C .投标人不服招标行政监督部门对其投诉作出不予受理的决定D. 建设单位不服建设行政主管部门对工程合同争议进行的调解【答案】C （行政纠纷是因行政机关“具体行政行为”引发的纠纷）【模拟题】当事人双方在合同中约定解决争议的方法可以是调解、也可以是仲裁或诉讼。
当纠纷发生后，若一方坚决不同意调解，此时争议解决方式为（）。
A.和解B. 调解C. 诉讼D. 仲裁【答案】C （调解为自愿进行的非终局解决方式。
仲裁、诉讼均为终局性解决方式。
同时约定两个终局手段的，法律规定，不能仲裁只能起诉）【2013一级真题】下列法律文书中，不具有强制执行效力的是（）。
A.在仲裁程序中形成的仲裁调解书B.由行政主管部门主持达成的调解书C.人民法院在民事案件审理中制作的调解书D.经司法确认的人民调解委员会主持达成的调解协议【答案】B【2012（10 ）二级真题★】根据《仲裁法》，可以进行仲裁的是（）。
A.行政不作为纠纷B.工程质量纠纷C.涉外婚姻纠纷D.施工企业工资纠纷【答案】B 【解析】平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷，可以仲裁。
但劳动争议（伙计~老板）和农业承包合同纠纷（村民~村委会）的仲裁，不适用仲裁法。
下列纠纷不能仲裁：（一）婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷（家里人~家里人）；（二）依法应当由行政机关处理的行政争议（民~官）。
【模拟题】下列对仲裁的理解正确的有（）。
A.《仲裁法》的调整范围不包括劳动争议仲裁B.仲裁机构的审理过程和裁决结果，非经当事人同意，不得公开C.仲裁机构的审理活动独立于当地的行政机关D•仲裁庭的组织形式，由仲裁委员会主任指定E.仲裁实行一裁终局制度【答案】ABCE【模拟题】以下不属于行政复议基本特点的是（）。
2019一级建造师《工程法规》各章节数字考点总结1. 行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章，在公布后 30 日内报有关机关备案；宪法和法律不需要备案。
2. 农民集体土地由本集体经济组织成员承包经营，经营期 30 年。
在土地承包经营期限内，对承包土地进行调整的，必须经村民会议三分之二以上成员或者三分之二以上村民代表同意，并报建乡镇人民政府或县级农业部门批准。
3. 专利权的保护期限：发明为 20 年，实用新型和外观设计为 10 年。
保护期均自申请日起算。
4. 注册商标有效期为 10 年，自核准注册之日起算；可无数次地提出续申请，每次续展注册的有效期为10 年。
应在到期前 12 个月内申请，还有 6 个月的宽展期，宽展期满仍未申请的，注销其注册商标。
从核准注册日起算。
5. 一般职务作品（工作任务但未用单位条件）的著作权由作者享有，单位可以优先使用 2 年。
6. 著作权的保护期（关注 50 年即可）（1）作者署名权、修改权、保护作品完整的保护期不受限制；（2）公民的作品，发表权、使用权和获得报酬权保护期，终生+死后 50 年；（3）单位作品或单位享有著作权的作品，发表权、使用权、获得报酬权保护期，为 50 年，截至于作品首次发表后第 50 年的 12 月 31 日；但作品完成后 50 年内未发表的不再保护。
7. 计算机软件的保护期限，如果涉及到自然人，为自然人终身+死后 50 年；如果是单位，首次发表后的50 年，开发完成 50 年内未发表，不再保护。
8. 保证期限当事人无约定，履行期满之日起 6 个月内；有约从约。
9. 定金应以书面形式约定，定金合同从实际交付定金之日起生效；定金数量由当事人约定，但不得超过主合同标的额的 20%.10. 安装工程一切险的保险期限一般应该包含一个试车考核期，试车考核期一般不超过 3 个月，安装工程一切险对旧机器设备不负考核期保险责任。
1. 不需要办理施工许可证之一：限额以下的小型工程（投资额在 30 万元或建筑面积在 300 平方米以下的建筑工程）。
一级建造师法律口诀在一级建造师的考试中，法律法规是重要的一部分。
为了帮助大家更好地记忆和理解相关法律知识，下面为大家整理了一些实用的口诀。
一、法的形式宪法法律行政规，地方法规自治条，部门规章省规章，国际条约也有效。
解释：这一口诀帮助大家记住法的不同形式，宪法具有最高的法律效力，法律次之，行政法规再次之，然后是地方性法规、自治条例和单行条例，部门规章和地方政府规章也具有一定的效力，同时国际条约在国内同样有效。
二、法律部门宪民商经行社环，诉讼法律也别忘。
解释：宪法相关法、民法商法、经济法、行政法、社会法、环境资源保护法，再加上诉讼与非诉讼程序法，这就是我国的法律部门分类。
三、法律责任民事责任要赔偿，行政责任有罚没，刑事责任最严重，坐牢罚金和死刑。
解释：民事责任主要是赔偿损失、恢复原状等；行政责任包括罚款、没收违法所得等行政处罚，以及行政处分；刑事责任则包括管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑、死刑等主刑，以及罚金、剥夺政治权利、没收财产等附加刑。
四、代理无权代理看追认，表见代理有效力，代理终止情形多，期限届满任务完。
解释：无权代理需要被代理人追认才有效，表见代理即使无权也有效。
代理终止的情况有代理期限届满、代理事务完成等多种。
五、物权物权法定不动登，自物他物所有权，用益物权地役权，担保物权抵押权。
解释：物权的种类和内容由法律规定，不动产要登记。
物权包括自物权（所有权）和他物权，用益物权有土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权、地役权等，担保物权有抵押权、质权、留置权。
六、债权合同侵权无因管，不当得利债产生，债的保全有两种，代位撤销要记清。
解释：债权产生的原因有合同、侵权行为、无因管理和不当得利。
债的保全措施包括代位权和撤销权。
七、知识产权著作商标和专利，保护期限各不同，著作人身永保护，发表之后五十年。
解释：知识产权包括著作权、商标权和专利权。
著作权中作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期不受限制，发表权及其他财产权利的保护期为作者终生及其死亡后 50 年。
2024年一建法规数字知识点总结一、建设工程法律体系。
1. 法的形式的效力层级。
- 宪法至上：宪法具有最高的法律效力。
- 上位法优于下位法：法律效力等级为宪法＞法律＞行政法规＞地方性法规＞地方政府规章。
- 特别法优于一般法：同一机关制定的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章，特别规定与一般规定不一致的，适用特别规定。
- 新法优于旧法：同一机关制定的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章，新的规定与旧的规定不一致的，适用新的规定。
二、建设工程法人制度。
1. 法人应具备的条件。
- 依法成立。
- 有自己的名称、组织机构、住所、财产或者经费。
其中，法人以其主要办事机构所在地为住所；有必要的财产或者经费是法人进行民事活动的物质基础，如有限责任公司的注册资本最低限额为人民币3万元（特定行业有特殊规定的除外）。
- 能够独立承担民事责任。
- 有法定代表人。
法定代表人以法人名义从事的民事活动，其法律后果由法人承受。
法人章程或者法人权力机构对法定代表人代表权的限制，不得对抗善意相对人。
三、建设工程代理制度。
1. 无权代理与表见代理。
- 无权代理：行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立的合同，未经被代理人追认，对被代理人不发生效力，由行为人承担责任。
相对人可以催告被代理人在1个月内予以追认。
被代理人未作表示的，视为拒绝追认。
合同被追认之前，善意相对人有撤销的权利。
撤销应当以通知的方式作出。
- 表见代理：行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。
表见代理的构成要件包括：须存在足以使相对人相信行为人具有代理权的事实或理由；须本人存在过失；须相对人为善意。
四、建设工程物权制度。
1. 物权的设立、变更、转让、消灭。
- 不动产物权的设立、变更、转让和消灭。
- 经依法登记，发生效力；未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外。
2024 一级建造师《建设工程经济》必考知识点归纳 一、工程经济 资金时间价值的计算可是个重要知识点。简单来说，就是今天的一块钱和明天的一块钱价值不一样。比如说，你现在有 10 万块钱，存银行年利率是 5%，一年后就变成了 10 万 5 千块。这里面就体现了资金的时间价值。计算资金时间价值有单利和复利之分。单利就是只对本金计算利息，而复利是利滚利。
技术方案经济效果评价指标体系也很关键。有盈利能力分析指标，像财务内部收益率、财务净现值等。财务内部收益率就是让技术方案在计算期内各年净现金流量的现值累计等于零时的折现率。打个比方，一个工程项目投资了 1000 万，预计每年能收入 300 万，通过计算财务内部收益率，可以知道这个项目到底值不值得投资。还有偿债能力分析指标，比如借款偿还期、利息备付率等。
不确定性分析也不能忽视。有盈亏平衡分析和敏感性分析。盈亏平衡分析就是找出项目的盈亏平衡点，也就是收入等于成本的时候。比如一个工厂生产产品，固定成本是 100 万，每件产品的变动成本是 50 块，售价是 100 块，通过计算可以得出盈亏平衡点的产量。敏感性分析呢，就是分析各个因素变化对项目经济效果的影响程度。比如原材料价格上涨了，对项目的利润会有多大影响。
在实际工程项目中，这些知识点都非常重要。比如一个房地产开发项目，开发商要考虑资金的时间价值，计算不同时间点的投入和收益。同时，要通过经济效果评价指标体系来评估项目的可行性。如果市场情况不确定，还得进行不确定性分析，做好风险应对。 二、工程财务 工程财务在一级建造师考试中占据重要地位，下面我们来归纳其中的一些必考知识点。
（一）财务会计基础 1.会计要素包括资产、负债、所有者权益、收入、费用和利润。资产是企业拥有或控制的能以货币计量的经济资源。比如，企业的厂房、设备等就是资产。负债是企业所承担的能以货币计量、需以资产或劳务偿还的债务。所有者权益则是企业资产扣除负债后由所有者享有的剩余权益。
一级建造师工程法规预习入门核心知识点汇总（二）一、工程价款的支付1.合同重要条款空缺的处理（三步曲）2.价款或履行期限不明确时的处理原则3.合同价款的确定方式（合同类型）4.黑白合同（阴阳合同）的处理5.当事人就同一建设工程订立数份施工合同均无效，但建设工程质量合格，一方当事人请求参照以下进行结算，法院应予支持：（1）参照实际履行合同结算（2）参照最后签订的合同结算（3）按招标文件、投标文件、中标通知书结算（当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书中载明的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款不一致时）6.欠付工程款的利息支付利息：机关、事业单位和大型企业迟延支付中小企业款项的，应当支付逾期利息。
双方对逾期利息的利率有约定的，约定利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率；未作约定的，按照每日利率万分之五支付逾期利息。
7.建设工程垫资（带资承包）问题（1）政府投资项目不得由施工单位垫资建设。
（2）当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持。
（3）当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。
【对比辨析】实际竣工日期与应付工程款之日确定的区别8.建设工程价款优先受偿权（三个合同）（1）建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权（施工单位先于银行）（2）消费者交付购买商品房的全部或大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人（购房人先于施工单位）购房人＞施工单位＞银行【重点难点】关于承包人的优先受偿权（1）装饰装修工程的承包人，请求就该装饰装修工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持，但装饰装修工程的发包人不是该建筑物的所有权人的除外（2）优先受偿的范围：依照规定的建设工程价款范围（3）不属于优先受偿范围的：逾期支付工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等（4）工程承包人行使优先权的期限为6个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算（5）发包人和承包人约定放弃或者限制工程价款优先受偿权，损害建筑工人利益，发包人根据该约定主张承包人不享有优先受权的，法院不予支持（约定放弃无效）二、合同的要约与承诺1.合同订立的两大阶段2.要约与要约邀请3.要约的相关规定4.要约的撤回与撤销5.要约不得撤销的情况6.承诺的相关规定7.建设工程领域重要文件的本质8.建设工程施工合同的法定形式书面形式（建设工程合同应当采用书面形式）口头形式其他形式（如行为、登记等）9.发包人与承包人的主要义务三、建设工程总承包的规定1.工程总承包和施工总承包2.工程总承包与招标设计、采购或施工中，有任一项属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，应当采用招标方式选择工程总承包单位。
一级建造师《工程法规》记忆口诀口诀11．联合投标资质：就低不就高：公司合并资质：就高不就低（同一类）2．法规与规章：法规叫条例，规、定、办、细则3．法律冲突：人大优于政府，中央优于地方，新法优于旧法，特殊优于一般4．表见代理有效条件：无权有效无意有理5．招标程序：首尾遍布投资，开瓶即中签（履行审批手续、委托、编制、公布、投标邀请、资格审查、开标、评标、中标、签约）6．强制招标标准：5.1.2.3（按工程建设顺序勘察、设计、监理100W 单采购200W 施工单项400w )7．可以不招标项目：国军临时抢救小民文物8．强制监理项目：重点监理外公豪宅（成片开发的小区）9．施工许可证：三月开胸（工）验验（延）肺（废），一月中止，一岁核1 0．需要施工单位办理的许可：稍安勿躁（安全生产，噪声排放）1 1 必须组织专家论证审查的专项施工方案：高大专家暗挖深坑12．环评编报文件：一书两表（环境影响报告书、报告表、登记表）13．劳动合同试用期：313@126（合同期一试用期对应）1 4．单位解除劳动合同：笑星兼职十张纸币（效刑兼职、试用、规章、失职、舞弊）15．劳动者单方解除合同：散书三日酬报校长（三书三十日酬保险、保护，无效、法律规章）16．庭审质证顺序：先人（证）后物（证）17．仲裁意见的采纳：仲裁首席忌三心二意18．施工单位申领许可证：稍安勿躁19．建设单位：施工许可证20．三同时：劳动卫生、环保、安全（同时设计，同时施工，同时投入使用）21．安全生产许可证的申领条件：一年两险三人四预案，建章建制装备全，投资配专员，特安全22．建设单位办理工程质量监督手续时应提供的文件和资料包括：监理插（监察）话（规划）射（设计）中（中标）合同（关键时刻监理的话还是要听的哦）23．竣工验收条件：玩设计料理，进场饱嗝（一）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；（二）有完整的技术档案和施工管理资料；（三）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告：（四）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件：（五）有施工单位签署的工程保修书。
时间：14、要约和承诺1、行政法规、地方法规、条例、规章自公布后30日内备案，与宪法、法律发生（1）要约生效：要约到达受要约人；承诺生效：承诺通知到达要约人；抵触，制定机关2个月内研究是否修改；地方标准复审周期不超过5年。
（2）要约撤回：撤回要约的通知在要约到达受要约人前或同时到达；2、物权的设立、变更、转让、消灭（3）要约撤销：撤销要约的通知在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人；（1）不动产物权：登记时生效，未登记不生效；以合同为基础的物权变动，自（4）书面合同成立：双方当事人签字或盖章或一方已履行主要义务，对方接受。
合同成立时生效，未登记，不影响合同效力。
例外：地役权（登记对抗）15、欠付工程款利息计息时间（2）动产物权：交付时生效，未登记不得对抗善意第三人。
例外：机动车、船已交付的为交付日；未交付的，提交竣工结算文件之日；未支付也未结算，当事舶、航空器（登记对抗）人起诉之日。
3、知识产权16、建设工程价款优先受偿：承包人行使优先权期限为6个月，自工程竣工之日（1）发明专利权：20年；实用新型、外观设计专利权：10年，自申请日起计算。
或约定竣工之日。
（2）商标权：10年，自核准注册日起计算，展期每次10年。
17、可撤销合同撤销权消灭（3）著作权：1）公民作品：作者终生及死后50年；2）法人或组织作品：首次（1）具有撤销权的当事人，自知道起1年内没有行使撤销权；发表后50年。
（2）明确表示或行为放弃撤销权。
4、保证担保的保证期间18、合同按约定或法定解除的，自通知到达对方时解除，对方有异议，异议期无（1）一般保证：主债务履行期届满之日起6个月；约定的，最长期3个月。
（2）连带保证：有约定从其约定；未约定债权人自主债务履行期满6个月内；19、无固定器劳动合同签订情形5、一切险保险期限（1）在单位连续工作满10年；（1）生效：工地动工或材料、设备运抵工地之时；（2）单位初次实行劳动合同制度或国企改制重新订立合同，在单位连续工作满（2）终止（以先发生者为准）：工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书10 年且距退休年龄不足 10 年；（连续工作满 15 年，距退休不足 5 年，不得辞退）或验收合格或实际占用或使用或接受部分或全部工程；（3）连续订立两次固定期合同，续订劳动合同；（3）保险期限不得超出保险单列明的生效日或终止日；（4）自用工之日起满1年，不与劳动者订立书面劳动合同，视为订立。
（4）安装工程一切险对考核期的保险责任不超过3个月。
20、试用期6、开工报告和施工许可制度期限（1）3个月不满1年，试用期不超过1个月；（1）开工报告：1）开工期限：获批后6个月；2）不能按期开工：不予延期，（2）1年以上不满3年，试用期不超过2个月；重新办理；3）开工后暂停：报告后复工，不核验；（3）3年以上，试用期不超过6个月；（2）施工许可：1）开工期限：领证后3个月；2）不能按期开工：申请延期，（4）不满3个月不得约定试用期。
两次，每次3个月；3）开工后暂停：不到1年，暂停起1个月内，报告后复工；21、劳动者提前30日书面通知单位，或试用期内提前3天通知单位，可解除劳超过1年，核验后复工。
动合同。
社会保险部门应当自受理工伤认定之日起60内决定做出工伤认定7、主管部门收到申请15日内，颁发施工许可证。
22、劳动合同终止的经济补偿8、建筑企业资质证书有效期5年，有效期届满60日前，申请延续；申请资质变满1年支付1个月工资；6个月以上不满1年，按1年；不满6个月，按半个月。
更，自工商部门办理变更手续后30日内申请办理。
月工资，按劳动者解除合同前12个月平均工资，最高不超过当地上年度平均工安全生产许可证有效期3年，有效期届满3个月前，申请延期；变更发生后10 资3倍，最高补偿年限12年。
日内，办理变更手续；证书遗失后，立即向原颁发机构报告，在公众媒体上声明23、加班时间作废后，申请补办。
每日不得超过1小时，特殊原因不超过3小时，每月不得超过36小时。
9、注册建造师变更聘用企业，签订聘用合同后1个月内，新企业办理注册变更。
24、劳动争议申请仲裁的时效为1年，拖欠劳动报酬争议时效，劳动关系终止之10、建造师不予注册的情况日起1年。
当事人对仲裁裁决不服，收到仲裁裁决书之日15日内起诉。
（1）因执业活动受刑事处罚：处罚完毕后5年内；25、租赁合同期限不得超过20年，租赁期限6个月以上的采用书面形式。
（2）因非职业活动受刑事处罚：处罚决定开始后3年内；26、企业负责人带班，每月不少于25%的工作日（约6d）；项目负责人带班，每（3）被吊销证书：处罚决定日开始后2年内；月不少于80%的施工时间（约24d）。
（4）年龄超过65岁；27、特种设备安装、改造、修理的施工单位，施工前书面报告监督部门；特种设（5）其他：申请两个单位注册；未达到继续教育要求；刑事处罚未执行完毕；备的使用单位，投入使用前或使用后30日内，向监督部门办理使用登记，取得任项目经理期间，发生重大质量、安全事故；聘用单位不符合要求。
使用登记证书。
11、招标人时间28、消防安全（1）资格预审文件、招标文件发售期，不少于5日；（1）建筑消防设施每年至少1次全面检测；（2）自资格预审文件停止发售至提交资格预审申请文件，至少5日；自招标文（2）消防安全重点单位每季度、其他单位每半年自行或委托进行消防安全检查件开始发出之日至投标人提交投标文件截止之日，至少20日；评估；（3）对资格预审文件或招标文件澄清、修改：提交资格预审文件截止时间3日（3）国家、省级重点工程施工现场每日进行防火巡查；前，或投标截止时间15日前；（4）施工单位每半年组织1次演练。
（4）中标候选人公示期：招标人收到评标报告起3日内，公示期不少于3日；29、职工事故鉴定为职业病，单位自鉴定之日起30日内提出工伤认定申请，单（5）中标人确定后，向中标人发出中标通知书；招标人应自确定中标人起15日位不提出，职工近亲属、工会组织1年内可以提出申请。
内，向监督部门提交招投标情况书面报告；30、应急演练：每年组织一次综合演练或专项演练，每半年组织一次现场处置演（6）自中标通知书发出起30日内，签订书面合同；练。
应急预案每三年修订一次。
（7）签订合同后5日内，向中标人及未中标人退换投标保证金及同期存款利息。
31、事故调查报告自事故发生之日起60日提交，特殊情况延长期限不超过60日。
12、投标人时间事故调查报告：重大、较大、一般事故，收到报告15日批复；特大事故，收到（1）对资格越深文件异议：提交资格预审文件截止前2日内；报告30日批复，特殊情况延长期限不超过30日。
（2）对招标文件异议：提交投标文件截止前10日内；32、《建设工程质量管理条例》规定的工程发生质量事故，有关单位应在24小（3）对开标异议：开标现场当场提出；时内向当地主管部门报告。
（P295）（4）对评标结果异议：中标候选人公示期间。
33、建设单位在竣工验收后3个月内，向城建档案馆报送工程档案；6个月内向对招投标活动的起诉，自知道或应当知道起10日内，以上为投诉前置条件。
主管部门报送竣工验收资料；竣工验收合格15日内，向主管部门备案；项目投行政监督部门自收到投诉起3个工作日内决定是否受理，受理的30个工作日内入试生产之日起3个月内向环境主管部门申请环保验收。
工程监督机构在竣工验作出处理决定。
收5日内，向备案机关提交监督报告。
13、市场诚信行为的公布34、公安消防机关应自受理消防验收申请之日起20日内组织消防验收；环保主（1）诚信不良行为记录：自处罚决定作出后7日内公布，公布期6个月至3年，管部门应自收到环保验收申请之日起30日内完成验收。
最短不得少于3个月；35、最低保修期限：（2）良好行为记录：3年；基础、主体结构，设计合理年限；防水、防渗，5年；供热、供冷系统，2个采（3）招投标违法行为记录：自处理决定作出起20个工作日内公布，公布期6个暖期、2个供冷期；电气、给排水、设备、安装、装修，2年。
月，如果行政处理认定期限长于6个月，从其决定。
36、《建设工程质量管理条例》规定，工程保修期起始日是竣工验收合格之日；重新组织竣工验收的工程，自各方认可的重新组织竣工验收的日期。
（P306）人；专业二级及以下，劳务分包2人；37、《建设工程质量保证金管理暂行办法》规定，缺陷责任期从工程通过竣工验（2）项目部：总包：1万平米以下、5000万元以下，1人；1万~5万平米、5000 收之日起计；因发包人原因导致工程无法按规定验收的，承包人提交验收报告万~1亿元，2人；5万平米以上、1亿元以上，3人；专业承包：1人；劳务分包：90 天后，工程自动进入缺陷责任期。
50 人以下，1 人；50~200 人，2 人；200 人以上，3 人；不少于总人数千分之五。
38、《建设工程质量保证金管理暂行办法》规定，缺陷责任期满，发包人接到承11、投标安全防护、文明施工措施的报价不得低于工程所在地造价机构测定费率包人返还质量保证金申请后14日内核实，发包人核实后14日内返还；发包人收计算所需费用总额的90%。
到承包人申请14日不予答复，经催告14日内仍不答复，视为发包人认可返还。
12、涉及结构安全的试块、试件、材料见证取样送检的比例不得低于规定取样数39、民事诉讼量的30%。
（1）管辖权异议，在提交答辩状期间提出。
受诉人民法院在受理异议之日起15 13、全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额5%左右的比日内作出裁定。
例预留保证金，用于缺陷责任期维修费用。
（2）当事人向法院申请保全证据的，不得迟于期限届满前7日。
14、竣工结算审查期限（3）举证期限不得少于30日，经双方当事人同意或简易程序审理的案件，可以500 万以下，20天；500 万~2000 万，30天，2000 万~5000 万，45天；5000 万少于30日。
以上，60天。
（4）诉讼时效：1）普通诉讼时效：2年；处罚：2）短期诉讼时效：身体伤害、拒付延付租金、出售不合格商品、寄存财物丢失、1、未取得施工许可证或开工报告未批准，擅自施工的，责令停止施工、限期改损毁，1年；正，处合同价1%~2%罚款。
3）特殊诉讼时效：国际货物买卖、技术出口合同，4年；海上货物运输，1年；2、勘察、设计、监理、施工单位或个人以本单位名义承揽工程（挂靠），责令改4）最长保护期限：20年。
正、没收违法所得、责令停业整顿、降低资质等级，对施工单位处以合同价2%~4%（5）上诉期间：当事人不服一审判决，在判决书送达之日起15日内上诉；当事罚款。
人不服一审裁定，在裁定书送达之日起10日内上诉。
3、未取得注册建造师证书和执业印章，担任大中型项目负责人，或以注册建造（6）再审期限：当事人在判决、裁定发生法律效力后6个月提出；或6个月后师名义从事相关活动，警告、责令限期改正，处1~3万罚款。
