预付款保函相关知识及范本

预付款保函样本注：本保函需经发包方批准的一家银行出具致：鉴于：（甲）以下双方于年月日签定的总承包工程合同（以称为“总承包合同”）：（1）根据中华人民共和国法律成立，主要办事处设于的（以下称为“发包方”）；及（2）主要办事处设于的（以下称为“总承包方”）；总承包方同意根据合同条件完成（以下称为“工程”）。

（乙）根据合同条款，发包方付给承包方金额人民币作为本项工程之预付款（以下简称“预付款”）。

承包方须向发包方提交上述工程之偿还预付款保函，作为履行总承包合同条款所规定向发包方分期偿还预付款的保证。

本银行应承包方之要求向发包方出具本保函，以保证承包方在收取发包方合同预付款后如约履行阶段的相应的工作、义务和责任。

本银行特此无条件地不可撤销地向发包方保证及协定如下：本银行提供的是无条件、不可撤销的担保。

即不论任何时候，如果收到发包方致本行的书面要求，本银行将不挑剔、不争辩、亦无需发包方进一步的证明或条件，以及无需发包方放弃任何抵消索赔或反索赔的权利之情况下，会立刻向发包方支付该项要求或该等要求指定的金额，直至赔付额达到约定的保证金最高限额人民币元（RMB ）后，本银行的担保责任才可解除。

发包人要求支付的款项应在本银行收到发包方书面要求后【】个工作日内汇入发包方名义所开的指定银行账户内。

预付款保函样本(续上)2. 本银行在保函项下的累计责任在任何时候都不超过预付款的金额。

3. 本保函项下本银行的的担保义务不因发包方与承包方之间签署的任何协议而减免（无论这些协议是否经本银行同意），也不因发包方对于承包方合同履行、时间等的纵容、让步而减免。

本银行同意，发包方与承包方对总承包合同的任何修改、补充均不能减免本银行在本保函下的任何责任。

且本银行同意，对总承包合同的任何修改、补充无须通知担保人。

4. 在发包方代表以书面证明承包方已按本合同条件规定偿还预付款前，所有根据保函提出的索赔要求均属有效及且对本银行具有约束力。

5. 根据本保函支付的款项应为净支付额，所有现在或将来的任何税项、税务、索价酬金，任何性质和任何人要求扣除或扣缴，均不能从任何根据本担保书支付的款项扣除或扣交。

合同附件1：预付款保函（范本）合同名称：受益人名称和地址：（以下称为“发包方”）我方已获知，公司（以下称为“委托人”）是上述合同的供应商，希望得到一笔预付款，为此，合同内要求其取得一份保函。

应委托人请求，我方（银行名称）在此不可撤销地承诺，在我方收到发包方载明以下情况的书面的要求（但不要求任何证明）后，向发包方支付总额不超过人民币大写：（小写：R M B元，以下简称“保证金额”）的任何一笔或几笔款额：a）委托人未能按照合同条件归还预付款，以及b）委托人未能归还的款项。

本保函在委托人收到预付款（首次分期付款）后开始生效。

该保证金额应按发包方根据合同规定发出的通知书内所说明委托人已向发包方归还的款额，进行等额扣减。

我方每次收到（自委托人处）据称是该通知的抄件后，将立即将相应修改的保证金额通知发包方。

本保函的有效期自预付款支付给委托人起生效，至发包方签发的进度付款证书说明已抵扣完毕止。

任何关于付款的要求都必须有发包方盖章。

发包方书面的要求必须在本保函的有效期以内，由我方在本办公地点收到。

本保函应在期满日期到期日退还我方。

我方的送达地址以为准，除非事先已经通知相关当事人，否则送达该地址的文件可视为已送达我方。

我方已获知，如果到上述期满日期28天前，预付款还没有全数归还给发包方，发包方可以要求延长本保函。

我方承诺，根据我方在延长期限内收到的发包方的书面要求，我方将无条件的向发包方支付尚未退还的预付款。

我方根据该保函支付的款项为支付给发包方的净款项，包括但不限于税款在内的无论基于任何原因被要求扣除或扣缴的金额均不能从中扣除、扣缴或抵销。

我方承诺将不要求发包方提交其它除前述书面付款要求之外的任何文件，不会要求发包方提交包括但不限于任何其它证明文件、司法判决文书、仲裁裁决文书以及其他说明发包方权利的任何文件。

我方放弃发包方应先向供应商要求赔偿上述金额，然后再向我方提出要求的权利。

我方进一步向发包方承诺：在发包方和供应商之间的合同条件、合同发生任何变化、补充或修改均不影响我方在本保函项下的付款责任。

预付款银行保函（范本）
致：（买方名称）
根据XXXX合同条款第X条中的规定，( 卖方名称、地址) （以下简称“卖方”）须向买方提交总额为（币种、以文字和数字表示的保函金额）的银行保函，以保证卖方将正确和忠实地履行所述的合同条款。

我行，（银行名称），根据卖方的要求，无条件地和不可撤销地同意作为第一责任人而不仅仅作为保证人，保证在收到买方的第一次要求就支付给买方不超过（币种、以文字和数字表示的保函金额）的金额，我行无权反对和不需要先向卖方索赔。

我行进而同意，双方同意的对将要履行的合同条款或合同文件的更改、增补或修改均不能免除我行在本保函下的任何责任。

我行在此表示上述更改、增补或修改无需通知我行。

本保函从卖方收到合同预付款起直至最后一批货物交货后30日内有效。

出具保函银行（公章）：
签字人姓名和职务（签名）：
开具日期：20XX年X月X日。

2020公函预付款保函相关知识及范本_0583文档EDUCATION WORD公函预付款保函相关知识及范本_0583文档前言语料：温馨提醒，教育，就是实现上述社会功能的最重要的一个独立出来的过程。

其目的，就是把之前无数个人有价值的观察、体验、思考中的精华，以浓缩、系统化、易于理解记忆掌握的方式，传递给当下的无数个人，让个人从中获益，丰富自己的人生体验，也支撑整个社会的运作和发展。

本文内容如下：【下载该文档后使用Word打开】编号:致受益人:鉴于(下称“保函申请人”)与你方签订了编号为的(合同或协议名称)，并按该合同或协议约定预收你方预付款(币种及金额大写)。

我行接受保函申请人的请求，愿就保函申请人按上述合同或协议约定退还预付款向你方提供如下保证:一、本保函项下我行承担的保证责任最高限额为(币种、金额、大写)。

(下称“保证金额”)二、本保函的有效期为以下第种:1.本保函有效期至年月日止。

2.。

三、在本保函的有效期内，如保函申请人违反上述合同或协议约定而未向你方退还预付款，我行将在收到你方提交的符合下列全部条件的书面文件后个工作日内，以上述保证金额为限支付你方索赔金额:(一)本保函原件及索赔通知，该索赔通知应列明索赔金额，并声明索赔款项并未由保函申请人或其代理人直接或间接地支付给你方，同时该索赔通知应由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章;(二)其他文件1.;2.。

(三)上述文件必须在本保函有效期内到达以下地址：。

四、本保函保证金额将随保函申请人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我行按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。

五、本保函项下权利不得转让，不得设定担保。

受益人未经我行书面同意转让本保函或其项下任何权利，我行在本保函项下的义务与责任全部消灭。

六、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;保函申请人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我行均有权主张。

合同如何约定预付款保函范文一、合同双方。

甲方（预付款支付方）：名称：[甲方公司名称]法定代表人：[甲方代表姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话/邮箱]乙方（提供预付款保函方，通常为承包方或供货方等）：名称：[乙方公司名称]法定代表人：[乙方代表姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话/邮箱]二、关于预付款保函的约定。

# （一）预付款金额及支付。

1. 甲方同意向乙方支付预付款，预付款金额为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。

该预付款将在本合同签订后的[X]个工作日内支付至乙方指定账户。

2. 乙方应在收到预付款后的[X]个工作日内，向甲方提供符合本合同约定的预付款保函。

# （二）预付款保函的基本要求。

1. 保函金额。

预付款保函的金额应与甲方支付的预付款金额相等，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。

这就像是给甲方吃了一颗定心丸，不管发生什么，甲方付出的预付款都有个等额的保障在那。

2. 保函有效期。

预付款保函的有效期自开具之日起至[具体截止日期]止。

这个日期可不能含糊，就像一场比赛的时间限制一样，在这个有效期内，保函才有效力。

乙方可得好好记着这个时间，要是保函过期了，那可就像球赛过了时间还在踢球一样，是不算数的。

3. 保函格式与开具银行。

预付款保函应采用甲方认可的格式。

这个格式就像是一种双方都能听懂的语言规则，得按照这个来。

保函应由[具体银行名称]开具。

这银行得是双方都信得过的，就像找一个双方都认可的裁判一样，银行的信誉和实力就很关键。

# （三）预付款保函的索赔条款。

1. 索赔条件。

如果乙方未能按照本合同约定履行其义务，包括但不限于未能按时交货、提供的货物或服务不符合合同要求等，甲方有权向开具保函的银行提出索赔要求。

这就好比乙方答应了给甲方做一件漂亮衣服，结果不仅没按时交，做出来还破破烂烂的，那甲方当然有权利找银行要钱啦。

甲方在提出索赔时，应向银行提供书面的索赔通知，详细说明乙方违约的情况及索赔金额的计算依据。

合同如何约定预付款保函范文甲方（保函申请人）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[姓名]地址：[公司地址]联系电话：[电话号码]乙方（银行或担保机构）：名称：[乙方机构全称]法定代表人：[姓名]地址：[机构地址]联系电话：[电话号码]一、预付款保函的基本内容。

1. 保函金额。

本预付款保函的金额为人民币[X]元（大写：[大写金额]），该金额与主合同约定的预付款金额一致。

2. 保函有效期。

本保函自乙方出具之日起生效，有效期至[具体日期]止。

在保函有效期内，若甲方未履行主合同约定的义务，受益方有权在保函有效期内向乙方提出索赔要求。

3. 保函性质。

本预付款保函为不可撤销、见索即付的保函。

这意味着一旦受益方提交符合保函要求的索赔文件，乙方应立即无条件地向受益方支付保函金额内的款项，而无需先向甲方进行核实或取得甲方的同意。

二、甲方的权利与义务。

# （一）权利。

1. 有权要求乙方按照本合同约定及时开具预付款保函。

2. 在履行主合同过程中，若因合理原因导致需要对保函进行修改（如延长有效期、变更保函金额等），有权向乙方提出申请，乙方应在合理范围内予以协助办理。

# （二）义务。

1. 向乙方提供真实、准确、完整的申请资料，包括但不限于主合同副本、公司营业执照副本、法定代表人身份证明、财务报表等，以便乙方进行审查和开具保函。

若甲方提供的资料存在虚假、误导或不完整的情况，甲方应承担由此给乙方造成的一切损失。

2. 按照乙方的要求，向乙方支付开具保函所需的费用，费用标准为保函金额的[X]%，共计人民币[X]元。

该费用应在本合同签订之日起[X]个工作日内一次性支付给乙方。

若甲方逾期支付费用，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。

3. 在收到受益方支付的预付款后，应按照主合同的约定正确使用预付款，不得挪作他用。

若乙方发现甲方有挪用预付款的情况，乙方有权要求甲方立即改正，并视情况决定是否通知受益方。

4. 在主合同履行过程中，若发生可能影响受益方权益或导致受益方提出索赔的情况（如甲方出现重大违约行为、经营状况严重恶化等），应及时通知乙方。

预付款保函（MS02.01-M060602-02）
编号：号（发包人）：
鉴于：
1. 我行客户（下称“承包人”）与贵方于年月日就工程（下称“工程”）的承建事宜于年月日签订编号为的《建设工程施工合同》（以下简称“主合同”），
2. 贵方将根据合同向承包人提供金额为人民币元整的预付款。

3. 贵方已要求承包人提供与上述预付款金额相等的担保，以保证其履行与主合同项下预付款有关的义务。

应承包人要求，我行（下称“保证人”）在此向贵方（下称“受益人”）开立本保函，保证承包人将为工程使用上述预付款，并承担上述预付款金额限额内的保证责任。

保证人保证在收到受益人提交的索赔文件及承包人违约的书面证明后7个工作日内，向受益人偿付不超过金额为人民币元整的预付款赔偿金；保证人承担保证责任的条件是：
1. 受益人向保证人提交的书面索赔文件必须在受益人已向承包人提供了预付款之后，并且于本保函有效期内送达保证人。

2. 受益人应向保证人提交证实承包人已违约的书面证明。

3. 本保函之保证金随着承包人所完成的工程进度按比例自动递减。

本保函适用中华人民共和国法律，受中华人民共和国法律管辖。

在本保函履行期间，如发生争议、纠纷，各当事人首先应协商解决，协商不能解决时，可诉
讼于被告方所在地有管辖权的人民法院。

除非受益人自动终止或放弃保函项下享受的权利，本保函一经开立即生效，于年月日失效。

保证人：
法定代表人（或委托代理人）：
年月日。

合同如何约定预付款保函范文一、合同双方。

甲方（保函申请人）：[甲方公司名称]，地址：[甲方地址]，联系电话：[甲方电话]。

乙方（银行或担保机构）：[乙方名称]，地址：[乙方地址]，联系电话：[乙方电话]。

二、关于预付款保函的约定。

# （一）预付款保函的基本信息。

1. 保函金额。

甲方要求乙方开具的预付款保函金额为[具体金额]元（大写：[大写金额写法]）。

这个金额是根据甲方与[项目合作方名称]签订的[项目名称]合同中的预付款金额确定的。

就像是给合作方的一个安心丸，保证甲方会按照约定好好利用这笔预付款。

2. 保函有效期。

预付款保函的有效期自[起始日期]起，至[截止日期]止。

这个时间段就像一场比赛的时间，在这个期间内，保函都要发挥它的作用。

如果项目因为一些合理的原因需要延长，甲方得提前通知乙方，商量延长保函有效期的事儿，就像比赛要加时赛，得提前和裁判（乙方）说一声。

# （二）甲方的权利与义务。

1. 权利。

甲方有权要求乙方按照本合同约定及时开具预付款保函。

这就好比甲方请乙方帮忙做一件事，那当然有权要求乙方按时做好啦。

如果乙方未能按照约定履行保函相关的义务，甲方有权追究乙方的违约责任。

就像你找朋友帮忙，朋友没做好，你肯定有权利说两句的嘛。

2. 义务。

甲方应向乙方提供开具预付款保函所需的全部真实、准确、完整的资料。

这资料就像是做菜的食材，要是不新鲜（不真实准确完整），那这道菜（保函）可就做不好啦。

在预付款保函有效期内，甲方应按照与[项目合作方名称]签订的合同要求合理使用预付款。

要是甲方乱花钱，就像拿着别人给的钱去瞎买东西，那可不行，这会影响到保函的效力呢。

如果甲方在保函有效期内发生可能影响保函履行的重大事项，如公司重大经营变动、财务状况恶化等，应及时通知乙方。

这就像是你知道家里可能要出大事了，得赶紧告诉来家里做客的朋友（乙方）一声。

# （三）乙方的权利与义务。

1. 权利。

乙方有权对甲方提供的资料进行审查。

这就像面试官有权审查求职者的简历一样，要是发现有问题，那可不能随便就通过。

预付款保函（模板）
保函编号：
致：
本保函作为你方与承包人名称(以下简称“承包人”)签订的(以下简称“本工程”)施工承包合同的预付款担保。

根据该合同规定，你方将支付该承包人一笔金额为人民币小写：元(大写：)的预付款，而承包人须向你方提供与预付款等额的不可撤销和无条件兑现的保函。

鉴于以上事实，我方(担保人名称)，受该承包人委托，为该承包人履行上述合同规定的义务作出如下不可撤销的保证：
我方将在收到贵方提出要求支付保证金的通知时，无须贵方提出任何证明或证据，将于7日内无条件地和不可改变地向贵方支付不超过人民币元（大写：）的任何贵方要求金额，并放弃任何向贵方提出异议和追索的权力。

我方特此确认并同意：我方受本保函制约的责任是连续的，本保函有效性独立于该合同，合同的有效性以及任何修改或变更、解除、终止或失效都不能削弱或影响我方受本保函制约的责任。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

本保函自(生效日期) 之日起生效，至预付款完全抵扣完毕时失效，在工程不能按期完工时，在任何时间，本保函有效期将按你方的要求延长（保函额度随着工程进度逐渐递减）。

除非你方提前终止或解除本保函。

保函失效后请将本保函退回我方注销。

银行地址：担保银行(全称) (盖章)
邮编：法定代表人或其授权的代理人
电话：(职务) (姓名) (签字)
传真：日期：年月日。

合同如何约定预付款保函范文甲方（保函申请人）：[甲方公司名称]乙方（银行或金融机构）：[乙方名称]一、保函基本信息。

1. 保函金额。

本预付款保函的金额为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。

此金额为甲方根据主合同应向受益方提供的预付款金额，该金额在保函有效期内保持不变，除非经甲乙双方及受益方书面同意进行修改。

2. 保函有效期。

保函有效期自预付款支付至甲方账户之日起，至[具体截止日期]止。

但如果主合同约定的预付款对应的工程进度或货物交付进度发生变更，经甲方书面申请，乙方审核同意后，可对保函有效期进行相应调整。

二、甲方的权利与义务。

1. 申请与信息提供。

甲方应按照乙方要求如实填写并提交预付款保函的申请文件，包括但不限于企业营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、主合同副本、财务报表等相关资料。

甲方保证所提供的资料真实、准确、完整，若因甲方提供虚假资料导致乙方遭受任何损失，甲方应承担全部赔偿责任。

2. 费用支付。

甲方应向乙方支付与开具预付款保函相关的费用，包括但不限于保函手续费、评审费等。

保函手续费按照保函金额的[X]%计算，共计人民币[X]元（大写：[大写金额]），在乙方开具保函之前一次性支付。

若甲方未能按时支付上述费用，乙方有权拒绝开具保函，且不承担任何违约责任。

3. 风险告知。

甲方清楚知晓预付款保函可能带来的风险，如受益方在保函有效期内无理索赔等情况。

在收到乙方关于受益方索赔通知后，甲方应积极配合乙方进行调查核实，并按照乙方要求提供相关证明材料。

若甲方认为受益方的索赔属于无理索赔，甲方应自行通过协商、仲裁或诉讼等方式解决与受益方的争议，但乙方有权按照保函约定先行赔付受益方，甲方应在乙方赔付后及时向乙方补足相应款项。

三、乙方的权利与义务。

1. 保函开具。

在收到甲方提交的完整申请资料且甲方已支付相关费用后，乙方应在[具体工作日]个工作日内开具预付款保函，并按照甲方要求将保函送达受益方或受益方指定的地点。

工程施工合同预付款保函
【预付款保函范本】
致：[甲方公司名称]
根据甲乙双方于[签署日期]签订的编号为[合同编号]的《工程施工合同》，乙方同意向甲
方提供预付款保函，以作为甲方支付给乙方预付款的保证。

现我方[担保机构名称]，根据
乙方的申请和委托，特此向甲方出具不可撤销的预付款保函，具体内容如下：
一、保函金额：本保函的担保金额为人民币[具体金额]元整，占合同总金额的[百分比]%。

二、保函有效期：本保函自[生效日期]起至[失效日期或条件]止。

三、担保责任：在本保函有效期内，若乙方未能按照《工程施工合同》的约定正确使用预
付款，或者未能履行合同中规定的其他义务，导致甲方遭受损失，我方将按照本保函的条款，在不超过上述担保金额范围内，无条件地赔偿甲方因此遭受的直接经济损失。

四、保函的解除：当乙方已完全履行《工程施工合同》中的所有义务，且甲方确认收到乙
方按合同规定提交的所有相关文件和资料后，本保函即告解除。

五、争议解决：因本保函引起的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，
任何一方均可向[甲方所在地]人民法院提起诉讼。

六、其他条款：[如有其他需要约定的事项，可在此列明]。

本保函一经签发，即构成我方对甲方的明确承诺，并将严格按照本保函的条款执行。

请甲
方妥善保管本保函原件，以备不时之需。

担保人：[担保机构全称]
法定代表人：[担保机构法定代表人姓名]
签发日期：[签发保函的具体日期]。

预付款保函
编号：
（发包人名称）：
鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与（承包人名称，以下简称“承包人”）于年月日就（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订施工合同。

承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款保函，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。

我方愿意就发包人支付预付款后承包人应向发包人退还该预付款的义务，向发包人提供见索即付的独立保函。

1.担保金额人民币（大写）（¥元）。

2.本保函自本保函开立且承包人收到合同预付款之日起生效，有效期至年月日止。

有效期届满或提前终止，本保函失效，此后提出的索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。

3.在本担保有效期内，我方在收到你方法定代表人签字确认并加盖公章的书面索赔通知书和本保函原件后，在7个工作日内支付。

但发包人的索赔金额在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在承包人签发的进度付款证
书中已扣回的金额。

4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请我方所在地人民法院诉讼。

担保人： (盖单位章）
负责人或其授权委托代理人（签字或盖章）：
地址：
邮政编码：
联系电话：
传真：
日期：年月日。

银行预付款保函第一篇：银行预付款保函预付款保函本保函编号：12038005根据贵方与XXX（以下简称“申请人”）于201X年X月XX日的第KXXXX合同（以下简称“合同”），贵方按合同约定向申请人支付币种人民币金额XXX元整的预付款，我行兹开立以贵方为受益人的保函。

本保函担保申请人按合同约定使用预付款。

担保范围仅限于申请人应退还的预付款。

本保函最大担保金额不超过币种人民币大写金额XXXX元整。

我行将在收到符合下列条件的文件之日起7个银行工作日内，向贵方支付索赔通知书记载的金额，但索赔通知书中单次索赔的金额或各次索赔的累计总额均不能超过本保函的最大担保金额，我行在本保函项下的责任以最大担保金额为限。

索赔文件：（1）经贵方法定代表人或其授权代表签署的索赔通知书；（2）经贵方法定代表人或其授权代表签署并经申请人证实或认可的违约说明书，声明申请人既未按合同约定使用预付款，也未退回约定金额。

本保函项下的最大担保金额随合同的完成进度而自动按比例递减，合同的完成进度以我行收到的XXXX公司出具的证明书为准。

本保函自XX银行XXX分行放贷中心负责人XXX亲笔签字、担保人加盖印章后并在我行收到申请人提供的其已收到贵方支付的预付款的证明书之日起生效，失效日为20XX年X月XX日。

任何索赔必须在失效日前或当天到达我行。

失效日后，本保函自动失效，无论贵方是否将本保函正本退回我行，我行的保证责任解除。

未经我行书面同意，贵方与申请人修改合同或其附件时，我行的保证义务解除。

本保函未经我行书面同意不能转让。

本保函适用中国法律，本保函项下的任何争议由XXXX所在地法院管辖。

XX银行股份有限公司XX支行放款中心负责人（签字）：年月日第二篇：预付款银行保函预付款银行保函致：（发包人全称）鉴于（承包人全称）（下称“承包人”）与（发包人全称）（下称“发包人”）签订（工程名称）施工合同（编号，年月日签署），并保证承包人有权获得按合同约定为保证工程按时开工的由发包人支付的开工预付款；发包人在合同中要求承包人应通过经认可的银行提交合同指定的与开工预付款等额的担保金额等事实，我行愿意为承包人出具保函，以担保金额人民币（大写）（¥ 向发包人提供不可撤销的担保。

预付款保函格式（精选5篇）预付款保函格式篇1本保函旨在保证工程承包的顺利履行，保证主合同当事人合法权益，在发包方已经与工程承包方签订了工程承包合同书后，由保证人接受主合同承包方委托为承包方履行预付款相关义务作出如下连带责任保证承诺，本保函项下条款受《中华人民共和国担保法》以及相关司法解释等法律、法规、约束。

具有不可转让性，保证人作为承包方的履约保证方保证具有提供保证1，本保函从属于工程承包合同的履约能力和资格，本保函担保的金额为：人民币(大写) 元。

2，本保函保证的主债权为主合同承包方在接受发包方预付款后所应承担合同相应义务以及由履行相应义务产生的违约、赔偿责任。

3，本保函保证的主债务履行期限的确定：应为根据主合同发包方支付预付款后，承包方依据合同所应完成的相应工作量，工程量的确定由发包方或其委托的项目管理公司确定。

4，在主合同解除后，保证人对承包方应当承担的民事责任仍应承担担保责任。

5，本保函中保证人承诺代为履行的仅限于金钱债务，如果保证人不能实际代为履行，对发包人因此造成的损失，保证人应当承担连带赔偿责任。

6，保证期间，发包方依法将主债权转让给第三人的，保证债权同时转让，保证人在原保证担保的范围内对受让人承担保证责任。

7，保证期间，发包方与承包方对主合同数量、价款、币种、利率等内容作了变动，未经保证人同意的，如果减轻承包方的债务的，保证人仍应当对变更后的合同承担保证责任;如果加重承包方债务的，保证人对加重的部分不再承担保证责任。

8，主合同如对主债务履行期限没有约定或者约定不明的，保证期间自发包方要求承包方履行义务的宽限期届满之日起计算。

9，承包方与保证人共同欺骗发包方，订立主合同和本保函，发包方有权请求人民法院予以撤销。

因此给发包方造成损失的，由保证人与承包方承担连带赔偿责任。

10，保证期间，人民法院受理承包方破产案件的，发包方既可以向人民法院申报债权，也可以向保证人主张权利。

11，发包方申报债权后在破产程序中未受清偿的部分，保证人仍应当承担保证责任。

预付款保函相关知识及范本大家对银行预付款保函了解多少?下面请看小编给大家整理的预付款保函相关知识及范本，供大家阅读参考。

预付款保函(advance payment guarantee),是指担保人(银行)根据申请人(中的预收款人，通常情况下是出口商)的要求向受益人(合同中的预付款人，通常是进口商)开立的，保证一旦申请人未能履约，或者未能全部履约，将在收到受益人提出的索赔后向其返还该预付款的书面保证承诺。

在大型成套设备的进口合同中，为采购原材料，卖方往往要求买方在合同签订后预付5%-15%的合同金额，而买方则担心付款后卖方不能交货而造成损失。

为解决这个问题，在国际贸易实务中，通常采用买方凭卖方银行开立的预付款保函(也叫《履约》)付款的办法。

保函起着保护买方利益的作用，在卖方未按合同履行交货义务的情况下，买方可在有效期内凭保函索回预付款。

预付款保函的内容主要包括委托人，受益人和保证银行的名址，银行的责任承诺，生效条件，保函金额，有效期，管辖的法律等。

从哪些方面审核保函开立银行a.因为预付款保函的保证人即开立保函的银行承担的是第一性、直接的付款责任，所以我们要求出具保函的银行应是国际第一流的，信誉好的大银行，只有这样买方的利益才能得到保障。

b.出具保函的银行要和买方的转递银行或往来银行有代理关系，以便买方银行核对印鉴或密押以确定保函的真伪。

生效条件通常情况保函应是一开出就生效的，但在实际业务中，我们经常收到有条件生效的保函，例如有的保函以开立银行收到买方预付款或卖方收到买方预付款的书面确认后才正式生效，这样的条件我们是不能接受的。

如果买方付款后，由于各种原因(例如卖方未书面确认)保函不能生效，而卖方又不能按合同规定履行其交货义务，那买方就不能凭保函保障自己的利益。

保函也就失去其“承担责任”的意义。

开立银行的责任承诺在保函中，出具保函的银行承诺的内容是最重要的，该银行的承诺必须是“无条件的”和“不可撤消的”。

预付款银行保函（适用于工程材料采购）
鉴于你方作为甲方与（以下简称乙方）于年月日签订的《材料采购合同》（以下简称“采购合同”），根据采购合同中有关预付款条件规定，就贵方向乙方支付的支付合同总价%的预付款行为，我方将按甲方通知,作为首要负法律责任者和保证人，同意出具此无条件且不可撤回的担保函。

在乙方未履行上述合同中规定的义务从而导致贵方有权根据合同规定索回已付给乙方的预付款的情况下，当我们接到贵方提出的首次索偿要求时，我们保证向贵方支付金额不超
过（金额大写）的款额，无须贵方首先向承包人提出索偿要求。

此外，我们亦同意：甲方与乙方之间对合同条件、产品说明、技术规范和/或其他合同文件可能做出变更、增补或其他改动的任何情况下均不导致解除我们依据本保函所应承担的责任。

为此，我们对可能发生的上述变更、增补或修改均不要求给予通知。

本保函自出具之日有效至采购合同履行完毕后效力终止。

担保银行（或金融机构）：
日期：年月0。

预付款保函
本保函是xx银行（以下简称"担保银行"）出具，向xx公司（以下简称"买方"）保证，只要xx公司（以下简称"卖方"）履行了双方签订的《xx合同》中规定的义务，包括但不限于交付货物/提供服务，并符合合同条款，担保银行将无条件地向卖方支付预付款xx元整（大写：人民币叁拾万元整）。

1. 预付款：卖方在收到买方支付的预付款后，应按照合同规定开始货物生产/服务提供。

2. 合同履行：卖方应按照合同约定的条款和时间表完成货物交付/服务提供。

3. 保函有效期：本保函自开具之日起至买方签发的《履约证书》生效日止有效。

4. 保函金额：本保函的保证金额为人民币叁拾万元整。

5. 保函格式：本保函按照国际商会（ICC）的标准格式出具。

6. 索赔：买方在卖方未履行合同义务的情况下，有权向担保银行提出索赔。

买方提交相关证明材料后，担保银行应在5个工作日内完成赔付。

7. 保函撤销：当卖方按照合同规定履行完毕其义务后，买方应及时向担保银行出具《履约证书》，担保银行在收到《履约证书》后5个工作日内撤销保函。

本保函一式两份，买方和担保银行各持一份，具有同等法律效力。

银行盖章：xx银行
日期：
年月日。