07-预付款保函样本

合同附件1：预付款保函（范本）合同名称：受益人名称和地址：（以下称为“发包方”）我方已获知，公司（以下称为“委托人”）是上述合同的供应商，希望得到一笔预付款，为此，合同内要求其取得一份保函。

应委托人请求，我方（银行名称）在此不可撤销地承诺，在我方收到发包方载明以下情况的书面的要求（但不要求任何证明）后，向发包方支付总额不超过人民币大写：（小写：R M B元，以下简称“保证金额”）的任何一笔或几笔款额：a）委托人未能按照合同条件归还预付款，以及b）委托人未能归还的款项。

本保函在委托人收到预付款（首次分期付款）后开始生效。

该保证金额应按发包方根据合同规定发出的通知书内所说明委托人已向发包方归还的款额，进行等额扣减。

我方每次收到（自委托人处）据称是该通知的抄件后，将立即将相应修改的保证金额通知发包方。

本保函的有效期自预付款支付给委托人起生效，至发包方签发的进度付款证书说明已抵扣完毕止。

任何关于付款的要求都必须有发包方盖章。

发包方书面的要求必须在本保函的有效期以内，由我方在本办公地点收到。

本保函应在期满日期到期日退还我方。

我方的送达地址以为准，除非事先已经通知相关当事人，否则送达该地址的文件可视为已送达我方。

我方已获知，如果到上述期满日期28天前，预付款还没有全数归还给发包方，发包方可以要求延长本保函。

我方承诺，根据我方在延长期限内收到的发包方的书面要求，我方将无条件的向发包方支付尚未退还的预付款。

我方根据该保函支付的款项为支付给发包方的净款项，包括但不限于税款在内的无论基于任何原因被要求扣除或扣缴的金额均不能从中扣除、扣缴或抵销。

我方承诺将不要求发包方提交其它除前述书面付款要求之外的任何文件，不会要求发包方提交包括但不限于任何其它证明文件、司法判决文书、仲裁裁决文书以及其他说明发包方权利的任何文件。

我方放弃发包方应先向供应商要求赔偿上述金额，然后再向我方提出要求的权利。

我方进一步向发包方承诺：在发包方和供应商之间的合同条件、合同发生任何变化、补充或修改均不影响我方在本保函项下的付款责任。

合同编号：__________一、保证事项1.开证申请人保证按照基础合同的约定及时、足额地向受益人支付预付款。

2.开证申请人保证在本保函有效期内，若未按基础合同约定履行支付义务，则愿意承担由此产生的一切法律责任。

3.开证申请人保证本保函项下的预付款仅用于基础合同约定的用途，不得挪作他用。

二、保函金额本保函的保函金额为预付款总额的__________%，即__________元。

三、保函有效期本保函自签发之日起生效，有效期为__________个月。

若基础合同的履行期限超过本保函的有效期，则本保函的有效期自动延长至基础合同履行期限的一日。

四、保证责任的履行1.在保函有效期内，若开证申请人未能按基础合同约定履行支付义务，受益人有权凭本保函向开证申请人追偿预付款及违约金。

2.开证申请人应在收到受益人追偿通知后的__________日内，按照受益人的要求履行支付义务。

五、保函的解除1.在保函有效期内，若开证申请人按基础合同约定履行了支付义务，受益人应向开证申请人出具保函解除证明，本保函即行失效。

2.本保函失效后，开证申请人和受益人之间的权利义务关系自行终止。

六、争议解决本保函的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

如发生纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

七、其他约定1.本保函一式两份，开证申请人和受益人各执一份。

2.本保函未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本保函具有同等法律效力。

开证申请人：（盖章）受益人：（盖章）签订日期：__________年__________月__________日。

【最新】预付款银行保函模板（范本）
预付款银行保函
致：XXX （发包人全称）鉴于（承包人全称）(下
称“承包人”)
与（发包人全称）(下称“发包人”)签订
（工
程名称）施工合同(编号，年月日签署)，并保证承包人有权
获得按合同约定为保证工程按时开工的由发包人支付的开工预付款；发包人在合
同中要求承包人应通过经认可的银行提交合同指定的与开工预付款等额的担保
金额等事实，我行愿意为承包人出具保函，以担保金额人民币(大写) 元 (￥元)向发包人提供不可撤销的担保。

如果承包人在履行合同过程中发生违约或违背合同约定时，我行保证在担
保金额额度内偿还或偿清发包人因该项违约或违背所造成的经济损失，并在接到
发包人要求的第天内予以支付，发包人应提供承包人有上述违约或违背合同
事实的证据或相关的证明材料。

在向我行提出要求前，我行将不坚持要求发包人首先向承包人提出上述款项
的索赔。

我行承诺：XXX不论是否经我行知晓或同意，我行的义务和责任不因发包人
与承包人对合同条款所作的任何修改或补充而解除。

本保函在与开工预付款等额的担保金额支付完毕，或发包人抵扣完开工预付
款后第15 天起失效。

法定代表人或其授权的代理人：XXX(签字签章) 担保银行盖章：XXX
地址：XXX
日期：XXX 年月日。

合同如何约定预付款保函范文一、合同双方。

甲方（预付款支付方）：名称：[甲方公司名称]法定代表人：[甲方代表姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话/邮箱]乙方（提供预付款保函方，通常为承包方或供货方等）：名称：[乙方公司名称]法定代表人：[乙方代表姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话/邮箱]二、关于预付款保函的约定。

# （一）预付款金额及支付。

1. 甲方同意向乙方支付预付款，预付款金额为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。

该预付款将在本合同签订后的[X]个工作日内支付至乙方指定账户。

2. 乙方应在收到预付款后的[X]个工作日内，向甲方提供符合本合同约定的预付款保函。

# （二）预付款保函的基本要求。

1. 保函金额。

预付款保函的金额应与甲方支付的预付款金额相等，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。

这就像是给甲方吃了一颗定心丸，不管发生什么，甲方付出的预付款都有个等额的保障在那。

2. 保函有效期。

预付款保函的有效期自开具之日起至[具体截止日期]止。

这个日期可不能含糊，就像一场比赛的时间限制一样，在这个有效期内，保函才有效力。

乙方可得好好记着这个时间，要是保函过期了，那可就像球赛过了时间还在踢球一样，是不算数的。

3. 保函格式与开具银行。

预付款保函应采用甲方认可的格式。

这个格式就像是一种双方都能听懂的语言规则，得按照这个来。

保函应由[具体银行名称]开具。

这银行得是双方都信得过的，就像找一个双方都认可的裁判一样，银行的信誉和实力就很关键。

# （三）预付款保函的索赔条款。

1. 索赔条件。

如果乙方未能按照本合同约定履行其义务，包括但不限于未能按时交货、提供的货物或服务不符合合同要求等，甲方有权向开具保函的银行提出索赔要求。

这就好比乙方答应了给甲方做一件漂亮衣服，结果不仅没按时交，做出来还破破烂烂的，那甲方当然有权利找银行要钱啦。

甲方在提出索赔时，应向银行提供书面的索赔通知，详细说明乙方违约的情况及索赔金额的计算依据。

最新预付款保函格式2024年通用合同编号：__________合同各方确认如下：地址：_______________________________联系电话：_____________________________联系人：_____________________________地址：_______________________________联系电话：_____________________________联系人：_____________________________鉴于：1. 甲方为保证合同的履行，向乙方支付预付款；2. 乙方为保证甲方预付款的安全，同意提供担保；3. 双方为了明确双方的权利义务，经友好协商，达成如下协议。

第一条合同标的1.1 甲方同意向乙方支付预付款，预付款金额为人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元。

1.2 乙方同意在合同约定的条件下，对甲方的预付款提供担保。

第二条预付款的支付与退还2.1 甲方应在本合同签订后____个工作日内，将预付款支付给乙方。

2.2 乙方应在本合同签订后____个工作日内，向甲方开具预付款收据，并按照合同约定的条件，向甲方退还预付款。

2.3 乙方应在预付款退还后，向甲方提供相关财务凭证，以证明预付款的退还。

第三条担保方式3.1 乙方同意提供如下担保：（1）乙方将其拥有的________________财产抵押给甲方，作为对预付款的担保；（2）乙方提供法定代表人的____________作为担保；（3）乙方提供________________担保。

3.2 乙方应保证担保的有效性，确保甲方在合同履行过程中，能够顺利实现债权。

第四条合同的履行4.1 甲方应按照合同约定的时间和金额，向乙方支付预付款。

4.2 乙方应按照合同约定的条件和时间，向甲方退还预付款。

4.3 双方应按照合同约定的条款，履行各自的义务。

合同如何约定预付款保函范文一、合同双方。

甲方（保函申请人）：[甲方公司名称]，地址：[甲方地址]，联系电话：[甲方电话]。

乙方（银行或担保机构）：[乙方名称]，地址：[乙方地址]，联系电话：[乙方电话]。

二、关于预付款保函的约定。

# （一）预付款保函的基本信息。

1. 保函金额。

甲方要求乙方开具的预付款保函金额为[具体金额]元（大写：[大写金额写法]）。

这个金额是根据甲方与[项目合作方名称]签订的[项目名称]合同中的预付款金额确定的。

就像是给合作方的一个安心丸，保证甲方会按照约定好好利用这笔预付款。

2. 保函有效期。

预付款保函的有效期自[起始日期]起，至[截止日期]止。

这个时间段就像一场比赛的时间，在这个期间内，保函都要发挥它的作用。

如果项目因为一些合理的原因需要延长，甲方得提前通知乙方，商量延长保函有效期的事儿，就像比赛要加时赛，得提前和裁判（乙方）说一声。

# （二）甲方的权利与义务。

1. 权利。

甲方有权要求乙方按照本合同约定及时开具预付款保函。

这就好比甲方请乙方帮忙做一件事，那当然有权要求乙方按时做好啦。

如果乙方未能按照约定履行保函相关的义务，甲方有权追究乙方的违约责任。

就像你找朋友帮忙，朋友没做好，你肯定有权利说两句的嘛。

2. 义务。

甲方应向乙方提供开具预付款保函所需的全部真实、准确、完整的资料。

这资料就像是做菜的食材，要是不新鲜（不真实准确完整），那这道菜（保函）可就做不好啦。

在预付款保函有效期内，甲方应按照与[项目合作方名称]签订的合同要求合理使用预付款。

要是甲方乱花钱，就像拿着别人给的钱去瞎买东西，那可不行，这会影响到保函的效力呢。

如果甲方在保函有效期内发生可能影响保函履行的重大事项，如公司重大经营变动、财务状况恶化等，应及时通知乙方。

这就像是你知道家里可能要出大事了，得赶紧告诉来家里做客的朋友（乙方）一声。

# （三）乙方的权利与义务。

1. 权利。

乙方有权对甲方提供的资料进行审查。

这就像面试官有权审查求职者的简历一样，要是发现有问题，那可不能随便就通过。

预付款保函范例格式合同简要介绍_______________________受益人名称和地址_______________________(合同定义的雇主)我们已经得知，________________________(以下称“委托人”)为你方上述合同的承包商并希望收到一笔预付款，合同要求他为该预付款开具保函。

应委托人要求，我们_________________(填人银行名称)在此不可撤回地保证，在我方收到你方书面要求及说明下列情况的书面声明后，向你方一受益人/雇主支付总数不超过(即“保函金额”为：_______ )的一笔或多笔款额：(a)委托人未能按照合同条件返还预付款;(b)委托人未返还的数额。

本保函在委托人收到[首期]预付款后立即生效。

上述保函金额将减去返还给你方的预付款数额，该数额为你方按照合同条件第_________________款发出的通知所证明的数额。

收到(委托人提交的)每份表示该意图的通知后，我们将立即将相应作出修改的保函金额通知你方。

要求支付的文件必须有你方签名，签名必须经过你方银行或公证人所证实。

你方经证实的要求和声明必须由我们在此办公室，于__________ ( 预计的竣工时间期满后70天的那一日)当日(即“到期日")或之前收到。

在该日期之后，本保函期满并应返还给我们。

我们已经得知，如果在上述到期日前28天还未返还预付款，则受益人可以要求委托人将此保函延期。

如果你方书面要求并书面声明预付款还未返还，且此保函还未得到延期，我们在收到你方书面要求和书面声明后28天内，将立即支付保函金额。

除上文规定外，本保函的适用法律为_________________，并受___________的编号为_________________的“即付保函的统一规则”的约束。

签名：_________________日期：_________________。

合同如何约定预付款保函范文甲方（保函申请人）：[甲方公司名称]乙方（银行或金融机构）：[乙方名称]一、保函基本信息。

1. 保函金额。

本预付款保函的金额为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。

此金额为甲方根据主合同应向受益方提供的预付款金额，该金额在保函有效期内保持不变，除非经甲乙双方及受益方书面同意进行修改。

2. 保函有效期。

保函有效期自预付款支付至甲方账户之日起，至[具体截止日期]止。

但如果主合同约定的预付款对应的工程进度或货物交付进度发生变更，经甲方书面申请，乙方审核同意后，可对保函有效期进行相应调整。

二、甲方的权利与义务。

1. 申请与信息提供。

甲方应按照乙方要求如实填写并提交预付款保函的申请文件，包括但不限于企业营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、主合同副本、财务报表等相关资料。

甲方保证所提供的资料真实、准确、完整，若因甲方提供虚假资料导致乙方遭受任何损失，甲方应承担全部赔偿责任。

2. 费用支付。

甲方应向乙方支付与开具预付款保函相关的费用，包括但不限于保函手续费、评审费等。

保函手续费按照保函金额的[X]%计算，共计人民币[X]元（大写：[大写金额]），在乙方开具保函之前一次性支付。

若甲方未能按时支付上述费用，乙方有权拒绝开具保函，且不承担任何违约责任。

3. 风险告知。

甲方清楚知晓预付款保函可能带来的风险，如受益方在保函有效期内无理索赔等情况。

在收到乙方关于受益方索赔通知后，甲方应积极配合乙方进行调查核实，并按照乙方要求提供相关证明材料。

若甲方认为受益方的索赔属于无理索赔，甲方应自行通过协商、仲裁或诉讼等方式解决与受益方的争议，但乙方有权按照保函约定先行赔付受益方，甲方应在乙方赔付后及时向乙方补足相应款项。

三、乙方的权利与义务。

1. 保函开具。

在收到甲方提交的完整申请资料且甲方已支付相关费用后，乙方应在[具体工作日]个工作日内开具预付款保函，并按照甲方要求将保函送达受益方或受益方指定的地点。

工程施工合同预付款保函
【预付款保函范本】
致：[甲方公司名称]
根据甲乙双方于[签署日期]签订的编号为[合同编号]的《工程施工合同》，乙方同意向甲
方提供预付款保函，以作为甲方支付给乙方预付款的保证。

现我方[担保机构名称]，根据
乙方的申请和委托，特此向甲方出具不可撤销的预付款保函，具体内容如下：
一、保函金额：本保函的担保金额为人民币[具体金额]元整，占合同总金额的[百分比]%。

二、保函有效期：本保函自[生效日期]起至[失效日期或条件]止。

三、担保责任：在本保函有效期内，若乙方未能按照《工程施工合同》的约定正确使用预
付款，或者未能履行合同中规定的其他义务，导致甲方遭受损失，我方将按照本保函的条款，在不超过上述担保金额范围内，无条件地赔偿甲方因此遭受的直接经济损失。

四、保函的解除：当乙方已完全履行《工程施工合同》中的所有义务，且甲方确认收到乙
方按合同规定提交的所有相关文件和资料后，本保函即告解除。

五、争议解决：因本保函引起的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，
任何一方均可向[甲方所在地]人民法院提起诉讼。

六、其他条款：[如有其他需要约定的事项，可在此列明]。

本保函一经签发，即构成我方对甲方的明确承诺，并将严格按照本保函的条款执行。

请甲
方妥善保管本保函原件，以备不时之需。

担保人：[担保机构全称]
法定代表人：[担保机构法定代表人姓名]
签发日期：[签发保函的具体日期]。

预付款保函
预付款保函
编号：XX X银( )保函字( )第号
致：(以下简称“受益人”)
鉴于(以下简称“被担保人”)已与受益人签订了编号为号的合同，金额(大写)：人民币XX XX XX元(RM B 元)。

我行接受被担保人的委托，在此向受益人提供预付款保函：
1. 本保函担保的担保金额为(大写)人民币元(R MB￥)。

2. 本保函从被担保人收到合同预付款起生效，直至预付款全部扣
回后退还并失效。

3. 在本保函的担保期间内，我行将在收到受益人经法定代表人或
其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后十个工作日内，不争辩、不挑剔、不可撤销地向受益人支付索赔款，直至本保函担保的最高担保金额。

4.本保函担保项下的权利不得转让。

5.我行进而同意，受益人与被担保人对合同的更改、增补或修改
均不能免除我行在保函下的任何责任。

我行在此表示上述更改、增补或修改无需通知我行。

6.本保函担保的担保期届满，或我行向受益人支付索赔款已达本
保函担保的最高担保金额，我行的担保责任免除。

本保函到期即自动失效，保函正本退还我行。

7.本保函担保适用中华人民共和国法律(港澳台地区的法律除
外)。

8.本保函担保以中文文本为准，涂改无效。

担保人(盖章)：银行
法定代表人或授权委托代理人(签名)：
日期：年月日
E/1。