工程施工返还保证金协议书
- 格式:docx
- 大小:11.38 KB
- 文档页数:2
工程保证金纠纷协议书8篇第1篇示例:工程保证金是工程合同中常见的一种保证金形式,它是为了确保承包商履行合同义务而设置的一种担保措施。
在工程施工过程中,有时会出现工程保证金的纠纷,比如承包商未按时退还保证金或业主无理扣留保证金等情况。
为了规范双方的行为,避免出现纠纷,双方可以签订《工程保证金纠纷协议书》。
一、保证金的性质和金额1. 甲方(保证金承付方)同意在本协议签订后向乙方(保证金领取方)支付工程保证金,金额为_______(大写金额)_______(人民币)。
2. 工程保证金为对乙方履行合同义务的担保措施,仅用于保障合同的履行和保证金的退还。
二、保证金的使用1. 工程保证金仅限于以下情况使用:(1)乙方未按合同规定履行义务,导致工程质量问题;(2)乙方未按时完工,造成甲方经济损失;(3)其他违反合同约定导致的损失。
2. 保证金的使用需经双方协商一致,并按照法律规定进行处理。
三、保证金的退还1. 乙方在合同履行完毕后应主动向甲方提出工程保证金的退还申请,甲方应在收到申请后的_______(工作日)内将保证金退还给乙方。
2. 甲方拒绝退还保证金的,应向乙方提供书面说明及理由,并与乙方协商解决争议。
四、违约责任1. 任何一方未能全额履行协议规定的义务的,应承担相应的违约责任。
2. 因违约造成对方经济损失的,应承担连带赔偿责任。
五、争议解决1. 双方在履行本协议过程中如发生任何争议,应协商解决;协商不成的,可通过仲裁或诉讼解决。
2. 仲裁地点为_______(地点),仲裁机构为_______(机构)。
六、其他约定1. 本协议自双方签字盖章之日起生效,有效期至_______(日期)止。
2. 本协议的任何修改需经双方书面确认后方可生效。
七、附则1. 本协议未尽事宜,双方可另行协商解决。
2. 本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(保证金承付方):(签字)乙方(保证金领取方):(签字)以上为《工程保证金纠纷协议书》内容,双方需严格遵守协议内容,保证金纠纷可通过协商、仲裁或诉讼等方式解决,确保合同的履行和保证金的安全。
返还保证金和押金协议书甲方:[甲方名称]乙方:[乙方名称]鉴于甲方与乙方之间存在关于返还保证金和押金的事项,双方经友好协商,达成如下协议:第一条返还保证金1.1 甲方作为债务人,在双方签订的合同中,向乙方提供了保证金,金额为[保证金金额](以下简称“保证金”)。
1.2 经双方核算,甲方已履行了合同约定的义务,并且没有违反合同的相关条款。
1.3 乙方确认甲方的履约情况无误且完全符合合同约定的要求,同意无条件返还甲方的保证金。
1.4 保证金将以[返还方式]的方式支付给甲方,支付时间为本协议生效之日起[返还时间]日内。
1.5 甲方确认收到乙方返还的保证金,双方对该项返还事宜不再有任何争议和纠纷。
第二条返还押金2.1 甲方作为租赁房屋的承租人,在双方签订的租赁合同中,向乙方支付了押金,金额为[押金金额](以下简称“押金”)。
2.2 根据租赁合同的约定,甲方已按时履行了租金支付义务,并妥善保管了租赁物。
2.3 经双方核算,甲方的租金支付情况符合合同约定的要求,并且没有违反合同的相关条款。
2.4 乙方确认甲方的租金支付及租赁物保管情况无误,并同意无条件返还甲方的押金。
2.5 押金将以[返还方式]的方式支付给甲方,支付时间为本协议生效之日起[返还时间]日内。
2.6 甲方确认收到乙方返还的押金,双方对该项返还事宜不再有任何争议和纠纷。
第三条其他约定3.1 双方确认,在签署本协议的过程中未存在任何欺诈、虚伪陈述等行为,双方对本协议的内容和效力均不持有任何异议。
3.2 本协议一式两份,甲方和乙方各执一份具有同等法律效力。
3.3 对于本协议的任何变更或补充,双方应以书面形式进行,并由双方的授权代表签字确认后方可生效。
3.4 本协议的有效性、履行和解释,均受中华人民共和国法律的管辖。
第四条争议解决4.1 双方在履行本协议过程中如发生争议,应通过友好协商解决;如协商不成,双方同意提交所在地人民法院诉讼解决。
本协议自双方共同签字盖章之日起生效。
工程保证金纠纷协议书3篇篇1甲方(发包方):___________乙方(承包方):___________鉴于甲乙双方因工程保证金问题产生纠纷,为妥善解决此事,达成如下协议:一、背景概述双方于______年______月签订工程合同,约定乙方承包甲方的工程项目,为确保合同履行,乙方按约缴纳了一定数额的工程保证金。
现因工程保证金退还事宜产生争议,双方同意通过本协议解决纠纷。
二、争议事项1. 工程保证金的数额与缴纳情况;2. 工程保证金的退还时间与方式;3. 是否存在违约行为及相关法律责任。
三、协议内容1. 工程保证金数额与缴纳情况双方确认乙方已按照合同约定缴纳工程保证金人民币______元(大写:______元整)。
甲方已收取该款项,并出具相应收据。
2. 工程保证金退还时间与方式(1)甲方同意在工程竣工验收合格后的______个工作日内,将工程保证金全额无息退还给乙方。
(2)退款方式:通过银行转账方式退还至乙方指定的账户。
3. 违约行为及相关法律责任(1)若甲方未按照本协议约定时间退还工程保证金,应自逾期之日起,按日计算,向乙方支付逾期退款违约金,违约金比例为逾期款项的______%。
(2)若乙方在协议履行过程中存在违约行为,应承担相应的违约责任,甲方有权扣除相应款项作为违约金。
(3)如因违约行为导致诉讼,违约方应承担对方因诉讼产生的合理费用,包括但不限于律师费、诉讼费、保全费等。
四、解决机制1. 若双方在执行本协议过程中再次发生争议,应首先通过友好协商解决;2. 若协商无果,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、其他条款1. 本协议自双方签字(盖章)之日起生效;2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份;3. 本协议条款的解释权归双方共同拥有,任何争议应以诚信原则协商解决。
六、签署甲方(发包方):___________(签字/盖章)乙方(承包方):___________(签字/盖章)签订日期:___________签订地点:___________七、附件1. 工程合同复印件;2. 工程保证金缴纳收据复印件;3. 双方营业执照及法定代表人身份证明。
工程施工返还保证金协议书甲方:(甲方名称)、法定代表人:(法定代表人姓名)乙方:(乙方名称)、法定代表人:(法定代表人姓名)鉴于,甲、乙双方就(工程名称)项目施工合同签署,并甲方已经缴纳了相应的工程返还保证金,为保证双方合作的顺利进行,特经双方友好协商,达成以下协议:第一条保证金情况1.1 甲方应于签订合同之日起,按合同约定的额度缴纳相应的工程返还保证金,合同约定如下:工程返还保证金额度:(具体金额)缴纳方式:(一次性缴纳/分期缴纳)1.2 工程返还保证金用途:该保证金用于保障工程质量,如无违约行为,则在项目验收合格后将全额返还给甲方。
1.3 工程返还保证金应在甲方缴纳完毕后,乙方将对应的保证金存入指定的账户,并严格按照约定进行管理。
1.4 甲方应妥善保管好保证金的相关证明文件,必要时应提供给乙方查阅。
第二条保证金返还条件2.1 工程返还保证金将在以下情况下予以返还:(1)甲方依约履行了合同的相关义务,包括但不限于按时支付款项、配合施工、提供必要的协助等。
(2)工程验收合格,达到合同约定的标准。
(3)工程项目完工后,乙方未发现任何质量问题或损坏。
2.2 若甲方在工程项目施工过程中有违约行为,包括但不限于未按时支付款项、不配合施工、擅自变更合同内容等,乙方有权扣留相应的工程返还保证金,直至问题解决或损失修复。
第三条工程返还保证金的返还方式3.1 工程返还保证金应在工程验收合格后的(具体时间)内,由乙方安排将保证金返还给甲方。
3.2 工程返还保证金的返还方式:(银行转账/现金支付等方式)3.3 甲方应提供正确的返还账户信息,确保返还款项能够准确到账。
第四条特别约定4.1 本协议中未尽事宜,双方可另行约定,约定需经双方书面确认后方可生效。
4.2 如本协议双方发生争议时,应友好协商解决;如不能协商解决,则提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
第五条协议生效5.1 本协议自双方签字盖章后生效,有效期至工程返还保证金完全返还给甲方之日止。
建筑工程施工保证金返还协议甲方:(公司名称)乙方:(公司名称)根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》及相关法律法规的规定,甲乙双方经友好协商,达成以下协议:一、保证金退还金额1. 甲方依据合同约定,向乙方交纳的建筑工程施工保证金为人民币(具体金额)元。
2. 经双方核对,甲方对乙方不存在任何退款义务或索赔情况。
3. 根据工程竣工验收的情况,甲方同意将保证金的90%即人民币(金额)元退还给乙方。
二、保证金返还方式1. 甲方应在三个工作日内办理保证金的退款手续。
2. 甲方将退还金额以电汇/支票(请删除不适用的项目)的方式支付至乙方指定的账户。
银行名称:支行名称:账户名称:账户号码:三、甲方的权力和义务1. 甲方在退还保证金后,享有对工程竣工结果的质量保证权利,并依法享有对乙方的索赔权。
2. 如工程竣工后发生质量问题,甲方有权扣除相应金额并在书面通知乙方后进行处理。
四、乙方的权力和义务1. 乙方根据协议约定,不得向甲方追索任何其他费用或索赔。
2. 乙方应根据施工合同的要求,在规定时间内按照约定要求完成工程,并确保工程质量符合相关标准和要求。
五、违约责任1. 若甲方未按照本协议的约定退还保证金,甲方应支付给乙方相当于保证金金额1%的违约金。
2. 若乙方未按照合同约定完成工程或工程质量不符合要求,乙方同意无条件返回已退还的保证金,并承担与此有关的违约责任。
六、争议解决1. 本合同的解释与争议应依据中华人民共和国法律进行解决。
2. 如发生争议,由协商解决;协商不成的,提交甲方所在地人民法院管辖。
七、其他事项1. 本协议自双方在协议上签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):日期:签字:单位名称:乙方(盖章):日期:签字:单位名称:。
建筑工程施工履约保证金退还协议书甲方:[甲方全称]
乙方:[乙方全称]
根据《中华人民共和国合同法》和双方的协商一致,甲、乙双方达成以下建筑工程施工履约保证金退还协议:
一、保证金金额
(一)乙方在本合同签订之日起,已向甲方缴纳建筑工程施工履约保证金人民币________元。
保证金的缴纳是为了确保乙方能够按照合同的约定履行建筑工程施工义务。
(二)经双方审核验收,本次建筑工程施工已经圆满完成,并符合合同约定的质量要求。
甲方同意按照下述规定将保证金返还给乙方。
二、保证金退还方式
(一)根据合同约定,乙方需提供正式的保险单,以证明工程质量已合格无争议,并在保修期满后30天内提供。
(二)甲方在接到乙方提供的正式的保险单及工程质保书后,对工程进行验收,如发现工程质量存在问题或有争议,甲方有权在保证金中扣除相应的费用,直至问题解决。
(三)甲方在工程验收合格且工程质保期届满30天后的合理时间内将保证金的全额退还给乙方。
三、甲方违约责任
若甲方未按照约定时间将保证金退还给乙方,甲方应按照每逾期一
天的金额,向乙方支付相当于保证金金额1‰的违约金。
四、争议解决
本协议履行过程中,双方如有争议,应友好协商解决;协商不成的,可以提交具有管辖权的人民法院进行解决。
五、协议生效和终止
(一)本协议一式两份,甲乙双方各持一份,自双方签字盖章之日
起生效。
(二)本协议履行完毕后,自动终止。
甲方(盖章):日期:
乙方(盖章):日期:。
退还协议书(精选3篇)_返还协议书Word文档可编辑退还协议书(精选3篇)_返还协议书退还协议书(精选3篇)由我整理,希望给你工作、学习、生活带来便利,猜你可能喜爱“返还协议书”。
第1篇:保证金退还协议书投标保证金退还协议书甲方:乙方:根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律,法规,遵守同方资质进行建设工程投标退还保证金时达成协议如下:1、为了保证甲方在投标期间的顺当投标,在交纳投标保证金时,甲方依据招标文件规定的本项目保证金数额的要求,提前将保证金汇给已方。
2、乙方在收到保证金后,应根据招标文件规定的时间、金额、形式,在交纳投标保证金的截止时间前。
用自己的基本账户汇入招标文件所指定的账户内,汇款后将汇款单扫描件发给甲方财务,进行入账。
然后依据招标文件的要求进行完成下一步工作。
(如招标文件规定在指定银行换取发票)。
3、在开标之后,乙方应在招标中心退还保证金到账后,马上通知甲方并予以退还该项保证金。
(1)若甲方未能中标招标人向中标人发出中标通知书后5个工作日内,将投标保证金退还至未中标人基本账户;(2)若甲方中标后,与招标标人签订合同,并经市公共资源交易服务中心备案后5个工作日内,将投标保证金退还至中标人基本账户。
本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
自双方签订之日起生效。
甲方代表:签字(盖章)年月日乙方代表签字(盖章)年月日第2篇:保证金退还协议书保证金退还协议书1、保证金退还协议书甲方:乙方:根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律,法规,遵守同等,自愿,公允和诚信的原则,经甲乙双方协商一样。
就乙方借用甲方资质进行建设工程投标退还保证金时达成协议如下:1、为了保证甲方在投标期间的顺当投标,在交纳投标保证金时,甲方依据招标文件规定的本项目保证金数额的要求,提前将保证金汇给已方。
2、乙方在收到保证金后,应根据招标文件规定的时间、金额、形式,在交纳投标保证金的截止时间前。
用自己的基本账户汇入招标文件所指定的账户内,汇款后将汇款单扫描件发给甲方财务,进行入账。
施工工程质量保证金退还申请协议书甲方:(甲方全称)乙方:(乙方全称)鉴于甲方与乙方于(合同签订日期)签订了(合同名称),并根据该合同的规定,在工程竣工验收合格后,甲方应将施工工程质量保证金退还给乙方。
现甲、乙双方经友好协商一致,就施工工程质量保证金的退还事宜达成以下协议:第一条退还金额及方式1.1 根据施工工程竣工验收合格的情况,乙方在合同中保证金金额为(金额)(大写:金额大写)。
1.2 甲方核实工程竣工验收合格,并经双方共同确认后,应按照以下方式退还保证金:(1)形式一:甲方将(金额)(大写:金额大写)以现金方式直接退还给乙方的指定账户,账户信息如下:户名:开户行:账号:(2)形式二:甲方将(金额)(大写:金额大写)以支票/汇票形式开具并邮寄至乙方指定地址:收件人:邮寄地址:第二条条件与义务2.1 乙方保证所提供的账户信息准确无误,任何因信息错误导致退还款项无法成功到达乙方指定账户的情况均与甲方无关,由乙方自行承担责任。
2.2 甲方保证,在工程竣工验收合格后及确认退还事项后的(时间),按照第一条的约定及时退还保证金给乙方。
第三条退还申请及处理3.1 乙方须在施工工程竣工验收合格后的(时间)内向甲方提出施工工程质量保证金的退还申请,并提供以下材料:(1)已签署的施工工程竣工验收报告;(2)乙方的退还账户信息(包括账户户名、开户行、账号等);(3)其他申请退还所需的材料。
3.2 甲方在收到乙方的退还申请及相关材料后,将进行核实并在(时间)内作出退还决定,并及时通知乙方。
第四条争议解决4.1 本协议的解释、变更和履行适用中华人民共和国法律。
4.2 凡因履行本协议发生争议的,甲、乙双方应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第五条附则5.1 本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
5.2 本协议自双方签字盖章之日起生效,有效期至保证金退还完毕。
(以下为签署部分,请在虚线处签名并加盖公章)甲方:乙方:签字:签字:日期:日期:。
工程施工返还保证金协议书一、甲方:(委托方)地址:联系人:电话:二、乙方:(承包方)地址:联系人:电话:三、保证金金额:甲方按照合同约定,向乙方支付保证金人民币(以下简称“保证金”)。
四、保证金的支付方式:甲方应在本协议签订之日起十个工作日内,将保证金支付至乙方指定的账户。
乙方收到保证金后应及时向甲方开具收款凭证。
五、保证金的用途:1. 保证金将用于保障工程施工的质量、进度、安全等方面的履约义务。
2. 若乙方未按照合同约定完成工程施工,甲方有权使用保证金进行相应的赔偿或补偿。
3. 若工程施工完工后,乙方按照合同约定的质量、进度及安全标准进行验收,甲方将返还保证金给乙方。
六、保证金的返还:1. 乙方完成工程施工后,甲方应在收到乙方书面申请及工程竣工验收合格证明文件后的十个工作日内,返还保证金。
2. 甲方返还保证金时,应向乙方开具相应的付款凭证。
七、保证金的扣除:1. 若乙方未按照合同约定完成工程施工,甲方有权扣除保证金的一部分或全部作为违约金。
2. 乙方提供虚假资料或故意隐瞒重要信息,甲方有权扣除保证金的一部分或全部作为违约金。
3. 若乙方发生质量问题、安全事故等导致甲方损失的情况,甲方有权扣除保证金的一部分或全部作为赔偿金。
八、保证金的利息:保证金不计利息。
九、协议的变更和解除:1. 本协议的任何变更或补充,应经双方协商一致,并以书面形式作出。
2. 若因不可抗力等原因,导致无法履行本协议的一方可以书面通知对方解除本协议,解除后双方互不负有任何责任。
十、争议解决:本协议的解释和执行均适用中华人民共和国法律。
如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
十一、协议生效:本协议自双方签字盖章之日起生效,有效期至工程竣工验收合格并返还保证金之日。
十二、附则:本协议一式两份,双方各持一份,具有同等法律效力。
甲方(委托方):乙方(承包方):签字:签字:日期:日期:。
建设工程终止协议范本及履约保证金返还
鉴于甲方与乙方就某项目的建设工程达成协议,双方按照约定开展
了工程施工。
然而,因故无法继续履行合同,双方协商决定终止合同。
为确保双方权益,特制定本终止协议。
第一条终止原因
甲方与乙方因_____无法继续履行原合同,经友好协商一致,决定
终止合同,终止时间为______。
第二条履行保证金退还
1. 乙方作为保证金____元(大写),甲方在收到乙方书面申请后十
个工作日内,将保证金全额退还至乙方指定账户。
2. 若甲方因故未能按时退还履约保证金,则须在退还保证金的基础
上按日向乙方支付滞纳金,滞纳金比例为保证金金额的每天千分之五。
第三条保密义务
双方承诺在合同终止后继续遵守保密义务,不得泄露任何双方合作
过程中所知晓的商业机密。
第四条终止后的其他事宜
1. 合同终止后,双方应清理彼此在工程项目中的工程材料及设备,
如有剩余物资,经双方协商后进行处理。
2. 终止协议自双方签字生效,具有合同效力。
3. 对于合同终止后的争议,双方应友好协商解决,协商无果的,提交____仲裁委员会仲裁。
第五条协议签署
本终止协议一式两份,甲方一份,乙方一份,双方签字生效。
甲方:(盖章)
乙方:(盖章)
签署日期:年月日
如有争议,以本协议约定为准。
本协议自签署日起生效。
建设工程终止协议范本及履约保证金返还已确认无误。
感谢您的阅读。
工程施工返还保证金协议书
工程名称:_________________
甲方:_________________
乙方(施工):_________________
甲乙双方就工程施工保证金事宜,为明确双方的责任及权利,经双方协商签订如下协议:
1、就_____________________项目,乙方作为施工单位,_____年____月____日之前将工程施工保证金人民币共计____________元存入甲方账户。
甲方收到该保证金后应向乙方出具收条。
2、乙方交存的上述工程施工保证金甲方保证只能用于工程施工期内的工程质量、工程进度、施工安全、民工工资拖欠及工程施工结束后返还乙方,甲方不得挪作他用。
3、工程出现工程质量缺陷问题验收不合格,经甲方通知后,如乙方接到相关通知书后在约定的时间内不履行修复、返工职责,甲方可委托具有相应资质的单位进行返工修复;实际发生的费用可以从工程施工保证金中支付甲方委托的单位进行修复后的工程出项工程质量问题由甲方负责,乙方不再承担责任。
4、工程出现工程进度问题。
因乙方造成工期延误,就延误的工期乙方以书面形式向甲方提出报告。
甲方在收到报告后1周内予以确认后同意延期。
乙方不得对原工程设计进行变更,若擅自变更设计导致的直接损失,由乙方承担,延误的工期不予顺延。
每延误一天罚款1000元,超过30天的将没收全部履约保证金。
(除不可抗力的因素外)。
5、乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育并做好安全防护措施,并对他们的安全负责,不得违反施工。
因乙方导致的安全事故,由乙方自己承担相应的责任及费用。
6、乙方不得有层层转包和无资质承包的出现。
不得随意招用零散工,在建设施工时违规,为降低成本,互相挤压劳务费,拖欠工人工资。
7、返还保证金。
擅自违规转包者将扣除全部保证金;擅自减省工料其所造成损失的金额将与保证金相抵扣;在查验或验收不合格,且在通知期限内违规办理,其不合格造成的损失、额外费用或惩罚性金额将从保证金中抵扣相等金额。
甲方不得擅自挪用、转移、占有履约的保证金。
在约定内完成工程并验收合格,在约定结算后一次性返还保证金。
本协议一式两份,甲、乙方各持一份。
经双方签字盖章后生效。
甲方(签章):_________________乙方(签章):_________________
签订地点:_________________签订日期:_________________。