建筑节能工程施工合同书

外墙施工合同模板（合集14篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!外墙施工合同模板（合集14篇）外墙施工合同模板第1篇甲方：乙方：甲方将承建的外墙砖粘贴分包给乙方，为明确双方的责任、权利和义务，遵循平等、自愿、诚实信用的原则，经双方共同协商后，达成如下协议：一、承包工作范围及内容：1、外墙砖的搬运、吊装、合理粘贴、勾缝、清洗。

节能改造工程合同合同编号：XXXXX甲方：（完整名称）地址：（详细地址）联系人：（姓名）电话：（联系电话）乙方：（完整名称）地址：（详细地址）联系人：（姓名）电话：（联系电话）鉴于乙方在节能改造领域具有丰富的经验和专业技能，甲方愿意委托乙方进行节能改造工程，并达成以下合作协议：一、项目概述1.1 项目名称：节能改造工程1.2 工程地点：（具体位置）1.3 工程内容：（详细列出需要进行的节能改造项目，包括但不限于建筑外墙、屋顶、窗户、供暖系统等方面）二、费用及支付方式2.1 项目造价：总造价为XXX万元（人民币）。

2.2 付款方式：（详细列出付款节点和金额，可以分为预付款、进度款、验收款等付款节点）三、工期安排3.1 开工日期：XXXX年XX月XX日3.2 完工日期：XXXX年XX月XX日3.3 工期延长：如遇不可抗力因素导致工期延长，双方应协商解决，并书面确认。

四、质量要求4.1 乙方承诺在节能改造工程中严格按照相关国家标准及行业规范进行施工，并保证施工质量。

4.2 工程保修期：施工完工后，乙方对工程所使用的材料和施工质量提供一定期限的保修服务。

五、违约责任5.1 若乙方未按照约定工期完成工程，每日按工程造价的X%（具体比例根据双方协商确定）向甲方支付违约金。

5.2 如因乙方施工质量问题导致工程质量不合格，乙方应承担相应的返工及修复费用，并赔偿甲方因此蒙受的经济损失。

六、保密条款6.1 双方在合作过程中可能了解到对方的商业和技术机密，双方保证将对方的商业和技术机密进行保密，不得擅自泄露给第三方。

七、争议解决7.1 对于因合同履行发生的争议，双方应友好协商解决；如协商不成，可向所在地人民法院提起诉讼。

八、其他事项8.1 本合同的任何修改或补充，需经双方书面确认并签署补充协议。

8.2 本合同自双方代表签字盖章之日起生效，有效期为工程竣工验收后。

8.3 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

建筑节能工程施工合同书合同签订方甲方：（客户名称）乙方：（承包商名称）一、合同背景二、合同内容1.工程范围：本合同项下，乙方将负责执行甲方委托的建筑节能工程，并确保按照相关标准和规范进行施工。

具体工程范围详见附件1《建筑节能工程施工范围表》。

2.工程期限：本工程的施工期限为自合同生效之日起至完工验收合格之日，合同工期为（填写天数）。

3.费用和付款方式：–甲方应向乙方支付的总工程款为人民币（金额），支付方式及时间安排如下：•预付款：合同生效后，甲方应立即向乙方支付工程总价款的30%作为预付款；•进度款：工程开工后，乙方根据工程进度，甲方应及时按照约定支付相应的进度款；•完工款：工程竣工并经甲方验收合格后，甲方应支付尚余工程款项（扣除预付款和进度款）。

4.工程质量及验收标准：–乙方需根据相关标准和规范，按照工程设计图纸和技术要求进行施工，确保工程质量符合国家法律法规和相关行业标准；–工程竣工后，甲方将对工程进行验收，验收标准为（填写具体验收标准）。

5.合同变更和解除：–合同变更：除非双方经书面协商一致，否则任何一方不得单方面变更或修改合同内容。

–合同解除：双方可协商解除合同，但需提前至少（填写天数）书面通知对方。

三、合同履行1.甲方责任：–提供工程所需要的资料、施工现场条件和施工设备；–按时支付合同约定的款项；–完成推进工程所需的配合工作。

2.乙方责任：–按时按质完成工程施工任务；–配备具备相应资质和经验的工程技术人员，并及时向甲方汇报工程进度；–遵守相关法律法规和职业道德，确保施工安全和环境保护。

3.违约责任：–任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，并赔偿因此给对方造成的经济损失；–合同履行过程中，若一方迟延履行或拒绝履行合同义务，对方有权解除合同，并追究迟延履行方的责任。

四、争议解决本合同履行过程中，如发生争议，双方将友好协商解决；协商不成的，可提交有管辖权的人民法院处理。

五、其他事项1.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为合同工程完工验收合格之日起（填写时间），合同期满后自动失效。

建筑装饰工程施工合同(示范文本GF—96—0205，甲种本) 建筑装饰工程施工合同甲方（发包人）：地址：电话：传真：邮政编码：乙方（承包人）：地址：电话：传真：邮政编码：依据《中华人民共和国建设工程质量管理条例》和其它有关法律、法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、互利互信的原则，经友好协商，签订本合同，共同遵守并保证履行。

第一条合同工程的名称、内容及工程地点1.1 合同工程的名称：1.2 合同工程的内容：1.3 合同工程的地点：第二条工程开工时间和工期2.1 工程开工时间：合同签订后双方共同商定。

2.2 工程期限：在开工之日起，乙方应按本合同规定的施工进度和要求，如期完成该工程的建设任务，最后提交竣工验收。

第三条工程造价及支付方式3.1 工程造价：3.2 价款支付方式：3.2.1 工程款一次结清；3.2.2 按照甲乙双方经协商后的进度款支付方式支付工程款。

付款应在验收合格后15个工作日内一次性结清。

第四条工程质量及保修期4.1 工程质量：4.1.1 本工程应符合国家有关建设标准和技术规范的要求，确保施工品质，保证施工工程质量。

4.1.2 工程竣工后，应根据有关规定办理竣工验收手续，验收合格后方可交付甲方使用。

4.2 保修期：4.2.1 保修期自竣工验收合格之日起12个月。

保修范围包括因乙方处理不当或材料质量问题等原因导致出现的质量问题。

在保修期内，质量问题应当及时解决，并对更换的的新设备或新材料提供保修服务。

4.2.2 保修期内，如发现本工程质量问题，乙方应当立即承担维修责任，不能及时修复或替换的，乙方应立即上报甲方并寻求解决措施。

第五条材料与设备5.1 材料与设备：5.1.1 乙方需要在施工期间自行采购和配备所需的材料和设备，确保符合国家标准，并按计划在规定时间送到施工现场供应。

5.1.2 如有特殊情况，乙方需与甲方协商解决合理妥善处理。

第六条安全、文明施工6.1 安全、文明施工：6.1.1 乙方在进行施工时必须严格遵守国家、地方的有关安全法律、法规、规章及《施工项目安全规划》、《安全施工管理办法》等规定，确保施工过程中人员、财产及事故环境的安全。

建筑节能分部工程保修合同甲方（建设单位）：___________乙方（施工单位）：___________鉴于甲乙双方就___________项目的建筑节能分部工程达成以下保修条款，以明确双方的权利义务，确保工程质量和后续服务的执行。

一、保修范围与内容1. 本合同所涉及的建筑节能分部工程包括外墙保温系统、屋面保温系统、门窗节能系统、供热通风与空调系统等。

2. 乙方应对上述系统的材料质量、施工质量和系统功能负责，并保证在保修期内满足相关国家标准和行业规范的要求。

二、保修期限1. 各建筑节能分部工程的保修期限根据国家相关法律法规及合同约定执行。

2. 对于主体结构保温工程，保修期限为设计文件规定的合理使用寿命期内；其他部分如门窗、设备等，保修期限通常为两年。

3. 保修起始日期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、保修责任1. 在保修期限内，如因施工质量问题或材料缺陷导致建筑节能性能不达标，乙方应负责无偿修复或更换。

2. 若因设计或其他非施工因素导致的质量问题，应由责任方负责解决。

四、保修服务流程1. 甲方发现建筑节能分部工程存在质量问题时，应及时书面通知乙方。

2. 乙方接到通知后应在48小时内响应，并与甲方协商确定维修时间。

3. 维修完成后，乙方应向甲方提供维修报告，由甲方进行验收。

五、违约责任1. 如乙方未能按约定履行保修责任，应承担由此造成的损失赔偿。

2. 如因甲方原因导致乙方不能及时维修，甲方应承担相应责任。

六、争议解决因执行本合同发生的一切争议，甲乙双方应通过友好协商解决；协商不成时，可提交至合同签订地人民法院诉讼解决。

七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日。

建筑节能改造工程施工合同甲方：（名称）地址：电话：联系人：乙方：（名称）地址：电话：联系人：鉴于甲方拟对其现有建筑进行节能改造工程，乙方具备从事该项工程施工的能力和资质，双方本着平等、自愿、互惠互利的原则，经友好协商，达成如下合同：第一条工程概况甲方委托乙方进行建筑节能改造工程，项目位于（具体地址），工程包括但不限于以下范围：（详细描述工程范围）。

第二条工程期限乙方应在合同签订后＿＿日起开工，并在约定的时间内按照合同规定完成工程。

第三条工程费用1. 工程总造价为人民币（大写）（小写）元整。

2. 乙方应根据合同约定提供工程施工进度款项申请，甲方应按时支付，并在工程竣工后十五个工作日内支付工程结算款。

第四条施工规范1. 乙方承诺按照国家建设标准和相关法律法规要求，按照合同约定提供具备优质、高效的施工服务。

2. 乙方负责合理安排施工进度，确保工程质量和安全，保护现场环境。

第五条合同变更如因工程需要或双方协商一致，需要对合同进行变更或补充，应按照法律程序办理，并经双方书面确认后方可生效。

第六条材料和设备1. 乙方提供的材料和设备应符合国家标准和工程要求，并应提供相关产品合格证明。

2. 如因乙方提供的材料和设备质量不符合要求，影响工程质量或无法按期完成工程，乙方应承担相应的责任。

第七条竣工验收1. 工程竣工后，乙方负责通知甲方进行竣工验收，甲方应派员进行验收。

2. 如经验收发现存在质量问题或未按合同约定完成工程，乙方应承担相应的返工责任，并须在约定时间内完成相关整改工作。

第八条质量保证乙方对建筑节能改造工程所提供的施工质量承担以下责任：1. 工程竣工后，乙方应提供一定期限的质保期，具体期限为（具体期限）。

2. 在质保期内，如因工程质量问题导致设施损坏或故障，乙方应免费进行修复或更换。

第九条违约责任1. 如乙方未按照合同约定履行职责，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此遭受的经济损失，并承担违约金。

外墙保温施工合同书甲方：乙方：（工程名称），采用新型的建筑节能产品__外墙保温装饰一体板。

为保证工程顺利实施，进行统一组织设计和施工管理。

依据《建筑法》《民法典》及相关的国家法律、法规，经过甲、乙双方充分协商，本着互惠互利、平等、自愿、公平、诚信的原则，甲方现将（工程名称）发包给乙方施工。

为了保证双方的合法权益，经甲乙双方协商达成以下和约签订此合同。

一、工程概况：1、工程名称：2、工程地点：_____3、工程内容：4、承包方式：二、工程承包范围：施工蓝图所包括的所有外墙外保温装饰人工及材料。

施工时，按照甲方确定签字盖章的设计效果图施工。

三、合同工期：1、工程从_____年_____月_____日开始至_____年_____月_____日结束，工程有效工期为天。

2、乙方按照甲方合同中确定的施工进度计划进行合理安排施工，雨季和其它客观因素影响工期的，可由甲乙双方协商解决。

3、乙方应按照甲方的工期要求进行施工，如由于乙方原因致使工期拖延的，甲方有权利对乙方采取相应的经济处罚措施。

四、质量要求：1、乙方依据《建筑标准设计》（DBJT05-185）、《外墙保温墙体构造》图集号：辽____SJ121及相关的国家规范和产品外保温施工工艺施工。

2、乙方必须建立完善的质量管理负责制，施工质量以建设单位验收合格为准。

3、外墙必须平整、坚实、无粉化、起皮、裂缝和空鼓等影响外墙饰面施工的质量缺陷。

外墙施工过程中必须做到工完场清。

4、材料进场必须提供进场验收记录。

5、乙方在施工过程中必须遵循外墙外保温施工工艺，在甲方和监理单位验收合格后，方可进行下道工序施工。

6、乙方在施工过程中,严格按照国家施工规范施工，否则甲方将对乙方采取相应的经济处罚措施。

五、工程造价：1、外墙保温施工工程量按外墙设计（不减窗口）实际面积实算计量，总面积按施工图测算约m2，综合单价元/㎡。

工程总造价约人民币_____万元整（￥），欧式线装修材料包含其中，不再决算取费（详见附表）。

建筑节能工程合同三篇《合同篇一》合同编号：____________甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：鉴于甲方为进行建筑节能工程，需要乙方相应的施工服务，经双方友好协商，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，订立本合同，共同遵照执行。

第一条工程内容1.1 工程名称：____________建筑节能工程1.2 工程地点：____________1.3 工程规模：____________1.4 工程内容：乙方按照甲方的要求，进行建筑节能工程的施工，包括但不限于节能材料的采购、施工、验收等。

2.1 合同工期自____年__月__日起至____年__月__日止，工期共计__天。

2.2 乙方应当按照约定的工期完成工程。

如因乙方原因导致工程延期，乙方应当承担因此而产生的相关费用。

第三条质量标准3.1 乙方应当按照国家及行业的相关标准和规范进行施工，保证工程的施工质量。

3.2 工程验收合格标准：工程完成后，经甲方、乙方及相关部门共同验收，符合国家及行业的相关标准和规范，达到合同约定的质量要求。

第四条合同价格4.1 工程总价款为人民币（大写）：____________元整（小写）：￥____________元。

4.2 乙方应当按照约定的价格完成工程。

如因乙方原因导致工程造价超出预算，超出部分由乙方承担。

第五条支付方式5.1 甲方分期支付工程款，具体支付方式如下：（1）工程开工后__天内，支付合同总价款的__%；（2）工程进度达到__%时，支付合同总价款的__%；（3）工程验收合格后，支付合同总价款的__%。

5.2 乙方应当合法的税务发票。

第六条违约责任6.1 乙方未按照约定的工期完成工程，应当按照合同约定向甲方支付违约金。

6.2 乙方未按照约定的质量标准完成工程，甲方有权要求乙方重新施工，并支付由此产生的相关费用。

6.3 如因乙方原因导致工程安全事故，乙方应当承担相应的法律责任。

第七条争议解决7.1 本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

2024年外墙保温项目工程施工协议书甲方：（委托方）：统一社会信用代码/营业执照号码：地址：电话：乙方：（承包方）：统一社会信用代码/营业执照号码：地址：电话：鉴于甲乙双方均经相互协商一致，就201年外墙保温项目工程施工事宜达成如下协议：一、工程名称外墙保温项目工程施工。

二、工程地点施工地点为甲方指定的建筑。

三、工程内容1. 外墙保温施工，包括保温材料的选用、施工工艺、工程质量要求等。

2. 外墙装饰层施工，根据甲方需求进行装饰材料的选择及施工工艺。

四、工程工期工程工期为自2024年月日开始，至2024年月日完成。

五、工程费用及支付方式1. 工程费用总额为人民币（大写）。

2. 工程款项支付情况及时间安排如下：（1）工程开工前，甲乙双方按照工程总造价的30%作为预付款支付给乙方。

（2）工程竣工后，由甲方验收合格后，按照工程总造价的60%支付给乙方。

（3）工程验收合格后，按照工程总造价的10%支付给乙方，作为质保金。

六、保修责任1. 乙方对所承包的工程应负责到完成工程验收合格后。

2. 乙方对工程所采用的材料和设备，负责提供技术资料、检验报告等相关信息。

3. 乙方对工程施工过程中出现的质量问题，承担维修责任。

七、工程变更1. 工程施工过程中如发生工程变更，应及时与甲方协商，并在双方协商一致后进行调整。

2. 工程变更的费用和工期调整由双方协商确定。

八、违约责任1. 乙方未按照协议约定时间完成工程，每延迟一天，甲方有权向乙方索赔按工程总造价的0.1%计算的违约金。

2. 甲方未按照协议约定支付工程款项，每延迟一天，甲方应向乙方支付按未支付金额的0.1%计算的违约金。

九、争议解决双方如发生争议，应协商解决，协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼进行解决。

十、协议生效及效力本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

本协议自双方法定代表人（或授权代表）签字或盖章之日起生效，并对双方具有法律约束力。

甲方（盖章）：承包方（乙方）（盖章）：日期：日期：。

建筑节能工程施工方案建筑节能是指在建筑工程设计和建造中依照国家有关法律、法规的规定，采用节能型的建筑材料、产品和设备，提高建筑物维护结构的保温隔热性能和采暖空调设备的能效比，减少建筑使用过程中的采暖、制冷、照明能耗，合理有效地利用能源。

为保证工程施工质量,贯彻国家建筑节能政策，满足本市对工程实施“三步节能”的技术要求，统一建筑节能工程的质量验收，特制定如下施工技术方案。

一、编制依据1、《居住建筑节能工程施工技术规程》（DB29-125-2005,J10521-2005）2、《居住建筑节能工程质量验收规程》(DB29—126—2005，J10522—2005）3、《采暖居住建筑节能检验标准》（JGJ1252—2001)4、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002）5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）6、《地面辐射供暖技术规程》（JGJ142-2002）7、《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209—2002）8、《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300—2001）9、施工图纸二、工程概况*＊＊＊公馆工程坐落于天津市河西区友谊南路梅江南东部生态园内,东临卫津河，西临梅江南蜿蜒＊＊＊＊线，四面环水，并毗邻南开翔羽、瑞金国际学校，与卡梅尔、江盛天鹅湖、海逸长洲、万科水晶城等知名楼盘一道,同属天津市“城市新贵族高档聚居区".本工程为天津****集团投资兴建，由一至四号楼四栋高层公寓组成，呈错落式沿湖面展开布置。

工程总建筑面积83401 m2，项目投资规模约2。

0 亿元。

本工程高层为剪力墙结构,高层地下室为平战结合的人防建筑；每栋楼平面由高低两塔呈21°折线型分布，地下一层，地上高塔29 层、低塔22 层,高低塔之间设有变形缝；地下室层高4.10m，地上标准层高3.15m，建筑总高度99。

95m .本工程为灌注桩地基、箱型基础，主体结构墙体厚度200mm；局部炉渣空心砌块及脱硫石膏板填充墙体。