装修合同纠纷范本
- 格式:docx
- 大小:36.13 KB
- 文档页数:3
装修纠纷协议书范本模板甲方(业主):_____________________乙方(装修公司):_____________________鉴于甲乙双方在装修项目中发生纠纷,现经双方友好协商,达成如下协议:一、纠纷概述甲方与乙方于____年____月____日签订装修合同,合同编号为:________。
在装修过程中,因____(具体纠纷原因)发生纠纷,导致装修工程暂停。
二、纠纷处理1. 双方同意由第三方专业机构进行评估,以确定纠纷责任及损失。
2. 评估费用由甲乙双方各承担一半。
3. 根据第三方评估结果,双方应按照评估意见进行后续处理。
三、损失赔偿1. 若评估结果显示乙方责任,乙方应负责赔偿甲方因此造成的直接经济损失,并在评估结果出具后____天内支付。
2. 若评估结果显示甲方责任,甲方应负责赔偿乙方因此造成的直接经济损失,并在评估结果出具后____天内支付。
四、工程恢复1. 双方同意在纠纷解决后,按照原合同约定继续进行装修工程。
2. 双方应重新协商确定工程进度计划,并签订补充协议。
五、保密条款双方同意对此次纠纷处理过程中的所有信息保密,不得泄露给第三方。
六、违约责任若任何一方违反本协议约定,应向守约方支付违约金,违约金金额为违约方应支付金额的____%。
七、争议解决本协议在履行过程中如发生争议,双方应首先通过协商解决;协商不成时,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
八、其他1. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方代表(签字):_________________ 日期:____年____月____日乙方代表(签字):_________________ 日期:____年____月____日(注:本模板仅供参考,具体条款应根据实际情况调整,并建议在法律专业人士的指导下使用。
)。
装修合同纠纷起诉状范本3篇篇1原告(装修业主):张三(化名)身份证号:[身份证号码]住址:[详细住址]联系方式:[手机号码/固定电话]被告(装修公司):华宇装饰有限公司统一社会信用代码:[统一社会信用代码]注册地址:[详细地址]法定代表人:[法人姓名] 职务:[法人职务]联系方式:[联系方式]原告委托代理人(如有):李四(化名)律师所属事务所:[律师事务所名称]联系方式:[联系方式]一、背景及事实陈述:原告张三与被告华宇装饰有限公司签订了一份装修合同,约定由被告对原告位于某处的房屋进行装修。
合同明确规定了装修内容、质量标准、工程期限、造价及付款方式等条款。
然而在实际施工过程中,双方就工程质量、进度及变更等问题产生了分歧,导致合同无法正常履行,原告的合法权益受到侵害。
为此,原告决定向法院提起诉讼。
二、纠纷的具体事项及证据清单:1. 工程质量问题:被告在装修过程中未能按照合同约定及国家相关标准进行施工,多处存在质量问题(如电路布置不规范、墙面涂料不平整等)。
证据清单:施工照片、检测报告等。
2. 工程进度延误:被告未能按照合同约定的工期完成装修工程,导致原告无法按时入住。
证据清单:施工进度记录、通信记录等。
3. 额外费用问题:在施工过程中,被告以种种理由要求原告支付额外费用,双方未能达成一致。
证据清单:费用清单、支付凭证等。
基于上述纠纷事项,原告认为被告的行为已经构成违约,严重侵害了原告的合法权益。
因此,原告决定依法向被告追究违约责任,并提出赔偿请求。
三、诉讼请求:1. 请求法院判决被告按照合同约定完成未完成的装修工程,并达到合同约定的质量标准;2. 请求法院判决被告支付因工程质量问题导致的维修费用;3. 请求法院判决被告支付因工程进度延误导致的违约赔偿金;4. 请求法院判决被告返还超收的额外费用;5. 被告承担本案的诉讼费用及其他相关费用。
四、事实及证据分析:原告提供的证据充分证明了被告在装修过程中存在的违约行为及因此给原告造成的损失。
装修合同起诉书5篇篇1装修合同起诉书原告:XXX公司被告:XX装饰工程有限公司原告XXX公司与被告XX装饰工程有限公司在2019年6月1日签订《装修合同》,约定被告将在原告位于XX市XX路XX号的办公室进行装修工程,合同金额为人民币50万元。
然而,自装修工程开始后,被告一直存在工程延误、施工质量低劣等问题,导致原告无法按时入住办公室,严重影响了公司的正常运营。
在此,原告XXX公司提起诉讼,请求法院依法判决被告XX装饰工程有限公司承担以下法律责任:一、违约责任根据《合同法》相关规定,被告应当按照约定时间完成装修工程,并保证施工质量符合相关标准和规定。
然而,被告明知装修工程进度已经严重延误,且施工质量存在严重缺陷,却未能采取有效措施进行修正,严重违反了合同约定。
因此,原告要求被告承担相应违约责任,赔偿原告因此造成的经济损失。
二、赔偿损失被告的工程延误和施工质量低劣导致原告损失了正常的办公使用权,造成了公司运营的严重困难。
原告在此要求被告承担赔偿责任,赔偿原告因此遭受的经济损失,包括装修费用、办公室租金、公司运营损失等。
三、维护公司利益原告XXX公司作为一家正常运营的公司,应当保障其正常的办公环境和运营权益。
被告的违约行为严重损害了原告的利益,影响了公司形象和市场竞争力。
原告在此要求被告承担责任,维护公司的合法权益。
综上所述,原告XXX公司请求法院判决被告XX装饰工程有限公司承担法律责任,赔偿原告因此遭受的全部经济损失,并维护公司的合法权益。
同时,希望法院能够公正审理,依法判决。
感谢法院的支持和关注。
原告:XXX公司代理律师:XXX日期:2020年6月1日以上内容系原告提起诉讼的起诉书,由原告XXX公司委托代理律师XXX书写并递交法院处理。
篇2装修合同起诉书原告:李先生被告:装修公司A一、申请要求:1. 装修公司A违反了合同约定,未按时完成工程并存在质量问题,造成李先生的利益受损;2. 请求法院判决装修公司A重新完成工程,并对造成的损失进行赔偿;3. 请求法院判决装修公司A承担本案的诉讼费用。
装修纠纷合同范本(热门15篇)装修纠纷合同范本第1篇甲方:______(以下称甲方)乙方:______(以下称乙方)经甲乙双方友好协商,宾馆客房、大堂装修达成协议如下:1、甲方责任:甲方负责清理必用品保证乙方能够顺利进行施工,报建手续,外界关系由甲方负责,水电到施工场地费用由甲方负责。
2、乙方责任:乙方开工之日起负责场地干净按甲方要求施工,单价按每间客房、厕所计算,客房、厕所按报价单附件为准,所有材料必须由甲方认可后乙方方可施工,甲乙双方协商认可大堂报价后方可施工。
3、承包单价每间客房、厕所_/间计算。
(另外1—4楼电梯井道土建工程包工包料为______元,本报价不含税)4、安全责任:在施工期间,此项装修施工过程中,现场由乙方管理,甲方协助,所有大小安全事故一切责任由乙方负责,与甲方无关,甲方不承担任何经济责任。
5、付款方式:在签合同之日起,甲方付给乙方启动资金,其余工程款按工程量付款,工期在日期:______开工至日期:______完工,如甲方原因不能施工,工期顺延,没其它原因,乙方没按期完工每天罚款______元,在工程完工验收后工程余款一次性付给乙方,在工程款内预留5%作为保证金,如没有质量问题,余款5%的保证金在乙方,在保修期间,如有质量问题,甲方提前一天通知乙方来人维修,如甲方原因费用由甲方负责。
如不是甲方原因一切维修费用由乙方负责。
6、承包协议书甲乙双方各式一份签字生效。
甲方签字:______乙方签字:______身份证号码:______身份证号码:______日期:______日期:______装修纠纷合同范本第2篇原告: ***,男,汉族,**年*月**日出生,身份证住址:***,身份证号码:***,系***的经营者。
被告一:**,男,汉族,**年**月*日出生,身份证住址:******,身份证号码:****。
被告二:**,女,汉族,**年*月**日出生,身份证住址:****,身份证号码:***。
装修合同纠纷起诉状范本2024法院名称:起诉人(甲方):被诉人(乙方):案件类型:装修合同纠纷案号:起诉状尊敬的法院:甲方与乙方签订的装修合同发生纠纷,经甲方多次协商无果,现特向贵庭提起诉讼,敬请法院依法公正裁决。
一、案情概述1. 甲方联系乙方,并签订了装修合同(编号:_______),约定了装修工程的范围、价格、施工期限以及双方的权利义务。
2. 根据合同约定,甲方按照合同约定支付了全部装修费用,并按照乙方的要求提供了相关材料、设计方案等。
3. 乙方在装修工程中虽然进行了一定程度的施工,但却存在多项问题和违约行为,导致甲方遭受了经济损失和精神困扰。
4. 甲方与乙方曾多次协商解决纠纷,但乙方未能履行承诺,双方无法达成一致意见。
二、诉讼请求1. 请求法院判决解除双方签订的装修合同。
2. 请求法院判决乙方返还甲方已支付的装修费用(金额:______元)。
3. 请求法院判决乙方赔偿甲方因乙方违约造成的经济损失(金额:______元)。
4. 请求法院判决乙方支付甲方的诉讼费用及其他相关费用。
三、事实与理由1. 乙方未按照合同约定的工期完成装修工程,超过了约定的期限,致使甲方的生活受到了严重的影响。
2. 乙方在装修过程中使用了劣质材料,施工质量差,致使装修效果不达标,无法满足甲方的正常使用需求。
3. 乙方未按照合同约定的设计方案进行装修,私自改动了装修方案,导致装修结果与甲方的预期存在很大的差距。
4. 乙方违约行为导致甲方遭受了经济损失和精神困扰,甲方为此付出了时间、精力和金钱等成本。
5. 甲方与乙方曾多次协商解决纠纷,但乙方未能履行承诺,故甲方不得不向法院寻求法律保护。
四、证据列表1. 装修合同及双方签字盖章的原件及复印件。
2. 乙方提供的相关设计方案及施工方案。
3. 甲方支付装修费用的凭证及银行转账记录。
4. 甲方提供的装修过程中的照片或视频材料。
5. 相关协商、沟通的书面记录。
五、诉讼请求的依据法律条文根据《中华人民共和国合同法》第三十二条、第九十二条,申请根据合同解除;根据《中华人民共和国侵权责任法》第十一条、第十七条、第二十五条,申请乙方承担违约责任和赔偿责任。
装饰装修合同纠纷起诉状5篇篇1原告:[原告姓名],身份证号:[原告身份证号],住址:[原告住址]被告:[被告姓名],注册号:[公司或个体工商户注册号],地址:[公司地址或个体工商户地址],法定代表人或负责人:[法定代表人姓名]一、诉讼请求:1. 请求判令被吿支付原告拖欠的装饰装修款项人民币[具体金额]元整。
2. 请求判令被告承担因违约造成的损失补偿人民币[具体金额]元整。
3. 请求判令被告承担本案的全部诉讼费用。
二、事实和理由:原告与被告于XXXX年XX月XX日签订《建筑装饰工程施工合同》,约定被告委托原告对位于[地址]的住宅进行室内装修工作,合同明确规定了工程内容、工程造价、付款方式及违约责任等条款。
原告按照合同约定完成了装修工作,并通过被告验收合格交付使用。
然而,被告未能按照合同约定的时间支付全部装修款项,至今尚欠款项人民币[具体金额]元整未支付。
原告多次催告,被告始终未能履行付款义务。
为此,原告遭受了一定的经济损失。
三、证据清单:1. 《建筑装饰工程施工合同》:证明双方签订的装修合同真实有效,规定了双方的权利和义务。
2. 工程验收合格证明:证明原告完成的装修工程已经被告验收合格并交付使用。
3. 被告欠款证明:证明被告拖欠原告的装修款项数额及未支付事实。
4. 原告催款记录:证明原告已经多次催告被告支付欠款,但被告始终未履行付款义务。
5. 其他相关证据材料。
四、诉讼理由分析:根据原、被告双方签订的《建筑装饰工程施工合同》,原告已按合同约定完成了全部工作内容并通过验收。
被告未能按照合同约定时间支付款项,已构成违约行为。
根据合同相关条款及《中华人民共和国合同法》相关规定,被告应承担违约责任并支付拖欠款项及损失补偿。
五、非诉讼经历:原告在此前曾多次与被告沟通协商,试图通过友好方式解决欠款问题,但被告始终未予理睬,未能履行其付款义务。
在无奈之下,原告决定通过法律途径维护自身合法权益。
六、诉讼请求重申:基于上述事实和证据,原告请求法院支持其诉讼请求,判令被告支付拖欠的装饰装修款项及因违约造成的损失补偿,并承担本案的全部诉讼费用。
房屋装修争议合同8篇篇1甲方(业主):_____________________身份证号码:_____________________联系方式:_____________________乙方(装修公司):_____________________营业执照号码:_____________________联系方式:_____________________鉴于甲方与乙方就房屋装修问题产生争议,为明确双方权利义务,公平合理地解决争议,达成以下协议:一、争议事项及双方陈述1. 甲方认为乙方在房屋装修过程中存在工程质量问题、服务问题、价格问题等。
乙方应认真审核自身的施工标准和材料选用等,并提出相应的解决方案。
双方对于以下事项存在争议:____________________________________________________________________ _。
2. 乙方认为甲方提出的争议事项中存在不合理要求,并对甲方提出的争议点进行了反驳和解释。
双方对于争议的具体事项和细节,应进一步沟通和协商。
乙方对争议事项的陈述如下:_______________________________________________________。
对于任何有异议的部分,乙方均提出了合理解决的方式,并在下文逐一详细表述。
在合同中达成仲裁协议的甲乙双方在此表示接受本合同的仲裁条款。
二、双方的权利和义务(一)甲方的权利和义务甲方有权要求乙方按照合同约定进行房屋装修,并对装修质量和进度进行监督和检查。
甲方应按时支付装修费用,并提供施工所需的必要条件和配合。
同时,甲方应遵守合同约定,不得擅自变更装修方案或要求超出合同约定的服务内容。
如甲方存在违约行为,应承担相应的违约责任。
(二)乙方的权利和义务乙方有权按照合同约定收取装修费用,并按照约定的施工期限和质量标准进行施工。
乙方应提供合格的施工材料和劳务,遵守相关的施工规范和标准,确保装修质量和安全。
民事起诉状(装修合同纠纷)3篇全文共3篇示例,供读者参考篇1民事起诉状原告:李明被告:装修公司原告李明系中国国籍,住址位于XX市XX区XX街XX号。
被告装修公司系XXXX公司,住所地址为XX市XX区XX街XX号。
原告因装修合同纠纷,向贵法院提起诉讼,现依法向贵院提出起诉状如下:一、事实和理由:1. 原告与被告装修公司于×年×月×日签订装修合同,约定被告装修公司为原告提供装修服务,并约定工程完工时间为×年×月×日。
2. 原告按照合同约定支付了合同款项的50%作为首付款。
3. 然而,在装修工程进行过程中,被告装修公司未按照合同约定的时间完成工程,并且存在工程质量问题,对原告的家居环境造成了较大影响。
4. 原告多次要求被告装修公司重新修补工程,并要求赔偿原告因工程延期造成的损失,但被告装修公司未能积极处理,导致纠纷无法解决。
5. 基于上述事实及理由,原告依法请求贵院判决被告装修公司按照合同约定的工程质量标准重新完工,赔偿原告因工程延误而造成的损失,并承担本次诉讼的全部费用。
二、请求判决:1. 判令被告装修公司按照合同约定的工程质量标准重新完工,保证工程质量符合国家标准。
2. 赔偿原告因工程延误造成的损失,具体金额由贵院酌情判决。
3. 被告承担本次诉讼的全部费用。
三、证据:1. 装修合同书2. 装修进度记录单3. 相关聊天记录及短信记录4. 物证:工程质量问题照片5. 相关证人证言四、诉讼请求:1. 依法判令被告装修公司重新完工,保证工程质量符合标准。
2. 赔偿原告因工程延误造成的损失。
3. 被告承担本次诉讼的全部费用。
特此起诉。
原告:李明日期:××××年××月××日附件:装修合同书、装修进度记录单、相关照片及证据。
篇2民事起诉状原告:王某被告:装饰公司原告系某小区业主,被告为一家从事装修装饰业务的公司。
房屋装修争议合同5篇篇1甲方(业主):______________________乙方(装修公司):______________________鉴于甲乙双方因房屋装修问题存在争议,为妥善解决争议,经双方友好协商,达成如下合同协议:一、争议事项概述双方就房屋装修过程中产生的争议,具体涉及工程质量、工程进度、工程费用等方面的问题。
二、合同目的本合同旨在明确双方权益,通过友好协商解决争议,确保房屋装修工程顺利进行。
三、解决方式1. 双方应本着公平、公正、合理原则,通过友好协商解决争议。
2. 协商过程中,双方应充分交流意见,积极寻求解决方案。
3. 若协商不成,双方同意将争议提交至有管辖权的人民法院进行诉讼。
四、工程质量与标准1. 乙方应按照国家和地方现行相关法规、规范及标准进行施工,确保工程质量。
2. 双方对工程质量存在争议时,可请有资质的检测机构进行检测,费用由责任方承担。
3. 若工程质量不符合合同约定,乙方应承担修复、返工等责任,并承担因此产生的费用。
五、工程进度1. 乙方应按照合同约定的工期完成施工任务。
2. 如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担违约责任,并支付因此产生的损失。
3. 如因不可抗力因素导致工期延误,双方应协商解决。
六、工程费用1. 双方应按照合同约定支付工程费用。
2. 如因乙方原因导致工程费用增加,乙方应承担相应费用。
3. 如因甲方原因导致工程费用减少,甲方应按实际减少的费用支付。
七、违约责任1. 双方应遵守合同约定,如一方违约,应承担违约责任。
2. 违约方应支付违约金,并赔偿因此给对方造成的损失。
八、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
3. 本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
4. 如在履行本合同过程中发生争议,双方应首先协商解决。
协商不成的,可提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
5. 本合同解释权归甲方所有。
装修合同民事诉讼书(精选12篇)民事诉讼书篇1原告:______________装饰设计工程有限公司,住所地:_________________市__________路_________室。
法定代表人:______________,_____________装饰设计工程有限公司董事长。
被告:_________________,男,_____年_____月_____日出生,汉族,住__________市__________区__________路_________号。
诉讼请求一、判令被告支付原告工程款_________元,违约金_________元;二、本案诉讼费由被告承担。
事实与理由原告于_________年_________月_________日同被告签订《建筑装饰装修工程》,合同约定由原告承包被告发包的_____________项目,合同价款为人民币_________万元,双方约定合同生效后由被告分四次向原告支付,具体付款方式为:_________________签订合同当日支付_________万元;本项目二楼、三楼地下室及一楼后包房完工支付_________万元;项目整体完工后三个月至一百天内支付_________万元,并约定如在一百天后支付每延期一天被告应按照_________元/天的标准向原告支付滞纳金(违约金);工程验收_________个月后_________天内支付剩余_________万元。
合同签订后,原告如约履行了合同义务,而被告却在支付第一笔合同价款和第二笔价款的一半(即_________万元)后以种种理由推拖支付剩余款项。
由此给原告造成了巨大的经济损失,为维护原告的合法权益,特依据《中华人民共和国民事诉讼法》第119条之规定诉至贵院,请依法判决,以维护原告的合法权益。
此致__________市__________区人民法院具状人:___________________年_____月_____日装修合同民事诉讼书篇2原告:__________地址:_________________被告:_______________诉讼请求1.请求判决被告支付抚养费二万肆千元整(暂算至起诉时止)2.请求判决被告每月增加抚养费为4500元3.本案诉讼费由被告承担事实与理由原告系杨__________和被告王__________的婚生子女。
编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载
装修合同纠纷范本
甲方:___________________
乙方:___________________
日期:___________________
说明:本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与
义务,同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。
文档可直接下载或修改,使用
时请详细阅读内容。
周某为维思投资公司装修办公室,当时因为双方是朋友,并没签合同,口头承诺周某为维思公司负责装修事宜,材料费实报实销,人工费按口头约定报价支付。
后维思公司以桂滨公司(该公司公章在维思公司手里)名义到物管公司处办理了开工手续。
周某随即联系了自己从事装饰的朋友进行了装修。
装修进行到中途,维思公司单方面提出因质量问题要求工人停工整改。
在此过程中,维思公司要求周勇与之签订装饰工程施工合同,并约定了合同价款及明显对周某不利的违约责任。
合同签订后,维思公司即将前期所有装修全部拆除,不允许工人再次进场施工,另找他人重新装修。
后维思公司以周某为被告向法院提起诉讼,以质量不合格为由,要求解除双方签订的装饰工程合同,并要求周某承担材料费、人工费及工期延误损失。
办案思路及心得
被告周某委托我应诉答辩。
本案经过了两次开庭审理。
庭审中,我主要提出以下几点代理意见: 1 、被告周某不是适格被告,原告应以重庆桂滨公司作为本案被告,由桂滨公司承担相应责任。
既然以桂滨公司名义办理的装修许可证,桂滨公司就是涉案装修工程合同的一方当事人(尽管桂滨公司与原告未签书面合同,不影响双方实际装饰工程合同关系),因该装饰工程产生的纠纷,与被告无关,被告仅作为桂滨公司代理人负责管理协调工作,由此可能产生的相应合同责任根据合同法规定应由委托人桂滨公司承担; 2 、周某是自然人,不具有签订建筑工程装饰装修合同的主体资格,本案合同应属无效。
根据《建筑法》《室内装饰工程管理办法》《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷
案件适用法律问题的解释》等法律法规规定,承包人未取得建筑施工企
业资质或超越资质等级的,建设工程施工合同无效。
原被告签订的《装饰工程施工合同》,周某是自然人,并无相应资质,所签合同应属无效合同; 3 、原告未经施工方同意,擅自拆除全部已做工程,且未经鉴定机构鉴定,应对其擅自拆除工程造成的损失自行承担责任。
原告提交的施工现场图片及视频,以及被告签字的工程存在质量问题的说明,我们认为工程存在的问题仅是装修施工中普遍存在的小问题,是可以通过返工整改予以解决的。
工程是否存在质量问题以及是否严重到必须全部拆除的程度,仅仅原告单方聘请的监理的一面之词是不能作为本案证据采信的,只有双方确认或法院指定的第三方鉴定机构有权对工程进行质量认定并作为有效证据采用。
原告单方擅自拆除已建工程的做法直接违反装修行业惯例,也与本案装饰工程合同的约定相违背,同时也违反
《合同法》的相关规定。
裁判结果
通过庭审的答辩和辩论以及庭后与承办法官就案情从证据和法律两方面进行反复沟通交流,法院最终判决驳回了原告全部诉讼请求,达到当事人预期,得到当事人肯定。
本案得以顺利结案。