下载文档原格式
输变电工程施工合同（简版）合同编号（发包人）：合同编号（承包人）：工程名称：发包人：承包人：签订日期：签订地点：目录1. 工程概况 (1)2. 工程质量 (1)3. 工期 (2)4. 设计文件 (2)5. 工程价款 (2)6. 结算方式 (4)7. 支付方式 (4)8. 材料设备供应 (5)9. 双方派驻本工程项目的代表 (6)10. 双方权利 (6)11. 双方义务 (7)12. 工程验收和保修 (9)13. 知识产权 (11)14. 保密义务 (12)15. 合同变更和解除 (12)16. 违约责任 (13)17. 索赔 (15)18. 不可抗力 (15)19. 争议解决方式 (16)20. 适用法律 (16)21. 合同的生效 (17)22. 其他事项 (17)23. 特别约定 (17)输变电工程施工合同发包人：承包人：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规和规章的规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，双方就工程（以下简称“工程”）施工的发包与承包事项经协商一致，签订本合同。
1. 工程概况1.1 工程名称：。
1.2 工程编号（或工程账号）：。
1.3 工程地点：。
1.4 承包方式：本合同按以下第种方式承包：（1）施工总承包；（2）施工专业承包；（3）其他：。
1.5 工程范围：。
具体内容以施工图对应的工作内容的相应工程量及发包人认可签证的工程变更为准。
2. 工程质量2.1 本工程质量应达到国家、地方或行业的质量检验标准、设计标准等有关规定，达到公司优质工程标准。
工程“标准工艺”应用率≥95%；工程“零缺陷”投运；工程使用寿命满足公司质量要求；不发生因工程建设原因造成的六级及以上工程质量事件。
2.2 施工过程中双方对工程质量发生争议，承包人同意发包人有权委托有资质的第三方工程质量检测机构鉴定。
经检验工程质量不符合合同约定的标准，检验所需相关费用由承包人负担，经检验工程质量符合约定的标准，检验所需费用由发包人负担。
变电站工程施工合同(全文)合同主要内容本合同是由甲方（简称“甲方”）与乙方（简称“乙方”）就变电站工程施工事宜达成的协议，双方本着平等互利的原则，经友好协商，达成如下合作条款：一、施工范围1.甲方委托乙方负责变电站工程的施工，包括建设、安装、调试和交付等阶段。
2.乙方应按照甲方提供的工程计划和施工图纸进行施工，并确保所采用的材料符合国家标准和质量要求。
3.施工期限为个月，具体以双方进一步协商确定。
二、工程费用及结算方式1.甲方应按照工程进展情况及时支付工程款项。
工程款项包括材料费、人工费、设备费等相关费用。
2.工程款项支付方式约定为每季度一次，由乙方向甲方提交工程进度报告后，甲方在7个工作日内支付乙方相应的工程款项。
3.工程结束后，甲方对工程进行验收，如验收合格，则支付乙方最后一笔尾款。
三、质量和安全保证1.乙方承诺按照国家质量管理体系进行施工，并保证工程达到合同约定的设计标准和质量要求。
2.乙方应制定详细的施工方案和安全计划，并确保施工过程中严格按照相关安全规范进行操作。
3.如因乙方施工原因导致工程质量问题或安全事故，乙方将承担相应的责任并进行相应的赔偿。
四、延期和解除合同1.如因不可抗力或其他不可预见的原因，导致工程进度无法按计划完成，双方应友好协商延期方式和延期工期。
2.如因一方原因存在违约行为，对方有权解除合同并要求违约方承担相应的经济和法律责任。
五、合同解释和争议解决1.本合同的解释和履行应依据相关法律法规进行。
2.如因合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；如协商不成，可向有关部门或仲裁机构申请解决。
六、其他条款1.除非经双方书面同意，本合同的权益不得转让给第三方。
2.双方同意保密涉及到本合同的商业机密和技术资料。
3.本合同自双方代表签字之日起生效，至工程竣工并验收完毕后终止。
总结本合同详细规定了甲方和乙方在变电站工程施工过程中的各项权利和义务，以确保工程的顺利进行和达到预期的质量标准。
输变电工程施工合同范本第一部分合同协议书发包人：某某某承包人：某某某鉴于发包人拟委托承包人承担某某某工程（以下简称“工程”）的施工任务，且承包人同意接受该委托。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、法规和规章的规定，双方经协商一致，签订本协议。
一、工程概况1.工程名称：某某某2.工程地点：某某某3.工程规模：某某某二、工程承包范围本期施工图设计范围内所有工作量，包括但不限于：某某某三、合同工期1.计划开工日期：某某年某月某某日。
2.计划竣工日期：某某年某某月某某日，最终以停电时间为准。
计划工期总日历天数：某某某天,计划工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以计划工期总日历天数为准。
四、工程建设目标1.工程质量要求：1.1质量总体要求严格执行国家、行业、国家电网公司有关工程建设质量管理的法律、法规和规章制度，贯彻实施工程设计技术原则，满足国家和行业施工验收规范的要求。
220千伏及以上项目：工程质量总评为优良，分项工程（线路：优良率）100％、单位工程优良率100％，观感得分率（土建）≥95％；创建标准工艺应用示范工地，达到规模要求的项目创建省级公司输变电工程流动红旗，500千伏及以上项目应创建国家电网公司输变电工程流动红旗。
安全目标：严格执行国家、行业、国家电网公司有关工程建设安全管理的法律、法规和规章制度，确保工程建设安全文明施工，采取积极的安全措施，确保实现以下安全目标：（1）不发生六级及以上人身事件；（2）不发生因工程建设引起的六级及以上电网及设备事件；（3）不发生六级及以上施工机械设备事件；（4）不发生火灾事故；（5）不发生环境污染事件；（6）不发生负主要责任的一般交通事故；（7）不发生基建信息安全事件；（8）不发生对国家电网公司造成影响的安全稳定事件。
3.进度目标：坚持以“工程进度服从安全、质量”为原则，积极采取相应措施，确保工程开、竣工时间和工程阶段性里程碑进度计划按时完成。
输变电工程施工合同 (3)1. 引言2. 合同概述本合同是根据《建筑法》、《合同法》等相关法律法规，并参考国家有关规定及标准制定的。
甲方是输变电工程的需求方，乙方是输变电工程的施工方。
3. 工程内容甲方委托乙方进行输变电工程施工，工程内容包括但不限于：•输电线路的架设和敷设；•变电站的设计、建设和调试；•输变电设备的采购、安装和调试；•相关设施的建设和配套工程；•工程验收测试及相关报告的提交。
4. 技术要求甲方要求乙方严格按照国家相关技术标准和规范要求进行施工，确保工程质量和安全。
乙方应提供符合要求的技术方案，甲方进行审核并达成一致后，施工方可实施。
若有必要，乙方应配备相应的专业技术人员和设备。
5. 进度与质量控制乙方应制定详细的工程计划，包括施工进度计划、质量控制计划等，并按照计划进行施工。
乙方应配备足够的施工人员和相关设备，保证工程按时完工，并保证工程质量符合合同约定的标准。
6. 费用与支付方式本工程的费用由甲方支付给乙方。
双方应按照约定的支付方式和支付时间进行交付。
甲方有权对乙方提交的工程进度和质量进行审核，审核合格后方可进行到款。
如有违约情况，受违约方应按照约定支付违约金。
7. 变更与索赔在施工过程中，若因不可抗力或甲方提出合理的变更要求，导致工程内容、范围或工程价格发生变化的，应当及时与甲方协商解决。
甲方对变更或索赔提出的合理要求，乙方应予以配合并及时处理。
8. 保修与维护乙方按照国家有关规定提供工程保修期，在保修期内对因乙方施工引起的故障进行无偿维修。
保修期截至后，乙方可根据约定提供收费维护服务，维护期限由双方协商确定。
9. 合同解除10. 争议解决本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
11. 其他条款•本合同自双方代表签字之日起生效，并持续有效至工程完工验收合格并结清费用为止。
•本合同的任何修改或补充应经双方签字确认后生效。
变电站输电工程施工合同乙方（承包方）：XXXX建设集团鉴于甲方为满足城市电网建设需求，拟在XXX地区新建一座220kV变电站，并委托乙方进行输电线路及附属设施的施工。
根据《中华人民共和国民法典》和相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就本项目的建设事宜达成如下协议：一、工程内容与范围1. 工程名称：XXX220kV变电站输电线路及附属设施施工项目。
2. 工程地点：XXX市XXX区XXX路XXX号。
3. 工程规模：新建220kV输电线路总长XX公里，包括电缆敷设、架空线路架设及相关配套设施安装。
4. 工程质量标准：按照国家现行相关标准和规范执行，确保工程质量达到优良等级。
5. 工期要求：自合同签订之日起计算，总工期为XX个月。
具体开工日期以甲方通知为准。
6. 工程造价：经双方协商确定，本工程总造价为人民币XXXX万元整（￥XXXX），包含所有材料费、人工费、机械使用费等一切费用。
最终结算金额以实际完成工程量为准。
二、双方权利与义务1. 甲方的权利与义务：- 负责提供工程项目所需的合法手续和相关批准文件。
- 按合同约定支付工程款项。
- 对乙方施工过程进行监督和管理，确保工程质量符合要求。
- 协助解决乙方在施工过程中遇到的相关问题。
2. 乙方的权利与义务：- 严格遵守国家有关法律法规和工程建设强制性标准，保证工程质量安全。
- 按照合同约定的时间完成施工任务，并承担因自身原因导致的工期延误责任。
- 对施工现场的安全文明施工负责，采取有效措施防止事故发生。
- 及时向甲方报告工程进展情况，接受甲方的监督检查。
三、合同价款与支付方式1. 合同价款：本工程合同价款为人民币XXXX万元整（￥XXXX），包含所有材料费、人工费、机械使用费等一切费用。
最终结算金额以实际完成工程量为准。
2. 预付款：甲方在合同签订后XX个工作日内支付给乙方预付款人民币XXXX万元整（￥XXXX）。
预付款用于乙方采购主要材料和设备。
输变电工程施工合同1. 引言1.1 合同背景1.2 术语定义•甲方：指项目的需方，即委托乙方进行工程施工的一方。
•乙方：指中标方，即被甲方选定进行工程施工的一方。
•工程：指输变电工程。
•竣工日期：指工程项目实施完成的日期。
•合同价款：指甲方应向乙方支付的工程施工全部费用。
2. 甲方责任2.1 提供相关信息和资料甲方应提供工程施工所需的相关文件、图纸、设计要求等资料，并按照合同约定的时间提供。
2.2 支付合同价款甲方应按照约定的支付方式和时间，按时足额支付合同价款。
2.3 接收成果物乙方完成工程施工后，甲方应在合理的时间内接收乙方交付的成果物，并进行验收。
3. 乙方责任3.1 施工乙方应按照甲方提供的相关信息和资料，按照合同约定的规格、质量要求和施工进度要求进行工程施工。
3.2 安全管理乙方应制定并执行安全管理措施，确保工程施工过程中的安全，保障人身安全和财产安全。
3.3 完成工程乙方应按照约定的竣工日期完成工程施工，并交付合格的成果物给甲方。
3.4 资料汇交乙方在工程竣工后应向甲方汇交完整的工程资料，并保留一份完整的备份。
4. 变更和索赔管理4.1 变更管理若发生工程施工中需要进行变更的情况，甲方和乙方应共同商议确定变更事项，并签署变更协议。
4.2 索赔管理若发生由于甲方原因导致的工程施工延误或额外费用产生时，乙方有权向甲方提出索赔请求。
5. 违约责任5.1 合同解除若一方未能履行合同的义务，守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿相应的损失。
5.2 违约金如一方未按照约定的时间和质量要求履行合同义务，应向对方支付违约金。
6. 争议解决6.1 协商解决双方应友好协商解决施工过程中的争议，并以互惠互利为原则，共同寻找解决方案。
6.2 仲裁若协商无法解决争议，双方同意将争议提交仲裁机构进行仲裁。
7. 合同生效和终止7.1 合同生效本合同自双方签署之日起生效。
7.2 合同终止合同终止的情况包括：合同期满、双方协商一致解除、甲方支付合同价款后乙方未履行合同义务等情况。
输变电施工合同范本甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方需要进行输变电工程施工，乙方具备相应的施工资质和能力，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行输变电工程施工事宜，经协商一致，订立本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称：_____________________1.2 工程地点：_____________________1.3 工程内容：_____________________1.4 工程规模：_____________________1.5 工程期限：自____年____月____日至____年____月____日第二条工程范围2.1 乙方负责的工程范围包括但不限于：_____________________2.2 工程范围的具体内容和要求详见附件一。
第三条工程质量3.1 乙方应按照国家和行业的相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
3.2 工程质量标准应达到：_____________________3.3 乙方应提供完整的质量保证措施和方案。
第四条工程费用4.1 工程总费用为人民币（大写）：____________________4.2 工程费用的支付方式为：____________________4.3 工程费用的支付时间表详见附件二。
第五条工程进度5.1 乙方应按照甲方要求和合同约定的工程期限完成工程。
5.2 工程进度计划详见附件三。
第六条工程验收6.1 工程完工后，乙方应向甲方提交工程验收申请。
6.2 甲方应在接到验收申请后____天内组织验收。
6.3 验收合格后，双方应签署验收报告。
第七条工程保修7.1 乙方对工程提供保修期为工程验收合格之日起____年。
7.2 保修期内，乙方负责免费维修因施工质量问题造成的损坏。
第八条违约责任8.1 若甲方未按合同约定支付工程费用，应向乙方支付违约金。
输变电合同模板甲方：（委托方）乙方：（承包方）为明确双方在输变电工程项目合作中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》以及有关法规，甲、乙双方就以下事项达成如下协议：第一条合同目的甲方委托乙方，由乙方承办输变电工程项目，包括但不限于输电线路、变电站建设、电能调度等工作，实现输电设施的建设和运营。
第二条合同范围1. 乙方承担输变电工程项目的设计、施工、调试、验收等工作；2. 甲方提供工程所需的土地、资金、设备等支持；3. 双方共同协商确定工程进度和质量标准。
第三条合同价格1. 乙方完成输变电工程项目后，甲方支付乙方约定的工程款；2. 工程款支付方式为分期支付，具体支付时间和金额双方另行协商确定。
第四条工程进度1. 乙方应按照双方约定的工程进度进行工作，并如期交付工程；2. 若因不可抗力等原因导致工程进度延误，乙方应及时向甲方报备，并尽快补救。
第五条工程质量1. 乙方应按照国家相关标准和规定进行工程设计和施工，并保证工程质量符合要求；2. 工程竣工后，甲方有权对工程质量进行验收，如有质量问题，乙方应承担修复责任。
第六条保密条款双方不得向第三方透露本合同内容及涉及到的商业机密，如有损害对方利益的行为，应当承担法律责任。
第七条违约责任1. 若乙方未按合同约定履行义务，应承担违约责任；2. 若甲方未按合同约定履行义务，应承担相应的违约责任；3. 违约方应向对方支付违约金，违约金金额双方另行协商确定。
第八条合同变更1. 在履行过程中，若有变更合同条款的需求，双方应书面协商确定，签订补充协议；2. 双方签订的补充协议具有法律效力。
第九条争议解决双方如发生争议，应通过友好协商解决，若协商不成，应提交相关法律机构解决。
第十条其他事项本合同自双方签字盖章之日起生效，并对双方具有法律约束力。
合同正本一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日签订日期：年月日以上为输变电合同的模板，双方在合作过程中应严格遵守合同约定，共同维护合同的有效性和权益。
2024输变电工程施工合同合同目录第一章：合同总则1.1 合同目的1.2 合同范围1.3 合同效力第二章：合同双方2.1 甲方（发包方）基本信息2.2 乙方（承包方）基本信息2.3 双方权利与义务第三章：工程概况3.1 工程名称3.2 工程地点3.3 工程内容第四章：工程质量与标准4.1 质量标准4.2 质量保证措施4.3 质量验收程序第五章：工程期限5.1 开工日期5.2 竣工日期5.3 工期延误与提前第六章：工程价款与支付6.1 合同价款6.2 预付款6.3 进度款支付6.4 竣工结算第七章：材料与设备7.1 材料供应7.2 设备供应7.3 材料与设备质量要求第八章：安全生产与环境保护8.1 安全生产责任8.2 环境保护措施8.3 事故处理第九章：工程变更与索赔9.1 工程变更9.2 索赔条件9.3 索赔程序第十章：违约责任10.1 违约定义10.2 违约责任10.3 违约金与赔偿第十一章：合同解除与终止11.1 解除条件11.2 终止条件11.3 解除与终止程序第十二章：争议解决12.1 争议解决方式12.2 适用法律12.3 诉讼管辖第十三章：合同生效及其他13.1 合同生效条件13.2 合同份数13.3 附加条款第十四章：签字盖章14.1 签字栏14.2 签订时间14.3 签订地点合同编号：______第一章：合同总则1.1 合同目的本合同旨在明确甲方（发包方）与乙方（承包方）在输变电工程施工项目中的权利、义务和责任，确保工程的顺利实施和完成。
1.2 合同范围本合同涉及的工程包括但不限于输变电线路的建设、变电站的施工、相关设备的安装调试等。
1.3 合同效力本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并结算完毕之日止。
第二章：合同双方2.1 甲方（发包方）基本信息甲方名称：________甲方地址：________甲方法定代表人：________甲方联系方式：________甲方开户银行及账号：________（注：甲方应提供真实、有效的信息，以便乙方进行工程沟通和资金接收。
输变电工程施工合同协议书协议标题：输变电工程施工合同协议书协议编号：[编号]甲方：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法定代表人姓名]联系电话：[甲方联系电话]乙方：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法定代表人姓名]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲方拟委托乙方进行输变电工程施工，双方经友好协商达成如下协议：第一条协议目的本协议的目的是规定甲方和乙方在输变电工程施工过程中的权利、义务、责任，以确保施工顺利进行并达到预期目标。
第二条工程内容甲方委托乙方进行以下输变电工程施工任务：1. [具体工程内容]2. [具体工程内容]3. [具体工程内容]第三条期限与工期1. 本次施工工期为 [工期]，自协议生效之日起计算。
2. 如双方发生不可抗力或其他无法预测的情况，影响工程进度的，双方应友好协商解决，并及时通知对方。
第四条合同价款1. 本次输变电工程施工的合同价款为 [合同价款]，甲乙双方同意按照合同约定进行支付。
2. 甲方支付方式： [支付方式]3. 乙方收款账户：[乙方收款账户]第五条知识产权1. 甲方对于本次输变电工程施工过程中的技术方案、图纸等知识产权享有相应权益。
2. 乙方在未经甲方书面同意的情况下，不得向第三方泄露、使用或转让上述知识产权。
第六条违约责任1. 若任何一方违反本协议任何一项约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
2. 如因可抗力无法履行本协议的，双方不承担违约责任，但应及时通知对方并采取合理措施以减少损失。
第七条争议解决凡因本协议所引起的或与本协议有关的一切争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
第八条协议生效与终止1. 本协议自双方盖章之日起生效，有效期至工程竣工验收并支付最后一笔款项之日止。
2. 本协议终止后，双方仍应履行已约定的保密义务。
第九条协议补充本协议未尽事宜，双方可另行补充协议或书面约定。
第十条合同生效方式本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
输变电工程施工合同（简版）合同编号（发包人）：合同编号（承包人）：工程名称：发包人：承包人：签订日期：签订地点：使用说明1. 本统一合同文本适用于国家电网有限公司各单位签订的基建35kV及以下新建及改扩建变电站（开关站、开闭所）工程、110千伏及以下变电站（开关站、开闭所）改扩建工程、路径10公里及以下的110千伏以及35千伏及以下架空输电线路工程、各电压等级常规电缆工程。
2. 对本统一合同文本中需当事人填写之处，如当事人约定无需填写的，则应注明“无”或划“/”。
3. 对本统一合同文本的任何修改或补充，当事人均应在合同“特别约定”条款中可填写处进行约定，不得直接对合同条款进行改动。
4. 有关本统一合同文本的其他使用说明见合同文本脚注。
5. 国家电网有限公司各单位合同承办人员应按照本使用说明起草合同，在合同开始内部审核或提交对方前应删除本使用说明及合同文本脚注。
目录1. 工程概况 (1)2. 工程质量 (1)3. 工期 (2)4. 设计文件 (2)5. 工程价款 (2)6. 结算方式 (4)7. 支付方式 (4)8. 材料设备供应 (5)9. 双方派驻本工程项目的代表 (6)10. 双方权利 (6)11. 双方义务 (7)12. 工程验收和保修 (10)13. 知识产权 (11)14. 保密义务 (12)15. 合同变更和解除 (12)16. 违约责任 (13)17. 索赔 (15)18. 不可抗力 (15)19. 争议解决方式 (16)20. 适用法律 (17)21. 合同的生效 (17)22. 其他事项 (17)23. 特别约定 (17)输变电工程施工合同发包人：承包人：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规和规章的规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，双方就工程（以下简称“工程”）施工的发包与承包事项经协商一致，签订本合同。
1. 工程概况1.1 工程名称：。
1.2 工程编号（或工程账号）：。
1.3 工程地点：。
1.4 承包方式：本合同按以下第种方式承包：（1）施工总承包；（2）施工专业承包；（3）其他：。
1.5 工程范围：。
具体内容以施工图对应的工作内容的相应工程量及发包人认可签证的工程变更为准。
2. 工程质量2.1 本工程质量应达到国家、地方或行业的质量检验标准、设计标准等有关规定，达到国家电网公司优质工程标准。
工程“标准工艺”应用率≥95%；工程“零缺陷”投运；工程使用寿命满足公司质量要求；不发生因工程建设原因造成的六级及以上工程质量事件。
2.2 施工过程中双方对工程质量发生争议，承包人同意发包人有权委托有资质的第三方工程质量检测机构鉴定。
经检验工程质量不符合合同约定的标准，检验所需相关费用由承包人负担，经检验工程质量符合约定的标准，检验所需费用由发包人负担。
3. 工期3.1 计划总工期：日（为日历工期，包括法定节假日）。
3.2 计划开工日期：年月日，实际开工日期以发包人书面通知的开工日期为准。
3.3 计划竣工日期：年月日，实际竣工日期以工程竣工验收相关证书或验收报告中写明的日期为准。
3.4 发生以下情况的，工期顺延，承包人不承担责任：3.4.1 发包人书面同意工期顺延的，由于承包人违约行为或原因除外；3.4.2 不可抗力、政府行为等原因造成停工的。
3.5 工期提前：发包人要求工程或其中一部分提前竣工时，承包人应按此要求提前竣工。
双方协商由此增加的费用。
4. 设计文件设计图纸及技术文件按以下第种方式提供：（1）由发包人于开工日前向承包人提供满足施工需要的设计图纸及技术文件；（2）由承包人于开工日前提供满足施工需要的设计图纸及技术文件送发包人审批，发包人应于日内审批完毕并交还承包人；（3）由发包人委托的专业设计公司于开工日前向承包人提供满足施工需要的设计图纸及技术文件。
5. 工程价款5.1 工程价款按以下第种方式确定：（1）固定总价承包本项目工程固定总价为人民币（大写）（¥）（含税），其中不含税价元，增值税税率，增值税税额元。
上述总价中安全文明施工费：人民币（大写）（¥）（含税），其中不含税价元，增值税税率，增值税税额元。
若国家出台新的税收政策，则按新政策执行。
（2）固定综合单价承包本项目工程签约合同总价暂定为人民币（大写）（¥）（含税），其中不含税价元，增值税税率，增值税税额元。
上诉总价中安全文明施工费：人民币（大写）（¥）（含税），其中不含税价元，增值税税率，增值税税额元。
具体详见附件1《价格表》，最终以竣工图工程量和综合单价计算合同结算价格。
若国家出台新的税收政策，则按新政策执行。
（3）其他：，其中安全文明施工费：。
5.2 本条第5.1款工程价款选择固定总价承包或固定综合单价承包方式的，除双方另有约定外，本项目工程固定总价或综合单价在合同有效期间保持不变，不因市场变化因素、政策调整、不可抗力事件或其他任何因素而调整。
5.3 双方确定工程总价/工程暂定总价（以下简称“签约合同价”）中已充分考虑且包括了但不限于以下费用，合同另有约定时除外：5.3.1 承包人的窝工损失（包括设备、图纸的暂时脱供）；5.3.2 设备材料的二次倒运发生的费用；5.3.3 承包人采购的材料、设备的涨价费用；5.3.4 发包人采购的材料、设备的卸车及保管费；5.3.5 其他：。
6. 结算方式6.1 工程结算原则6.1.1 若承包人在工程变更或工程量增加事项发生后未向发包人书面呈报工程价款增加的签证单，则视为承包人放弃该项增加的工程价款，发包人无须将此项作为工程价款计算的依据。
6.1.2 承包人未经发包人同意超出设计图自行增加的工程量和因承包人原因返工增加的工程量不予计量。
6.1.3 其他：。
6.2 工程竣工工程款结算6.2.1 根据本合同第5条约定，工程价款选择非按固定总价承包方式的，最终工程竣工结算价款由承包人根据设计施工图纸，设计变更、现场签证等编制施工结算书，经由发包人审核作为工程款结算依据。
6.2.2 承包人同意发包人有权委托具有相应资质的中介机构就竣工结算进行审核或审计，且发包人和承包人同意以该审核或审计结论作为本合同工程竣工结算依据。
但是，若政府有关审计机关或财政等行政机关按照法律规定对项目进行审计或财政评审的，发包人和承包人同意以审计机关作出的审计报告、财政评审机构作出的评审结论作为工程价款结算依据，并据此据实调整工程价款。
7. 支付方式7.1 工程款按以下第种方式支付：（1）一次性支付合同价格 %，支付时间：；（2）分期支付：A 预付款支付签约合同价的 %，预付款中已包含安全文明施工措施费；支付时间：；B 进度款支付达到签约合同价的 %，支付时间：；C 结算款支付达到工程结算价的 %，工程竣工验收合格、结算审核完成后日内支付。
7.2 发包人按工程结算价总额3%的比例预留工程质量保证金。
工程质量保证金是用以保证承包人在保修期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金，待工程保修期到期后结算，保修期内如有返修，发生费用在质量保证金内扣除。
保修期满后的月内，发包人将剩余质量保证金（如有）无息支付给承包人。
经发包人同意，承包人可提交等额银行保函作为质量保证金，银行保函有效期不得短于保修期。
7.3 发包人向承包人支付工程款前，承包人应向发包人提交税务部门认可的正规等额发票，否则发包人有权暂缓支付工程款，但承包人仍应按照本合同约定履行义务。
8. 材料设备供应8.1 本工程由发包人供应主要材料设备的（发包人供应主要材料设备清单详见附件2），发包人应在材料和工程设备到货前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。
承包人对发包人供应的材料和工程设备没有进行必要的检验或经检验不合格仍然使用的，视为承包人对建设工程质量缺陷存在过错，承包人应承担相应责任。
验收后，由承包人负责接收、运输和保管。
8.2 除发包人供应的材料和工程设备外，本工程所需其他材料和工程设备均由承包人提供。
承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。
承包人应按照设计说明、施工图纸和有关技术资料标准要求进行采购，提供材料设备产品的质量、环保合格证明，并对所购材料设备质量负责，如有不合格的材料和制品承包人必须负责更换并承担费用。
8.3 若发包人发现承包人采购的材料和工程设备与合同约定的施工标准不符，有权要求承包人重新提供，所拖延工期及因此增加费用承包人自行负责。
8.4 其他：。
9. 双方派驻本工程项目的代表9.1 发包人派驻本工程项目的代表为。
9.2 承包人派驻本工程项目的代表为。
9.3 双方派驻本工程施工场地的代表，按照本合同约定行使各自派出方的权利，履行派出方的义务。
9.4 发包人项目代表在授权范围内向承包人项目代表发出的任何书面形式的条件和指令，承包人项目代表应予执行。
9.5 本工程项目发包人委托公司依法对工程施工实施监理。
监理工程师：。
10. 双方权利10.1 发包人权利10.1.1 根据工程需要调换派驻施工场地的代表，但应提前日书面通知承包人；调换后代表的权责不变。
10.1.2 审批承包人编制的施工进度计划、工程施工组织设计、质量、安全保证组织措施和技术措施。
发包人的批准，并不减轻或者免除承包人按合同约定应承担的义务与责任。
10.1.3 对工程安全质量管理、施工进度进行监督，参加材料、设备验收、隐蔽工程验收、竣工验收，检查工程安全管理工作。
10.1.4 督促承包人安全文明施工，达到环境管理目标，不发生有损发包人形象和声誉的有责行风事件和媒体曝光事件。
承包人在工程建设中存在违反有关安全规程、制度、要求时，发包人、监理人有权制止直至停止承包人的工作，并按照安全协议有关条款进行评价考核。
10.1.5 其他：。
10.2 承包人权利10.2.1 在征得发包人同意后，根据工程需要调换派驻本工程施工场地的代表，调换后代表的权责不变。
10.2.2 按合同约定取得工程价款。
11. 双方义务11.1 发包人义务11.1.1 负责工程项目的资金筹集，办理应由发包人负责的相关证件、批件。
11.1.2 按约定向承包人支付工程款。
11.1.3 协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
11.1.4 组织图纸会审和技术交底工作。
11.1.5 提供应由发包人负责提供的有关技术资料。
11.1.6 协调施工场地进行交叉作业的发包人发包的各专业施工单位间的关系。
11.1.7 严格执行国家安全生产和环境保护的有关规定。
11.1.8 及时组织竣工验收。
11.2 承包人义务11.2.1 制定并组织落实施工进度计划、工程施工组织设计、质量、安全保证组织措施和技术措施。
11.2.2 办理法律规定的有关施工证件和批件。
