下载文档原格式
安装锅炉施工安全合同书6篇第1篇示例：安装锅炉是一项涉及到火力及煤气的施工工程，对施工人员的技术要求比较高。
为了保障安装锅炉施工过程中的安全，双方应当签订一份安装锅炉施工安全合同书，明确双方的责任和义务，以确保施工过程中的安全和顺利进行。
一、甲方和乙方应当在签订合同前，对施工现场进行全面的安全检查，保证施工现场的安全条件符合国家相关法律法规的要求。
双方应当在施工前制定详细的安全方案，并明确实施安全责任人及应急预案。
二、甲方和乙方应当对施工人员进行安全教育和培训，确保每位施工人员具备相应的安全防护意识和技能。
施工人员应当配戴符合标准的安全防护装备，并严格按照安全操作规程进行作业，做到安全第一。
三、甲方和乙方应当对施工现场进行定期巡查和检查，发现安全隐患及时整改，并向相关主管部门报告。
任何存在安全隐患的设备或场所都应当及时停止使用，直至安全隐患得到彻底解决。
四、甲方和乙方应当遵守国家相关法律法规，严格按照标准进行施工，杜绝使用假冒伪劣产品及违规施工行为。
如发现任何违法违规行为，应当立即停止并向有关部门报告。
五、如因不可抗力因素造成合同无法履行，甲方和乙方应当及时进行协商解决，并向其他受益方做出合理补偿。
双方应当保持良好的合作关系，共同推动项目顺利完成。
第2篇示例：安装锅炉施工安全合同书甲方：（甲方单位名称）地址：（甲方单位地址）法定代表人：（甲方法定代表人姓名）联系人：（甲方联系人姓名）联系电话：（甲方联系电话）鉴于甲方委托乙方进行锅炉安装施工，为了保障双方的合法权益，特签订本安装锅炉施工安全合同书，共同遵守以下条款：一、本合同的有效期为从甲、乙双方签字盖章之日起至工程竣工验收合格之日止。
二、乙方应按照相关法律法规和国家标准要求，对锅炉安装施工进行认真负责的具体操作。
确保施工过程中不发生任何安全事故，保障工程质量。
三、乙方在施工过程中，应遵守相关规范，做到文明施工、守时守纪，严格遵守工程安全生产管理制度。
第1篇甲方：_______（单位名称）乙方：_______（单位名称）鉴于甲方需在_______（地址）安装锅炉，乙方具备相应的安装资质和技术力量，双方经友好协商，达成如下协议：一、协议标的1.1 甲方需在_______（地址）安装锅炉，型号为_______（锅炉型号），规格为_______（锅炉规格），数量为_______（数量）台。
二、安装范围及内容2.1 乙方负责锅炉的安装、调试、验收及售后服务。
2.2 安装范围包括但不限于：（1）锅炉本体及辅助设备的安装；（2）锅炉管道、阀门、仪表等附件的安装；（3）锅炉基础及支架的施工；（4）锅炉本体及辅助设备的调试；（5）锅炉运行期间的维护保养及故障排除；（6）锅炉安装工程所需的材料、设备、工具等。
三、安装工期及验收3.1 乙方应在合同签订后_______（天数）内完成锅炉的安装工作。
3.2 乙方在完成安装工作后，应向甲方提供锅炉安装工程验收报告。
3.3 甲方应在收到验收报告后_______（天数）内对锅炉进行验收，如无异议，视为合格。
四、质量保证4.1 乙方保证所安装的锅炉及附件符合国家相关标准，质量可靠。
4.2 乙方在安装过程中，如因自身原因导致锅炉及附件损坏，乙方应负责无偿更换或修复。
4.3 乙方在锅炉运行期间，如因锅炉及附件质量问题导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
五、售后服务5.1 乙方应在锅炉安装完毕后，向甲方提供相应的售后服务。
5.2 售后服务内容包括但不限于：（1）锅炉运行期间的定期检查、保养；（2）锅炉故障的排除；（3）锅炉及附件的维修、更换；（4）锅炉操作人员的培训。
六、费用及支付6.1 锅炉安装工程的总费用为_______（金额）元，包括但不限于：（1）锅炉本体及附件的费用；（2）安装、调试、验收的费用；（3）材料、设备、工具等费用。
6.2 甲方应在合同签订后_______（天数）内支付合同总金额的_______（比例）作为预付款。
安装锅炉施工安全合同5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（业主方）：[业主公司名称]地址：[业主公司地址]法定代表人：[姓名]电话：[电话]电子邮箱：[邮箱地址]乙方（施工方）：[施工公司名称]地址：[施工公司地址]法定代表人：[姓名]电话：[电话]电子邮箱：[邮箱地址]鉴于甲方需要安装锅炉设备，决定委托乙方进行安装施工，乙方愿意接受委托并承诺按照本合同的规定完成安装工作。
为明确双方的权利和义务，特订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称：锅炉安装工程项目。
2. 工程地点：[具体地点]。
3. 工程内容：锅炉安装、调试及安全设施的设置等。
4. 工程期限：自合同签订之日起XX天内完成。
二、安全要求与承诺1. 乙方必须遵守国家有关锅炉安装的安全法规和标准，确保安全施工。
2. 乙方需制定详细的安全施工方案，并经甲方审核通过后方可实施。
3. 乙方应确保施工现场的安全设施完善，如防护网、警示标识等。
4. 乙方应为员工提供必要的安全防护用品，并确保正确使用。
5. 乙方承诺对因其违反安全规定导致的任何事故承担全部责任。
6. 乙方应建立安全管理制度，定期进行安全检查，及时发现并消除安全隐患。
三、施工责任与义务1. 甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查，确保工程质量和安全。
2. 乙方应按照合同约定进行施工，确保施工质量。
如因乙方原因造成工程延期或质量问题的，乙方应承担相应的违约责任。
3. 乙方应按照甲方的合理要求配合工程进度，确保工程按时完成。
4. 施工过程中发现任何问题，乙方应及时通知甲方，并共同协商解决。
四、安全教育与培训1. 乙方应对员工进行必要的安全教育，提高员工的安全意识。
2. 对于特殊工种，乙方应确保其持有相应的资格证书，并定期进行培训和考核。
3. 甲方有权对乙方的安全教育培训情况进行检查和审核。
五、事故处理与赔偿1. 若因乙方的过失导致安全事故的发生，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此产生的全部损失。
2. 若因第三方原因导致事故发生，乙方应及时通知甲方，并由双方共同协商解决。
锅炉施工安全合同6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公正和诚实信用的原则，就甲方锅炉施工项目的安全事项达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：锅炉安装、维修及改造等施工事项二、安全责任1. 甲方责任（1）甲方应当向乙方提供施工现场的有关安全要求和注意事项。
（2）甲方有权对乙方的安全施工情况进行监督和检查。
（3）甲方应提供符合安全标准的施工环境和条件。
2. 乙方责任（1）乙方应严格遵守国家及地方有关锅炉施工的安全法规和标准。
（2）乙方应制定完善的安全施工措施和应急预案。
（3）乙方应确保施工现场的安全防护设施完善、有效。
（4）乙方应对施工人员进行安全教育，提高员工安全意识。
（5）乙方在施工中发生任何安全事故，应立即报告甲方，并承担相应法律责任。
三、安全措施和要求1. 甲乙双方应共同制定锅炉施工安全措施，明确各方责任。
2. 乙方应按照相关规定，配备足够的安全管理人员和现场安全监督人员。
3. 施工现场应设置明显的安全警示标志，并采取必要的安全防护措施。
4. 乙方应对施工现场的电气、机械等设备进行检查和维护，确保其安全可靠。
5. 乙方应对高处作业、动火作业、吊装作业等高风险作业进行严格管理，确保安全。
6. 乙方应严格遵守消防安全规定，确保施工现场的消防安全。
四、安全检查和整改1. 甲方有权对乙方的施工现场进行安全检查，并提出整改意见。
2. 乙方应接受甲方的安全检查，并按照整改意见进行整改。
3. 对于检查中发现的安全隐患，乙方应立即整改，确保施工安全。
五、违约责任及处理1. 若因乙方原因造成安全事故，乙方应承担相应的法律责任和经济损失。
安装锅炉施工安全合同6篇篇1安装锅炉施工安全合同一、甲方与乙方本着平等互利的原则，自愿达成如下《安装锅炉施工合同》，以此规范双方在合同履行过程中的权利和义务。
双方承诺遵守国家法律法规、政策，按照《中华人民共和国建设工程施工合同法》等相关法律法规的规定执行合同。
确保本合同的履行符合法律法规的要求。
二、甲方信息甲方：（姓名/公司名称）地址：（具体地址）电话：（联系电话）统一社会信用代码：（营业执照号）三、乙方信息乙方：（姓名/公司名称）地址：（具体地址）电话：（联系电话）统一社会信用代码：（营业执照号）四、安装锅炉施工项目基本信息项目名称：（项目名称）工程地址：（具体地址）施工范围：（施工内容）工期：（施工期限）合同金额：（合同总金额）五、安全管理要求1. 乙方承诺对施工现场进行全面的安全管理，制定并落实施工安全管理方案，明确安全责任人，配备安全人员，以确保施工现场的安全。
2. 乙方必须符合国家相关资质要求，对施工人员进行培训，保证施工人员的安全意识和技术水平。
3. 乙方承诺按照相关法律法规和标准要求，配备完善的安全防护设施和安全设备，并定期进行维护检查，确保设施设备的正常使用。
4. 甲方有权对乙方的施工现场进行安全检查，如发现安全隐患，乙方需立即整改，并对整改情况进行报告。
六、赔偿责任1. 若因乙方安全管理不善导致施工现场发生事故，造成人员伤亡或财产损失，乙方需承担全部赔偿责任。
2. 若甲方未按照合同要求提供必要的安全保障措施，导致施工现场发生事故，由甲方承担全部赔偿责任。
七、合同变更1. 若因不可抗力导致合同无法履行，双方可按照相关法律法规进行友好协商，协商不成的，可依法解除合同。
2. 若需变更合同内容，双方需书面协商一致，并签订书面变更合同。
八、合同解除1. 若一方未按照合同要求履行义务，另一方有权解除合同，并要求违约方承担违约责任。
2. 若因乙方资质等原因导致合同无法履行，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。
安装锅炉施工安全合同书4篇全文共4篇示例，供读者参考篇1安装锅炉施工安全合同书一、甲方（委托方）：姓名（名称）：地址：联系电话：二、乙方（承包方）：姓名（名称）：地址：联系电话：鉴于甲方拟委托乙方进行锅炉安装施工工程，为保证工程安全顺利完成，特订立本安全合同书，并按以下事项约定：一、安全管理责任1.1 乙方应设立专职安全管理人员，负责工地的安全管理工作，确保安全生产。
1.2 乙方在施工过程中应严格遵守国家相关法律法规，遵守安全生产管理规定，严格执行安全操作规程，对施工现场进行全面安全检查，做好安全隐患的排查和整改工作。
1.3 乙方应加强对施工人员的安全教育和培训，提高员工的安全意识，确保安全施工。
二、安全保障措施2.1 乙方需根据工程实际情况，制定详细的安全施工方案，确保施工过程中各项安全措施得以落实。
2.2 乙方应配备完备的施工人员，具备相应的从业资格和安全技术操作证书，确保施工质量和安全。
2.3 乙方应定期检查施工设备和工具的安全状况，对不合格设备和工具及时更换或修理。
2.4 乙方应设立安全警示标识，设置安全警戒线，严禁未经许可的人员进入施工区域。
三、应急预案3.1 乙方应制定施工现场的应急预案，包括火灾、事故等突发情况的处理程序和应急措施，确保在发生意外情况时能够迅速有效地应对。
3.2 乙方应组织员工定期进行应急演练，提高员工的应急处置能力和危机处理能力。
四、安全责任及赔偿4.1 如因乙方在施工过程中未尽安全管理责任，导致工程质量问题或安全事故发生，乙方应承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此所造成的损失。
4.2 乙方保证签订本合同后，将本合同的内容和规定严格执行，并对施工现场的安全负责。
五、其他约定5.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，约定合同期限为工程完工验收合格之日止。
5.2 本合同经双方签字盖章后生效，未尽事宜由双方协商解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：_________ 签字：_________日期：_________ 日期：_________篇2安装锅炉是一项涉及到供暖、热水等方面的工程，因此工程安全至关重要。
安装锅炉施工安全合同7篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[发包方名称]乙方（承包方）：[承包方名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，鉴于甲方需要安装锅炉设备，故与乙方达成以下安全施工合同协议，以明确双方的权利和义务，保障工程的安全顺利进行。
一、工程概况1. 工程名称：锅炉设备安装工程。
2. 工程地点：[具体地址]。
3. 工程内容：锅炉设备的安装、调试及检测等工作。
二、合同双方的责任与义务1. 甲方的责任与义务：（1）甲方应提供符合安全要求的施工环境及必要的施工条件。
（2）甲方有权对乙方的施工安全进行监督与检查。
（3）甲方应按时支付乙方的合同款项。
2. 乙方的责任与义务：（1）乙方应制定详细的施工方案，并经甲方确认后实施。
（2）乙方应严格按照施工方案进行安全施工，确保工程质量和进度。
（3）乙方应建立安全管理体系，制定安全技术措施，确保施工安全。
（4）乙方应配置足够的安全管理人员和专职安全监督人员，加强施工现场的安全管理。
（5）乙方应对施工现场进行封闭管理，防止非施工人员进入施工现场。
（6）乙方应对参与施工的人员进行安全教育培训，提高员工的安全意识。
（7）乙方需为施工中可能造成的损害进行保险，承担因此产生的相关费用。
三、施工安全要求与管理措施1. 乙方必须严格遵守国家及地方的安全生产法律法规，严格执行安全技术标准。
2. 乙方应制定并落实各项安全措施，确保施工现场的安全防护设施完善、有效。
3. 乙方应建立健全安全生产责任制，明确各级管理人员和员工的安全职责。
4. 乙方应加强施工现场的临时用电安全管理，确保用电安全。
5. 乙方应加强对施工现场的消防安全管理，确保施工现场的消防安全。
6. 乙方应定期召开安全例会，对施工中存在的安全隐患进行通报与分析，及时整改。
7. 甲方有权对乙方的施工现场进行安全检查，提出整改意见，乙方必须按要求进行整改。
四、违约责任1. 若因乙方原因造成工程安全事故，乙方应承担全部责任，并赔偿因此给甲方造成的一切损失。
安装锅炉施工安全合同书3篇篇1安装锅炉施工安全合同书一、甲方（委托方）：单位名称：_____________法定代表人：_____________联系地址：_____________电话：_____________二、乙方（承包方）：单位名称：_____________法定代表人：_____________联系地址：_____________电话：_____________鉴于甲方拟与乙方合作进行锅炉安装施工，为确保工程的安全、质量和进度，特订立本合同。
第一条项目名称：本合同项目为（项目名称），合同价款为（金额），合同工期自（日期）至（日期）。
第二条合同内容：乙方承诺按照甲方的要求，严格按照相关国家规定以及本合同约定进行锅炉安装施工，保证工程安全、质量和进度。
乙方负责组织施工人员和设备材料，按照施工方案和设计要求进行作业。
第三条安全保障：乙方应严格遵守国家相关法律法规，严格执行安全生产标准，加强对施工现场的安全管理，制定详细的施工方案和安全措施，并传达给相关施工人员。
在施工过程中，任何安全事故都由乙方承担相应责任。
第四条设备材料：乙方应根据工程要求，选用符合国家标准的优质设备和材料，确保施工质量。
如因材料质量问题导致工程质量不达标，乙方应承担相应责任。
第五条工期保障：乙方应合理安排施工进度，保证工程按期完工。
如出现施工延期情况，乙方应主动协调解决，并承担延期责任。
第六条工程质量：乙方应按照相关规范和设计要求进行施工，确保工程质量符合合同要求。
如发现工程存在质量问题，乙方应及时整改，确保工程最终验收合格。
第七条交底手续：乙方应在施工开始前，与甲方进行交底，说明施工方案、安全措施、质量要求等相关事项。
双方应加强沟通，确保各项工作有序开展。
第八条结算方式：根据工程进度，合同价款分期支付。
最终结算以工程竣工验收为准。
如有额外工程增减或变更，应另行协商确定价格。
第九条违约责任：如乙方违反本合同约定，导致工程质量不达标、工期延误或发生安全事故，乙方应承担相应责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
第1篇甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：鉴于甲方拟在（地点）建设一座锅炉工程，乙方愿意承担该锅炉工程的施工任务，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：锅炉工程1.2 工程地点：（地点）1.3 工程内容：包括锅炉本体安装、管道安装、电气安装、仪表安装、保温、防腐、调试等。
1.4 工程预算：人民币（大写）_______元整（小写）________元。
二、施工期限2.1 本工程自（开工日期）起至（竣工日期）止，共计______个月。
2.2 如遇特殊情况，经双方协商一致，可适当延长施工期限。
三、工程质量和验收3.1 乙方必须严格按照国家有关锅炉工程施工质量标准、规范及设计要求进行施工。
3.2 工程竣工后，由甲方组织有关单位进行验收。
验收合格后，双方签署验收合格证书。
3.3 如验收不合格，乙方应按甲方要求进行整改，直至验收合格。
四、工程进度4.1 乙方应按合同约定的时间节点完成工程进度。
4.2 如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任。
五、合同价款及支付方式5.1 本工程合同价款为人民币（大写）_______元整（小写）________元。
5.2 付款方式：分阶段支付，具体如下：（1）开工前支付合同价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，支付合同价款的30%；（3）工程进度达到80%时，支付合同价款的20%；（4）工程竣工验收合格后，支付合同价款的10%作为质保金。
六、违约责任6.1 如乙方未按合同约定的时间节点完成工程进度，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为每日合同价款的0.5%。
6.2 如乙方施工质量不符合合同约定，甲方有权要求乙方进行整改，整改期间甲方有权暂停支付工程进度款。
6.3 如乙方违约，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
锅炉施工合同（3篇）锅炉施工合同（精选3篇）锅炉施工合同篇1甲方：______________乙方：______________甲方双方商定将(城南骨科医院)蒸汽锅炉、采暖锅炉、设备安装等施工承包乙方：1、承包方式：包工包料包机械。
2、承包范围：(1)4吨采暖锅炉全部设备安装调试;(2)0.5吨蒸汽锅炉全部设备安装调试;(3)两台锅炉辅机基础现场制作浇筑;(4)两台锅炉配电安装调试;(5)锅炉配套水泵安装等(包括4吨、0.5吨两台锅炉);(6)锅炉现场吊运就位及各种设备吊装、吊运;(7)水箱制作安装管道防腐保温等;(8)两台锅炉自来水安装及蒸汽锅炉管道外线到空调机房内焊接安装。
3、质量要求：(1)安装锅炉水泵管道采用国标管材、管道防腐防锈，刷漆两遍;(2)锅炉补水箱采用0.04cm正尺铁板制作水箱内防腐刷环氧防锈漆;(3)阀门及管件采用正规厂家及国标;(4)锅炉配电采用地埋线加套管(主材铜线)。
4、工期要求：开工日期年日至______________天。
5、承包单价：本价格包括范围内所有内容所发生的.费用(不含税金)一次包死，总造价为元整(小计：元)。
6、付款方式：安装人员及安装工具进厂后付乙方材料款30%，工程完成90%给付乙方60%工程款，全部完成合格验收后，给工程款95%，余款5%质保金过第一个采暖期后，无安装质量问题，一次性付清。
7、双方责任：甲方：(1)甲方应给乙方提供施工场地及水电;(2)甲方有权对乙方的进度质量、安全、检查、监督对不合格工程有权责令乙方限期整改或停工。
乙方：(1)保证施工质量，严格按照设计及相关规范施工。
(2)乙方雇佣人员、机械在施工中给自身、甲方或第三方造成人身或财产损失的，由乙方负全责及全部经济赔偿。
8、乙方负责两台锅炉的报装及报验，办理锅炉使用证(费用由甲方承担)。
9、本合同未尽事宜，双方共同协商解决，如一方违约，由违约方承担一切经济责任(双倍赔偿)。
10、本合同一式三份，甲方两份，乙方一份，签字后生效。
锅炉安装施工合同范本锅炉安装施工合同范本1工程发包方（以下称甲方）：湖北耀荣木瓜生物科技发展有限公司工程承包方（以下称乙方）：就锅炉安装事宜，经甲乙双方协商，签定合同如下：一、供货范围（详见附件）二、安装范围1、由乙方负责进行锅炉设备安装就位；2、由乙方负责进行锅炉房内锅炉安装：锅炉本体安装、供水系统安装、供气系统安装至分汽缸、排污系统安装至降温池。
3、锅炉房水电（含总配电箱）由甲方负责送到锅炉房，锅炉基础等土建筑部分由甲方负责。
4、安装材料及配件均由甲方自行进行采购。
三、设备装备、调试、验收1、由乙方组织具有锅炉安装资质的安装队伍进行锅炉及系统的安装，甲方可派技术人员现场监督安装质量。
安装审批手续由乙方办理，乙方代办一切锅检审批、定位、冷检、热检、总体检验及发放使用证等，乙方承担一切办证手续费用。
2、乙方负责锅炉设备调试工作。
调试所需水、电、气由甲方提供。
3、除按国家规定的锅炉验收标准和设计图纸要求验收外，其它部分由甲乙双方协商而定。
四、工程总价及结算方式1、工程预算总价________ 元（______ 圆整）；2、合同签订时甲方付给乙方________ 元；锅炉主机设备安装调试完毕并验收合格后甲方付乙方________ 元，余款 ________ 元自安装完毕并正常使用后两个月内付清。
五、其他约定1、施工期限_____年____月 ____日至_____年 ____月 ____日。
2、锅炉安装开工至验收交付甲方使用期间，乙方必须严格执行安全操作规程，若操作不当或疏于管理引起的一切安全事故费用，均由乙方承担。
六、解决纠纷方式1、解决协议纠纷，如协商不成，可由当地仲裁委员会仲裁。
2、有关合同的变更、解除将按《中华人民共和国合同法》和有关规定条例办理，违约者向对方支付工程预算总价的5%作为违约金。
3、本合同一式贰份，甲方壹份、乙方壹份，自合同签字后立即生效。
甲方：（印章）乙方：（印章）法定代表人（签章）：法定代表人（签章）：委托代理人（签章）：委托代理人（签章）：联系电话：联系电话：联系人：联系人：开户行：开户行：账号：账号签约时间：年月日锅炉安装施工合同范本2甲方：（以下简称甲方）乙方：郑州星原锅炉设备工程有限公司（以下简称乙方）一、工程名称：锅炉安装；二、工程地点：甲方锅炉房（）；三、工程范围及工作内容：1. 1台DZL4-1.25-AⅡ锅炉本体及阀门仪表安装；锅炉上台就位归甲方。
2. 锅炉所属辅机安装，包括：引风机、鼓风机、烟囱、水处理、给水泵、分汽缸、除渣机和上煤机（除尘器用户安装）；甲方负责土建基础制作。
3. 锅炉所属全套辅机之间的烟风道、汽水管道、配电线路的敷设施工，水箱现场制作；4. 对于能够利用的旧材料、旧设备，如：引风机、鼓风机、烟囱、水处理、给水泵、分汽缸、除渣机和上煤机、法兰、管道等，乙方本着对甲方负责和节约的原则，尽量修旧利废；5. 汽水管道出锅炉房100米到车间，价格另议。
6. 乙方负责办理锅炉安装开工和验收的相关手续并承担费用；7. 乙方协助甲方办理《锅炉使用证》，甲方承担费用。
四、材料供应和技术要求：1. 安装所有材料由甲方购置，包括：钢管、钢板、保温材料、油漆、润滑油、电线、阀门和标准件等等；2. 乙方承担安装辅料和工具，包括：电焊条、氧气乙炔等安装使用物料；3. 甲方提供符合要求的锅炉技术资料，乙方按锅炉技术资料与甲乙双方协商的要求施工。
五、验收标准：1. 《蒸汽锅炉安全技术监察规程》及相关国家标准和规范；2. 当地技术监督局检验合格；六、工程期限：自20xx年月日开工之日起，至试车合格之日止，计 30天。
如遇超过4小时的停水停电，及材料供应不及时，工期应相应顺延。
七、工程造价：1. 安装工费共计万千元整（不含锅炉房以外管道）。
2. 施工期间的水、电费归甲方单位。
3. 出现本合同以外的安装项目，甲、乙双方根据河南省工程施工定额计算价格。
4. 如果因甲方原因出现返工和误工，甲方应给乙方签证，施工完成后双方协商解决。
八、付款方式：1. 合同成立，甲方预付仟元整；2. 工程进行半数再付万元整；3. 安装调试验收合格后，甲方一次付清合同款；4. 甲方必须将工程款支付到合同约定的乙方公司账户。
九、其它：1. 施工期间，乙方必须严格遵守并服从甲方单位的规章制度和安全管理规定。
甲方应派专人协调现场施工。
2. 施工期间，甲方提供食宿条件，费用乙方自理。
3. 乙方应安全文明施工，如发生工伤事故，乙方负责。
4. 施工期间因乙方原因造成设备、设施损坏，乙方应当修复或赔偿。
5. 未尽事宜，双方协商解决，协商不成，由郑州市劳动仲裁委员会裁决。
以下无正文。
甲方：乙方：郑州星原锅炉设备工程有限公司甲方代表：乙方代表：地址：地址：郑州市高新区瑞达路99号开户行：开户行：建行开支帐号：联系方式：合同签定日期：锅炉安装施工合同范本3甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》，甲乙双方经友好协商，在平等互利的基础上，就甲方向乙方购买锅炉、锅炉房设备及安装服务事项订立以下合同条款：标的：第一条、设备明细价格及设备安装服务费用注： 1、锅炉报价包括锅炉本体、意大利利雅路燃烧器、燃气阀门组、控制器；2、我公司将燃烧器与阀门组连接，阀门组与燃气主管路连接需由燃气公司连接。
为总金额为人民币：大写元整RMB：元整）（小写元整）第二条、质量要求、技术标准：以《蒸汽锅炉安全技术监察规程》为技术标准、质量要求。
第三条、运输方式和费用负担：1. 运输方式为汽运，乙方负责运输货物至汽车可达地坪卸货；甲方负责道路通畅及地坪平整、宽敞，利于吊车卸货作业。
2. 装卸费用、运输费用、运输卸货保险费用由乙方负担。
第四条、交货方式、时间、地点及安装工期、验收工期：1. 交货地点：2. 交货方式：由乙方采用公路汽车运输的方式将货物送抵交货地点，并负责卸货至地坪。
3. 交货时间：合同生效后30日内；如果甲方不具备货物接收条件，须书面通知乙方推迟交货。
4. 安装工期：甲方支付乙方到货款后且现场具备施工条件情况下15日内（不包括验收时间）。
5. 验收工期：乙方会同甲方验收，甲方指定人须在接到验收报告7个工作日内组织验收。
第五条、验收：1. 货物验收：货到现场后，至迟在乙方安装完毕日及由于甲方原因无法施工乙方暂时撤离现场前当日内，甲方指定人对所有乙方已经安装在现场的设备、管道、阀门、电路与乙方共同清点、验收，如甲方不组织验收，则视为甲方验收。
2. 安装验收：由乙方提供安装验收报告，甲方指定人须在接到验收报告3个工作日内组织验收，如甲方不组织验收，则视为甲方验收。
第六条、结算方式及期限：1. 合同签定后叁个工作日内，甲方预付乙方定金人民币元整（￥元整）。
2. 余款人民币叁仟元整（￥元整）于2011年5月15日前一次付清。
3.支付方式：采用电汇、现金。
4.补充说明：如果由于甲方原因造成不能提货，甲方应于合同生效后规定的供货期到达后一个月内支付第2项所列款项；由于甲方原因造成不能调试或验收，甲方应于乙方将设备安装完毕后一个月内或年月日前支付第3项规定款项；由于甲方不使用设备，甲方应于设备安装完毕后12个月内付清余款。
第七条、货物所有权和风险转移：1. 货物所有权转移：自甲方指定人验收货物后，并且按合同规定支付货款后，货物所有权即转归甲方所有。
2. 货物风险转移：自甲方指定人验收货物后，货物的毁损、灭失的风险由甲方负责。
第八条、甲方职责：1. 甲方负责提供：施工配合：提供锅炉安装材料、工具存放房间。
冷水供水：甲方须提供的供水管径不小于40mm，压力为0.2~0.5 MPa，流量不低于5m3/h，并且原水硬度符合国标GB/T 18300-2001《自动钠离子交换器技术条件》中规定一级自动钠离子交换器进水硬度小于6.5mmol/l。
供电：甲方须提供电电压380V，电功率不低于4KW，3相5线（含零线、地线）的供电电路至锅炉房内配电柜内进线端。
土建：用户须完成锅炉房的土建建设；锅炉间门宽（用于进出锅炉考虑）不小于1400mm，净高不低于4000mm，辅助设备间门宽不小于1000mm，净高不低于3000mm，下部设置百叶窗进空气，空气量按照17m3/10000KCAL·h锅炉额定功率考虑；锅炉房顶设置天窗、风帽，加强室内外空气对流。
燃气：如果采用天然气作为锅炉的燃料，须负责安装相应的供气管线，并保证燃烧器阀门组前供气参数同时满足表压力为6~8KPa，总流量不低于80Nm3/h （热值按照8400KCAL/Nm3考虑）。
运行：须安排符合当前当地质量技术监督局特种设备管理部门要求的锅炉房运行管理人员进行运行管理；在锅炉运行期间，须保证锅炉水符合国家标准GB1576-2001《工业锅炉水质》的规定。
第九条、乙方职责：1. 乙方负责按甲方提供或乙方设计甲方认可的锅炉房设计图纸、说明书及国家有关锅炉安装规范完成第一条所列设备的供货及安装；配合燃气供应单位连接好燃气供应管线与燃气燃烧器阀门组。
2. 乙方在安装验收后一周内向甲方交付各种设备的出厂资料及安装过程文件。
3. 乙方负责本合同涉及的锅炉房设备的调试及甲方操作人员培训，使达到正常使用设备及能够进行设备日常维护保养。
第十条、品质保证：1. 品质保证期：自安装完毕起12个月；详见后附质量及服务承诺书。
2. 品质保证期后：双方可以签定维护保养合同，有偿服务。
第十一条、违约责任：1. 按照现行法律规定执行。
2. 乙方迟交货物若超过30天，甲方有权终止本合同。
3. 甲方晚提货物若超过60天，乙方有权终止本合同。
第十二条、合同的变更、争议的解决方式：1. 合同履行过程中，如遇设计变更、水、电、燃料供应变更、使用要求变更及发生本合同未明确规定的事项，须经双方协商签定补充协议，补充协议为本合同不可分割部分。
2. 合同履行过程中，甲乙双方发生争议时，应首先协商解决；协商不成时，任何一方均可依法在鄂尔多斯市仲裁委员会仲裁解决。
第十三条、合同的解除、顺延或意外终止：1. 如一方要求解除合同时，应在交货前15天以书面形式向对方提出，双方协商一致后，签定补充协议。
2. 由于地震、台风、水灾、火灾、战争以及其他不可预见并且对其发生后果不可防止或避免的不可抗力原因，致使直接影响合同的履行或者不能按约定的条件履行时遇有上述不可抗力事故的一方，应立即将事故情况电告通知对方，并在十日内提供事故详情及合同不能履行，或者部分不能履行，或者需要延期履行的理由的有效证明文件，此项证明文件应由事故发生地区的公证机构出具，按照事故对履行合同影响的程度，由甲乙双方协商解决，或者部分免除履行合同的责任，或者延期履行合同。
3. 任何一方在下述情况均可终止合同。
1) 某一方宣布结束、解散、破产、转产或财产被他人接管。
