中铁劳务分包工程合同

中铁工程局

建设工程施工劳务分包合同

合同名称：南站市政配套工程南站站

土建施工项目土方工程施工合同

合同编号： FBHT- 007

中铁工程局南站站土建施工项目部

二〇一三年十月二十九日 建设工程施工劳务分包合同

工程承包人（甲方）:中铁工程局

南站站土建施工项目经理部

劳务分包人（乙方）:中铁十一局集团

呈贡新城东外环工程项目经理部

依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项，经协商达成一致，订立本合同。

1、劳务分包工作容

1.1工程名称：南站市政配套工程南站站土建施工项目土方工程。

1.2工程地点：省市呈贡新区白龙潭村

1.3劳务作业容：

1.3.1主要作业容包括：土方开挖、运输、弃置；淤泥开挖、运输、弃置。

具体作业容包括(但不限于)：

（1）土方施工边坡修理、土方开挖、土方运转、土方弃置，淤泥开挖、运输、弃置，现场文明施工、安全维护、便道洒水等。

（2）施工区域管线调查与保护等其它相关辅助工作容。

（3）施工所需全部人员、设备、材料（本工程甲方无材料供应）及其它相关费用，甲方提供的材料见材料供应清单，乙方提供的人员设备见附件9主要人员表，附件10主要施工机械、设备、仪器表。

（4）达到市及国家相关安全、文明、环保及绿色施工标准而发生的相关费用； （5）税金及规费。

1.3.2为完成本工程所发生的生产、生活临时设施，机械设备，工器具，周转材料，辅助材料，现场文明施工等，并包含与承包围相关的一切永久性工程及附属工程的一切工序容，以及为完成上述工程所需的土方工程和施工技术措施，直至竣工验收前的保护和缺陷责任期的维修等。

1.3.3做好施工过程中的测量放样和甲方要求的施工过程中的原始资料的记录及相关实验并按甲方工期节点时间要求提交给甲方。

1.3.4如果乙方工程质量不能满足要求或不能按时完成甲方下达的工程进度计划或乙方人员不服从甲方管理等，甲方有权对分包围劳务容和数量进行调整，且无须向乙方解释原因，乙方必须无条件服从。但调整通知书须提前 5 天送达。

1 / 5

中铁十二局集团第二工程有限公司劳务合同纠纷二审民事裁定书

【案由】民事 合同、无因管理、不当得利纠纷 合同纠纷 劳务合同纠纷

【审理法院】太原铁路运输中级法院

【审理法院】太原铁路运输中级法院

【审结日期】2021.04.25

【案件字号】(2021)晋71民终15号

【审理程序】二审

【审理法官】张军张虓郭文清

【审理法官】张军张虓郭文清

【文书类型】裁定书

【当事人】中铁十二局集团第二工程有限公司

【当事人】中铁十二局集团第二工程有限公司

【当事人-公司】中铁十二局集团第二工程有限公司

【代理律师/律所】张亮亮北京德恒(太原)律师事务所

【代理律师/律所】张亮亮北京德恒(太原)律师事务所

【代理律师】张亮亮

【代理律所】北京德恒(太原)律师事务所

【法院级别】中级人民法院专门人民法院

【原告】中铁十二局集团第二工程有限公司

2 / 5 【本院观点】一审本诉系华哥建筑公司要求中铁十二局二公司支付2019年《成贵铁路CGZQSG-11标第三项目部劳务分包合同》项下的劳务费709511.56元及逾期付款违约金。

【权责关键词】撤销违约金合同约定专属管辖关联性诉讼请求另行起诉不予受理反诉诉讼标的

【指导案例标记】0

【指导案例排序】0

【本院认为】本院认为，一审本诉系华哥建筑公司要求中铁十二局二公司支付2019年《成贵铁路CGZQSG-11标第三项目部劳务分包合同》项下的劳务费709511.56元及逾期付款违约金。一审反诉人系基于双方于2014年签订的《劳务分包合同》及2016年该合同《补充协议》，要求一审本诉原告依据合同约定向其开具金额16342366元的增值税普通发票或者赔偿税额抵扣的损失。根据《最高人民法院关于适用 的解释》第二百三十三条：“反诉的当事人应当限于本诉的当事人的范围。反诉与本诉的诉讼请求基于相同法律关系、诉讼请求之间具有因果关系，或者反诉与本诉的诉讼请求基于相同事实的，人民法院应当合并审理。反诉应由其他人民法院专属管辖，或者与本诉的诉讼标的及诉讼请求所依据的事实、理由无关联的，裁定不予受理，告知另行起诉。”的规定，一审反诉与一审本诉涉及的事实基础并不相同，所涉法律关系不具有法律规定的同一性或关联性，其反诉不能达到抵消与本诉权利义务关系的目的。 综上，中铁十二局二公司的上诉请求不能成立，一审裁定认定事实清楚、适用法律正确，本院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项、第一百七十一条规定，裁定如下

中铁四局分包劳务合同范本

1. 合同背景及目的

本劳务分包合同（以下简称“合同”）由中铁四局（以下简称甲方）与承包商（以下简称乙方）共同订立，旨在明确从事甲方工程项目的乙方，相关的权利与义务，确保项目的顺利进行。

2. 合同双方信息

甲方信息：

• 公司名称：中铁四局

• 地址：******（甲方地址）

• 联络人：****** • 联络电话：******

乙方信息：

• 公司名称：******

• 地址：******（乙方地址）

• 法定代表人：******

• 联络人：******

• 联络电话：******

3. 合同项目

3.1 项目名称：

项目的名称为******。 3.2 项目地点：

项目将在******地点进行。

3.3 项目范围：

乙方将负责提供下列劳务： - 任务一 - 任务二 - 任务三

4. 合同期限

4.1 合同开始日期：

本合同将于******起生效。

4.2 合同期限：

本合同期限为******，届满后自动终止。 5. 劳务报酬与支付方式

5.1 劳务报酬：

甲方将按照合同项目范围内的劳务量，以及双方商定的单价进行劳务报酬的支付。

5.2 支付方式：

甲方将在乙方提供相应劳务后的******日内，将劳务报酬支付至乙方的指定账户。

5.3 发票要求：

乙方提供劳务报酬发票时，应包括以下内容：

- 发票抬头为甲方公司全称； - 发票号码及日期； - 劳务具体内容、数量与单价等明细。 6. 乙方责任与义务

6.1 完成工作：

乙方应按照甲方的要求完成相应的劳务工作，并确保工作质量符合甲方的要求。

6.2 安全责任：

乙方必须保证在工作过程中，严格遵守国家相关法律法规和工程项目的安全规定，确保工作环境的安全，预防事故发生。

6.3 保密义务：

乙方应对甲方的商业秘密及其他相关保密信息负有保密义务，未经甲方许可，不得擅自向第三方泄露或使用相关信息。 6.4 协同合作：

乙方应与甲方以及其他相关承包商保持良好的沟通与合作，并遵守项目的协调安排。

合同编号：

建设工程劳务分包合同

工程名称： 济南市章丘区熙水台花园项目

分包内容： 主体劳务分包

工程承包人：中铁建工集团有限公司

专业分包人：

1 建设工程施工专业分包合同

工程承包人：中铁建工集团有限公司（以下简称为承包人）

专业分包人： （以下简称为分包人）

签约地点：青岛市崂山区海尔路182-8 号半岛国际大厦6楼

签约时间： 年 月 日

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就分包事项协商达成一致，订立本合同。

第1条 分包人资质情况

资质证书号码：

；

发证机关： ；

注册资本金：

；

信用代码： ；

资质及等级： ；

安全生产许可证号码： ；

安全生产许可证有效期： ；

第2条 工程概况及分包内容

2.1工程名称： 济南市章丘区熙水台花园项目。

2.2工程地点：双山大街200号，招标清单为模拟清单，具体工程量以实际工程量为准。

2.3分包内容： 主体劳务工程。

2.4分包范围(在确认的作业内容前划√，并详细说明工作内容)：

□1、土石方工程：图纸范围内工程；

□2、支护工程：图纸范围内工程；

□3、地基基础工程：图纸范围内工程；

□4、止水降水工程：图纸范围内工程；

□5、腻子涂料油漆工程：□保温□√腻子 □涂料粉刷 □镶贴面料：图纸范围内工程；

□6、门窗工程：图纸范围内工程；

□7、防水工程：图纸范围内工程；

□8、地面工程：图纸范围内工程；