咨询工程师(投资)继续教育试题及答案国际工程索赔管理

2021年咨询工程师继续教育_国际建设工程项目咨询服务77分一、单选题【本题型共15道题】1.国际工程专业服务合同对于咨询方责任期限描述不正确的是：A．咨询工程师（单位）的责任应有时间限制，并符合当地国法律的规定。

B．合同后五年。

C．索赔应在履行服务后较短且确定的时间内提出。

D．为使索赔有效，必须在专用条件规定的期限内发出正式通知。

用户答案：[B] 得分：3.002.关于FIDIC《EPC交钥匙项目合同条件》特点的说法，正确的是（）。

A．适用于承包商作大部分设计的工程项目，承包商要按照业主的要求进行设计提供设备以及建造其他工程B．合同采用固定总价合同，只有在特定风险出现时才调整价格C．业主委派工程师管理合同，监督工程进度质量D．承包商承担的风险较小用户答案：[A] 得分：0.003.下列哪个对于各种不同项目建设模式的描述是不正确的？A．传统DBB模式风险比较平衡B．EPC项目建设模式对整个项目最经济C．EPC项目建设模式建设周期短D．DBB方式下工程造价最低用户答案：[D] 得分：0.004.在常规的政府负责的基础设施项目上，最常采用的建设方式是哪种？A．DBB传统模式B．EPC模式C．PMC项目管理总承包D．BT模式用户答案：[D] 得分：0.005.对项目中通过合同对风险进行分配错误的做法是：A．哪一当事方最有能力预测该风险？B．哪一当事方最有能力控制该风险？C．哪一当事方最有能力承担该风险？D．哪一方更有意愿承担风险？E．如果该风险实际发生了，哪一当事方从中最能够获益或遭受损失最大？用户答案：[D] 得分：3.006.应对疫情的爆发，政府准备兴建临时医院满足需求，请问这种情况下那种建设方式是最佳的选择？A．DBB传统模式B．EPC模式C．PMC项目管理总承包D．BT模式用户答案：[D] 得分：0.007.国际上普遍采用的的FIDIC合同条件不包括：A．《业主与咨询工程师标准服务协议书》（白皮书）、B．《简明合同格式》（绿皮书）、C．《土木工程施工合同条件》（红皮书）、D．《电气与机械工程合同条件》（黄皮书）、E．《工程总承包合同条件》（银皮书）F．《专业服务简短合同条件》用户答案：[F] 得分：3.008.世界银行采购规则推荐火车站和机场航站楼设计咨询工作最合适采取的评标方法是：A．基于质量和成本的选择（QCBS）；B．基于质量的选择（QBS）；C．设计竞赛（DC - Design Contest）；D．最低成本选择（LCS）；用户答案：[C] 得分：3.009.世界银行采购规则推荐可行性研究和设计的工作最合适采用的评标方法是：A．基于质量和成本的选择（QCBS）；B．基于质量的选择（QBS）；C．根据固定预算选择（SFB）；D．最低成本选择（LCS）；用户答案：[A] 得分：3.0010.下列哪一项不是国际工程咨询和管理公司的分类类型。

一、单选题【本题型共3道题】1.以下不属于《工期延误与干扰索赔分析准则》定义与术语的是：（）。

A．赶工B．开工C．工序D．工序时差用户答案：[B] 得分：10.002.英国建筑法学会的英文缩写是：（）。

A．SCLB．SCMC．TCLD．TCM用户答案：[A] 得分：10.003.以下不属于《工期延误与干扰索赔分析准则》核心原则的是：（）。

A．进度计划与记录B．合同程序要求C．延误的影响D．不可抗力用户答案：[D] 得分：10.00二、多选题【本题型共3道题】1.以下属于《工期延误与干扰索赔分析准则》逻辑关系的是：（）。

A．FS关系.有间隔的FS关系B．SS关系.有间隔的SS关系C．FF关系.有间隔的FF关系D．负间隔关系用户答案：[ABCD] 得分：20.002.以下属于《工期延误与干扰索赔分析准则》核心原则的是：（）。

A．赶工B．一揽子索赔C．干扰索赔D．变更估值用户答案：[ABCD] 得分：20.003.FIDIC施工合同条件（1999版）通用条件中规定,就各方而言，以下哪些文件的版权和知识产权应归承包商所有：（）。

A．承包商编制的承包商文件B．以承包商名义编制的承包商文件C．承包商编制的其他设计文件D．以承包商名义编制的其他设计文件用户答案：[ABCD] 得分：20.00三、判断题【本题型共1道题】1.国际工程索赔管理中，关于延误分析的方法有计划影响分析.时间影响分析等多种。

（）Y．对N．错用户答案：[Y] 得分：10.00。

一、单选题【本题型共3道题】
1.英国建筑法学会的《工期延误与干扰索赔分析准则》核心原则的数量为：（）。

A．12
B．18
C．22
D．30
用户答案：[C] 得分：10.00
2.英国建筑法学会的英文缩写是：（）。

A．SCL
B．SCM
C．TCL
D．TCM
用户答案：[A] 得分：10.00
3.以下不属于《工期延误与干扰索赔分析准则》定义与术语的是：（）。

A．赶工
B．开工
C．工序
D．工序时差
用户答案：[B] 得分：10.00
二、多选题【本题型共3道题】
1.FIDIC施工合同条件（1999版）通用条件中规定,就各方而言，以下哪些文件的版权和知识产权应归承包商所有：（）。

A．承包商编制的承包商文件
B．以承包商名义编制的承包商文件
C．承包商编制的其他设计文件
D．以承包商名义编制的其他设计文件
用户答案：[AC] 得分：0.00
2.关于总部管理费用及利润，常用的计算公式有：（）。

A．哈德森公式
B．埃姆登公式
C．恩克勒公式
D．以上都不是
用户答案：[AB] 得分：0.00
3.FIDIC施工合同条件（1999版）通用条件中关于“索赔.争端和仲裁”的内容包括以下哪些章节：（）。

A．承包商的索赔
B．争端裁决委员会的任命
C．友好解决
D．仲裁
用户答案：[ABCD] 得分：20.00
三、判断题【本题型共1道题】
1.国际工程索赔管理中，关于延误分析的方法有计划影响分析.时间影响分析等多种。

（）
Y．对
N．错
用户答案：[Y] 得分：10.00。

1.国际工程：指一种工程项目征询、融资、采购、承包、管理以及培训等各个阶段旳参与者来自两个或两个以上国家，并且按照国际上通用旳工程项目管理模式进行管理旳工程。

2.建设项目：指需要一定投资、通过决策和实行旳一系列程序、在一定约束条件下以形成固定资产为明确目旳旳项目。

按照建设目旳，建设项目一般分为基本建设项目和技术改造项目，前者是指以扩大生产能力为重要目旳旳建设项目，后者是指以节省资源、增长产品品种、提高产品质量、治理工业“三废”、保障劳动安全为重要目旳旳建设项目。

3.BOT模式：实质上是基础设施投资、建设和经营旳一种方式，以政府和私人机构之间达到合同为前提，由政府向私人机构颁布特许，容许其在一定期期内筹集资金建设某一基础设施并管理和经营该设施及其相应旳产品与服务。

4.修正总费用法：是对总费用法旳改善，即在计算总费用旳原则基础上，对总费用法进行相应旳修改和调节，使计算成果更加合理。

5.工程变更：在颁发工程接受证书前旳任何时候，工程师可以通过发布批示或规定承包商提交建议书旳方式提出工程变更。

6.额外工程：指施工合同文献规定旳工作范畴中未涉及旳工程，缺少这些工程，原订合同工程项目仍然可以运营并发挥效益，合同目旳仍然可以实现。

因此，额外工程是新增旳施工项目，而不是原施工合同工程量表中漏掉因而必须增长旳新工作项目。

7.营业额：指承包商承包工程旳工程直接费（涉及人工费、材料费、设备费和其他直接费）、工程间接费（涉及现场管理费和总部管理费）和分包费之和。

8.实际费用法：计算工程索赔时最常用旳一种措施。

计算原则是以承包商为某项索赔工作所支付旳实际开支为根据，向业重规定费用补偿。

计算时，在直接费旳额外费用部分旳基础上，再加上应得旳间接费和利润，即承包商应得旳索赔金额。

9.施工合同争端：是一种特殊旳合同争端，是指施工合同当事人之间在施工合同实行过程中产生、与施工合同实行有关旳争端。

10.施工索赔：指在施工合同实行过程中，一方当事人根据合同或与合同有关旳其他文献，对并非由自己旳过错，而是由对方应承当责任或风险旳事件所导致旳实际损失，凭有关证据按施工合同规定旳程序和规定，向对方提出祈求予以经济或时间补偿旳规定或反击对方提出旳上述规定。

2024年咨询工程师（投资）继续教育试题及答案工程造价疑难问题与典型案例解析当前得分[140]一、判断题（每题 4 分，共 14 题，总分 56 分）1、工程变更类，主要包括工程变更、项目特征不符，工程量清单缺项，工程量偏差、计日工等事件。

A、对B、错正确答案[A]2、工程索赔是指承包人向发包人提出工期和（或）费用补偿要求的行为。

A、对B、错正确答案[B]3、招标工程量清单中措施工程项目缺项，投标人在投标时未予以填报的，合同实施期间不予增加。

A、对B、错正确答案[B]4、工程量清单缺项、漏项及计算错误带来的风险由发承包双方共同承担。

A、对正确答案[B]5、分部分项工程量清单漏项造成新增工程量的，应按变更事件的有关方法调整合同价款。

A、对B、错正确答案[A]6、分部分项工程量清单缺项引起措施项目发生变化的，应按与分部分项工程相同的方法进行调整A、对B、错正确答案[B]7、承包人不能全面落实变更指令而扩大的损失由承包人承担。

A、对B、错正确答案[A]8、发包人通过变更取消某项工作从而转由他人实施。

A、对B、错正确答案[B]9、监理人要求承包人为完成工程需要追加的额外工作不属于变更。

A、对正确答案[B]10、关于依法必须招标的给定暂估价的专业工程招标，承包人组织招标工作的有关费用应另行计算。

A、对B、错正确答案[B]11、招标人可依据招标项目的特点、行业管理规定给出评标基准价的计算方法，确定时也可适当考虑投标人的投标报价。

A、对B、错正确答案[A]12、监理人要求承包人改变已批准的施工工艺或顺序不属于变更。

A、对B、错正确答案[B]13、在投标报价确定分部分项工程综合单价时，应根据所选的计算基础计算工程内容的工程量，该数量应为定额工程量。

A、对B、错正确答案[A]14、计日工应按照招标人提供的其他项目清单列出的项目和估算的数量，自主确定各项综合单价并计算费用。

A、对B、错正确答案[A]二、单选题（每题 4 分，共 14 题，总分 56 分）15、关于最高投标限价的相关规定，下列说法中正确的是（）。

咨询工程师（投资）继续教育试题及答案建设工程造价的控制及管理思路一、单选题【本题型共8道题】1.铺底流动资金是项目投产初期所需，为保证项目建成后进行试运转所必需的流动资金，一般按项目建成后所需全部流动资金的（）计算。

A．15%B．20%C．30%D．50%正确答案：[C]用户答案：[C] 得分：5.002.实施阶段对工程造价的控制和管理中不可抗力的条件不包括（）A．不能替代B．不能预见C．不能预防D．不能避免正确答案：[A]用户答案：[A] 得分：5.003.实施阶段对工程造价的控制和管理中索赔成立的三要件不包括（）A．正当的索赔理由B．具有超高职业道德的律师辩护C．有效的索赔证据D．在合同约定的时间内提出正确答案：[B]用户答案：[B] 得分：5.004.建设工程造价招投标阶段的主要影响因素不包括（）A．设计图纸深度和水平B．造价师的执业水平C．招投标方案及合同条款签订D．市场因素和建设标准正确答案：[B]用户答案：[B] 得分：5.005.“营改增”后，建设工程项目合同约定的关注点不包括（）A．恰当选择纳税人身份，明确对方详细信息B．适当提高设计费C．注意合同的标的数量质量变更的税务处理D．合同中必须明确价格是否包含增值税额正确答案：[B]用户答案：[B] 得分：5.006.招标工程报价浮动范围计算公式是（）A．报价浮动率L=（1-招标控制价/中标价）*100%B．报价浮动率L=（1-中标价/招标控制价）*100%C．报价浮动率L=（1-施工图预算/报价）*100%D．报价浮动率L=（1-报价/施工图预算）*100%正确答案：[B]用户答案：[B] 得分：5.007.加强对工程量清单准确性的管理，提高工程量清单的质量中要注重对工程量清单的审核。

其审核重点不包括（）A．工程师的职业素养B．清单中是否存在错项.漏项C．项目特征描述是否准确D．项目名称的设置是否正确正确答案：[A]用户答案：[A] 得分：5.008.在设计合同中应明确奖励条款和处罚条款，其中可以包括：提供施工图图纸时付款（），竣工后付（）A．50%；50%B．30%；30%C．20%；20%D．15%；15%正确答案：[A]用户答案：[A] 得分：5.00二、多选题【本题型共4道题】1.建设工程造价实施阶段的主要影响因素包括（）A．实施过程中的进度管理.进度款拨付B．变更.洽商.现场签证.索赔的控制C．设备的选择D．建设单位的项目组织与管理E．参建各方协调及配合正确答案：[ABCDE]用户答案：[ABCDE] 得分：5.002.设计阶段对工程造价的控制和管理应该注意的几个点是（）A．重视设计合同的管理B．重视设计方案的经济性和合理性C．采用限额设计，加强设计阶段对造价的控制工作D．委托专业机构评估设计方案和审核概算E．认真调研建设项目的建设条件正确答案：[ABCD]用户答案：[ABCD] 得分：5.003.建设工程造价前期决策阶段的主要影响因素包括（）A．建设方案.建设内容及建设标准B．建设条件C．市场因素D．项目后期运营管理方式E．资金筹措方式正确答案：[ABCDE]用户答案：[ABCDE] 得分：5.004.投资决策阶段对工程造价的控制与管理的四个重要事项是（）A．认识投资决策的重要性和科学习性B．做好方案的技术和经济论证C．签订招投标方案及合同条款D．提前谋划项目将来的运营方式E．认真调研建设项目的建设条件正确答案：[ABDE]用户答案：[ABDE] 得分：5.00三、判断题【本题型共8道题】1.合同约定中双方对于风险费用划分的原则强制规定：建设工程发承包，必须在招标文件.合同中明确计价中的风险内容和范围，不得采用无限风险.所有风险或类似语句规定计价中的风险内容及范围。

一、单选题【本题型共3道题】
1.英国建筑法学会的《工期延误与干扰索赔分析准则》核心原则的数量为：（）。

A．12
B．18
C．22
D．30
用户答案：[C] 得分：10.00
2.最新版的FIDIC合同版本是：（）。

A．1987版
B．1999版
C．2008版
D．2017版
用户答案：[D] 得分：10.00
3.以下哪一项不是建筑法学会推荐的索赔方式：（）。

A．一揽子索赔
B．工期索赔
C．费用索赔
D．干扰索赔
用户答案：[D] 得分：0.00
二、多选题【本题型共3道题】
1.以下属于《工期延误与干扰索赔分析准则》核心原则的是：（）。

A．赶工
B．一揽子索赔
C．干扰索赔
D．变更估值
用户答案：[ABCD] 得分：20.00
2.FIDIC施工合同条件（1999版）通用条件中关于“索赔.争端和仲裁”的内容包括以下哪些章节：（）。

A．承包商的索赔
B．争端裁决委员会的任命
C．友好解决
D．仲裁
用户答案：[ABCD] 得分：20.00
3.关于总部管理费用及利润，常用的计算公式有：（）。

A．哈德森公式
B．埃姆登公式
C．恩克勒公式
D．以上都不是
用户答案：[ABC] 得分：20.00
三、判断题【本题型共1道题】
1.目前，2017版FIDIC合同已在国际工程中普遍应用。

（）
Y．对
N．错
用户答案：[N] 得分：10.00。

国际工程施工索赔试题
一、单项选择题（每题2分，共20分）
1. 国际工程施工索赔中，下列哪个阶段是提出索赔的黄金时间？（）
A. 工程进度款支付阶段
B. 工程竣工验收阶段
C. 工程施工阶段
D. 工程保修阶段
2. 在国际工程施工索赔中，索赔款项的计算方法不包括以下哪一项？（）
A. 实际费用法
B. 比例费用法
C. 固定费用法
D. 损失赔偿法
3. 国际工程施工索赔中，下列哪个因素不属于索赔的常见原因？（）
A. 工程变更
B. 工程延期
C. 材料价格上涨
D. 政治风险
4. 在国际工程施工索赔中，下列哪个文件不是索赔的重要依据？（）
A. 合同文件
B. 工地会议记录
C. 工程照片
D. 工程师填制的施工记录
5. 国际工程施工索赔中，下列哪个方式不是索赔的常见处理途径？（）
A. 协商解决
B. 调解解决
C. 仲裁解决
D. 诉讼解决
二、简答题（每题10分，共30分）
1. 国际工程施工索赔的原因有哪些？请简要说明。

2. 国际工程施工索赔的流程有哪些？请简要描述。

3. 国际工程施工索赔中，如何计算索赔款项？请简要介绍。

三、案例分析题（共20分）
背景：某中国施工企业在国际工程项目中，由于业主原因导致工程延期。

在此期间，施工企业遭受了额外的费用支出，包括人工费、材料费、机械使用费等。

企业拟提出索赔。

问题：施工企业应该如何进行索赔？请列出关键步骤和需要注意的问题。

要求：请结合案例背景，运用相关理论知识进行分析，给出合理的解决方案。

2020咨询工程师国际工程索赔管理满分卷一、单选题【本题型共3道题】1.FIDIC《施工合同条件》（1999版）通用条件中关于“雇主的索赔”的章节号是：（）。

A．2.1B．2.3C．2.5D．3.5用户答案：[C] 得分：10.002.英国建筑法学会的《工期延误与干扰索赔分析准则》核心原则的数量为：（）。

A．12B．18C．22D．30用户答案：[C] 得分：10.003.以下不属于《工期延误与干扰索赔分析准则》定义与术语的是：（）。

A．赶工B．开工C．工序D．工序时差用户答案：[B] 得分：10.00二、多选题【本题型共3道题】1.以下属于《工期延误与干扰索赔分析准则》核心原则的是：（）。

A．赶工B．一揽子索赔C．干扰索赔D．变更估值用户答案：[ABCD] 得分：20.002.FIDIC施工合同条件（1999版）通用条件中关于“索赔.争端和仲裁”的内容包括以下哪些章节：（）。

A．承包商的索赔B．争端裁决委员会的任命C．友好解决D．仲裁用户答案：[ABCD] 得分：20.003.以下属于《工期延误与干扰索赔分析准则》六大类记录的是：（）。

A．进度计划.进度B．资源.费用，C．往来函件与日常管理D．合同与投标文件用户答案：[ABCD] 得分：20.00三、判断题【本题型共1道题】1.国际工程实施时，先组织施工然后再向业主提交进度计划不会有工程索赔的风险。

（）Y．对N．错用户答案：[N] 得分：10.00。

2024年咨询工程师（投资）继续教育试题及答案BIM基本理论与应用当前得分[110]一、判断题（每题 2 分，共 22 题，总分 44 分）1、行业升级发展新趋势是BIM－CIM。

A、对B、错正确答案：[A]2、模型创建和使用过程中，应确定相关方各参与人员的管理权限，并应针对更新进行版本控制。

A、对B、错正确答案：[A]3、把BIM模型与计划或施工方案进行数据集成，对施工进度.施工方案进行形象模拟进度模拟，即BIM在施工中的4D的应用。

A、对B、错正确答案：[A]4、现代信息分类体系的目的是代替原有的分类体系，满足建设项目全生命周期阶段内各方对建筑信息各项要求。

A、对B、错5、企业应建立支持建设工程共享.协同工作环境和条件.并结合建设工程相关方职责确定权限控制.版本控制及一致性控制机制。

A、对B、错正确答案：[A]6、BIM是指在建设工程设施全生命周期内，对其物理和功能特性进行数字化表达，并以此设计.施工.运营的过程结果的总称。

A、对B、错正确答案：[A]7、当前项目任务繁多，建筑类型多样，有必要在一些结构复杂.建筑样式特殊的项目开展BIM技术应用，保证项目的顺利实施和设计咨询意图的完美体现。

A、对B、错正确答案：[A]8、我国制造业的生产出效率和质量在近半个世纪得到突飞猛进的发展，生产成本大大降低，其中一个非常重要的因素就是；以三维设计为核心的PDM技术的普及应用。

A、对B、错9、基于BIM的深化设计能够更好的掌握建筑的空间定位与信息，设计结果可实施性强。

A、对B、错正确答案：[A]10、BIM能够帮助项目团队在建筑规划阶段，通过对空间进行分析来理解复杂空间的标准和法规，从而节省时间，对团队提供更多增值活动。

A、对B、错正确答案：[A]11、为满足项目建设过程中各阶段.各专业的协同及模型流转，要考虑所应用BIM软件间的交互性.兼容性.避免重复建模。

A、对B、错正确答案：[A]12、咨询项目应用BIM，是促进咨询项目管理模式转变.优化项目流程的。

【试卷总题量: 7，总分: 100.00分】用户得分：73.0分，用时20
秒，通过字体：大中小| 打
印| 关闭 |
一、单选题【本题型共3道题】
1.英国建筑法学会的英文缩写是：（）。

A．
SCL
B．
SCM
C．
TCL
D．TCM
用户答案：[A] 得分：10.00
2.英国建筑法学会的《工期延误与干扰索赔
分析准则》核心原则的数量为：（）。

A．
12
B．
18
C．
22
D．30
用户答案：[C] 得分：10.00
3.以下不属于《工期延误与干扰索赔分析准
则》核心原则的是：（）。

A．进度计划与记录
B．合同程序要求
C．延误的影响
D．不可抗力
二、多选题【本题型共3道题】
1.关于总部管理费用及利润，常用的计算公式有：（）。

A．哈德森公式
B．埃姆登公式
C．恩克勒公式
D．以上都不是
用户答案：[ABC] 得分：20.00
2.以下属于《工期延误与干扰索赔分析准则》定义与术语的是：（）。

A．工程
B．资源
C．总时差
D．风险事件
用户答案：[ABCD] 得分：20.00
3.FIDIC施工合同条件（1999版）通用条件中关于“索赔.争端和仲裁”的内容包括以下哪些章节：（）。

A．承包商的索赔
B．争端裁决委员会的任命
C．友好解决
D．仲裁
三、判断题【本题型共1道题】
1.目前，2017版FIDIC合同已在国际工程中普遍应用。

（）
Y．对
N．错
用户答案：[N] 得分：10.00。

2020年国际工程索赔管理考试答案一、单选题【本题型共3道题】1.以下哪一项不是建筑法学会推荐的索赔方式：（）。

A．一揽子索赔B．工期索赔C．费用索赔D．干扰索赔用户答案：[D] 得分：0.002.英国建筑法学会的英文缩写是：（）。

A．SCLB．SCMC．TCLD．TCM用户答案：[A] 得分：10.003.以下不属于《工期延误与干扰索赔分析准则》定义与术语的是：（）。

A．赶工B．开工C．工序D．工序时差用户答案：[B] 得分：10.00二、多选题【本题型共3道题】1.FIDIC施工合同条件（1999版）通用条件中关于“索赔.争端和仲裁”的内容包括以下哪些章节：（）。

A．承包商的索赔B．争端裁决委员会的任命C．友好解决D．仲裁用户答案：[ABCD] 得分：20.002.以下属于《工期延误与干扰索赔分析准则》六大类记录的是：（）。

A．进度计划.进度B．资源.费用，C．往来函件与日常管理D．合同与投标文件用户答案：[ABCD] 得分：20.003.FIDIC施工合同条件（1999版）通用条件中规定,就各方而言，以下哪些文件的版权和知识产权应归承包商所有：（）。

A．承包商编制的承包商文件B．以承包商名义编制的承包商文件C．承包商编制的其他设计文件D．以承包商名义编制的其他设计文件用户答案：[ABCD] 得分：20.00三、判断题【本题型共1道题】1.国际工程实施时，先组织施工然后再向业主提交进度计划不会有工程索赔的风险。

（）Y．对N．错用户答案：[N] 得分：10.00。

2020年咨询工程师继续教育《国际工程索赔管理》试题及答案100分一、单选题 【本题型共3道题】1.以下不属于《工期延误与干扰索赔分析准则》定义与术语的是：（ ）。

A．赶工B ．开工C ．工序D ．工序时差用户答案：[B] 得分：10.002.英国建筑法学会的《工期延误与干扰索赔分析准则》核心原则的数量为：（ ）。

A．12B ．18C ．22D ．30用户答案：[C] 得分：10.003.FIDIC《施工合同条件》（1999版）通用条件中关于“雇主的索赔”的章节号是：（ ）。

A．2.1B ．2.3C ．2.5D ．3.5用户答案：[C] 得分：10.00二、多选题【本题型共3道题】1.以下属于《工期延误与干扰索赔分析准则》核心原则的是：（ ）。

A ．赶工B ．一揽子索赔C ．干扰索赔D ．变更估值用户答案：[ABCD] 得分：20.002.FIDIC施工合同条件（1999版）通用条件中关于“一般规定”的内容包括以下哪些章节：（）。

A．定义B．释义C．保密事D．遵守法律用户答案：[ABCD] 得分：20.003.FIDIC施工合同条件（1999版）通用条件中规定,就各方而言，以下哪些文件的版权和知识产权应归承包商所有：（）。

A．承包商编制的承包商文件B．以承包商名义编制的承包商文件C．承包商编制的其他设计文件D．以承包商名义编制的其他设计文件用户答案：[ABCD] 得分：20.00三、判断题【本题型共1道题】1.国际工程索赔管理中，关于延误分析的方法有计划影响分析.时间影响分析等多种。

（）Y．对N．错用户答案：[Y] 得分：10.00。

国际工程索赔管理一、国际工程索赔管理常用依据性文件1.国际工程合同FIDIC合同条件英国NEC合同美国AIA 合同……2.协会的指导文件英国建筑法学会工期延误与干扰分析准则美国造价工程师协会关于延误的指导文件……3.所在国的规定各国规定各有差异。

4.业界权威著作ANDREW BURR的《建筑合同延误与中断》WILEY—BLACKWELL的《建筑合同索赔》注意：（1）虽然FIDIC最新版为2017版，但在国际工程中，目前大量应用的版本仍为1999版，2017版本的应用尚需一段时间。

（2）FIDIC施工合同条件1999版明确的索赔条款：业主的索赔（条款：2.5）承包商的索赔（条款：20.1）索赔、争端和仲裁（条款：20）（3）明示工期索赔条款如下：延误的图纸或指示（条款：1.9）进入现场的权力（条款：2.1）工程师的指示（条款：3.3）合作（条款：4.6）放线（条款：4.7）不可预见的外部条件（条款：4.12）化石（条款：4.24）检验（条款：7.4）进度计划（条款：8.3）竣工时间的延长（条款：8.4）由公共当局引起的延误（条款：8.5）暂停引起的后果（条款：8.9）持续的暂停（条款：8.11）延误的检验（条款：9.2）对竣工检验的干扰（条款：10.3）有权变更（条款：13.1）法规变化引起的调整（条款：13.7）承包商有权暂停工作（条款：16.1）业主风险的后果（条款：17.4）不可抗力引起的后果（条款：19.4）（4）隐含工期索赔条款如下：通讯联络（条款：1.3）文件的优先次序（条款：1.5）文件的保管和提供（条款：1.8）遵守法律（条款：1.13）工程师的委托（条款：3.2）现场数据（条款：4.10）业主设备和免费提供的材料（条款：4.20）对指定的反对（条款：5.2）检查（条款：7.3）工程开工（条款：8.1）复工（条款：8.12）英国建筑法学会（The Society of Construction Law）成立于1983年，会员均为个人会员（收费制），不设企业会员，可注册海外e会员。

政府投资项目建议书及可行性研究报告编制规范及咨询方法试题考试须知本试卷卷总分120分，及格分72分。

考试限时120分钟，到时将自动交卷，学员不限考试次数，系统将取历次考试中的最高分作为最终成绩．本试卷总题量6道，（判断：2题、单选：2题、多选：2题）试卷类型：固定试卷一、判断题（每题20 分，共2 题，总分40 分）1、所有拟采用PPP模式的项目，均要开展可行性研究论证。

（）A对B错答案A2、开展可行性研究报告评估，除了要遵守与评估工作相关政策规定外，还应履行《咨询评估委托协议书或《委托单》中关于评估的内容重点和完成时限等的要求．（）A对B错答案A二、单选题（每题20 分，共2 题，总分40 分）3、评估报告中的评估概况章节应叙述的内容不包括（）。

A接受评估委托情况况B评估会召开情况C项目单位和报告编制单位按照评估需补充资料清单要求，向评估组提交完善后的被评资料的次数、时间，以及评估再次审核情况D评估依据文件答案D4、下列选项中不属于可行性研究报告编制必需基础资料的星（）A项目单位简介B项目开办规模C项目概算D、项目用地工程地质条件答案C三、多选题（每题20 分，共2 题，总分40 分）5、下列选项中属于项目建设条件分析章节内容的包括（）。

A气候条件B项目现状房屋鉴定结果C项目前期手续办理情况D水文地质条件答案ABD6、下列选项中属于顶目必要性论证内容的包括（）A项目建设星落实相关规划的需要B项目建设是落实相关政策的需要C项目建i支是落实相关政策的需要D项目已经办理了选址意见书、用地预审意见、项目建议书批复等前期手续答案ABC。

2024年咨询工程师（投资）继续教育试题及答案-全过程工程咨询数字化的实践与研究一、判断题（每题 5 分，共8 题，总分40 分）1、数字经济时代下，拥有大规模、运行的数据，及其有效的分析处理能力，成为核心竞争力！A、对B、错正确答案A2、（7）信息从稀缺走向极大丰富，带来便利的同时也导致大麻烦。

A、对B、错正确答案A3、数字孪生是物理空间和数字空间的孪生。

A、对B、错正确答案A4、数据和大数据从性质和特征等各个方面来看都是一样的。

A、对B、错正确答案B5、推行全过程工程咨询，强调的是企业多阶段集成化能力，并非只是多阶段业务范围。

A、对B、错正确答案A6、并非所有咨询类企业都能提供全过程工程咨询服务，只有少数有潜力的企业拥有相应资质，才可能发展成为全过程工程咨询企业。

A、对B、错正确答案A7、全过程工程咨询是一种模式，也是一种制度，每一个工程项目都要采用全过程工程咨询模式。

A、对B、错正确答案B8、全过程包含前期综合决策阶段、立项决策后的建设实施阶段以及使用或者运维阶段。

A、对B、错正确答案B二、单选题（每题 5 分，共8 题，总分40 分）9、全过程工程咨询：工程咨询方综合运用多学科知识、工程实践经验、现代科学技术和经济管理方法，采用多种服务方式组合，为委托方在项目投资决策、建设实施乃至运营维护阶段持续提供局部或整体解决方案的（）服务活动。

A、A.技术性B、B.经济性C、C.管理性D、D.智力性正确答案D10、在某公司全过程工程咨询数字化的实践案例中，（）是工程数据集成与应用的核心，提供工程管理与协同工作环境。

A、A.工程技术集成平台B、B.信息技术集成平台C、C.工程咨询服务集成平台D、D.工程管理平台正确答案D11、BIM 技术在许多方面改变了人们对工程建设项目设计、建造和管理应用技术的思维方式，作为一个整合的协同信息（）。

A、A.数据库技术B、B.新材料技术C、C.新设备技术D、D.新工艺技术正确答案A12、智能时代的本质特征是（）。