净化工程施工合同
中发实业集团业锐药业有限公司
综合制剂车间项目
甲方：中发实业集团业锐药业有限公司（发包方）乙方：（承包方）
日期：2014年月日
甲方：中发实业集团业锐药业有限公司（以下简称：甲方）
乙方：（以下简称：乙方）
甲方欲建设相关净化工程项目，乙方具备相应的建设安装资质，现甲、乙双方按照《合同法》等有关法律、法规，结合本工程的具体情况达成如下协议：
第一条：工程规模、承包内容、承包方式及要求
工程规模：
本工程为新建综合制剂车间净化项目。车间总建筑面积为4449.31平方米，净化面积为3500平方米。
承包内容：（按甲方提供的设计院图纸、招标文件要求的内容）
具体为:
一、通风空调系统（车间内的净化空调系统、舒适空调系统及消防排烟工程）。 1:含空调机组、分体空调、排风机箱、排烟风机箱、排气扇、轴流风机、不锈钢称量间、吊顶通风器等设备采购及安装。（不含外置式臭氧发生
器的供货）
2：包含上述系统所有的风管道制作、安装、保温、调试。
3: 包含上述系统所包含的各种风阀、防火阀、排烟防火阀、风帽、消声器、:高效过滤保温送风口、各种百叶风口、格栅风口、新风百叶窗、
板式排烟风口、不锈钢排尘罩等空调部件的采购、安装、调试。
二、制冷设备及管道工程等设备
1：含冷水机组、水泵、水泵、水处理器、冷却塔等设备
2：包含空调机房内的冷冻水的供、回水；空调机组用蒸汽管道、凝结水管道的采购、安装及保温（蒸汽分气缸到空调设备部分）。
3：包含空调机房内冷水机组循环水供水、回水管道部分
4：包含上述管道中配套阀门、疏水器、压力表、温度计等配套材料。
5：不包含车间建筑墙体以外入户管道及地沟内管道。
6:包含机房内明露管道的外包不锈钢板保护。
三、彩钢板装饰部分
综合制剂车间内所有的彩钢板围护、吊顶及上述范围内的钢制净化门、窗及安全门的制作安装。
具体范围：
吊顶范围：A-L轴与1-12轴的全部范围；（如下范围房间不吊顶、）
1：H-L/6-12轴间的库房不需要吊顶
2：A-C/5-12轴间的预留楼梯间、办公室、配电间、制水、维修、空压、排烟机房等房间不需要吊顶
围护范围：
1、B-L轴与1-12轴的全部范围内围护以及如下部分房间需彩钢板围护：
2、B-L轴与1-12轴所含区域内的图纸所示意（50厚度）彩钢板部分（男、女卫生间的隔断不在本次报价范围内）
3、彩钢板围护上的所有净化门、安全门、参观窗（含车间贴敷土建墙上彩钢板围护的净化门、窗）
4、含车间内的不锈钢洁净传递窗及微压差表（压差表暂定40块）
四、电气照明工程
1.包含车间及夹层内所有照明所需灯具、开关、管线的采购及安装。
2.包含车间内所有疏散指示灯、安全出口指示的采购及安装。
五、地面工程
1包含车间彩钢板吊顶范围内的地面环氧自流坪。
第二条：设备及主要材料质量要求
合同内的全部设备、材料由乙方采购。乙方采购的设备材料必须符合施工规范和合同要求（详见技术说明附件）。有质量合格证书。不得使用不合格的材料，甲方代表对乙方采购的设备和材料进行监督，所有设备、材料未经甲方代表签字认可，乙方不得使用。具体内容见技术规范。
第三条：工期要求
1：开工条件：图纸设计完备，设计院盖章审核，甲方确认，土建部分已竣工，门窗封闭完成。
2：本工程施工安装工期 60 天，自 2014 年月日起至 2014 年月日止
1、若乙方采购的材料、设备不符合设备要求，甲方有权要求乙方暂停施工，乙方应在甲方提出要求后24小时内提出处理意见。停工期间的，由乙方自行承担。
2、报甲方的报验材料、隐蔽验收及异议变更、工程签证，甲方需在收到上述
材料后24小时内给予书面答复，否则，甲方负责停工损失。
3：由于不可抗拒有原因造成的停工，双方均不承担损失。
4：由于停水、停电及自然环境影响停工，工期顺延。
5：若因甲方变更设备、设备未就位及资金不到位等甲方单方原因造成停工的，甲方应对停工期间乙方实际发生工人工资承担赔偿，工期相应顺延。
第四条：合同价款、拨款方式及调整。
合同价款：本项工程合同价款为人民币：元。最终优惠合同价款为人
1、合同价款调整：
A、乙方报价范围内的工作量内容为一口价包死。
B、由甲方提出变更的，由乙方出具结算证明，甲方签字计入决算。
C、工程量增加或减少均以双方代表签字为准，变动部分单独与乙方决算。
除上述情形外，合同价款按原合同价款执行，不作调整。
3、付款方式：
1：合同生效之次日起7日内预付30%，
2：主风管安装完毕、彩板进场数量到合同数量的一半时，甲方再支付乙
方合同总价的30%，
3：乙方彩钢板主体安装完成后，地面施工前，甲方支付乙方合同价款的
25%，
4：结算验收后7日内付合同总价的10%，
5：留5%质保金质（保期1年），质保期到后十五天内甲方一次性支付乙
方工程质量保证金。
第五条：甲方工地代表
甲方驻工地代表的权力、职责及委派人员保单：
1、负责工地监理工作：
2、协助乙方解决与其他施工队伍的配合以及施工中出现的乙方自己
不能解决的问题，保证乙方的施工环境不受外界干扰 ;制止和取缔政
府和其他单位的违规收费，保护乙方合法权益。
3、验收乙方购置的设备、材料是否符合设计要求及质量情况;负责组
织对工程的验收。
4、负责乙方签证及相关技术和施工过程中的问题处理。
第六条：乙方驻工地代表：
代表：
1、乙方驻工地代表的权力、职责：
（1）保证按设备图纸施工。
（2）处理与甲方及驻工地代表监理施工中的有关问题。
（3）负责工程技术质量、文明施工及施工中出现的各种问题。
（4）负责工程款项的结算及工程文件的签署。
2、安全施工责任
（1）乙方应当为进入施工现场的本公司所有人员、机构设备办理本工程第三人责任险和人身意外伤害保险，并支付相应费用，若乙方逾期
不办，由此产生的所有责任与损失均由乙方承担。
（2）乙方应当按有关规定，采取必要的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的全部责任和因此发生的一切费用。
（3）乙方人员在施工期间发生安全事故或其他经济损失由乙方自行负责，与甲方无关。
（4）乙方施工人员在使用甲方提供的水电设施、临时场所时，应服从甲
方管理，如果乙方施工人员不遵守操作规程或不服从甲方管理，造
成设施损坏时，乙方应赔付给甲方造成的损失。
（5）乙方在施工过程中一定要做好施工安全防护工作，确保施工不对现场设施及其他的工作场所造成影响（主要指施工过程中产生的噪音、
灰尘、垃圾等）。
乙方驻工地项目经理：联系方式：
第七条：设计变更
乙方不得随意变更设计，确需进设计变更，由乙方向甲方提出申请，由甲
方与设计院沟通后书面通知乙方后执行。
第八条：竣工验收及结算
1：工程竣工验收前十日乙方向甲方提出验收申请，并提交竣工验收报告。
2：验收期限：甲方在乙方提供竣工报告10日内，邀请省药监部门专家进
行初验。
3：初验合格后，甲、乙双方对竣工验收报告签字认可。如因乙方原因不
能达到GMP认证标准，乙方负责全部不符合项目的整改，费用乙方负担。
4：竣工报告完成后双方进行工程结算，结算依据为设计图纸、承包内容、技术规范。
5：甲乙双方代表在结算书上签字确认后结算，结算方式按本合同第五条
中条款执行。
第九条：有关文件的确认
1、甲乙双方相关传真、会议经要、变更文件均为有效文件。
2、甲方的签字认可材料证明、报验资料、施工记录、验收资料均为有
效文件。
3、双方签字认可的其他有效文件。
第十条：保修
1、保修内容范围按国务院第279号文《建设工程质量管理条例》执行。
2、保修期限：工程竣工验收合格之日起一年。
第十一条：违约责任
1、乙方施工质量达不至设计、规范要求，应无条件返工，由此造成的
工料损失由乙方承担，困乙方原因发生其他使合同无法履行的行为，
乙方应违约责任，并向甲方支付工程总价的20%的违约金。
2、因甲方单方原因无故中断合同使合同无法履行的，乙方应在合同终
止日起停止设备材料的采购，甲方应支付已完工程部分的款项。
3、除非双方协议将合同终止或因一方违约使合同无法履行的，违约方
承担上述违约责任且应断续履行合同。
4、乙方不能按合同工期竣工，每延期一天，应按工程总额的0.2%向
甲方支付违约金（不可抗力的因素除外）。
第十二条：争议
甲、乙双方若发生合同纠纷，应本着互谅互让、互相尊重、和平龙好的原则协商解决。双方不能通过协商解决的，可依据《中华人民共和国仲裁法》和〈中华人民共和国合同法〉的有关规定，向当地仲裁委员会申请仲裁。
第十三条：安全施工按国家和黑龙江省“劳动安全条例”执行。
第十四条：自控设计说明和技术规范以及报价清单作为合同附件与合同具有同等法律效力。
第十五条：合同生效与终止
本合同自双方签字并盖章后生效，竣工验收后保修期满且财务结算清结，本合同自行终止。
第十六条：
附则
本合同一式捌份，双方各执肆份，并报有关部门。本合同与本工程招标文件具有同等法律效力。
附加条款：1、综合制剂车间净化工程施工完成，乙方必须保证所施工内容通过甲方组织的国家药局GMP认证通过。
2、乙方负责对甲方取样间改造，保证通过GMP认证，所发生的费用包含在综合制剂车间净化工程合同内，甲方不另行支付该项工程发生的任何费用。
甲方（章）：乙方（章）：
法人代表：法人代表：
委托代表人：委托代表人：
日期：日期：
建筑施工企业工程合同管理制度 建筑施工企业工程合同管理制度提要：本制度适用于公司及项目部有关对外合同（包括出具的担保和承诺）的订立、变更、转让、解除、履行、终止和管理等活动控制行政公章的除外； 一、适用范围 本制度适用于公司及项目部有关对外合同（包括出具的担保和承诺）的订立、变更、转让、解除、履行、终止和管理等活动控制。 本条所称合同即书面合同，是指采用合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形表现所载内容的合同，合同当事人协商同意的有关修改合同的文书、电报、电传和图表，也是合同的组成部分。 二、相关文件 1、《管理手册》 2、《中华人民共和国合同法》 3、《中华人民共和国民法通则》 4、《中华人民共和国建筑法》 5、《中华人民共和国招标投标法》 三、实施职责 1.本制度由经营部负责合同订立、管理； 2.财审部负责执行情况中的财务与审计监督； 四、工作流程 1、合同分类： <1>工程合同：公司经营经营预算部负责管理；
<2>工程物资采购合同：公司工程部负责管理； <3>劳务合同：公司经营部负责管理； 2、合同主管部门职责： <1>监督、检查贯彻执行《合同法》及相关法律法规的情况； <2>领导、协调合同的订立、履行及管理工作； <3>制定合同管理制度，并监督执行； <4>组织参加"守合同、重信用"企业活动； <5>决定对合同管理工作中做出显着成绩的部门和个人给予奖励； <6>决定对合同管理工作中疏于管理，玩忽职守，违法乱纪者，未造成经济损失的给予通报批评，造成经济损失的给予处罚； <7>其他需要协调解决的合同管理中的重大问题。 3、合同条款、合同申请单位和合同执行单位 3.1合同一般应具备以下主要条款： <1>当事人名称、住址、邮政编码、法定代表人姓名、职务、开户银行、账户； <2>标的（指货物、劳务、服务等）名称、型号、规格等； <3>数量和质量，包括检测标准和方式； <4>价款或者酬金及付款时间、方式； <5>履行的期限、地点和方式； <6>违约责任； <7>合同的变更、转让和解除条件； <8>合同争议的解决方式； <9>合同订立的时间、地点；
装饰工程施工合同（正文） 甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议． 第一条工程概况 1.1 工程名称： 工程地点： 承包范围： 承包方式： 1.2 开工日期： 竣工日期： 总日历工期天数： 1.3 质量等级： 1.4 合同价款： 第二条合同文件及解释顺序 第三条合同文件使用的语言和适用标准及法律 3.1 合同语言： 3.2 适用标谁、规范： 3.3 适用法律、法规： 第四条图纸 4.1 图纸提供日期： 4.2 图纸提供套数： 4.3 图纸特殊保密要求和费用： 第五条甲方代表 5.1 甲方代表姓名和职称（职务）: 5.2 甲方赋予甲方代表的职权： 5.3 甲方代表委派人员的名单及责任范围：
第六条监理单位及总监理工程师 6.1 监理单位名称： 6.2 总监理工程师姓名、职称： 6.3 总监理工程师职责： 第七条乙方驻工地代表 第八条甲方工作 8.1 提供具备开工条件施工场地的时间和要求： 8.2 水、电、电讯等施工管线进人施工场地的时间、地点和供应要求：8.3 需要与有关部门联系和协调工作的内容及完成时间: 8.4 需要协调各施工单位之间关系的工作内容和完成时间： 8.5 办理证件、批件的名称和完成时间： 8.6 会审图纸和设计交底的时间： 8.7 向乙方提供的设施内容： 第九条乙方工作 9.1 施工图和配套设计名称、完成时间及要求： 9.2 提供计划、报表的名称、时间和份数： 9.3 施工场地防护工作的要求： 9.4 施工现场交通和噪音控制的要求： 9.5 符合施工场地规定的要求： 9.6 保护建筑物结构及相应管线和设备的措施： 9.7 建筑成品保护的措施： 第十条进度计划 10.1 乙方提供施工组织设计（或施工方案）和进度计划和时间 10.2 甲方代表批准进度计划的时间： 第十一条延期开工 第十二条暂停施工 第十三条工期延误 第十四条工期提前
手术室净化工程项目施工合同 手术室净化工程项目施工合同 发包方（甲方）：承包方（乙方）：双方按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和GB50243-2002、GB50333-2002、GB/T18883-2002、DB11408-xx、GB50591-xx、 QJ2214-1991的规定验收标准，现就该工程具体事宜，经双方协商一致，达成如下协议： 第一条工程概况 1、1工程名称： 1、2工程地点： 1、3 工程内容： \ 1、4承包范围：按甲方提供的最终施工蓝图及（工程报价有关说明文件）和乙方投标报价书内所列的全部内容。（作为本合同附件） 1、5承包方式：包工包料，如本合同另有规定的，按合同相关规定执行。 1、6工期：本工程工期为日历天，自___年__月___日开工，于20 年 X 月 X 日竣工。（如有时间变动，以甲方开工通知为准）
1、7工程质量：以相关的国家标准、行业标准、地方标准、以及有关部门的有关规定为依据，工程质量合格率必须达到100%，并保证通过有关部门验收。 并应符合国家手术室净化工程质量验收规范以及设计施工图纸的要求，结合甲乙双方协商一致的工程质量，以优良为准。 1、8合同总价款（人民币）：本合同封顶价￥XXXX 元（大写： XXX 元整，含税价），该封顶价是指在本合同承包范围内，（1，根据甲方提供的最终施工图纸2，工程报价有关说明文件3，发标文件4，工程预算报价书及本合同的相关约定作为本合同附件）在甲方方案及设计施工图不变更情况下，本工程造价高于封顶价￥XXXXX 元，高于部分乙方自愿放弃，进行工程竣工决算。 1、8,1 方案及材料变更：工程项目的方案及材料变更的增减：甲方需以书面的工程变更联系函（1，工程联系函，2，需要更改的旧局部施工图，改后的新局部施工图）通知乙方，乙方在收到甲方通知单后，乙方在根据通知内容进行报价（报价回复函资料为1，工程联系函，2，需要更改的旧局部施工图，改后的新局部施工图及方案改后新平面局部图纸，现场以施工部位的照片，报价书及现场实际测量尺寸原始件）回复给甲方，经甲乙双方及监理方商讨一致并签字确认后，方可施工。其计价原则为：乙方合同报价书中有的项目参照合同报价书计算，方案及材料变更在报价书中无参照价格的，甲乙双方按市场了解的实际价格为
****建设工程有限公司合同管理制度 1、总则 1.1、为防范企业经营风险，提高企业经济效益，减少合同签订过程中的失误和履行过程中的纠纷，依据国家相关法规，结合公司实际情况，制定本管理制度。 1.2、公司职能部门和项目部各级人员应各司其职，共同维护公司和项目部“重合同、守信誉”的正面形象，凡违反规定操作造成公司和项目部损失的，当事人应承担责任。 1.3、公司各部门及项目部对外签订的所有工程承建、劳务分包、专业分包、物资设备采购、服务、用工等各类合同，以及公司内部承包人部分或全额出资的内部承包协议一律适用本制度。 1.4、公司行政部为公司的合同管理机构，具有以下职能： 1.4.1、负责组织修订完善公司合同管理制度并制订合同格式文本； 1.4.2、负责组织合同管理的法律知识讲座和培训并解答合同签订、履行等方面法律问题； 1.4.3、会同公司有关部门对重大、重要合同进行评审并出具审查意见； 1.4.4、监督、检查各部门合同签订、履行、管理情况，参与合同纠纷的调查处理，制定解决方案； 1.4.5、负责公司合同文本的归档工作，指导各部门进行合同管理。 1.5、公司各部门负责人负责其部门的合同管理工作，或指定专人负责具体工作。对合同中与本部门相关的技术和交易执行条款提出建议和意见。 2、合同的签订 2.1、合同的洽谈、审查、批准相对独立、互相制约。经办、审查、批准各司其职，分工负责。第 3.3条界定的合同审批权限的适用于洽谈和经办。任何合同均需经过职能部门评审，由总经理批准。 2.2、公司鼓励相关或不相关部门人员提供备选供方信息。但涉及价格的洽谈必须至少两人参与。 2.3、所有合同必须遵守国家法律法规。需要公司法律顾问风险审查的由总经理决定。 2.4、对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的委托人。法人委托人在授权范围内行使签约权。公司依法追究超越代理权限和非法委托人的对外签约责任，但经总经理特别授权并发给委托证明书的例外。本制度2.1条、 3.3条约定的洽谈、审批权限视为法人的制度授权，除签约对方特别要求，不另出具法人委托书。 2.5、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。包括：对方单位是否具有法人资格、有否经营权、有否履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其代理权限。做到既要考虑本方的利益，又要考虑对方的条件和实际能力，防止上当受骗，防止签订无效合同，确保所签合同有效、有利。 2.6、签订经济合同，必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。对责任条款，应本着可履行、能回旋的原则。 2.7、签订合同，如涉及公司内部其它单位的，应事先在内部进行协商，统筹兼顾，然后签约。 2.8、投标文件等响应招标文件的文件，适用于合同审查审批程序，审批权限详本制度 3.3条。投标文件以及招标文件等有效文件均要按合同进行管理。 2.9、合同文本、合同用印和非公合同： ⑴公司对外签订的合同，有格式文本的，应使用格式文本签约；与建设单位签订的建设工程施工合同，原则上采用规范国家或建设主管部门版本的建设工程施工合同。不具备上述条件的，也必须采用合同书形式，严禁口头协议和非正规书面形式。 ⑵所有合同均应加盖公司合同专用章。对方要求加盖公司章或法人章的，要求对方同等用印。
建设工程施工合同 第一部分协议书---------------------------------- 2 第二部分通用条款----------------------------------- 5 第三部分专用条款-------------------------------- 5 附件1：承包人承揽工程项目一览表---------------------------------- 13附件2：发包人供应材料设备一览表--------------------------------- 14附件3：房屋建筑工程质量保修书------------------------------------ 15
建设工程施工合同 第一部分协议书 发包人（全称）：______________________________________________________ 承包人（全称）：______________________________________________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：_______________________________________________ 工程地点：_____________________________________________________ 工程内容：___________________________________________________________________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1） 工程立项批准文号：
_______________________________________________________________________________ XX洁净车间清洁度10万级改善 项目合同书 （甲方）： （乙方）： 项目名称：XX洁净车间清洁度10万级改善 合同编号： 合同签订日期：________________
工程合同 （甲方）： （乙方）： 工程地点： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》《洁净厂房设计规范》（50073-2001）《洁净室施工及验收规范》（50591-2010）及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就XX洁净车间清洁度改善项目，所有技术指标按《洁净室施工及验收规范》（50591-2010）落实完成，具体有关事宜，由协商一致，订立本合同。 一、项目概况 项目名称：XX洁净车间清洁度10万级改善项目 项目地点： 二、项日承包范围 承包范围：附件1 (施工图纸), 项目包含（XX洁净车间围护结构、原围护结构拆除、出入门互锁系统、室外配电系统、室内电气及照明系统、地坪涂装系统、风淋风幕系统、空气净化系统、消防报警系统、行车改造系统等） 附件2 (报价清单), 附件3 (质量保证书)； 三、合同工期： 开工日期： 201 年月日 竣工日期： 201 年月日 合同工期总日历天数45天 四、质量标准 工程质量标准：《洁净室施工及验收规范》（50591-2010）及国家相关标准。 五、合同价款 合同总金额（大写）：（人民币） (附工程预算书 )双方商定，合同价款采取双方约定，如有增加工程量双方协商签订工程增加合同。 六、双方权利及义务 1、甲方权利及义务
合同编号：SXLJJ-2016- 项目名称室内空气净化治理工程 治理合同 委托方（甲方）： 治理方(乙方)：山西绿居家环保科技有限公司 合同签约地点： 合同签约日期：年月日
治理合同 委托方（甲方）： 地址： 联系电话： 治理方（乙方）：山西绿居家环保科技有限公司 联系电话： 联系人： 依照《中华人民共和国合同法》、《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）、法规的规定，经甲、已双方友好协商，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本室内空气净化治理施工工程事项达成一致，订立本治理合同。 一、工程概况 1.1工程名称： 1.2 工程地点： 1.3工程内容： 二、工程委托范围： 2.1 室内空气净化治理工程，净化工程具体包含：1.室内装修污染空气处理；2.预进家具有害有机挥发物质消除。
2.2治理项目：甲醛、苯、氨、TVOC（总挥发性有机化合物） 2.3治理项目：治理后室内空气中上述污染物比治理前（初检数据）明显降低，达到国家《室内空气质量标准》，以复检数据与国家标准数据对照值为依据。 2.4治理后复检 2.4.1甲、乙双方按国家规范或双方确认的项目或约定的治理指标（见2.2）要求复检验收。 2.4.2、乙方在治理结束后7天至10天内（产品技术要求时间），预检验收所治理工程，并出据复检报告，若约定治理项目在施工工期达不到治理目标，将执行违约责任条例中的规定。 三、合同工期： 工程合同工期总日历天数：天。拟从年月日开始施工，至年月日完成； 具体开工日期以甲方正式通知进场为准。 四、质量标准： 按照治理合同、室内空气净化工程治理方案，达到国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325-2010。 民用建筑工程室内环境污染物浓度限量 污染物Ⅰ类民用建筑工程Ⅱ类民用建筑工程甲醛（mg/m3）≤0.08 ≤0.1 苯（mg/m3）≤0.09 ≤0.09 氨（mg/m3）≤0.2 ≤0.2 TVOC（mg/m3）≤0.5 ≤0.6 五、工程委托方式：
工程项目合同管理办法范文 为了进一步加强合同管理，规范合同管理行为，避免法律风险和纠纷，保证工程建设项目顺利进行，根据公司合同管理有关规定，结合项目部实际情况，制定本办法。本办法只适用于工程项目管理部负责签署的施工合同的管理。 第一章签订工程项目合同的原则 1. 合法原则 《合同法》规定：“订立经济合同，必须遵守国家法律，必须符合国家政策和计划要求”。 2. 诚信原则 甲乙双方当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。 3. 计划原则 在订立和执行项目承包合同中，必须服从和维护公司计划，保证公司计划的实现。 4. 平等互利、协商一致的原则 发包人和承包人的地位是平等的，在平等的基础上，就合同的主要内容经过协商，达成一致意见。任何一方不得把自己的意志强加给另一方。 第二章工程项目合同管理的任务工程项目合同管理的任务是根据法律、政策和生产经营计划的要求，运用指导、组织监督等手段，促使当事人依法签订、履行、变更合同和承担违约责任，保证工程项目建设顺利进行。
第三章工程项目合同签订中职责的划分 （一）合同员职责 １、审核是否有违反法律法规和合同签订原则的条款。 ２、审核有无损害国家、社会和第三者利益的条款。 ３、审核是否具备签订合同的必要条件。 ４、检查合同条款是否完备、内容是否详尽准确。 （二）计划员职责 １、审核项目初步设计和总概算是否批准。 ２、审核项目和投资是否列入上级部门批复计划。 3、审核工程承包范围。 4、审核工程开工和竣工日期及中间交工工程日期是否符合总体布置的要求。 （三）预算员职责 1、审核合同价款是否符合合同法规定的确定方式。 2、审核各种取费标准是否合理。 3、审核预结算及工程款拨付办法。 4、审核奖励与惩罚条款是否合理。 5、审核违约索赔事项及有关结算事宜的补充条款。 6、审核违约责任以及争议条款。 （四）施工人员职责 1、施工人员要按照合同约定条款，管理乙方施工。 2、审核工程质量检验标准。
净化工程承包合同示范文本 第一部分合同协议书 发包人（全称） 承包人（全称） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就_____ 项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程承包范围： 二、要紧技术来源 三、要紧日期 合同期限(绝对日期或相对日期)：
施工期限(绝对日期或相对日期)： （其中：竣工日期(绝对日期或相对日 期)：） 四、工程质量标准 工程质量标准： 五、合同价格和付款货币 合同价格为人民币（大写）：元。 除依照合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。 六、本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中给予的定 义与解释相同。 七、合同生效 合同订立时刻：年月日 合同订立地点： 本合同在以下条件满足之后生效：____________ _________ 发包人：承包人：
（公章或合同专用章）（公章或合同专用章） 法定代表人或其授权代表：法定代表人或其授权代表： （签字）（签字） 工商注册住宅：工商注册住宅： 企业代码：企业代码： 邮政编码：邮政编码： 法定代表人：法定代表人： 授权代表：授权代表： 电话：电话： 传真：传真： 电子邮箱：电子邮箱： 开户银行：开户银行： 账号：账号：
第二部分通用条款 第1条一般规定 1.1 定义与解释 1.1.1 通用条款，指依照法律、行政法规的规定，合同当事人在履行工程总承包合同过程中所遵守的一般性条款，由本文件第1条至第20条组成。 1.1.2 专用条款，指依照工程总承包项目的实际，对通用条款进行补充、修改和完善，并同意共同遵守的条款。 1.1.3 工程总承包，指承包人受业主托付，按照合同约定对
（甲方）发包方： （乙方）承包方： 根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量管理条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利，义务和责任，经双方协商同意签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称：净化车间工程 二、工程地点： 三、承包范围和内容： 根据甲方提供的“结构图”及施工方提供的设计方案（净化施工图纸）全部施工项目内容和“施工组织设计方案”进行施工。且施工过程中甲方有权对承包范围和内容进行调整及变更。 1、洁净室吊顶、围护、门窗、地坪和所需净化设备（风（货）淋室、传递箱等）施工制作、安装. 2、洁净室空调送风、回风、排风系统、空气过滤系统的全部设备安装及施工。 3、洁净室空调设备及配套冷却水（冷冻水）系统管道工程的制作安装、调试。 4、洁净室照明线路灯具、插座及空调净化设备动力配电系统的施工安装。 5、洁净室温湿度自动控制系统工程全部项目内容的施工。 6、甲方工艺设备配电系统工程的全部项目制作安装。 四、承包合同价款 1.本工程的承包总价为：万元人民币（大写：），此承包总价包括了乙方严格履行本合同条款，完成合同、招标文件及招标过程中的
补充资料费用、施工图纸、招标过程中乙方的承诺等规定范围和内容的全部工程的一切费用。 1.1合同总造价已包括一切劳动报酬、物料、物料辅助材料及配件、机械设备及施工期间的报酬、材料及设备检测费、并按验收规定交验收材料及文件等、物价浮动及夜间施工增加费用、保险费用、利润、管理费、食宿自理等费用；还包括税务部门规定、由乙方缴纳的各种税项的税金以及有关的其它费用及所有税费的变更与浮动等。 1.2乙方已经视察现场，使自己熟悉现场情况及须完成工程的详细资料，并取得一切可能影响报价的所有资料，乙方以不知道现场情况为籍口而作出的额外索赔或延长工期的要求将不获补偿。 1.3最后结算采用投标预算包干价加所有联系单审核费用的方式进行结算，参照《XX省建设工程造价咨询服务收费管理办法》，由甲方进行结算。乙方应在竣工验收后20个工作天内向甲方提交所有结算资料，甲方在收到齐全的结算资料后七个工作天内出具结算意见，如乙方对甲方结算有异议的，乙方同意由甲方指定有资质的第三方作结算，结算费用由乙方承担。 1.4在施工过程中，工程设计中不合理部分造成的返工或设计方案中有漏项、少算的工程费用不得追补，该费用已算入优惠价内。 第二条工程期限 一、根据使用需要商定，工程总工期为 50 天（日历天）。自合同签订之日起至竣工验收。 二、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延： 2.1按施工准备规定，不能提供施工场地的水，电源，影响进场施工；
第一条为适应建立社会主义市场经济体制需要，加强建>市场管理，确保市场秩序正常，保护建设工程施工合同当事人的合法权益，根据《中华人民共和国经济合同法》、《建>安装工程承包合同条例》和《建>市场管理规定》，制订本办法。 第二条本办法适用于土木工程，设备安装，管道线路敷设，装饰装修及房屋修缮等建设工程的施工合同(以下简称施工合同)。 第三条施工合同的签订，应当遵守国家的法律、法规和国家计划，遵循平等互利、协商一致、等价有偿的原则。 承办人员签订合同，应取得法定代表人的授权委托书。 施工合同一经依法订立，即具有法律效力，当事人的合法权益受到法律保护;任何一方不得擅自转让、变更。 承发包双方之外的任何单位和个人，不得非法干预施工合同的签订和履行。 第四条承发包双方签订施工合同，必须具备相应资质条件和履行施工合同的能力。对合同范围内的工程实施建设时，发包方必须具备组织协调能力;承包方必须具备有关部门核定的资质等级并持有营业执照等证明文件。 第五条凡进行工程建设，承发包双方必须在中标后的规定时限内，或开工前依法签订书面施工合同，并全面履行。 第六条任何单位和个人，不得利用合同进行违法活动，不得损害国家、社会和第三方利益及扰乱建>市场秩序。 第七条签订施工合同必须具备以下条件： 1.初步设计已经批准; 2.工程项目已经列入年度建设计划; 3.有能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料; 4.建设资金和主要建>材料设备来源已经落实; 5.招投标工程，中标通知书已经下达。 第八条签订施工合同，必须按照《建设工程施工合同示范文本》的“合同条件”，明确约定合同条款。对可能发生的问题，要约定解决办法和处理原则。合同应具备以下主要内容： 1.工程名称、地点、范围、内容，工程价款及开竣工日期;
（GF—2017—0201） 建设工程施工合同 （示范文本） 住房城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局
说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下： 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 （一）合同协议书 《示范文本》合同协议书共计 13 条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 （二）通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计 20 条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、
材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 （三）专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项： 1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致； 2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款； 3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
编号： ___________ 空气净化工程合同 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：____ 年____ 月____ 日 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》、国家工商管理局和建设部颁发的（GF-99-0205 ）《建筑装饰工
程施工合同（甲种本）示范文本》，并结合本工程的具体情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方协商签订本合同。 一、工程项目和承包范围 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包范围：塑罐车间增设空气净化系统，桶装纯净水车间增设空气净化系统及净化室。 二、承包方式和工程造价 2.1 承包方式：本工程采用包工包料。 2.2 工程造价 1、经邀请招标、乙方报价，并经双方协商后，本工程合同价为人民币_____________ 元（大写 _____________________________________________ ）。详见附件"工程项目预算书" 。 2、合同总造价已包括一切劳动报酬、物料、机械设备及施工期间的报酬、物价浮动及夜间施工增加费用、保险费用、利润、管理费等费用；还包括税务部门规定、由乙方缴纳的各种税项的税金以及有关的其它费用及所有税费的变更与浮动等。 3、乙方已经视察现场，使自己熟悉现场情况及须完成工程的详细资料，并取得一切可能影响报价的所有资料，乙方以不知道现场情况为籍口而作出的额外索赔或延长工期的要求将不获补偿。 三、工期 1、工期：工程总工期为 __________ 天。 本工程预计开工日期为 _________ 年_________ 月_________ 日，竣工日期为 _______ 年 月日。实际开工日期以开工通知书或开工申报表上确认的时间为准。 2、本合同文件中提及任何一段时期或工作日都应包括各种节假日在内。 3、若遇下列情况，而又影响工程竣工时间，乙方须在两天内提出签证申请，（否则甲方将认为乙
建设项目工程合同管理制度 第一章总则 第一条为加强公司建设工程合同管理工作，预防、减少和及时解决合同纠纷，维护合同双方合法权益，提高经济效益，根据《中华人民共和国合同法》和有关规定，结合公司工程建设实际，制定本制度。 第二章合同管理职责 第二条项目法人的主要职责 1、认真学习、贯彻执行《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，依法保护本公司的合法权益。 2、制定、修订本公司合同管理制度、办法，组织实施合同管理工作。 3、依法签订、变更、解除有关工程合同。 4、严格审查所签订的合同，重大合同应提交有关方面会审，防止不完善或不合法的合同出现。 5、协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订。 6、做好合同统计、归档、保管工作。 7、监督、检查合同签订、履行情况。 8、宣传合同法和有关法规，培训合同管理人员。 9、依法处理合同纠纷。 10、制止有关单位或个人利用合同进行违法活动。 第三条财务部门的主要职责 1、加强与项目法人及现场管理机构等的联系，及时通报合同履行中的应收应付情况。 2、做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析，提出处理建议、妥善保管收、付凭证。 3、配合项目法人做好合同管理工作。 第三章合同审签管理
第四条本公司对外签订合同，应由法定代表人或法定代表人授权的代理人进行。未经授权，任何人不得以本公司名义对外签订合同。 第五条严禁将合同业务介绍信转借其他单位或个人使用。介绍信的存根应当保存五年，以备核查。 第六条合同应当采用书面形式，合同文本应当采用国家规定的合同示范文本；合同相对方提供的合同文本必须送交局有关部门审核。 第七条所有合同都应按顺序由项目法人统一编号。 第八条合同及其有关的书面材料，应当语言规范，字迹（符号）清晰，条款完整，内容具体，用语准确、无歧义。 第九条订立合同，必须完备合同条款。合同条款一般包括当事人的名称或者姓名和住所，标的，数量和质量，价款和报酬，履行的期限、地点和方式，违约责任及解决争议的方法等。 第十条对于合同标的没有国家标准又难以用书面确切描述的，应当封存样品，由合同双方共同取样封存，并加盖公章或合同章，分别交由指定责任人保管。第十一条订立依法可以设定担保或者对相对方的履约能力没有把握的合同，应当要求相对方依法提供保证、抵押、留置、定金等相应形式的有效担保。 对方当事人提供的保证人，必须是法律许可的具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者自然人。对相对方的保证人的主体资格和清偿债务能力要参照本制度的规定进行审查。 第十二条对外签订合同，要明确选择纠纷审判管辖地，并优先选择由本公司所在地人民法院管辖。 第十三条法定代表人或合同承办人应当在合同文本上签名或盖章。 第十四条签订合同，应当加盖单位的合同专用章。严禁在空白合同文本上加盖合同专用章或公章。单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。 第四章合同审签程序 第十五条签订合同前必须严格审查对方当事人的主体资格。 对法人必须审查营业执照原件或者盖有工商行政管理局复印专用章的法人营业执照或营业执照的副本复印件（必须有最近年检章）。
建设工程施工合同---------------------------------------- 1第一部分协议书 ------------------------------------------------------------------ 2第二部分通用条款 --------------------------------------------------------------- 5第三部分专用条款 --------------------------------------------------------------- 5附件1：承包人承揽工程项目一览表------------------------------------------------------ 12附件2：发包人供应材料设备一览表------------------------------------------------------ 13附件3：房屋建筑工程质量保修书--------------------------------------------------------- 14
建设工程施工合同
第一部分协议书 发包人（全称）： 承包人（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1） 工程立项批准文号： 资金来源： 二、工程承包范围 承包范围： 三、合同工期 开工日期：年月日 竣工日期：年月日 合同工期总日历天数天。 四、质量标准 工程质量标准： 五、合同价款 金额（大写）：（人民币）
净化工程施工合同范本 净化工程名称: 合同编号： 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 合同签订地： 根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，为明确双方在合作过程中的权利、义务和经济责任，在平等、自愿的基础上，经双方认真、坦诚协商，一致同意签订本合同，供信守。 第一章工程名称、范围、内容 第1条净化工程名称 第2条净化工程范围： 工程内容： 第二章工程造价，价款结算与支付方式 第3条本净化工程总价暂定为人民币：（小写：）。工程竣工验收合格后，以甲方审计结算金额，按实际工程量据实结算。 第4条合同保证金与工程拨款 1、工程完工后，若出现质量问题，甲方有权根据合同约定扣除与乙方造成损害同等价值的款项以及乙方的违约金，该部分款项可从质保金或合同保证金中扣除，不足部分，由乙方另行支付。 2、本工程不支付备料款及预付款，工程开工后，乙方每月向甲方申报已经完工的工程量和申请拨款的金额，甲方按照经甲方代表及其审计部门确认的有效工作量的75 %支付工程进度款，工程竣工验收合格后付至 80%。工程竣工验收合格后进行审计决算，审计结算完成后付至审定额的90 %，剩余的10 %作为质保金（无息），质保期为两年，无质量问题，两年之内付清（一年一付）。工程款付至审定额的90 ％时，乙方须开具合同审定总额的工程发票。 第5条工程决算： 见清单。 第6条工程签证
所有工程变更必须由设计部门、甲方签字审批，工程结算以甲方驻现场代表的签证为结算依据。工程变更和增补部分价格执行第5条。 第三章建设工期及双方责任 第7条施工期限 双方商定该工程总工期为天(日历天) 自年月日开工 至年月日竣工 本合同项下的工程分为以下个施工阶段及相应完工期限： 1、，在年月日之前完成； 2、，在年月日之前完成； 3、，在年月日之前完成； 4、，在年月日之前完成； 5、竣工：年月日之前整体工程竣工达到约定要求。 自合同生效后，在施工过程中，乙方不得无故暂停施工，若甲方资金短缺，不能按期支付工程款，乙方也应保证正常的施工及进度，并按期竣工。 甲方认为有必要时，可要求乙方暂停施工，乙方按甲方要求停止施工后，应妥善保护已完成的工程。 第8条工期延误 乙方应保证按照合同约定的工期完工，不得以任何理由延误工程进度和工期，否则乙方应当承担违约责任，并赔偿由此给甲方造成的一切损失。 第9条双方责任 一、甲方： 1.甲方代表：甲方任命为驻施工现场代表。 甲方驻施工现场的代表按照以下要求，行使合同约定的权力，履行合同约定的职责： （1）甲方代表可委派有关具体管理人员，承担自己部分权力和职责，并可在任何时候撤回这种委派。 （2）甲方代表的指令、通知由本人签字后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。①确有必要时，甲方代表可发出口头指令，并在24小时内给予书面确认，乙方对甲方代表的指令应予执行。②乙方认为甲方代表指令不合理，应在收到指令后24小时内提出书面申告，甲方在收到乙方申告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，以书面形式通知乙方。③紧急情况下，甲方代表要求乙方立即执行的指令或乙方虽有异议，但甲方代表决定仍继续执行的指令，乙方应予执行。甲方决定的工程变更和增补，经甲方审计部门审批后，乙方应立即执行，不得无故拖延。
《建设工程施工合同管理办法》 第一条为适应建立社会主义市场经济体制需要，加强建筑市场管理，确保市场秩序正常，保护建设工程施工合同管理办法，当事人的合法权益，根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和《建筑市场管理规定》，制订合同管理办法。 第二条本办法适用于土木工程设备安装，管道线路敷设，装饰装修及房屋修缮等建设工程的施工合同管理办法。 第三条施工合同管理办法的签订，应当遵守国家的法律、法规和国家计划，遵循平等互利、协商一致、等价有偿的原则。 承办人员签订合同，应取得法定代表人的授权委托书。 施工合同一经依法订立，即具有法律效力，当事人的合法权益受到法律保护；任何一方不得擅自转让、变更。 承发包双方之外的任何单位和个人，不得非法干预施工合同的签订和履行。
第四条承发包双方签订施工合同管理办法，必须具备相应资质条件和履行施工合同的能力。对合同范围内的工程实施建设时，发包方必须具备组织协调能力；承包方必须具备有关部门核定的资质等级并持有营业执照等证明文件。 第五条凡进行工程建设，承发包双方必须在中标后的规定时限内，或开工前依法签订书面施工合同，并全面履行。 第六条任何单位和个人，不得利用合同进行违法活动，不得损害国家、社会和第三方利益及扰乱建筑市场秩序。 第七条签订施工合同管理办法必须具备以下条件： 1.初步设计已经批准； 2.工程项目已经列入年度建设计划； 3.有能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料；
4.建设资金和主要建筑材料设备来源已经落实； 5.招投标工程，中标通知书已经下达。 第八条签订施工合同管理办法，必须按照《建设工程施工合同示范文本》的“合同条件”，明确约定合同条款。对可能发生的问题，要约定解决管理办法thldl和处理原则。合同应具备以下主要内容： 1.工程名称、地点、范围、内容，工程价款及开竣工日期； 2.双方的权利、义务和一般责任； 3.施工组织设计的编制要求和工期调整的处置办法； 4.建设资金和主要建筑材料设备来源已经落实；
金家律师修订 本协议或合同的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权 利义务等，修改或重新拟定条款。本文为Word格式，可直接使用、编辑或修改 工程施工合同 发包人：_________________________________________________ 承包人：_________________________________________________ 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚 实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程范围 二、承包范围： 三、合同工期： 开工日期： 竣工日期： 合同工期总日历天数：天。 四、质量标准 工程质量标准：合格乙方保证提供的的完整性和可 靠性，完全符合甲方询价规格书中的各项要求。货物品质保证期为 12 月，以到货之日起计算。 五、合同价款 金额（大写）： 人民币（￥）：元 六、工程款（进度款）支付 工程竣工验收合格后一次性支付全部工程价款。 七、双方一般权利和义务 1、发包人工作 1.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作： （1）在合同实施期间，甲方应指派专人配合乙方工作，为乙方履行合同提供必要的场地、
资料、人员上的帮助。如因甲方原因致使合同无法如期履行，给乙方造成损失的，乙方有权要求甲方承担赔偿责任。 （2）甲方不得强迫乙方接受合同以外的无理要求。在此情况下，乙方可以拒绝甲方的此类要求而不被视为违约。 （3）将该项工程施工所需的水、电免费接至施工场地的时间、地点和供应要求：由发包方协助承包方接至施工现场，在施工期间所产生的水、电费用由发包方承担；要求在施工期期间要节约用水用电。 2、承包人工作 2.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作： （1）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：由承包人自行负责。 （2）施工场地清洁卫生的要求：按环境卫生标准及环境管理体系执行。 （3）双方约定承包人应做的其他工作：双方协商。 八、施工组织设计和工期 1、进度计划 1.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：在开工前7日提供，严格按照施工进度进行。 2、工期延误 2.1双方约定工期顺延的其他情况：除不可抗力或发包人原因造成的工期延误外，其它原因造成的工期延误由承包人承担相应责任。 九、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 十、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十一、合同生效 本合同一式三份，经甲乙双方签字盖章后生效。 发包人：（公章）承包人：（公章） 住所：地址： 法定代表人：法定代表人： 委托代表人：委托代表人：
净化工程合同书 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量管理条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方协商同意签订本合同。 第一条工程概述 一、项目名称： 二、施工地点： 三、工程范围： 1、本合同的承包范围：以甲乙双方签字确认的施工图纸为准，详见附件一图纸。 2、以报价内容（详见附件二）为准。 第二条技术要求与质量标准 一、技术要求 1、施工方案以甲方签字确认的设计图方案为准。确需更改设计方案的，须经甲方签字同意确认后，方可实施更改。 2、设备的采购及安装方案以经甲方同意的设计图、选型方案为准，涉及调整的，须经甲方书面签字确认后，方可调整。 二、质量标准 应符合中华人民共和国标准《GB50073-2013洁净厂房设计规范》，
《GB50591-2010洁净室施工及验收规范》以及其他相关法规标准的要求。 三、质量保证 1、凡由乙方供货的材料、设备，须符合相应规范要求，对不符合规范要求的材料和设备乙方不得安装和使用，若因此给甲方带来的工期延误等一切损失由乙方承担。 2、工程现场乙方全面负责安装施工现场的所有工作，甲方委派人员协调配合。 3、乙方施工人员必须遵守甲方以及施工所在地的物业管理部门的相关规定，乙方在施工前，应与施工所在地的物业管理相关部门进行充分沟通，了解相关管理规章制度。乙方不得损害甲方、相关第三方以及物业管理部门的利益，由此造成的经济损失由乙方全部承担。 4、乙方应有施工资质，并向甲方提供单位资质相关证明。 5、乙方应有具体的质量保证管理系统及措施。 6、乙方在施工过程中，发现问题应立即返工至合格。如有必要，甲方监理人员出具书面整改通知，并限期整改，由乙方签字确认整改方案，并在限期内整改完毕。若限期内仍未落实，甲方可下令停工，由此造成的材料、设备以及工期延误等全部损失由乙方承担。 五、项目施工与范围 1、按照甲方签字确认后的图纸及施工方案（见附件一、附件二）进行施工。 2、具体包括彩钢板维护结构、净化系统、通风管道、照明电气，上下水、纯化水系统及地面工程。 第三条工程期 一、开工日期 具体开工日期：预付款到帐壹拾个日历日内施工人员及部分材料进场。