2020年工程履约委托保证合同
- 格式:doc
- 大小:35.50 KB
- 文档页数:4
工程施工合同履约保函范本甲方(以下简称“承包商”):乙方(以下简称“业主”):根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上,就甲方承担乙方所委托的工程施工项目(以下简称“本项目”),经充分协商,达成一致,签订本工程施工合同。
为确保双方合法权益,甲乙双方同意按照本工程施工合同的约定,由甲方提交履约保函,保证甲方按合同约定履行施工义务。
现甲乙双方就履约保函相关事宜达成如下协议:一、履约保函的金额1. 甲方在本工程施工合同项下的履约保函金额为人民币【】元整(大写:【】元整)。
2. 履约保函的担保方式为:【担保方式,如:银行保函、担保公司保函等】。
3. 履约保函的有效期为自本工程施工合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
二、履约保函的提交1. 甲方在本工程施工合同签订后【】个工作日内,向乙方提交履约保函。
2. 履约保函由甲方按照乙方提供的格式进行制作,并确保履约保函的内容符合本工程施工合同的约定。
3. 甲方应确保履约保函的提交不得违反相关法律法规和政策规定。
三、履约保函的解除1. 在本工程施工合同约定的工程竣工验收合格后,甲方按照乙方要求提供相关证明材料,履约保函即行解除。
2. 履约保函解除后,甲方应按照乙方的要求,将履约保函原件退还乙方。
四、履约保函的赔偿1. 在履约保函有效期内,如甲方未能按照本工程施工合同的约定履行施工义务,乙方有权向甲方追偿,并有权要求甲方支付违约金。
2. 乙方在向甲方追偿时,应向甲方发出书面索赔通知,并提供相关证据。
甲方在收到乙方索赔通知后【】个工作日内,应按照本工程施工合同的约定履行赔偿义务。
3. 甲方在履行赔偿义务后,有权向实际责任方追偿。
五、其他约定1. 本履约保函一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本工程施工合同及履约保函的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律法规。
3. 如本工程施工合同的任何条款与履约保函的条款发生冲突,以履约保函的条款为准。
工程履约保证金协议
工程名称:
甲方:
乙方(意向施工方):
甲乙各方就工程施工保证金事宜,为明确各方的责任及权利,经各方协商签订如下协议:
1、就工程项目,乙方作为施工单位,_____年____月____日之前将工程施工保证金人民币共计元交付甲方。
2、乙方交存的上述工程施工保证金甲方保证用于甲、乙目前已达成协议,乙方愿意承接遵大蓝湖国际精装房工程的基础装修(含辅料)的施工。
3、当工程具备施工条件,经甲方通知后,如乙方接到相关通知书后在商定的时间内不履行进场施工,甲方可不予退还保证金;实际发生的因违约等其它因数所发生的所有损失由乙方承担。
4、工程出现工程进场进度问题。
因乙方造成工期延误,乙方须提前以书面形式向甲方提出报告。
甲方在收到报告后确认后同意延期。
5、乙方应对其即将上岗的工作人员进行安全教育并做好安全防护措施,并对他们的安全负责。
入场后因乙方致使的安全事故,由乙方自己承担相应的责任及费用。
6、乙方不得有层层转包和无资质承包的出现。
不得随意招用零散工,在建设备工时违规,为降低成本,互相挤压劳务费,拖欠工人工资。
7、返还保证金。
在甲方确认乙方不适合本工程施工条件或是甲方已经同意乙方签署施工协议并已经进场进入正常施工状态后可以退还保证金。
8、擅自违规转包者将扣除全部保证金;泄漏本工程信息的扣除全部保证金。
在商定内履行工程并验收合格,在商定结算后一次性返还保证金。
本协议一式两份,甲、乙方各持一份。
经各方签字或盖章后生效。
甲方(签章):乙方(签章):
签订时间:签订日期:。
担保合同国际工程履约保函格式8篇篇1甲方(委托人):____________________乙方(担保人):____________________鉴于甲方在国际工程项目中作为承包方需向业主提供履约保函,现甲方委托乙方为其提供担保服务,经双方友好协商,达成如下协议:一、担保事项乙方就甲方在国际工程项目中的履约行为向业主提供担保。
担保范围包括但不限于工程进度款的支付、质量保证金的兑付等甲方的相关履约义务。
具体担保金额及期限在甲乙双方确认的担保函中约定。
二、担保条件1. 甲方应按照国际工程项目的合同约定履行其义务,确保工程质量和进度。
2. 甲方应按时向乙方提供与担保事项相关的资料,并保证所提供资料的真实性和完整性。
3. 甲方应遵守法律法规,严格执行国际工程项目的合同约定。
若因甲方违约导致乙方承担担保责任的,甲方应赔偿乙方因此产生的全部损失。
三、担保期限及终止条件1. 本担保的有效期限自担保函出具之日起至国际工程项目合同约定的终止日期止。
若甲方与业主另有约定的,以双方约定为准。
2. 本担保在以下情况下终止:(1)甲方已完全履行国际工程项目合同约定的义务;(2)甲乙双方书面协议终止本担保;(3)乙方因故无法继续履行本担保责任,经甲乙双方协商同意终止本担保。
四、乙方的权利与义务1. 乙方应按照约定向业主提供履约保函,确保甲方的权益。
2. 乙方有权对甲方的履约情况进行监督,并要求甲方提供与担保事项相关的资料。
3. 若甲方未能履行国际工程项目合同约定的义务,乙方有权代表甲方承担相应的担保责任。
乙方在承担担保责任后,有权向甲方追偿。
五、违约责任及赔偿1. 若甲方未能按照国际工程项目的合同约定履行其义务,导致乙方承担担保责任的,甲方应向乙方赔偿因此产生的全部损失,包括但不限于乙方支付的担保金额、利息、违约金、赔偿金等。
2. 若乙方未能按照约定向业主提供履约保函,导致甲方损失或遭受罚款等惩罚的,乙方应承担相应的违约责任。
工程担保合同范本8篇篇1甲方(委托人):____________________乙方(担保人):____________________鉴于甲方需要委托乙方为其提供工程担保服务,为明确双方权利义务,保障工程顺利进行,经双方友好协商,达成如下协议:一、担保事项乙方同意为甲方就本工程项目的实施提供工程担保服务。
担保范围包括但不限于工程进度款支付、工程质量保证等方面。
具体担保事项根据甲方提供的工程合同及相关文件确定。
二、担保金额及方式担保金额根据甲方提供的工程合同确定,具体金额和方式详见附件《担保金额及方式表》。
乙方按照本合同约定提供相应担保,并承担相应责任。
三、担保期限本工程担保期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格并结算完毕之日止。
四、甲方义务1. 甲方应提供真实、完整的工程合同及相关文件,并保证其合法性、有效性。
2. 甲方应按时向乙方提供工程进度、质量等方面的信息,并确保信息的真实性和准确性。
3. 甲方应遵守相关法律法规和规定,确保工程的顺利进行。
4. 甲方应按照合同约定支付担保费用。
五、乙方义务1. 乙方应按照本合同约定提供相应担保,并承担相应责任。
2. 乙方应认真审核甲方提供的工程合同及相关文件,确保其真实性、完整性和合法性。
3. 乙方应对甲方提供的工程进度、质量等方面的信息进行监督和评估,及时发现并告知甲方存在的问题。
4. 乙方应保守甲方的商业秘密,不得泄露或擅自使用。
六、违约责任1. 若甲方违反本合同约定,未按时支付担保费用或其他应付款项,乙方有权要求甲方立即支付欠款,并有权解除本合同。
2. 若乙方未按照本合同约定提供相应的担保服务,应承担相应的违约责任,并赔偿甲方因此造成的损失。
3. 若因甲方的违法行为或违反合同约定导致工程无法顺利进行,乙方有权要求甲方承担相应的损失赔偿责任。
七、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若因本合同引起的任何争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
电力工程履约保证书甲方:(项目业主单位名称)乙方:(施工单位名称)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方承担的电力工程(项目名称:_______)项目(以下简称“本项目”)签订合同(合同编号:_______)。
为确保合同条款的全面履行,特制定本履约保证书。
一、保证工程质量1.乙方应严格按照国家电力工程相关法律法规、标准和设计文件要求,组织具有相应资质的专业队伍,确保工程质量符合相关法律法规及标准要求。
2.乙方应加强对施工现场的管理和监督,确保施工过程中不出现质量问题。
如出现质量问题,乙方应立即采取措施予以整改,直至达到合同约定的质量标准。
3.乙方应保证所提供的材料、设备等产品符合国家相关法律法规、标准和设计文件要求。
二、保证工程进度1.乙方应按照合同约定的工期完成本项目。
如因乙方原因导致工程延期,乙方应承担相应的违约责任。
2.乙方应合理组织施工,确保工程进度不受影响。
如因乙方自身原因导致工程进度受到影响,乙方应承担相应的违约责任。
三、保证工程安全1.乙方应严格遵守国家电力工程安全生产法律法规,加强施工现场安全管理,确保工程施工过程中不发生安全事故。
2.乙方应按照合同约定,做好施工现场的安全防护措施,确保施工安全。
如因乙方原因导致安全事故的发生,乙方应承担相应的法律责任。
四、保证工程投资1.乙方应按照合同约定的投资金额完成本项目。
如因乙方原因导致投资超出合同约定金额,乙方应承担相应的违约责任。
五、其他保证1.乙方应遵守国家相关法律法规,不得有违法违规行为。
2.乙方应尊重社会公德,遵守社会公共秩序,不得有损害社会公共利益的行为。
3.乙方应按照合同约定,做好工程资料的整理和归档工作。
4.乙方应按照合同约定,做好工程保修工作。
本履约保证书一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字(或盖章)之日起生效。
甲方(盖章):____________________乙方(盖章):____________________签订日期:____________________(注:本保证书仅供参考,具体内容请根据实际情况和法律法规进行修改和完善。
担保合同国际工程履约保函格式6篇篇1甲方(委托人):____________________乙方(担保人):____________________鉴于甲方在国际工程项目中作为承包方与业主方签署工程承包合同,为确保甲方全面履行合同义务,乙方愿意就甲方履行该合同提供履约担保。
经甲、乙双方友好协商,达成如下协议条款:一、担保事项1. 乙方对甲方在国际工程项目中的履约行为进行担保。
担保的主债权为甲方与业主方签订的国际工程承包合同项下的全部义务。
2. 担保方式为连带责任保证。
甲方未履行合同义务时,乙方将按照本保函的约定承担保证责任。
二、担保金额及期限1. 担保金额为甲方与业主方签订的国际工程承包合同总金额的____%。
2. 担保期限为自国际工程承包合同生效之日起至工程竣工验收合格并履行完毕全部合同义务止。
三、甲方的义务1. 甲方应全面履行与业主方签订的国际工程承包合同,确保工程按期完工、质量达标。
2. 甲方应按时向乙方提供与工程相关的所有资料,包括但不限于工程进度、质量检查报告等。
3. 甲方在履行合同过程中发生违约行为时,应及时通知乙方并采取有效措施进行补救。
四、乙方的保证责任1. 在担保期限内,如甲方未全面履行国际工程承包合同的义务,造成业主方损失时,乙方将在接到业主方索赔请求后,按照本保函的约定承担保证责任。
2. 乙方承担保证责任的方式包括但不限于支付违约金、赔偿金及履行其他合同义务。
3. 乙方在承担保证责任后,有权向甲方追偿。
五、保密条款甲、乙双方应对本合同及与本合同相关的所有信息予以保密,未经对方许可,不得向任何第三方透露。
六、违约责任1. 甲方未全面履行国际工程承包合同的义务,导致乙方承担保证责任的,甲方应向乙方支付违约金并赔偿乙方因此遭受的全部损失。
2. 乙方在承担保证责任后,有权要求甲方偿还垫付的资金及相应利息。
甲方未按时偿还的,应按未偿还部分金额的____%向乙方支付违约金。
七、争议解决本合同在履行过程中发生争议时,甲、乙双方应友好协商解决。
工程履约委托保证合同
已出版
要点
乙方(受托方)为甲方(委托方)的工程项目提供连带担保责任,并保留对甲方的追偿权。本文
本约定了债务追偿、担保费、保证金、反担保措施等条款。
工程履约委托保证合同
甲方(委托方):
统一社会信用代码:
地址:
联系人:
联系方式:
乙方(受托方):
统一社会信用代码:
地址:
联系人:
联系方式:
上述各方经平等自愿协商,签订本合同以共同遵守。
一、委托事项
1. 保证担保的范围
乙方保证甲方严格履行《合同》中规定的承包人义务,在保证期间,若甲方未能履行上述义
务,乙方承担保函金额人民币(大写) (¥ 元)的保证责任。
2. 保证方式
乙方提供的保证为连带责任保证。
3. 保证期限
乙方保证担保的期限为保函的有效期,自保函签发之日起至发包人与工程师签发竣工证书之
日后 天,即 年 月 日止。
二、履行保证责任的方式
乙方有权选择以下 方式履行保证责任:
(1)采取措施继续履行甲方的合同义务;
(2)在保函金额内赔偿受益人的损失。
三、债务的追偿
1. 一旦乙方履行保证责任,便有权开始对甲方的追偿程序。乙方向甲方追偿债务时,应向
甲方出具:
(1)发包人要求乙方履行保证责任的有关文件;
(2)乙方向甲方发出的偿付债务的书面通知;
(3)乙方履行保证责任的有关证明。
2. 乙方向甲方追偿债务的范围包括:
(1)乙方履行保证责任所支付的全部金额和利息;甲方在收到乙方偿付债务的书面通知后,
应在 个自然日内履行清偿义务;
(2)逾期违约金。若甲方不能在指定期间内履行清偿义务,应向乙方支付逾期违约金,违
约金按照欠款金额的 %计算;
(3)乙方实现债权的一切费用;
(4)因甲方违约给乙方造成的其他经济损失。
四、保证担保费
本项目保证担保费按 核算,费率为保函金额的 ‰,即为人民币(大
写) (¥ 元),甲方应在本合同签订之日起 个自然日内一次
性交纳。
五、保证金
1. 保证金按保函金额的 %交存,共计人民币(大写) (¥ 元)。
2. 甲方自本合同签订之日起 个工作日内,将该保证金一次性存入乙方帐户。
3. 该保证金在甲方履行完毕《合同》中规定的承包人义务之前由乙方监管,甲方不得以任
何理由要求支配该笔款项。
4. 经乙方确认,甲方履行完毕《合同》中规定的承包人义务后,或保证期限届满,保函失
效,乙方未履行保证责任,乙方将保证金及利息退还甲方,保证金利息按中国人民银行公布
的同期企业活期存款利率计算。
5. 若因甲方违约,造成乙方承担保证责任,乙方无需经过甲方同意,有权用保证金优先受
偿或履行债务,甲方对此不提出异议。
6. 若甲方未能按期、足额在乙方帐户存入保证金,乙方有权终止为甲方提供担保,由此产
生的一切后果由甲方承担。
7. 甲方退还保证金时须提交以下资料:
(1)保函原件;
(2)本项目的建委竣工备案的证明;
(3)乙方开给甲方的保证金收取凭证。
六、反担保措施
1. 甲方除向乙方交存保证金外,向乙方提供如下反担
保:
2. 反担保的具体事宜由乙方与反担保人在反担保合同中约定。
3. 设立反担保的有关费用由甲方承担。
4. 若因甲方原因未能落实反担保措施,乙方有权终止为甲方提供担保,由此产生的一切后
果由甲方承担。
七、保函的出具
乙方在以下条件成就后出具保函:
1. 甲、乙双方签订本合同后,甲方依约交纳保费并交纳保证金;
2. 乙方与反担保人签订反担保合同。
八、声明与保证
1. 甲方声明与保证
(1)甲方系依据中华人民共和国法律法规登记注册的企业法人,具备所有必要的权利及资
格,以自身名义承包工程建设项目,并对其经营管理的财产享有合法的处分权。
(2)甲方签订和履行本合同是自愿的,是自身真实意思的表示。本合同的签订和履行未违
背甲方的公司章程或任何对甲方有约束力的法律法规或合同。
(3)甲方向乙方提供的所有文件、资料、报表和凭证等是准确、真实、完整和有效的。
(4)在保证期间,甲方如进行任何产权变动或经营方式的调整,须事先书面通知乙方;甲
方如发生分立、合并,由变更后的机构承担本合同项下的义务。
2. 乙方保证
(1)遵守国家法律、法规和地方政府的有关规定;认真履行本合同中约定的义务。
(2)严格履行保证合同所约定的保证责任。
九、权利、义务的转让
未经乙方书面同意,甲方不得将其权利、义务转让给第三人;若经乙方书面同意转让,该转
让行为在受让方与乙方重新签订全部有关文件并办理全部有关手续后生效。
十、违约责任
1. 本合同生效后,甲、乙双方均应完全履行本合同约定的义务,不得因其法定代表人的变
动、产权或经营方式的调整而影响对本合同项下义务的履行。
2. 甲、乙任何一方不履行或不完全履行本合同项下义务的,应当承担相应的违约责任并赔
偿由此给对方造成的损失。
3. 在此甲方公司就履约保函向乙方公司如下条款:
(1)若甲方公司违约,导致乙方履行保证责任时,乙方可在履约保函额度内就发包人损失
部分,要求甲方公司赔偿;
(2)在发包人根据履约保函向乙方索赔 工作日内,甲方公司应将赔付金额、利息(按
中国人民银行公布的同期贷款利率计算)和发包人实现债权的费用汇入发包人指定帐户。否
则,甲方公司须向乙方支付延期支付上述款项的违约金,违约金按延期的支付金额
的 %计算。
(3)甲方按照乙方要求提供的所有的企业资料、证照、等情况均为真实、完整、合法的,
无隐瞒、虚假、欺诈行为。
(4)乙方依据本合同向甲方公司要求连带清偿责任时,甲方公司无条件履行,放弃一切抗
辩,不提出任何异议。
(5)甲方公司若违反上述条款,愿承担由此产生的一切法律责任无条件接受。
十一、管辖
1. 本协议的制定、解释及其在执行过程中出现的、或与本协议有关的纠纷之解决,受中华
人民共和国现行有效的法律的约束。
2. 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,由合同各方协商解决,也可由有关部门调
解。协商或调解不成的,按下列第 种方式解决:
(1)提交位于 (地点)的 仲裁委员会仲裁。仲裁裁决
是终局的,对各方均有约束力;
(2)依法向 所在地有管辖权的人民法院起诉。
十二、合同生效
1. 本合同一式二份,各方各执一份。各份文本具有同等法律效力。
2. 本合同经各方签署后生效。
签署时间: 年 月 日
甲方(盖章):
法定代表人或授权代表(签字):
乙方(盖章):
法定代表人或授权代表(签字):