FIDIC合同条件及国内合同范本中的承包商经济索赔条款--之二-索赔配用及利润

①FIDIC施工合同条件中承包商向业主索赔的条款表99版FIDIC红皮书中涉及承包商向业主索赔的条款②FIDIC施工合同条件中业主向承包商索赔的条款表99版FIDIC条件中有关业主向承包商索赔的条款某建筑施工合同，合同总价6000万元，合同工期为6个月，合同签订日期为1月初，从当年2月份开始施工。

1．合同规定：（1）预付款按合同款的20%支付，支付预付款及进度款累计达总合同价40%时，开始抵扣，在下月起各月平均扣回。

（2）保留金按5%扣留，从第1个月开始按月结算工程款的10%扣留，扣完为止，竣工结算时返还。

（3）工程提前1天，奖励10000元，推迟1天罚20000元。

（4）当物价比签订合同时上涨≥5%时（单项上涨幅度＜5%者，不予调整，其他情况均予以调整），依据当月应结算价款的实际上涨幅度，按如下公式调整（其中0.15为人工费在合同总价中比重；0.60为材料费在合同总价中比重）；（5）非承包人责任的人工窝工损失费为800元/ 天，机械闲置损失费为600元/天。

2．工程如期开工，施工过程中，某一关键工作面上发生了以下几种原因造成临时停工：（1）5月10日至5月16日承包商的施工设备出现了前所未有的故障；（2）应于5月14日交给承包人的后续图纸直到6月1日才交给承包人；（3）5月28日至6月3日施工现场下了该季节罕见的特大暴雨，造成了6月1日至6月5日该地区的供电全面中断。

同时由于暴雨使施工单位进场的正在施工的机械设备受到损坏，造成损失1万元；清理现场需费用1万元，上述费用由施工单位垫付。

（4）为了赶工期，施工单位采取赶工措施，因赶工实际增加措施费5万元。

3．工程比合同工期提前10天完成。

4．该工程各月实际完成产值（不包括索赔费用）和各月造价指数分别见表5-1、表5-2。

表5-1各月实际完成产值单位：万元表5-2各月价格指数单位：万元【问题】1．不可抗力风险承担责任的原则是什么？2．施工单位可索赔的工期为多少？可索赔的费用为多少？2．该工程预付款为多少？预付款起扣点为多少？保留金为多少？3．每月实际应结算工程款为多少？【参考答案】问题1因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方分别按以下方法承担：（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工现场用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；（2）承发包双方人员的伤亡损失，分别由各自承担；（3）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；（4）停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担；（6）延误的工期相应顺延。

FIDIC施工合同条件中承包商向业主索赔的条款FIDIC (国际工程承包商联合会) 是全球范围内最重要的工程承包组织之一，其制定的标准合同条款被广泛应用于国际工程领域。

FIDIC施工合同条件（简称“FIDIC条件”）为工程承包商和业主之间的合同关系提供了完备的规定，包括了工期、工程质量、支付方式等各种条款。

然而，由于复杂的工程环境和不确定因素的影响，难免会出现一些争端和纠纷，因此FIDIC条件也包括了一些承包商向业主索赔的条款。

本文将对FIDIC施工合同条件中承包商向业主索赔的条款进行详细介绍和解释。

索赔的基本规则在FIDIC条件下，承包商有权在履行合同过程中向业主提出索赔，以弥补因业主原因而导致的成本、损失或损害。

然而，在提出索赔之前，承包商必须遵守以下基本规则：1. 通知期限承包商必须在发现事件之后尽快通知业主，说明事件的性质、原因和估计的损失或成本。

通知应该写成书面形式，并应在通知期限内发出（通常为28天内）。

通知期限的规定是为了帮助业主及时采取必要的措施，以避免进一步的损失或损害。

2. 调查和证明承包商必须对事件进行详细的调查和证明，包括记录与事件相关的证据、收集证人证言和进行技术分析等。

这是为了确保索赔的真实性和有效性，防止业主因索赔不当而受到损失或损害。

3. 协商和谈判承包商必须在通知业主后尽快与业主进行协商和谈判。

这包括说明事件的性质、原因、估计的损失和成本及其证明文件，并就解决问题确定各方之间的负责和义务达成一致。

此外，如果需要，承包商还必须参加任何有关索赔的证据和讨论会议。

具体的索赔条款FIDIC条件中的索赔条款具体而言有三种，分别是：1. 变更条款FIDIC条款规定，如果业主提出变更，承包商必须履行变更并获得额外费用或延迟赔偿。

在这种情况下，承包商必须保留所有与变更有关的证据，并在合理的时间内提交索赔。

2. 不可预见的条件条款这一条款规定，如果承包商在履行合同时遭遇了不可预见的条件，这些条件对承包商的成本或工期造成了重大影响，那么承包商有权向业主提出索赔。

FIDIC合同条件概述“FIDIC”一词是国际咨询工程师联合会（法文FEDERATION INTERNATIONALE DESINGENIEURS - CONSEILS）的缩写。

FIDIC条件的标准文本由英语写成。

FIDIC合同条件第一版由国际咨询工程师联合会于1957年颁布，1963年FIDIC合同条件第二版、1977年FIDIC合同条件第三版、1987年FIDIC合同条件第四版相继问世。

目前使用的国际咨询工程师联合会（FIDIC）编制的《业主/咨询工程师标准服务协议书》、《设计－建造与交钥匙工程合同条件》、《电气与机械工程合同条件》、《土木工程施工合同条件》、《土木工程施工分包合同条件》一般分为协议书、通用（标准）条件和专用特殊条件等三大部分。

（一）FIDIC业主/咨询工程师标准服务协议书条件（白皮书）FIDIC业主/咨询工程师标准服务协议书条件由协议书、标准条件（第一部分）、特殊应用条件（第二部分）等组成，计44条。

并通过业主/咨询工程师标准服务协议书应用指南加以具体指导。

业主/咨询工程师标准服务协议书应用指南由第一章引言、第二章白皮书——第一部分和第二部分（计44条）、第三章白皮书——附加讨论、第四章附件A——服务范围、第五章附件B——业主提供的职员、设备、设施和其他人员的服务、第六章附件C——报酬和支付、第七章授权范围及其制定等组成。

（二）FIDIC设计－建造与交钥匙工程合同条件（橘皮书）FIDIC设计－建造与交钥匙工程合同条件包括：第一部分——通用条件：(1)合同；(2)雇主；(3)雇主代表；(4)承包商；(5)设计；(6)职员与劳工；(7)工程设备、材料和工艺；(8)开工、延误和暂停；(9)竣工检验；(10)雇主的接收；(11)竣工后的检验；(12)缺陷责任；(13)合同价格与支付；(14)变更；(15)承包商的违约；(16)雇主的违约；(17)风险和责任；(18)保险；(19)不可抗力；(20)索赔、争端与仲裁。

fidic条件合同范本这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！合同名称甲方（雇主）：名称：______________________地址：______________________联系方式：______________________乙方（承包商）：名称：______________________地址：______________________联系方式：______________________鉴于甲方拟进行[项目名称]项目，并愿意将该项目的[工程范围]委托给乙方承担，乙方愿意接受此项委托，双方经友好协商，达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称：[项目名称]2. 项目地点：[项目地点]3. 项目内容：[详细说明项目的具体内容和要求]二、合同价款及支付方式1. 合同总价为：[具体金额]2. 支付方式：[详细说明款项支付的时间节点和方式]三、工期1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 工期延误：如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

四、质量标准1. 工程质量应符合[相关标准和规范]的要求。

2. 乙方应提供质量保证措施，并接受甲方的质量监督。

五、双方责任1. 甲方责任：[列举甲方应承担的责任，如提供必要的资料、协助等]2. 乙方责任：[列举乙方应承担的责任，如按要求施工、保证质量等]六、变更与索赔1. 如发生工程变更，应按照[约定的变更程序]进行处理。

2. 如一方认为有权提出索赔，应按照[索赔程序]提交索赔通知和相关资料。

七、违约责任1. 若一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。

2. 违约责任的具体方式和金额应在合同中明确约定。

八、争议解决1. 双方在履行本合同过程中如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向[约定的仲裁机构或法院]提起仲裁或诉讼。

FIDIC合同条件中承包商可引进的索赔条款
工程项目的索赔管理人员应能熟悉应用合同条款来论证自己的索赔权。

在具体的施工索赔中，每一个索赔事项往往涉及到几个合同条款，究竟引用哪一条更有利、更具有说需要统筹考虑决定。

这就要求项目索赔管理人员仔细研究工程项目合同文件，尤其要注意研究FIDIC 合同条件中承包商可引用的索赔条款（见表8.2.1）。

这些条款以及标出的索赔内容、补偿事项是相当明确和具体的，无疑也是比较权威的，值得仔细研究和借鉴。

表8.2.1 FIDIC《合同条件》中承包商可引用的索赔条款
在以上承包商可引用的24项条款中，有8项可索赔工期T和成本C，有6项仅可索赔成本C，有10项可索赔成本C和利润P。

它体现出的基本规律是：
1．可索赔工期的条款中，均可同时索赔成本。

2．24项索赔条款中，均可据其索赔成本。

3．可索赔利润的条款，一定可以同时索赔成本。

4．在工期延长和利润补偿二者之中，只能得到一种，即：或进行工期延长，或给利润补偿，二者不能兼得。

5．利润补偿的机会较少。

有相当多场合是可以索赔成本，但不能补偿利润；利润的补偿也不能单独进行。

fidic 施工条件合同范本在此，我提供一份简化版的FIDIC施工条件合同范本，部分内容已留空。

请注意，这只是一个示例，实际使用时需要根据具体情况进行调整和完善。

---本合同（以下简称“本合同”）由以下双方（以下简称“双方”）于______年______月______日签订：甲方（以下简称“业主”）：名称：____________________地址：____________________联系方式：________________乙方（以下简称“承包商”）：名称：____________________地址：____________________联系方式：________________鉴于业主希望对位于______（地点）的______（项目名称）进行施工，并已接受承包商的投标，双方同意按照以下条款和条件签订本合同。

第一条工程范围1.1 承包商应按照本合同的规定，完成______（项目名称）的施工工作，包括但不限于______（简要描述工程内容）。

第二条合同价格2.1 本合同的总价格为______元（大写：__________________________元整）。

第三条支付条款3.1 业主应按照以下支付计划向承包商支付合同价格：- __________（具体支付条款）第四条工期4.1 承包商应自合同生效之日起______天内完成工程。

第五条质量保证5.1 承包商应保证工程质量符合______（质量标准）。

第六条违约责任6.1 如任何一方违反本合同的任何条款，应向守约方支付违约金，并赔偿因此造成的一切损失。

第七条争议解决7.1 对于因本合同引起的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向______（仲裁机构）提起仲裁。

第八条其他条款8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。

8.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（业主）：____________________乙方（承包商）：____________________---请注意，这只是一个基础的模板，实际合同可能需要更详细的技术规范、法律条款和行政程序。

fidic施工条件合同范本FIDIC 施工条件合同范本合同编号：__________甲方（雇主）：姓名/名称：__________地址：__________联系方式：__________乙方（承包商）：姓名/名称：__________地址：__________联系方式：__________鉴于甲方拟对 [项目名称] 进行施工，乙方具备相应的施工能力和资质，双方经友好协商达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 工程范围：详细描述工程涵盖的具体内容。

二、合同价款及支付方式1. 合同价款为 [具体金额] 。

2. 支付方式及时间节点：[列出具体的付款阶段和相应金额]。

三、工期1. 开工日期：__________2. 竣工日期：__________3. 如因不可抗力等原因导致工期延误，应按照相关规定进行处理。

四、质量标准乙方应确保工程质量符合 [具体标准] 。

五、双方的权利和义务（一）甲方的权利义务1. 提供必要的工程资料和条件。

2. 按合同约定支付工程款。

3. [其他甲方权利义务]。

（二）乙方的权利义务1. 按照合同要求进行施工。

2. 保证施工安全和质量。

3. [其他乙方权利义务]。

六、工程变更1. 任何工程变更应经双方协商同意，并签署书面变更协议。

2. 变更导致的费用和工期调整应按照约定处理。

七、验收1. 工程竣工后，甲方应及时组织验收。

2. 如验收不合格，乙方应负责整改直至合格。

八、违约责任1. 如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。

2. 具体违约责任的承担方式和赔偿标准：[详细说明]。

九、争议解决如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可通过 [仲裁或诉讼方式] 解决。

十、其他条款1. [其他需要约定的条款]。

2. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效。

甲方（雇主）：（签字/盖章）日期：______年____月____日乙方（承包商）：（签字/盖章）日期：______年____月____日。

①FIDIC施工合同条件中承包商向业主索赔的条款②FIDIC施工合同条件中业主向承包商索赔的条款某建筑施工合同，合同总价6000万元，合同工期为6个月，合同签订日期为1月初,从当年2月份开始施工.1．合同规定：（1）预付款按合同款的20%支付，支付预付款及进度款累计达总合同价40％时，开始抵扣，在下月起各月平均扣回。

（2）保留金按5%扣留，从第1个月开始按月结算工程款的10％扣留，扣完为止，竣工结算时返还。

(3)工程提前1天，奖励10000元，推迟1天罚20000元。

(4）当物价比签订合同时上涨≥5％时（单项上涨幅度＜5%者,不予调整，其他情况均予以调整)，依据当月应结算价款的实际上涨幅度，按如下公式调整(其中0。

15为人工费在合同总价中比重；0。

60为材料费在合同总价中比重）；)25.060.015.0(000++⨯=B BA A P P （5）非承包人责任的人工窝工损失费为800元/ 天，机械闲置损失费为600元/天。

2．工程如期开工,施工过程中，某一关键工作面上发生了以下几种原因造成临时停工： （1）5月10日至5月16日承包商的施工设备出现了前所未有的故障; （2)应于5月14日交给承包人的后续图纸直到6月1日才交给承包人;（3）5月28日至6月3日施工现场下了该季节罕见的特大暴雨，造成了6月1日至6月5日该地区的供电全面中断。

同时由于暴雨使施工单位进场的正在施工的机械设备受到损坏，造成损失1万元；清理现场需费用1万元，上述费用由施工单位垫付。

（4)为了赶工期，施工单位采取赶工措施,因赶工实际增加措施费5万元。

3．工程比合同工期提前10天完成。

4．该工程各月实际完成产值（不包括索赔费用）和各月造价指数分别见表5-1、表5-2.万元【问题】1．不可抗力风险承担责任的原则是什么?2．施工单位可索赔的工期为多少?可索赔的费用为多少？2．该工程预付款为多少？预付款起扣点为多少？保留金为多少？3．每月实际应结算工程款为多少？【参考答案】问题1因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方分别按以下方法承担:（1)工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工现场用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担；(2）承发包双方人员的伤亡损失,分别由各自承担；(3)承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；（4）停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担；（6)延误的工期相应顺延。

fidic系列工程合同范本FIDIC系列工程合同范本合同编号：_______甲方（雇主）：名称：_______地址：_______法定代表人：_______乙方（承包商）：名称：_______地址：_______法定代表人：_______鉴于甲方拟进行工程项目的建设，乙方愿意承担该工程项目的施工任务，根据国际咨询工程师联合会（FIDIC）发布的工程合同标准条件，双方经协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条项目概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：_______1.4 工程规模：_______1.5 工程质量：应满足_______标准。

第二条合同价格2.1 合同总价为：_______元人民币（大写：_______元整）。

（1）材料价格波动；（2）劳动力成本变化；（3）其他甲方同意的条件。

第三条工期3.1 工程总工期为_______天，自合同签订之日起计算。

（1）甲方原因导致的工程进度延误；（2）不可抗力因素；（3）其他甲方同意的条件。

第四条支付方式4.1 预付款：甲方应在合同签订后_______日内支付乙方合同总价_______%的预付款。

4.2 进度付款：乙方完成相应工程量后，甲方应在收到乙方提交的进度付款申请后_______日内支付相应工程量的_______%。

4.3 竣工结算：工程竣工验收合格后，甲方应在收到乙方提交的竣工结算申请后_______日内支付至合同总价_______%。

4.4 质保金：自工程竣工验收合格之日起，甲方扣除合同总价_______%作为质保金，质保期为_______年，质保期满后无息退还乙方。

第五条工程变更5.1 甲方有权在合同履行期间对工程进行变更。

变更内容应书面通知乙方。

5.2 乙方应根据甲方变更通知，调整工程进度和施工方案，并有权要求甲方对变更部分给予合理的价格补偿。

第六条甲方权利与义务6.1 提供工程所需的一切施工图纸、技术资料、施工场地及临时设施。

①FIDIC施工合同条件中承包商向业主索赔的条款表99版FIDIC红皮书中涉及承包商向业主索赔的条款②FIDIC 施工合同条件中业主向承包商索赔的条款表99版FIDIC 条件中有关业主向承包商索赔的条款明明明明明明明明明明明明明明明默明明某建筑施工合同，合同总价6000万元，合同工期为6个月，合同签订日期为1月初，从当年2月份开始施工。

1．合同规定：（1）预付款按合同款的20%支付，支付预付款及进度款累计达总合同价40%时，开始抵扣，在下月起各月平均扣回。

（2）保留金按5%扣留，从第1个月开始按月结算工程款的10%扣留，扣完为止，竣工结算时返还。

（3）工程提前1天，奖励10000元，推迟1天罚20000元。

（4）当物价比签订合同时上涨≥5%时（单项上涨幅度＜5%者，不予调整，其他情况均予以调整），依据当月应结算价款的实际上涨幅度，按如下公式调整（其中0.15为人工费在合同总价中比重；0.60为材料费在合同总价中比重）；（5）非承包人责任的人工窝工损失费为800元/天，机械闲置损失费为600元/天。

2．工程如期开工，施工过程中，某一关键工作面上发生了以下几种原因造成临时停工：（1）5月10日至5月16日承包商的施工设备出现了前所未有的故障；（2）应于5月14日交给承包人的后续图纸直到6月1日才交给承包人；（3）5月28日至6月3日施工现场下了该季节罕见的特大暴雨，造成了6月1日至6月5日该地区的供电全面中断。

同时由于暴雨使施工单位进场的正在施工的机械设备受到损坏，造成损失1万元；清理现场需费用1万元，上述费用由施工单位垫付。

（4）为了赶工期，施工单位采取赶工措施，因赶工实际增加措施费5万元。

3．工程比合同工期提前10天完成。

4．该工程各月实际完成产值（不包括索赔费用）和各月造价指数分别见表5-1、表5-2。

表5-1各月实际完成产值单位：万元表5-2各月价格指数单位：万元【问题】1．不可抗力风险承担责任的原则是什么？2．施工单位可索赔的工期为多少？可索赔的费用为多少？2．该工程预付款为多少？预付款起扣点为多少？保留金为多少？3．每月实际应结算工程款为多少？【参考答案】问题1因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方分别按以下方法承担：（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工现场用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；（2）承发包双方人员的伤亡损失，分别由各自承担；（3）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；（4）停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担；（6）延误的工期相应顺延。