建设工程施工合同(GF-2013-0201)填写范列91128
- 格式:doc
- 大小:418.00 KB
- 文档页数:41
GF20130201建设工程施工合同GF20130201建设工程施工合同1. 引言本文档记录了GF20130201建设工程施工合同的主要内容和条款。
本合同适用于建设工程的设计、施工、检验和验收阶段,并规定了相关责任、义务和约定事项。
2. 合同双方2.1 甲方甲方为委托方,具体信息如下:姓名/机构:[甲方名称]地址:[甲方地址]联系人:[甲方联系人][甲方]2.2 乙方乙方为承包方,具体信息如下:姓名/机构:[乙方名称]地址:[乙方地址]联系人:[乙方联系人][乙方]3. 工程概述3.1 项目名称项目名称:[项目名称]3.2 工程内容本工程的主要内容包括但不限于:[工程内容]3.3 工程地点工程施工地点:[工程地点]3.4 工期本工程的工期约定为:[工期]4. 合同条款4.1 质量要求4.1.1 施工规范乙方应严格按照国家相关的法律法规和工程施工规范进行施工,确保工程质量符合以下要求:结构安全可靠工程材料符合标准施工工艺合理外观装饰与图纸、设计相符4.1.2 检验与验收在工程竣工前,乙方应按照国家有关规定组织检验和验收工作,并提供相应的检验报告和验收资料。
4.2 工程款项支付甲方按约定支付工程款项给乙方,具体方式和时限如下:[支付方式1][支付方式2]4.3 变更和索赔4.3.1 变更如发生工程设计或合同内容变更,双方应协商一致,并签署变更协议。
4.3.2 索赔若工程施工发生不可抗力、政府行为或其他非乙方责任的情况导致工程延误或产生额外费用,乙方有权向甲方提出索赔。
4.4 合同解除4.4.1 协商解除双方经协商一致,可以随时解除本合同,并签署解除协议。
4.4.2 违约解除若任何一方严重违反合同约定,对方有权解除本合同。
4.5 保密条款双方在履行本合同过程中,应严守商业机密和技术秘密,不得泄露对方的商业机密和技术秘密。
4.6 争议解决双方对于本合同的解释和履行发生争议时,应协商解决。
如协商不成,可根据双方约定选择以下一种解决方式:仲裁诉讼5. 其他条款5.1 通知方式双方之间的通知应以书面形式发送,并通过以下方式送达:邮寄电子邮件5.2 附则除本合同约定之外,双方还可以签订其他相关附属协议,以确保工程顺利进行。
2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)建设工程施工合同甲方:(开发商名称)乙方:(施工单位名称)根据《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规的规定,甲、乙双方遵循平等、自愿、公正、诚信的原则,达成如下合同:一、工程基本情况项目名称:建设地点:工程内容及范围:建筑面积:工程造价:付款方式:二、合同的签订、生效和履行1. 甲方与乙方签定本合同时,必须持有建设工程规划许可证、施工许可证或相应批准文件、招标文件等,并进行手续交验。
2.本合同的生效,以甲、乙双方在合同上签字或盖章并交入对方时为准。
3.本合同在工程建设期间按合同约定进行执行,必须全部按照国家及有关部门的建设工程技术标准和规定进行设计、勘察、施工等。
工程质量必须达到国家标准和合同要求。
三、工程款支付方式1. 本合同金额为(xx)万元,共分(xx)个进度验收节点,按进度支付。
2. 每个节点支付规定金额如下:节点名称支付金额(元)进场 x%地基基础工程 x%主体结构工程 x%幕墙 x%室内装饰工程 x%竣工验收 x%合计:四、保证金1.在合同生效前,乙方应按甲方要求缴纳保证金(x%)万元,作为履行本合同义务的保证。
2.工程结算时,如果乙方未欠甲方的工程质量保证金、合同履行保证金或违约金,则该部分保证金将归乙方所有,如果乙方存在欠款或违约行为,则甲方有权扣除乙方保证金,以弥补甲方的损失。
五、验收和保修1.工程验收由乙方在工程竣工前向甲方申请,经过甲方验收合格后,才能交付使用。
如验收不合格,乙方应及时修正。
2.在工程质保期间内,乙方应按合同约定对于工程中发现的质量问题及时处理,并承担相应经济责任。
六、保密条款1.甲、乙双方及其工作人员应根据有关法律法规的规定,保守商业机密和技术秘密,不得以任何方式泄露。
2.非甲、乙双方合同约定披露信息的,应征得对方书面同意。
七、违约责任1.乙方若未按合同履行义务,甲方有权责成乙方在一定期限内进行更正。
gf-2013-0201建设工程施工合同在现代建筑业中,施工合同是确保项目顺利进行的关键文件。
GF-2013-0201建设工程施工合同作为一份标准合同范本,旨在为建筑施工项目提供一个全面的法律框架。
以下是根据该标题生成的内容:一、合同概述本合同根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规制定,旨在明确甲乙双方在建设工程施工过程中的权利与义务。
甲方为建设单位,乙方为施工单位,双方本着平等互利、诚实信用的原则,就建设工程施工事项达成如下协议。
二、工程概况1. 工程名称:[具体工程名称]2. 工程地点:[具体地点]3. 工程规模:[具体规模描述]4. 工程内容:[具体施工内容]5. 工程标准:[具体施工标准]三、合同价款1. 合同总价:[具体金额]2. 付款方式:[具体付款方式]3. 付款时间:[具体付款时间点或阶段]四、施工期限1. 开工日期:[具体日期]2. 竣工日期:[具体日期]3. 工期延误:如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误,双方应协商解决。
五、质量要求1. 乙方应按照国家及行业标准进行施工,确保工程质量。
2. 甲方有权对工程质量进行监督和检查。
3. 工程验收:工程完成后,乙方应通知甲方进行验收,甲方应在接到通知后[具体时间]内完成验收。
六、安全文明施工1. 乙方应严格遵守安全生产法规,确保施工安全。
2. 乙方应采取有效措施,减少施工对周边环境的影响。
七、违约责任1. 如一方违反合同约定,应承担违约责任,并赔偿对方因此遭受的损失。
2. 违约责任的具体条款应根据违约情况和损失程度协商确定。
八、争议解决双方在合同执行过程中发生争议时,应首先通过协商解决;协商不成时,可提交至[具体仲裁机构或法院]进行仲裁或诉讼。
九、合同变更与解除1. 合同一经签订,未经双方协商一致,任何一方不得擅自变更或解除。
2. 如遇特殊情况需变更或解除合同,双方应协商一致,并签订书面协议。
十、附则1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
建设工程施工合同(GF-2013-0201)填写范列建设工程施工合同(GF-2013-0201) 填写范例合同编号:GF-2013-0201合同签订地点:合同签订时间:甲方:(委托人)地址:电话:传真:联系人:乙方:(承包人)地址:电话:传真:联系人:根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国物权法》等法律、法规及相关规定,甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实信用的基础上,就下列工程项目签订本合同:一、工程名称:二、工程地点:三、工程规模:四、质量标准:五、施工期限:六、合同价款:人民币(大写)七、合同价款支付方式及期限:八、质保金:合同总价款的___% 通行的保证金缴纳方式标准,合理的比例以及相关信息需要具体列明。
九、工程实施方案:十、进度计划:十一、合同变更:变更前需经审批并签署补充合同。
合同变更总额不得超过合同价款的___%。
十二、违约责任:包括甲方、乙方违约责任,违约金情况,以及违约条件等详细情况。
十三、争议解决:如产生争议,双方应协商解决;协商不成的,交由当地人民法院解决。
十四、合同生效及解除:合同生效时间及解除条件,以及过程等详细情况。
十五、其他事项:包括合同文本的附件要求以及合同备案等相关事宜。
甲方:(盖章)乙方:(盖章)日期:注意事项:1. 本合同采用自愿协商的方式签订,甲乙双方应当遵守诚信原则,认真履行合同义务。
2. 甲方应按照计划、设计、技术规范及合同要求提供工程用地、清理拆除物资及安全保障,为乙方施工创造条件;乙方应当按照合同要求积极组织生产施工,保证工程质量和安全,恪尽职守。
3. 合同价格是否包含了合同范围以外的内容,如有,需要单独明确金额、具体明细等相关事宜。
4. 合同的本项工程质量标准、施工期限、合同价款、合同价款支付方式及期限、质保金、工程实施方案、进度计划等主要条款应以书面形式所载合同约定为准。
本合同违约责任、争议解决、合同生效及解除以及其他事项可在书面形式上作出补充约定。
建设工程施工合同(GF—2013—0201)填写范例1. 合同双方本合同由以下双方签订:甲方:(委托方名称)(以下简称“甲方”)地址:(地址)电话:(电话号码)法定代表人:(法定代表人姓名)证件类型及号码:(证件类型)(号码)乙方:(承包方名称)(以下简称“乙方”)地址:(地址)电话:(电话号码)法定代表人:(法定代表人姓名)证件类型及号码:(证件类型)(号码)2. 项目基本情况2.1 建设项目名称(建设项目名称)2.2 建设地点(建设地点)2.3 建设内容及规模(建设内容及规模)2.4 工期(工期)2.5 合同价款(合同价款)3. 合同效力3.1 合同签订及生效本合同经双方协商签订,并在法律规定的期限内甲方向乙方支付履约保证金或提供其他担保,自双方代表签字之日起生效。
3.2 合同的补充协议经双方协商一致,可对本合同的内容作出补充协议。
补充协议应当以书面形式制定,与本合同具有同等法律效力。
3.3 合同的解除3.3.1 合同终止原因出现下列情形之一,本合同可以解除:1.甲方不履行合同的约定,经乙方书面催告后,仍拒不履行;2.乙方在承包工程中违反了国家法律法规和技术标准,甚至造成工程质量事故,或者乙方未按照约定的工期完成工程;3.双方因不可抗力不能继续履行合同。
3.3.2 解除的通知书一方解除合同时,应当向对方发出书面通知,并说明解除的原因。
3.3.3 解除后的处理合同解除后,双方应按照已经完工的部分分别结算,对于尚未完成的工程应当进行终止处理。
同时,解除合同一方应当赔偿对方因此所遭受的损失,赔偿的具体数额应当按照双方商定的约定进行处理。
4. 合同履行4.1 甲方的责任4.1.1 合同价款的支付甲方应当按照合同的约定,及时向乙方支付合同价款,确保乙方能够按照约定完成工程。
4.1.2 提供必要的资料甲方应当向乙方提供必要的资料,包括但不限于工程设计图纸、施工方案、土地的使用权证等,确保乙方能够依法、合规地进行施工工作。
建设工程施工合同(GF-2013-0201)填写范列91128(GF—2013—0201)建设工程施工合同住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分合同协议书发包人(全称):承包人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:。
2.工程地点:。
3.工程立项批准文号:。
4.资金来源:财政拨付。
5.工程内容:土建及水电安装工程施工。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6.工程承包范围:基坑支护、桩基、土建、水电安装、通风、维修改造。
二、合同工期计划开工日期:2014年月日。
计划竣工日期:2014年月日。
工期总日历天数:180天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合符合国家验收规范标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币(大写)(¥元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写)壹拾万零叁仟叁佰壹拾肆元陆角玖分(¥ 103314.69元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写)/ (¥ / 元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写)/ (¥ / 元);(4)暂列金额:人民币(大写)/ (¥ / 元)。
2.合同价格形式:固定单价合同。
五、项目经理承包人项目经理:。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书;(2)投标函及其附录;(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。
2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)【文档】2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)【文档内容】【第一章总则】第一条本合同是甲方委托乙方进行建设工程施工的法律文件,依据中华人民共和国相关法律法规和工程施工管理规范,规定双方在施工过程中的权利和义务。
第二条甲方为本工程的建设单位,乙方承揽甲方委托的本工程的施工任务。
双方必须按照本合同要求,保证工程质量,确保施工进度。
【第二章合同的签订和生效】第三条本合同的签订必须经过书面形式,并由甲乙双方的授权代表签字盖章。
第四条本合同生效后,双方应立即组织人员进行工程的前期准备工作。
乙方应根据甲方提供的设计文件进行施工方案的编制。
【第三章工程的质量和进度】第五条工程施工过程中,乙方应按照相关法律法规和工程施工管理规范的要求,严格控制工程质量。
如发现施工质量问题,乙方应立即采取补救措施。
第六条工程施工进度应按照合同约定和甲方要求完成,如需变更工期,甲乙双方应协商一致,并及时将变更结果通知相关部门。
【第四章付款和结算】第七条乙方按照本合同约定的施工进度,甲方应及时支付相应款项。
乙方应提供符合财务会计规定的施工进度和质量报告。
第八条工程竣工后,乙方应向甲方提供完整的竣工图纸和施工记录,并进行结算。
甲方应对结算结果进行审核。
【第五章违约责任】第九条任何一方未履行合同约定的义务,应承担相应的违约责任,并按照相关法律法规进行赔偿。
第十条若因不可抗力等原因导致工程无法按期竣工,双方应协商解决,并经相关部门确认。
【第六章争议解决】第十一条甲乙双方在履行合同过程中发生争议,应首先通过友好协商解决。
如协商不成,可申请相关部门进行调解或仲裁。
【第七章附则】第十二条本合同自签订之日起生效,自施工竣工验收之日起终止。
【文档结尾】1、所涉及附件如下:- 工程施工方案- 施工进度计划- 工程竣工图纸- 施工质量报告2、如下所涉及的法律名词及注释:- 中华人民共和国相关法律法规:指与建设工程施工相关的法律法规,包括《中华人民共和国建筑法》等。
(GF—2013—0201)建设工程施工合同住房和城乡建设部 制国家工商行政管理总局 定第一部分 合同协议书发包人(全称):承包人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:。
2.工程地点:。
34..工资程金立来项源批:准文财号政:拨付 。
。
5.工程内容: 土建及水电安装工程施工 。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件 6.工程承包范围:1)。
基坑支护、桩基、土建、水电安装、通风、维修改造。
二、合同工期计划开工日期: 2014 年 月 日。
计划竣工日期: 2014 年 月 日。
工期工天期数总不日一历致天的数,:以工1期8总0 天日。
历工天期数总为日准历。
天数与根据前述计划开竣工日期计算的三、质量标准工程质量符合 符合国家验收规范 标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币(大写) 其中:(¥ 元);(1)安全文明施工费:人民币(大写) 壹拾万零叁仟叁佰壹拾肆元陆角玖分 (2)材料和工程设备暂估价金额:(¥ 103314.69 元);人民币(大写)/(¥/ 元);(人3民)币专(业大工写程)暂估价金额/ :(¥/ 元);(4)暂列金额:人民币(大写) 2.合同价格形式:/固定单价合(¥同/。
元)。
五、项目经理承包人项目经理:。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件: ((12))中投标标通函知及书其;附录; (3)专用合同条款及其附件; ((45))通技用术合标同准条和款要;求; (6)图纸; ((78))已其标他价合工同程文量件清。
单或预算书; 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同 一类内容的文件,应以最新签署的为准。
建设工程施工合同(GF-2013-0201)填写范列甲方:(委托人名称、地址、邮编、电话、传真、电子邮箱)乙方:(承包人名称、地址、邮编、电话、传真、电子邮箱)【注】甲、乙双方详细的联系方式是本合同履行过程中必不可少的重要信息,应在签订合同时注明清楚。
第一条工程名称、工程地点、建设单位1. 工程名称:2. 工程地点:3. 建设单位:【注】本条款用于明确工程的基本信息,是保证工程所需资金、人力、材料等都能够满足的前提条件。
第二条工程内容及建设标准1. 工程范围:2. 技术标准和质量要求:【注】本条款旨在明确工程的具体实施范围和质量要求,是保证工程按照规定要求实施的前提条件。
第三条工程期限1. 工程起止日期:2. 工期:【注】本条款用于约定工程开始和结束时间以及工程期限,是保证工程按时交付的前提条件。
第四条工程价款及支付方式1. 工程合同价款:2. 工程变更价款:3. 工程验收价款:4. 工程支付方式:【注】本条款用于明确工程的合同价款、变更价款和验收价款的支付方式,是保证工程施工过程中各项费用的清晰划分和支付的前提条件。
第五条工程质量保证1. 工程质量保证期:2. 质量保证措施:【注】本条款约定了工程质量保证的期限和相关的质量保证措施,是保障工程施工后质量问题得到及时解决的前提条件。
第六条工程责任1. 违约责任:2. 索赔责任:3. 保密责任:【注】本条款约定了双方在工程实施过程中的违约责任、索赔责任和保密责任,是保障双方权益得到有效维护的前提条件。
第七条合同争议解决方式1. 协商解决:2. 仲裁解决:【注】本条款约定了双方在合同履行过程中出现纠纷的解决方式,是保障纠纷得到公正、合理解决的前提条件。
第八条合同生效及变更、终止1. 合同生效:2. 合同变更:3. 合同终止:【注】本条款约定了合同的生效、变更和终止等相关事宜,是保障合同顺利履行和解决合同纠纷的前提条件。
本文档所涉及简要注释如下:1. 甲方:委托人;2. 乙方:承包人;3. 工程范围:工程总体实施范围的描述;4. 技术标准和质量要求:工程实施时所遵守的技术规范和质量标准;5. 工期:工程实施所需的时间长度;6. 工程合同价款:合同约定的工程价格;7. 工程变更价款:工程实施过程中发生的变更费用;8. 工程验收价款:工程验收及交付后应支付的费用;9. 工程质量保证期:工程建设后需要保障正常使用的最长期限;10. 违约责任:合同一方未能履行合同义务所应承担的责任;11. 索赔责任:一方受到损失或权益受到侵害时提出合理的赔偿要求;12. 保密责任:双方在合作过程中需对机密信息进行保护;13. 协商解决:通过双方协商解决合同纠纷;14. 仲裁解决:通过双方委任的仲裁机构解决合同纠纷;15. 合同变更:合同双方在合同实施过程中根据实际情况对合同内容进行修改;16. 合同终止:合同双方协商一致或依据相关法律规定中止合同。
建设工程施工合同(GF-2013-0201)建设工程施工合同(GF-2013-0201)第一章总则1.1 合同目的本合同旨在明确建设工程施工的各项要求和约定,确保合同双方的权益,并保障项目的顺利进行。
1.2 合同双方甲方:(甲方名称、法定代表人、地址、联系方式等详细信息)乙方:(乙方名称、法定代表人、地址、联系方式等详细信息)1.3 定义在本合同中,以下术语的定义如下:(常用术语及其定义)1.4 合同编号本合同的编号为GF-2013-0201,在合同履行过程中作为唯一的标识。
第二章工程内容及要求2.1 工程范围(详细描述施工工程的范围,包括建筑物结构、设备安装、土建工程等方面的要求)2.2 施工时间和工期本工程的施工时间为:________年月日至________年月日,工期为________天/月/年。
2.3 施工标准(描述施工工程所需达到的标准要求,包括国家标准、行业标准等)2.4 施工进度计划(详细描述施工工程的进度安排,包括关键节点、里程碑事件等)2.5 施工方案(详细描述施工工程的方案,包括施工方法、施工流程等)第三章施工责任和义务3.1 甲方责任和义务甲方应提供以下支持和协助:(甲方应提供的支持和协助)甲方应按时支付工程款项,并提供必要的施工资金。
3.2 乙方责任和义务乙方应完成以下工作:(乙方的主要责任和工作)乙方应按时完成工程,并保证施工的质量和安全。
3.3 保险责任乙方应根据合同约定购买相应的施工意外险和第三者责任险,以保障工程和第三方的安全。
第四章质量管理4.1 质量验收标准(描述工程质量验收的标准和要求)4.2 质量控制措施(详细描述乙方对工程质量的控制措施,包括材料检验、施工过程中的质量控制等)4.3 质量保证期(规定乙方对工程质量的保修期限,以及在保修期内乙方应承担的责任)第五章付款方式及结算5.1 工程款支付方式(详细描述工程款的支付方式和支付条件)5.2 预付款(规定预付款的比例和支付条件)5.3 进度款(规定进度款的支付条件和支付比例)5.4 最终结算(描述最终结算的条件和要求,包括验收、变更、索赔等方面的规定)第六章变更和索赔6.1 变更管理(规定变更管理的程序、条件和责任)6.2 索赔管理(规定索赔管理的程序、条件和责任)第七章违约与争议解决7.1 违约责任(规定违约方应承担的责任以及违约的条件)7.2 争议解决(规定发生争议时的解决方式,如协商、仲裁、诉讼等)第八章其他条款8.1 保密条款(规定双方在合作过程中的保密义务和保密内容)8.2 解除合同(规定合同解除的条件和程序)8.3 知识产权(规定工程中涉及的知识产权归属和使用方式)附件:本合同涉及的附件详见附件清单。
(GF—2013—0201)建设工程施工合同住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分合同协议书发包人(全称):承包人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:。
2.工程地点:。
3.工程立项批准文号:。
4.资金来源:财政拨付。
5.工程内容:土建及水电安装工程施工。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6.工程承包范围:基坑支护、桩基、土建、水电安装、通风、维修改造。
二、合同工期计划开工日期:2014年月日。
计划竣工日期:2014年月日。
工期总日历天数:180天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合符合国家验收规范标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币(大写)(¥ 元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写)壹拾万零叁仟叁佰壹拾肆元陆角玖分(¥ 103314.69元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写)/ (¥ / 元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写)/ (¥ / 元);(4)暂列金额:人民币(大写)/ (¥ / 元)。
2.合同价格形式:固定单价合同。
五、项目经理承包人项目经理:。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书;(2)投标函及其附录;(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间本合同于2014年月日签订。
十、签订地点本合同在签订。
十一、补充协议合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效本合同自发包方和承包方的法定代表人或其委托代理人签字并盖单位章后生效。
十三、合同份数本合同一式陆份,均具有同等法律效力,发包人执叁份,承包人执叁份。
发包人:(公章) 承包人:(公章)法定代表人或其委托代理人:法定代表人或其委托代理人:(签字)(签字)组织机构代码:组织机构代码:地址:地址:邮政编码:邮政编码:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:电话:电话:传真:传真:电子信箱:电子信箱:开户银行:开户银行:账号:账号:第二部分通用条款通用条款参照(CF-2013-0201)第三部分专用合同条款1. 一般约定1.1 词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括:履行合同过程中双方确认的对合同有影响的会议纪要、签证、及设计变更等相关资料。
1.1.2 合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人:名称:;资质类别和等级:房建甲级;联系电话:;电子信箱:;通信地址:/。
1.1.2.5 设计人:名称:;资质类别和等级:建筑行业(建筑工程)甲级;联系电话:;电子信箱:;通信地址:。
1.1.3 工程和设备1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括:现场临时办公及施工场地。
1.1.3.9 永久占地包括:按照设计图纸确定。
1.1.3.10 临时占地包括:合同履行中确定。
1.3法律适用于合同的其他规范性文件:需要明示的法律、行政法规:《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》,以及其他有关法律、法规。
1.4 标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括:国家和地方现行的有关标准、规范、详细施工图。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称:不采用;发包人提供国外标准、规范的份数:不采用;发包人提供国外标准、规范的名称:不采用。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:无。
1.5 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为:(1)合同协议书;(2)中标通知书;(3)投标函及其附录;(4)专用合同条款及其附件;(5)通用合同条款;(6)技术标准和要求;(7)图纸;(8)已标价工程量清单或预算书;(9)其他合同文件。
1.6 图纸和承包人文件1.6.1 图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限:开工前14天;发包人向承包人提供图纸的数量:提供施工图6套(其中4套为编制竣工图所用);发包人向承包人提供图纸的内容:全部施工图纸。
1.6.4 承包人文件需要由承包人提供的文件,包括:实施性施工组织设计及方案;承包人提供的文件的期限为:开工前;承包人提供的文件的数量为:肆份;承包人提供的文件的形式为:书面文件;发包人审批承包人文件的期限:收到文件后7天内审查完毕。
1.6.5 现场图纸准备关于现场图纸准备的约定:承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件,供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。
1.7 联络1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点:现场工程部;发包人指定的接收人为:。
承包人接收文件的地点:现场项目部;承包人指定的接收人为:。
监理人接收文件的地点:现场监理部;监理人指定的接收人为:。
1.10 交通运输1.10.1 出入现场的权利关于出入现场的权利的约定:由承包人按照发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利。
承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。
1.10.3 场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定:以现场实际施工条件为准。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定:以现场实际施工条件为准。
1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.11 知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属:属于发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求:按通用条款执行。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属:除署名权以外的著作权属于发包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求:按通用条款执行。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:按通用条款执行。
1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时,是否调整合同价格:是。
允许调整合同价格的工程量偏差范围:工程量清单存在缺项、漏项的。
2. 发包人2.2 发包人代表发包人代表:姓名:;身份证号:/ ;职务:工程部经理;联系电话:;电子信箱:;通信地址:。
发包人对发包人代表的授权范围如下:(1)确认承包人提出的顺延工期的签证;(2)对发生的不可抗力造成工程无法施工的处置;(3)设计变更及施工条件变更等有关签证的确认;(4)工程竣工验收报告的确认;(5)工程预付款和进度款的审批;(6)处理和协调外部施工条件;(7)代表发包人行使本合同约定的其它权利和义务。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1 提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求:开工前7天。
2.4.2 提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括:发包人负责提供电源,距离项目地块红线100米距离内,由本工程承包人接入施工现场,设置分电源箱,并单独装表计量。
从发包人提供的电源至施工用电设备线路的安装由承包人负责实施,安装费、线路、设备购置费及施工过程中发生的所有电费,无论承包人是否在投标报价中单独列支,发包人均认为此项费用包含在投标报价中。
结算时,发包人将按照向供电部门缴纳电费的单价和承包人的实际用电数量扣回用电费用(含分摊的线路损耗费用)。
发包人负责提供水源,距离项目地块红线100米距离内,由本工程承包人接入施工现场,并单独装表计量。
从水源至施工各用水点的管路安装、布置由承包人负责实施,其安装费、管材、设备购置费及施工过程中发生的所有水费,无论承包人是否在投标报价中单独列支,发包人均认为此项费用包含在投标报价中。
结算时,发包人将按照向供水部门缴纳水费的单价和承包人的实际用电数量扣回用水费用(含分摊的损耗费用)。
2.5 资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求:/ 。
发包人是否提供支付担保: / 。
发包人提供支付担保的形式:/ 。
3. 承包人3.1 承包人的一般义务(5)承包人提交的竣工资料的内容:提供符合城建档案馆和行政质检监督部门要求的竣工图及竣工资料。
承包人需要提交的竣工资料套数:四套。
承包人提交的竣工资料的费用承担:承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间:本工程验收后28日内。
承包人提交的竣工资料形式要求:书面及电子文档。
(6)承包人应履行的其他义务:①承包人应按发包人的指令,完成发包人要求的对工程内容的任何增加和删减。
②承包人应积极主动核对图纸中的标高、轴线等技术数据,充分理解设计意图。
若由于明显的设计图纸问题(例如尺寸标注不闭合、文字标识相互矛盾等)和发包人(包括监理)不正确的指令,承包人发现后有口头或书面告知义务,否则造成工程质量、安全、进度损失,也不能免除承包人的责任。
③承包人应按照政府相关规定,建立健全的雇员工资发放和劳动保障制度。
如因雇员的工资发放和劳动保障制度不健全而引发纠纷,导致民工围堵发包人等的,发包人有权解除合同,并要求承包人退场并支付10万元的违约金。
④承包人使用的临时用水、临时用电等设施在合同执行期间,如发包人要求为其他承包人提供分表接口的,承包人应予无条件同意。
⑤承包人进入园区施工,做好现场安全文明施工及已有成品保护工作。
现场运输材料、堆放材料等造成的路面的污染,承包人应该有专人负责跟踪打扫;园区的绿化、市政等公用设施做好施工期间的保护工作;现场施工及生活产生的垃圾应该每天有人清除;不允许在园区道路上搅拌砼及砂浆。