建筑工程施工合同补充协议
- 格式:docx
- 大小:37.60 KB
- 文档页数:3
建筑工程施工合同补充协议
甲方(以下简称“业主”):
乙方(以下简称“施工方”):
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》以及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,为明确双方的权利、义务和经济责任,保证工程顺利实施,结合本工程的具体情况,经双方友好协商,在完全理解本协议条款的基础上,特签订本《建筑工程施工合同补充协议》(以下简称“本协议”),以资共同遵守。
一、工程概况
1. 工程名称:
2. 工程地点:
3. 建筑面积:建筑面积暂定为:
4. 设计单位:
二、工程承包方式
本工程采用包工包料的承包方式。
三、工程承包范围和内容
1. 承包方总承包工程范围和内容如下:
承包范围为:除甲方直接指定的项目施工单位外,其余施工图纸上的全部内容及甲方指定的施工任务。
甲方直接指定的项目工程:(如有)
四、工程质量标准
本工程的质量标准为符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求的高标准。
五、合同工期与要求
1. 合同工期:本工程合同工期为天(日历天)。 2. 开工日期:本工程开工日期为年月日(具体以业主取得开工报告后具备施工条件后书面下达的《开工通知》为准)。
3. 竣工日期:本工程竣工日期为年月日。
4. 合同工期如遇下列情况,经甲方签证同意,可作相应顺延:
(1)因人力不可违抗因素而延误工期。
(2)非承包方原因累计停工超过15日时工期相应顺延。
六、合同价款确定
1. 合同价款暂定:元/平方米(或按其他约定的计价方式计算)。
2. 合同价款的支付方式及进度:
(1)开工后一个月内,甲方支付合同价款的30%。
(2)主体结构封顶后,甲方支付合同价款的60%。
(3)工程竣工验收合格并交付使用后,甲方支付合同价款的10%。
七、合同的变更和解除
1. 合同的变更:
(1)合同履行过程中,如遇设计变更、工程量增减等,双方应按实际变更情况签订补充协议,并调整合同价款。
(2)合同履行过程中,如甲方要求提前或延期交付工程,双方应签订补充协议,并根据实际情况调整合同价款。
2. 合同的解除:
(1)合同履行过程中,如发生不可抗力因素导致工程无法继续进行,双方可协商解除合同。
(2)合同履行过程中,如甲方违反合同规定,导致工程无法继续进行,乙方有权解除合同。
八、违约责任
1. 甲方违约: (1)甲方未按约定支付合同价款,乙方有权暂停施工,并要求甲方支付违约金。
(2)甲方未按约定提供施工场地、施工条件等,导致乙方无法正常施工,甲方应承担相应违约责任。
2. 乙方违约:
(1)乙方未按约定进度完成工程,甲方有权要求乙方支付违约金。
(2)乙方未按约定质量标准完成工程,甲方有权要求乙方返工、修复,并支付相应费用。
九、争议解决
本协议履行过程中发生的争议,双方应首先协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
十、其他约定
1. 本协议自双方签字(或盖章)之日起生效。
2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
签订时间:年月日