电力土建施工合同标准范本

电力土建施工合同范本大全随着我国经济的飞速发展,电力需求也日益增大。

电力建设工程的任务也越来越重,这对我国电力建设工程中的土建施工管理措施提出了更高要求。

电力土建施工合同是怎样的呢?以下是小编为大家整理的电力土建施工合同范文，感谢您的阅读。

电力土建施工合同范本1甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，辽宁省电力__供电公司将承包给施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。

第一条工程概况一工程名称：二工程内容：三工程地点：四设计单位：五工期：六质量标准：七合同价款(工程总造价)：工程施工费用总造价暂定(￥)万元人民币，工程竣工后以工程竣工决算为准，甲方需要增加的项目部分以设计变更为准。

第二条合同使用的语言文字、标准和适用法律一合同语言：汉语二适用法律：国家法律、法规，以及工程所在地地方法规。

三适应标准、规范：建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准。

第三条甲乙方驻工地代表一甲方项目负责人：二乙方项目负责人：三工程甲方代表：负责施工全过程工程质量检查。

第四条甲方工作一施工场地具备开工条件和完成时间要求：甲方负责在开工前办理好安全监护、安全交底等相关手续。

二负责组织辽宁省电力__X供电公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位对工程进行竣工验收，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。

三根据乙方申报的开竣工报告，确定开竣工时间。

四负责向乙方提供工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，设计交底。

第五条乙方工作一按照国家电力工程质量验评标准，担负施工任务。

二与甲方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。

三在工程施工前，必须向甲方申报开工报告，报告经甲方同意后，方可进行工程施工。

工程竣工后，向甲方提出竣工申请，配合甲方做好工程竣工验收工作。

四对甲方检查中发现的不合格工程，乙方必须无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。

电力建设工程施工合同正规版范文5篇篇1合同编号：_________甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就电力建设工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程内容：_________4. 工程规模：_________二、承包范围及方式1. 承包范围：_________2. 承包方式：_________三、合同工期1. 开工日期：_________2. 竣工日期：_________3. 合同工期：_________天四、合同价款及支付方式1. 合同价款：_________元（大写：_________元整）2. 支付方式：_________3. 支付时间：_________五、工程质量及验收标准1. 工程质量：_________2. 验收标准：_________六、双方权利义务1. 甲方权利义务：（1）甲方需按时支付工程进度款，确保工程的顺利进行。

（2）甲方应提供必要的技术支持和施工条件。

（3）甲方有权对乙方的施工过程进行监督和管理。

2. 乙方权利义务：（1）乙方应按时开工，确保工程按时完成。

（2）乙方应保证施工质量，达到验收标准。

（3）乙方有权获得合同约定的支付和报酬。

七、违约责任及赔偿标准1. 甲方违约责任：如甲方未按时支付工程进度款或提供必要的技术支持和施工条件，导致工程无法顺利进行，甲方应承担违约责任，并赔偿因此给乙方造成的经济损失。

2. 乙方违约责任：如乙方未按时完成施工任务或施工质量未达到验收标准，乙方应承担违约责任，并赔偿因此给甲方造成的经济损失。

3. 赔偿标准：根据双方实际损失情况，可协商确定赔偿金额。

如协商不成，可依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

八、不可抗力及风险分配原则1. 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会异常事件等。

电力工程施工合同6篇篇1电力工程施工合同一、甲方（工程承包商）：地址：电话：联系人：二、乙方（工程业主）：地址：电话：联系人：鉴于乙方委托甲方承揽电力工程施工，双方经友好协商，签订如下合同，以束缚双方之权利和义务，共同遵守：第一条施工内容及标准1. 乙方委托甲方负责电力工程施工事项，具体内容包括但不限于：（1）电力工程的设计、施工、改造等任务；（2）按照国家规定的电力工程标准和技术要求进行施工；（3）保证电力工程的质量、安全以及进度。

第二条签订地点及日期本合同于____ 年____ 月____ 日签订，签订地点为____ 。

第三条施工期限1. 甲方应按照乙方要求合理安排施工进度，完成电力工程的施工任务。

2. 若因不可抗力等情况导致施工延期，甲方应及时通知乙方，并与乙方商定新的施工期限。

第四条价格及支付方式1. 乙方应按照合同约定的工程量和工程标准向甲方支付相应的施工费用。

2. 价款支付方式：首次支付____%，____年____月____日支付____%，____年____月____日支付____%。

第五条施工质量保证1. 甲方在施工过程中应遵守国家电力工程标准和技术规范，确保施工质量。

2. 乙方有权对电力工程的质量进行检查，并对施工质量问题提出整改要求。

第六条保修期1. 电力工程竣工后，甲方应提供一定的保修期，保证电力工程在保修期内免费维修。

2. 保修期为____ 年。

第七条合同变更1. 若因双方协商需要对合同进行修改，须经双方签字盖章同意后生效。

2. 所有变更事项应在书面形式上进行确认。

第八条违约责任1. 在合同履行过程中，如一方未能履行合同规定的义务，应承担相应的违约责任。

2. 如因不可抗力等正当理由导致合同不能按照约定履行，该方不承担违约责任。

第九条解决争议方式1. 若在合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决，若无法协商解决，可向有关部门求助解决。

第十条合同终止1. 合同履行完毕并经验收，视为合同终止。

电力施工合同范本发包人：承包人：依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。

一、工程概况1、工程名称：；2、工程地点：；3、工程范围：；（详见施工图纸内容）；4、承包方式：＿.5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）二、合同工期及工期延误1、开工日期：_____年_____月_____日，竣工日期_____年_____月_____日，合同工期总天数天（以实际进场施工之日算起）；2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之＿＿的违约金，算至验收合格之日；3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：a发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件；b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款；c发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行；d设计变更或工程量增加；e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时；f不可抗力；g其他非因承包人原因造成停工累计超过小时。

4、承包人在以上情况发生后日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告；发包人代表（或监理工程师）在收到报告后日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。

三、质量标准工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。

四、合同价款总计合同金额（大写）（人民币），小写￥.五、工程款结算及支付1、主钢构进场之日起_____日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；2、纲结构主体完工之日起_____日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；3、工程全部完工之日起_____日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；承包人向发包人开具工程合同总价款的银行保函作为保修金，发包人于壹年内返还承包人；六、施工准备1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。

电力土建施工合同范本一、工程概况1. 工程名称：________电力土建施工项目2. 工程地点：________3. 工程内容：包括但不限于电力线路、变电站、配电室、电缆沟等土建工程及相关配套设施的建设。

4. 工程面积：________平方米5. 工程预算：人民币 ________ 元（大写：________元整）二、合同工期1. 工程开工日期：____年____月____日2. 工程竣工日期：____年____月____日3. 工期延误：如因不可抗力等因素导致工期延误，双方协商一致后可适当顺延。

三、合同价款及支付1. 合同价款：人民币 ________ 元（大写：________元整）2. 支付方式：2.1 甲方支付预付款，占总合同价款的 20%，于合同签订后 7 日内支付；2.2 甲方支付进度款，按照工程进度分段支付，占总合同价款的 70%；2.3 甲方支付尾款，占总合同价款的 10%，于工程验收合格后 7 日内支付。

四、工程质量及验收1. 乙方应按照国家相关法律法规、行业标准和甲方的技术要求进行施工，确保工程质量符合要求。

2. 工程验收：工程完成后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在收到申请后 7 日内组织验收。

验收合格后，双方签订验收合格证书。

五、双方权利义务1. 甲方权利：1.1 对乙方施工过程中的工程质量、进度、安全等进行监督；1.2 对乙方不符合合同要求的施工行为进行纠正；1.3 按照约定支付合同价款。

2. 甲方义务：2.1 提供施工所需的图纸、资料等；2.2 按照约定支付合同价款；2.3 配合乙方完成施工任务。

3. 乙方权利：3.1 按照合同约定收取合同价款；3.2 对甲方提供的图纸、资料等进行审核，提出合理化建议；3.3 对甲方违反合同的行为进行索赔。

4. 乙方义务：4.1 按照合同约定完成施工任务；4.2 确保施工质量符合国家相关法律法规、行业标准和甲方的技术要求；4.3 对施工过程中的安全事故负责。

标准版电力施工合同范本（通用3篇）1.标准版电力施工合同范本第1篇甲方：__________________(以下简称甲方)乙方：__________________(以下简称乙方)因甲方在工程施工中自有劳动力不足，需聘请乙方提供劳动力支持与服务。

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经甲乙双方平等协商达成一致，同意签订本协议。

一、劳务协作性质：短期临时用工。

二、劳务协作用途：仅限于__________________电力工程施工。

三、工作地点：________________________________________________________________________ (甲方指定的工作区域)。

四、工作内容：土石方开挖、变台安装、配电线路架设、材料转运劳务协作以及其他辅助性工作。

五、协议有效期：1、本协议有效期为______日历天，自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。

2、如遇下列情况之一的，协议有效期可相应顺延：a、因甲方原因导致工程工期顺延的;b、因不可抗力导致工程工期延误的;六、现场代表1、甲方委派的现场代表人为供电营业所(职务)。

2、乙方委派的现场代表人为_______________(姓名)，身份证号：_____________________________________________。

七、甲方的权利和义务1、对违反甲方管理制度与纪律或不服从甲方工作安排的人员，甲方有权及时将其请离工作现场并中止其劳务协作关系。

2、甲方负责工作现场的停送电、安全监管和协调工作。

3、及时向乙方提交有关图纸、资料文件，并在工作前进行必要的交底。

4、对乙方工作完成情况进行签证和验收。

5、按本合同约定的时间向乙方支付合同价款。

八、乙方的权利和义务1、乙方必须为参加劳务协作的全体人员购买人身意外伤害保险。

电力施工协议书范本4篇篇1电力施工协议书范本甲方：（委托方）______(单位名称)_____地址：_____(单位地址)_____联系人：_____(联系人姓名)_____联系电话：_____(联系人电话)_____乙方：（承包方）_____(单位名称)_____地址：_____(单位地址)_____联系人：_____(联系人姓名)_____联系电话：_____(联系人电话)_____根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就_____(项目名称)______的电力施工工程事宜达成如下协议：一、工程范围：_____(项目名称)______电力施工工程范围包括_____(具体工程范围)_____二、工程内容：1. 甲方要求乙方按照规划要求，按时完成工程建设；2. 乙方要负责施工的质量、进度，保证工程的安全；3. 工程各项费用由甲乙双方商议决定；4. 工程款支付方式：_____(具体支付方式)_____三、施工期限：1. 工程开始日期：_____(具体日期)_____2. 工程竣工日期：_____(具体日期)_____3. 若因不可抗力等特殊原因需要延期竣工，须提前书面告知甲方，并经甲方同意后方可延期。

四、合同价款：1. 工程总价款为_____(具体总价款)_____2. 支付方式：（1）总价款_____%作为预付款，于合同签订之日起七日内支付；（2）工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付工程款的_____%；（3）工程竣工后临时设备、材料、机械等的清算价款由双方及时协商确定。

五、质量及验收：1. 乙方应确保工程质量，符合国家规定的标准；2. 工程竣工后，乙方应邀请甲方进行验收，如发现问题应及时进行整改；3. 甲方验收合格后，支付相应工程款。

六、违约责任：1. 若任何一方违反本合同规定，给对方造成损失，应承担相应的违约责任；2. 若乙方逾期未完成工程，每迟延一天，应支付甲方_____(逾期费用)_____七、其他事项：1. 本合同自双方签字盖章之日起生效；2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

电力工程施工合同6篇篇1合同编号：XXXXXXXX甲方（发包方）：XXXXXXXXX公司乙方（承包方）：XXXXXXXXX公司根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方电力工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：XXXXXXXXX电力工程。

2. 工程地点：XXXXXXXXX地点。

3. 工程内容：包括电力线路建设、设备安装、调试及试运行等。

4. 工程规模：具体规模详见施工图纸及工程量清单。

二、合同工期1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。

2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。

3. 工期顺延情形：因不可抗力因素导致的工期延误，经甲乙双方协商可相应顺延工期。

三、合同价款及支付方式1. 工程总价：人民币XXXXXXXXX元（大写：XXXXXXXXX元整）。

具体金额根据施工图纸及工程量清单确定。

2. 支付方式：甲方应按合同约定支付乙方工程进度款，待工程竣工验收合格后支付余款。

四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家标准、行业标准及合同约定进行施工，确保工程质量。

2. 验收标准：按照国家标准、行业标准及本合同约定的相关标准进行验收。

3. 验收程序：工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方组织相关部门进行验收。

4. 质量保修：工程竣工验收合格后，乙方应提供一定期限的质量保修服务。

五、安全施工及文明施工要求1. 乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全。

2. 乙方应做好文明施工管理，保持施工现场整洁有序。

3. 如因乙方原因导致安全事故发生，乙方应承担相应责任。

六、双方权利义务（一）甲方权利义务：1. 甲方有权监督乙方施工过程中的质量、进度和安全。

2. 甲方应按时支付乙方工程进度款。

（二）乙方权利义务：1. 乙方应按照合同约定进行施工，确保工程质量和工期。

2. 乙方应接受甲方的监督，遵守相关规定和制度。

七、违约责任及赔偿损失范围合同编号：XXXXXXXX甲方（发包方）：XXXXXXXX公司篇2合同编号：XXXXXXXXXXXX甲方（发包方）：XXXXXXX电力有限公司乙方（承包方）：XXXXXXX工程有限公司根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方电力工程项目的施工事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：电力工程施工项目工程地点：XXXXXXXXXXXX工程内容：电力设备的安装、调试及维修等工程规模：具体详见合同附件的工程量表技术标准：按照国家相关标准及规范进行施工二、合同工期开工日期：XXXX年XX月XX日（具体以甲方书面通知为准）竣工日期：XXXX年XX月XX日合同工期总日历天数：XX天（因不可抗力因素导致工期延误的除外）三、合同价格及支付方式合同总价：人民币XXXXXXXX元（大写：XXXXXX元整）。

电力土建施工合同范本一、合同背景1.1 项目名称：________电力土建项目1.2 工程地点：________1.3 工程规模：________1.4 工程内容：包括但不限于电力线路、变电站、配电室等土建工程。

二、合同期限2.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____个月。

三、合同金额3.1 本合同总金额为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。

四、合同条款4.1 工程施工4.1.1 乙方按照甲方提供的施工图纸和技术规范进行施工，确保工程质量符合国家及行业标准。

4.1.2 乙方应按照合同约定的工期完成施工，如因特殊原因需要延期，应提前向甲方提出书面申请，经甲方同意后方可延期。

4.1.3 乙方应保证施工过程中的安全，遵守相关安全生产法规，确保施工现场的安全与整洁。

4.2 材料供应4.2.1 乙方负责施工所需材料的采购、供应及运输，材料应符合国家及行业标准。

4.2.2 甲方有权对乙方提供的材料进行检验，如不符合标准，乙方应负责更换或退货。

4.3 质量保证4.3.1 乙方应确保施工质量，对施工过程中出现的质量问题负责修复。

4.3.2 工程验收合格后，乙方应提供一年的质量保修期。

4.4 工程变更4.4.1 如甲方提出工程变更，乙方应根据甲方的变更要求进行调整，双方协商确定变更费用。

4.5 支付条款4.5.1 甲方按照合同约定的进度支付工程款，乙方按照甲方的要求提供相应的发票。

4.5.2 工程验收合格后，甲方支付乙方合同约定的尾款。

4.6 违约责任4.6.1 乙方未按照合同约定完成施工或施工质量不符合标准，甲方有权扣除相应的违约金。

4.6.2 甲方未按照合同约定支付工程款，乙方有权暂停施工，并要求甲方承担相应的违约责任。

五、争议解决5.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、合同附件6.1 本合同附件包括：施工图纸、技术规范、工程量清单等。

电力土建施工合同范本（精选12篇）电力土建施工篇1甲方(全称)：乙方(全称)：依照《中华人民共和国合同法》、《电力建设工程施工合同》文本及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本电力工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况：1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：4、承包方式：二、合同工期1、工期：自签订合同之日起60天三、质量标准：以国家颁布的施工及验收规程、规范和设计要求的工程质量标准为依据，要求竣工验收单位工程质量合格率为100%，优良率：安装工程为：85%，土建工程为75%。

四、合同价款和支付方式:1、合同价款：。

2、付款方式：合同签订后，甲方向乙方支付20%合同款，款项合计元，其余款项根据工程进度进行支付，留合同价款的5%为质保金，质保期满后付清。

五、其他约定：1、合同价格调整：合同签订后超过3个月由于甲方原因不能实施的，若主要设备材料价格上涨超过10%的则按照新价格执行。

2、乙方不能按合同工期完成交付使用，乙方应承担违约责任，乙方延误一天工期须按合同价款0.2%向甲方支付违约金。

第二部分通用条款第一章双方一般权利与义务第一条甲方代表甲方派出代表或委托代理人在施工现场代行甲方在合同中约定的部分职责，如隐蔽工程和中间检查验收，有关施工需要配合停电等。

第二条乙方代表乙方委派驻施工现场代表，按照要求行使合同约定的权利和履行合同约定的职责。

第三条甲方工作1、办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件。

开通施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，并保证施工期间的畅通。

2、向乙方提供施工场地的工程地质和地下管线资料，并对资料的真实准确负责。

3、办理施工许可证、10KV线路红线图及其他施工所需证件、批件和临时施工用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续。

4、组织乙方和设计单位进行施工图纸会审和设计交底，施工图设计或与工程配套的设计费用由甲方承担。