2021年【精选】工程工程合同模板汇编5篇

合同编号：合同协议甲方：乙方：2021年03月07日2021年【精选】工程工程合同模板汇编5篇随着市场经济的进展和人们法律意识的提高，越来越多地方需要用到协议，可以受到法律的庇护。

那么写协议时需要注重哪些问题呢？下面是关于工程工程协议5篇，仅供参考，欢迎大家阅读。

工程工程协议篇1发包人(甲方)：承包人(乙方)：甲方将其承建的恩施市房产局火车站片区还建房A栋地下室外墙防水工程，承包给乙方施工。

按照《中华人民共和国经济协议法》、《建筑安装工程承包协议条例》之规定，本着平等、公平、互惠、互利的原则，结合本工程具体事宜，经两方沟通订立此协议，当事人两方必需全面履行此协议规定的义务及负责，任何一方不得擅自变动或解除。

一、承包方式：包工包料，材料必需送检，有结论报告时方可进行施工。

二、工期要求：甲方按照现场施工需要，提前三天通知乙方进场时间，乙方必需按甲方预定的时间完工，不得拖延时间，若延期以每日200.00/日支付工期违约金，从工程款中扣除。

三、承包范围：地下室剪力墙外墙面保温工程(含后浇带的保温处理)，施工中的一切设施设备由乙方自行解决。

四、质量要求：1、施工要求必需参照和依据本工程图纸设计要求及保温工程工艺流程之标准进行施工，不得偷工省料、掺杂施假。

完工后经业主方验收确认为准。

2、保质期五年，保质期内出现质量问题由乙方维修至合格;因人为或不可抗力自然因素造成及乙方施工范围以外的质量问题由甲方出资维修。

五、安全负责：乙方进场必需服从项目部统一治理、协调、严禁擅自行动。

在施工过程中，乙方必需按照建设工程安全生产治理条例、安全操作规程和施工现场安全治理制度执行。

严禁使用老弱病残人员和童工。

施工现场处的安全及社会治安，按照建设单位及辖区派出所条文执行。

总之，乙方所发生的一切安全负责事故，概由乙方自行负责，甲方不负任何负责。

六、结算价格及付款方式：1、结算价格及计量方式：按实际施工数量按实结算，单价36.00 元/m2，该单价无论市场价格如何变化均不作调整。

2、付款方式：工程完工付款70% ，下余20% 一年内支付，保质期满，结清余款。

七、两方负责和权利：1、甲方全面负责施工技术和施工质量治理工作，负责对乙方施工技术人员进行施工安全技术交底，安全教育培训。

2、乙方无条件服从项目部的治理、调配工作，甲方有权处理不服从治理的作业人员并清退场。

乙方必需主动搞好施工质量、安全设施防护和文明施工现场。

乙方不得以任何理由拖欠民工工资，否则追究相关负责。

八、本协议在履行过程中发生争议由两方沟通解决，沟通不成经两方同意市仲裁委仲裁或向人民法院起诉。

九、本协议在甲方乙方签字盖章后生效。

经济手续结算完毕，协议自动失效。

本协议一式2份，甲方乙方各执1份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________法人(签字)：_________ 法人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日工程工程协议篇2甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)按照《中华人民共和国协议法》和《建筑工程承包协议条例》的有关精神，经甲方乙方沟通，甲方同意将工程承包给乙方，为明确两方权力与义务，特签订如下合同条款，供两方共同遵守。

一、工程名称：地点：。

二、承包方式三、工程承包内容四、协议价款五、付款方式六、总工期要求个工作日。

七、甲方负责甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。

2.甲方应按协议付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按协议约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方负责已完工程损失和乙方所有经济损失。

八、乙方负责1.乙方应按照协议约定工期内施工完毕，并符合验收要求。

建筑工程申请认证! 财富值双倍检索优先专属展现同行交流2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方负责负责：质量问题由乙方维修解决至合格，延误期每日罚款元。

九、工程质量、安全及保修1.乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。

2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。

甲方不负责任何负责。

3.工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年。

十、争议及解决办法未尽事宜，甲方乙方沟通解决。

和解、调解不成的，按以下方式解决争议：第一种解决方式：两方达成仲裁合同，向约定的仲裁委员会申请仲裁;第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。

十一、本协议一式三份，甲方一份，乙方两份，两方签字盖章后生效。

甲方：乙方：年月日工程工程协议篇3立协议单位：(简称甲方)(以下简称乙方)甲方因承建玉环县坎门苏泊尔紫桂苑工程项目需要。

甲方将此工程拜托乙方施工，两方经过沟通，共同签订协议如下，为了明确两方在施工过程中的权利、义务和负责，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，沟通确定如下协议条款共同遵守执行：1、材料的价格：(1)、甲方将BAC自粘防水卷材包工、包料给乙方施工，国标价格元/m2，企标价格元/m2。

(2)、其它防水材料价格另定，同价格优先考虑。

(3)、计算方法按实际施工的面积计算《按20xx年浙江省建筑工程预算定额》。

2、工程质量：工程质量确保工程达到合格标准，防水工程现行有关标准及规范施工，保修负责由乙方拜托的人代理全权负责，代理人必需精心施工，确保工程质量，按照建设部的规定保证此工程从完工之日起五年内免费保修，若工程质量、安全施工等影响工程拖延时间，保修期限别的沟通解决。

如人为损坏或整体工程质量出现问题造成渗漏，代理人在五年内保证维修只收成本费。

3、两方负责：(1)、应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准交乙方施工。

(2)、配合乙方施工，如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。

(3)、甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。

(4)、听候甲方通知，即时将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告，由甲方负责人抽检合格后使用，必要时由甲方抽送有检验单位检验合格后使用。

(5)、应遵守施工现场的各项规章治理制度，不得有违规行为，否则甲方有权处罚乙方。

(6)、应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时沟通解决，确保工程质量，及时进行维修。

4、结算方式及付款办法：(1)、以包工包料计算，防水面积按实结算。

材料进入施工现场按工程量进行结算，每月按工程量70%进行付款，中间结构验收后6个月内付到90%，余款到竣工验收后付到97%，其余3%作为保修金，二年内付清。

(保修金在工程竣工验收合格后二年无息返还给乙方)。

(2)、乙方在收取工程款前，需提供收款额等额的税务发票，否则甲方有权拒绝付款。

5、本修路同一式二份，甲方乙方各执一份，具同等法律效力，待五年保修期满，甲方支付余款后，协议自动失效。

未尽事宜两方共同沟通解决。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________法人(签字)：_________ 法人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日工程工程协议篇4工程名称：_________拜托单位：_________设计单位：_________设计编号：_________协议编号：_________建设单位（甲方）：_________设计单位（乙方）：_________为了明确负责，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，按照《建设工程勘察设计协议条例》的规定和_________批准的计划任务书，经甲方乙方充分沟通，特签订本协议，以便共同遵守。

一、工程名称、规模、投资额、建设地点甲方拜托乙方负责_________工程的设计项目，建筑安装面积为_________平方米，批准总投资为_________元，建设地点在_________。

二、甲方的义务1．甲方应在_________年_________月_________日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书，工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告），燃料，水，电，运输等方面的合同文件和能满足初步设计要求的勘察资料，需要经过科研取得的技术资料。

甲方在_________年_________月_________日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料，施工的条件，以及有关设备的技术资料。

甲方对上述资料必需保证质量，不得随意变动。

2．及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

3．在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，与乙方进行设计技术交底；工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。

4．在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以便利。

在设计和施工过程中因技术上的特别需要进行试制试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。

5．甲方必需维护乙方的设计文件，不得擅自修改；未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。

甲方有义务庇护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。

三、乙方的义务1．乙方必需在_________年_________月_________日以前，向甲方交付初步设计文件；在_________年_________月_________日以前，向甲方交付技术设计文件；在_________年_________月_________日以前，向甲方交付施工图设计文件。

其中，初步设计文件一式_________份，技术设计文件一式_________份，施工图设计文件一式_________份，甲方另需增添文件分数和需要模型费，另行收费。

_________年_________月_________日以前，乙方必需向甲方提交完毕所有设计文件（包罗概预算文件，材料设备清单）。

大型建筑安装工程，乙两方可视基本情况分阶段进行设计，在具备设计条件时，两方签订阶段设计协议，具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本协议的附件，详见附件。

2．乙方必需按照批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济合同文件，设计标准，技术规范，规程，定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。

3．初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责负责。

4．设计单位对所负责设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变动和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

四、设计的修改和停止1．甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按_________元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。

2．原定任务书如有重大变动而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经两方沟通，另订协议。