解除终止建筑工程施工合同协议书
- 格式:doc
- 大小:12.50 KB
- 文档页数:2
建筑施工合同解除模板
甲方(施工方):
地址:
法定代表人:
联系电话:
乙方(业主方):
地址:
联系电话:
经协商一致,甲、乙双方签订了《建筑施工合同》,根据相关法律法规及合同约定,现甲、乙双方因不可抗力及其他原因,协商解除该合同,达成如下协议:
一、协议解除的原因
因_______________________(具体原因描述),导致双方无法履行《建筑施工合同》,经双方
协商一致,决定解除该合同。
二、解除方式
1. 双方协商一致,解除《建筑施工合同》,并取消原有的施工计划及进度安排。
2. 甲方将尽快停止工程施工,并对已完成的工程进行交接,移交相关材料、设备和资料给
乙方。
3. 乙方须支付已完成的工程款给甲方,经双方确认后,甲方应立即退还未使用的预付款。
4. 双方自行承担各自所产生的违约责任及相关费用。
三、协议解除的生效
协议自双方签字盖章之日起生效。
协议解除后,双方间因本合同产生的一切权利义务均予
以解除。
四、签署
本协议一式_____份,甲、乙双方各持一份,具有同等法律效力。
本协议由双方签字盖章确
认后生效。
甲方(施工方):乙方(业主方):
签字:_________ 签字:_________
日期:_____________ 日期:_____________
注:本协议未尽事宜,由双方协商解决。
特此协议。
以上为建筑施工合同解除协议书范本,具体内容可根据实际情况进行修改。
建议双方在签署前仔细阅读并确认协议内容,确保双方权益不受损失。
施工终止协议书6篇第1篇示例:施工终止协议书甲方:(委托方)地址:电话:乙方:(承包方)地址:鉴于甲、乙双方在(具体项目名称)项目上签订了施工合同,但因以下原因,甲、乙双方协商一致决定终止合同,特制作本终止协议书,以资备案。
一、终止原因经双方协商,由于以下原因,甲、乙双方决定终止施工合同:1. 合同约定的工程无法按期完成的。
2. 因双方协商一致,甲方要求终止合同。
3. 其他原因:_______(请在此处具体说明终止合同的其他原因)二、终止协议的生效1. 本终止协议书经双方签字盖章后生效。
2. 本终止协议书一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
三、其他约定1. 在合同终止之日起七日内,乙方应将已经收取的工程款项退还给甲方。
2. 乙方应对因合同终止而产生的损失承担相应的责任。
3. 关于合同终止后的其他补偿事宜,双方可另行协商,再签订书面补充协议。
4. 本终止协议书的签订、履行及争议解决,均适用中华人民共和国法律。
甲方(盖章):乙方(盖章):日期:日期:签署地点:_________签署地点:_________本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,自签字盖章之日起生效。
特此协议。
以上就是关于施工终止协议书的范本,希望对您有所帮助。
在签署协议书之前,请务必与法律顾问进行确认,以确保协议的合法性和有效性。
第2篇示例:《施工终止协议书》甲方:(公司名称或个人姓名)乙方:(公司名称或个人姓名)鉴于甲方与乙方于(具体施工合同签订日期)签订了《施工合同》,并按照合同约定开始履行合同义务。
经协商一致,就终止合同事宜达成如下协议:一、合同终止的原因因(列明合同终止原因,如严重违约、双方协商一致等)二、合同终止的方式经双方协商一致,决定以友好协商的方式终止合同。
甲方应向乙方支付违约金(如有)并在终止合同后的(具体时间,如10个工作日内)将尚未支付的施工款项支付给乙方。
三、责任的划分1. 终止合同后,双方应做好项目交接工作,乙方应向甲方交付已完成的施工内容,并提供相关技术资料。
2024年解除施工合同协议书范本推荐5篇篇1解除施工合同协议书甲方:[甲方公司名称]乙方:[乙方公司名称]鉴于甲乙双方之前签订了关于[项目名称]的施工合同,因某些原因,经双方友好协商,决定提前终止该施工合同的执行,为明确双方权益,特订立本协议。
一、合同信息甲乙双方于XXXX年XX月XX日签署了关于[项目名称]的施工合同(下称“原合同”)。
合同编号为:[合同编号]。
现经双方协商一致,决定于XXXX年XX月XX日提前终止该合同的履行。
二、解除合同的背景及原因经甲乙双方充分协商,由于[具体原因,如市场环境变化、不可抗力因素、甲乙双方战略规划调整等],双方同意提前终止原合同的执行。
双方均认可此举出于友好协商和公平交易的原则,不涉及任何法律纠纷。
三、解除合同的条款和条件1. 合同解除后,乙方应立即停止在[项目地点]的所有施工活动,并确保现场安全。
2. 原合同中有关工程进度、工程款支付等相关条款不再执行。
但对于已经完成的工程量部分,双方将根据原合同条款进行结算。
3. 对于乙方已采购的材料和已完成的工程量,甲方将根据原合同及实际发生额进行核实并支付相应款项。
具体支付时间和方式将在双方结算后另行约定。
4. 合同解除后,乙方应配合甲方完成现场移交工作,包括但不限于技术资料交接、现场清理等。
5. 双方应共同确认并签署解除施工合同的确认书,明确解除事宜及双方权益。
四、违约责任及赔偿1. 除因不可抗力因素导致合同无法履行外,如因一方违约导致合同提前解除,违约方应承担相应的违约责任。
2. 双方同意在解除合同过程中,对于因违约造成的损失,应根据实际情况进行友好协商解决。
五、争议解决本协议在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、保密条款双方对本次解除合同事宜及后续处理均应保持高度保密,未经对方许可,不得向任何第三方泄露。
七、其他事项1. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
怎样写解除工程合同5篇篇1解除工程合同协议书甲方:[甲方公司名称]乙方:[乙方公司名称]鉴于甲乙双方于XXXX年XX月XX日签订关于[工程名称]的工程合同(以下简称原合同),因某些原因,经双方友好协商,现决定解除该工程合同。
为明确解除工程合同的相关事宜,达成以下协议:一、协议目的双方同意解除原合同,并对解除后的相关事宜作出明确约定,以保障双方的合法权益。
二、解除原因经双方充分协商,决定解除原合同的原因如下:[具体解除原因,如工程延期、设计变更、不可抗力等]。
三、解除程序1. 自本协议生效之日起,原合同即告终止。
双方不再受原合同条款的约束。
2. 乙方应在协议生效后XX个工作日内完成下列工作:[具体工作内容,如人员撤离、设备撤场等]。
3. 甲方应在乙方完成上述工作后XX个工作日内办理相关结算工作,并支付应付未付款项。
四、结算与支付1. 解除工程合同后,双方应按照原合同及本协议的相关约定进行结算。
2. 结算内容包括但不限于已完成工程的款项、设备材料费用、人员工资等。
3. 甲方应按照约定时间支付结算款项,不得无故拖延。
五、违约责任1. 若因甲方原因导致延迟支付结算款项,甲方应当向乙方支付违约金。
违约金的具体金额按照原合同的约定执行。
2. 若因乙方原因未按本协议约定完成工作,乙方应当承担由此造成的违约责任。
3. 本协议的违约方应当承担因违约导致的损失赔偿责任。
六、保密条款双方同意在解除工程合同后,对涉及工程的商业秘密、技术秘密等信息予以保密,未经对方同意,不得向第三方泄露。
七、争议解决若因本协议的执行产生争议,双方应首先友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
八、其他事项1. 本协议自双方签字(盖章)之日起生效。
本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
2. 本协议未尽事宜,可由双方另行协商补充。
补充协议与本协议具有同等法律效力。
3. 本协议的解释权归甲乙双方共同所有。
任何争议应以诚信为基础协商解决。
建筑合同解除协议书范本甲方(原合同方):_____________________乙方(解除方):_____________________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了编号为____的《建筑工程施工合同》(以下简称“原合同”),现因____(原因)导致原合同无法继续履行,经双方协商一致,达成如下解除协议:一、解除原合同甲乙双方同意自本协议书签订之日起解除原合同。
原合同项下的权利义务终止,双方不再履行原合同约定的内容。
二、已完成工程量及结算1. 截至本协议签订之日,乙方已完成的工程量为____(具体描述已完成工程量)。
2. 双方确认,已完成工程量的结算金额为人民币____元(¥____)。
3. 甲方应于本协议签订后____个工作日内支付上述结算金额至乙方指定账户。
三、未完成工程量及后续处理1. 原合同解除后,未完成的工程量由甲方自行处理,乙方不再承担任何责任。
2. 甲方应妥善处理与原合同相关的所有事宜,包括但不限于工程资料的移交、现场清理等。
四、违约责任1. 若甲方未按本协议约定支付结算金额,每逾期一日,应按未支付金额的____%向乙方支付违约金。
2. 若乙方未按本协议约定履行义务,每逾期一日,应按未履行部分金额的____%向甲方支付违约金。
五、争议解决因本协议的签订、履行、解释、修改、终止等引起的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
六、其他1. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方(盖章):____________________授权代表签字:____________________日期:____年____月____日乙方(盖章):____________________授权代表签字:____________________日期:____年____月____日(注:以上内容需根据实际情况填写,包括但不限于双方名称、合同编号、解除原因、已完成工程量及结算金额、未完成工程量处理方式、违约责任、争议解决方式等。
解除建筑施工合同协议书3篇篇1解除建筑施工合同协议书甲方(委托方):______________乙方(承包方):______________鉴于甲、乙双方签订的建筑施工合同(以下简称“合同”),因___________(具体原因),经双方友好协商,一致决定解除该合同,并达成如下协议:一、合同解除1. 甲方同意解除由双方签订的建筑施工合同。
2. 解除合同的具体原因为_______________。
3. 合同解除后,甲、乙双方均不再承担相应的合同义务和责任。
二、解除补偿1. 甲方应向乙方支付合同解除补偿费用___________元,作为解除合同的经济补偿。
2. 甲方应在解除合同之日起______个工作日内将解除补偿费用支付至乙方指定的账户。
三、其他约定1. 本协议自双方签署之日起生效,至双方完成各项协议约定的义务履行之日止。
2. 本协议如有争议,应协商解决;协商不成的,应依法解决。
甲方(委托方):______________签字:年月日乙方(承包方):______________签字:年月日备注:本协议一式两份,甲、乙双方各持一份,具有同等法律效力。
篇2解除建筑施工合同协议书甲方:(委托方名称)乙方:(承包方名称)根据《中华人民共和国合同法》及双方签订的建筑施工合同,协商一致解除以下约定:一、解除原因因双方合作期间发生以下事由,导致无法继续履行原合同,经双方友好协商,作出如下决定:1. 在施工过程中,双方出现分歧和纠纷,致使合作关系恶化,无法达成合作共识,影响项目进展;2. 由于市场行情、政策法规等因素的变化,导致原合同无法继续履行或达到预期效果;3. 双方发现原合同存在漏洞或不具备履行条件,协商解除合同,避免日后产生更大的损失;4. 由于不可抗力因素(如战争、自然灾害等)导致无法按原约定进行建筑施工,需解除合同。
二、解除条件1. 双方一致同意解除原建筑施工合同,互不需要对方承担任何违约责任;2. 解除合同后,双方应公平合理地分配已经支付的款项及未完成的工程款;3. 双方应在解除合同后的15个工作日内,完成相关款项的清算及结算工作;4. 双方应协商确定相应的解除合同手续及文件。
2024年解除工程施工合同协议书5篇篇1甲方:[甲方公司名称]乙方:[乙方公司名称]鉴于甲乙双方于XXXX年XX月XX日共同签署了关于XXXX工程的《工程施工合同》,现因某些原因,经双方友好协商,决定解除该工程施工合同,并达成以下协议条款以明确双方权益及义务。
一、协议目的与背景概述因(具体原因需根据实际情况填写),经甲乙双方友好沟通,并充分尊重各方利益的基础上,双方同意解除原有的工程施工合同。
本协议旨在明确双方解除合同的程序、原则及相关事宜的处理方式。
二、合同解除时间与效力本合同自双方签署之日起生效,自该时间点起,原《工程施工合同》即被解除。
合同解除后,除本协议书另有约定外,原合同中双方所享有的权利和所承担的义务终止。
三、结算与支付事项1. 已完成工程量的结算:对于已经完成的工程量,双方将根据原合同条款进行结算,确保所有款项支付完毕。
2. 未完成工程量的处理:对于尚未完成的工程量,双方共同商议决定处理方式,可以协商由一方继续完成,或者委托第三方完成。
相关费用结算需明确约定。
3. 双方确认所有款项支付完毕后,甲方出具书面结算报告,确认工程款项已全部结清。
四、资产与资料移交1. 乙方应按照合同约定将已完成的工程资产移交给甲方,甲方进行验收并确认移交清单。
2. 所有工程资料(包括设计图纸、技术资料等)应完整移交给甲方,确保工程的后续维护与管理。
3. 双方共同确认移交清单后,签署书面移交证明。
五、违约责任与赔偿事宜如因任何一方原因导致本合同无法履行或履行过程中存在违约行为,违约方应承担相应的法律责任和经济赔偿。
具体违约责任与赔偿事宜根据实际损失进行协商。
若涉及合同解除前违约责任的追溯和赔偿问题,双方应依法协商解决或通过法律途径解决。
六、保密条款与知识产权归属双方同意在合同解除后,对于涉及工程的商业秘密和知识产权信息予以保密,未经对方许可不得向第三方泄露或用于其他用途。
工程中所涉及的知识产权归属按原合同约定执行。
解除施工合同协议书9篇第1篇示例:解除施工合同协议书尊敬的合作方:根据双方原先签订的施工合同,经过双方沟通协商,自愿解除施工合同,并达成以下协议:一、解除原因经双方协商一致,由于项目计划变更,资金问题等原因,双方自愿解除原先签订的施工合同。
双方经过充分沟通,认为解除合同是符合双方利益最大化的选择。
二、解除方式根据双方协商一致,本合同自双方签字盖章之日起生效。
双方工作人员应立即停止相关施工活动,并做好交接工作。
三、解除后责任1.施工方应将已经完成且符合标准的施工部分及时交付给业主方,并做好相关验收工作。
四、解除后补偿经双方协商一致,对于因解除合同而导致的经济损失,双方按照合同约定进行补偿或赔偿。
五、解除合同文件处理1.解除合同后,双方应做好关于合同解除的文件处理,保留相关证据材料以备查验。
2.解除合同后,解除合同书及相关文件由双方各自保存,并不得对外泄露。
六、其他事宜本协议经双方共同签字盖章后生效,对双方具有法律约束力。
在共同遵守协议的基础上,双方友好解除合同,共同维护双方合作关系,维护双方声誉。
【业主方签字及盖章】日期:特此协议!以上就是关于解除施工合同协议书的内容,希望双方能够理解并遵守协议内容,达成双方满意的结果。
感谢合作!第2篇示例:解除施工合同协议书甲方:(甲方公司名称)乙方:(乙方公司名称)根据双方签订的《施工合同》(合同编号:),经协商一致,自愿解除该合同。
具体事宜如下:一、解除合同的原因双方经过充分沟通和协商,由于某种原因导致无法继续履行该合同,为避免造成更大损失,双方一致同意解除合同。
二、解除合同的方式双方一致同意以书面方式解除合同,不再继续履行合同内容。
三、解除合同的效力自双方签字盖章之日起,本协议立即生效。
自协议生效之日起,双方不再具有相互义务和责任。
四、解除合同后的处理1.乙方应在解除合同后的7个工作日内,将已发生的工作和费用进行结算,并做好相关归档工作。
2.双方应共同保管好已签订的合同文件,确保相关资料的完整性和保密性。
2024年解除施工合同协议书范本推荐5篇篇1解除施工合同协议书甲方:[甲方公司名称]乙方:[乙方公司名称]鉴于甲乙双方于XXXX年XX月XX日签署了关于[项目名称]的施工合同(以下简称“原合同”),现因某些原因,双方在平等、自愿、协商一致的基础上,决定解除原合同。
为明确双方权益,特订立本解除施工合同协议书(以下简称“本协议”)。
一、协议目的双方一致同意解除原合同,并达成以下协议条款,以明确解除原合同的相关事宜及后续安排。
二、解除原因双方经过充分协商,确定解除原合同的原因是:[具体原因,如工期延误、成本超出预算、不可抗力因素等]。
三、解除日期本协议自双方签署之日起,原合同即行解除。
双方确认解除日期为XXXX年XX月XX日。
四、已完成的工程及付款1. 截至解除日期,乙方已完成的工程量及其对应的款项,经双方确认无误后,甲方应按原合同约定进行支付。
2. 对于已完成的工程,双方应提供详细的结算报告和验收证明。
五、未完成的工程及后续处理1. 对于原合同中未完成的工程部分,双方应共同确认并列出详细清单。
2. 双方就未完成的工程部分达成新的协议或按甲方要求进行处置。
3. 因解除原合同导致的未完工程损失,双方应按照公平、合理的原则协商解决。
六、担保与索赔1. 双方同意,除本协议明确约定的外,互不追究对方的违约责任及赔偿责任。
2. 任何一方不得就原合同的履行或解除向对方提出任何形式的担保或索赔要求。
七、保密条款双方应严格履行本协议涉及的保密义务,对于本协议内容及相关资料,除法律规定的必要披露外,不得向第三方泄露。
八、争议解决因本协议的解释、履行或与本协议有关的争议,双方应首先通过友好协商解决。
协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
2. 本协议是原合同的补充和修改,与原合同具有同等法律效力。
如有未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
解除施工合同协议书5篇篇1解除施工合同协议书甲方:(委托方)乙方:(承包方)经双方友好协商,自愿解除施工合同,达成如下协议:一、协议解除施工合同的原因因甲方与乙方在合同履行过程中,存在一定的分歧和矛盾,影响了双方的合作关系和施工进度,经双方协商一致,决定解除原合同,另行协商重新签订合同。
二、解除合同的方式及时间1.本协议自双方签字生效之日起,原合同即告终止;2.乙方应在签订本协议后15个工作日内,完成原合同下的所有施工工作,并做好工程结算和交接工作。
三、双方权利义务1.原合同终止,甲方无需再向乙方支付原合同约定的施工款项;2.乙方应将已完工的施工项目如实如数交付给甲方,并如实披露原合同下各类费用的清单;3.双方应保持友好合作关系,在遵守法律法规和合同约定的前提下,共同完成解除合同后的相关手续和工作。
四、任何争议解决双方如对本协议的解释和履行发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可提交有管辖权的仲裁机构进行仲裁。
五、其他1.本协议自双方签字生效;2.本协议一式两份,甲方和乙方各执一份,具有同等法律效力。
3.本协议所涉及的其他事项,双方另行协商确定。
甲方(盖章):乙方(盖章):签署日期:签署日期:以上为解除施工合同协议书,双方应严格按照协议的约定执行,共同维护双方的合法权益。
希望双方在解除合同后能够和平分手,共同期待未来更好的合作机会。
篇2解除施工合同协议书甲方:______________(委托方名称)乙方:______________(施工方名称)根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,经甲、乙双方友好协商,就解除施工合同事宜达成如下协议:一、甲方委托乙方进行______________工程项目的施工,双方于______________签订了《施工合同》,合同编号为______________。
二、因______________原因,甲方与乙方就施工合同的解除事宜进行协商,双方一致同意解除上述合同。
解除终止建筑工程施工合同协议书
发包人:黄再平、陈国华(以下简称甲方)
承包人:金卫东(以下简称乙方)甲、乙双方于2010年5月4日签订的关于湘中文化广场三眼井文华大厦建筑工程施工合同,由于各方面原因,现甲、乙双方协商一致同意解除终止该施工合同,经甲、乙双方友好协商,就解除终止建筑施工合同一事一致达成如下协议:
一、甲、乙双方共同同意:解除终止双方于2010年5月4日签订的关于湘中文化广场三眼井文华大厦建筑工程施工合同。
二、乙方以前向甲方投入本金人民币壹佰伍拾万元(¥150万元,其中:借款50万元,施工押金100万元),现解除终止合同后,为考虑乙方的利益,甲方同意给予乙方一定的经济补偿,经甲、乙双方结算认可,甲方共计给乙方本金(施工押金、借款)利息、补偿款叁佰捌拾陆万元(¥386万元)整,中途甲方已支付了人民币壹佰零陆万元(¥106万元)给乙方,余下的贰佰捌拾万元(¥280万元)人民币甲方于2012年10月10日前一次性全部付清给乙方。
三、本协议双方签字即生效,2010年5月4日双方签订的关于关于湘中文化广场三眼井文华大厦施工合同同时废止,今后甲、乙双方不得有任何异议。
本协议一式二份,双方各执一份。
发包人签字:承包人签字:
2012年月日。