工程竣工结算书协议书模板

2024建筑工程结算书模板甲方(承包商):__________________________乙方(业主):___________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就2024年度建筑工程结算事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________________________。

2. 工程地点：__________________________。

3. 工程内容：主要包括__________________________。

4. 工程规模：总建筑面积为________平方米，总造价为________万元。

5. 工程进度：自合同签订之日起至本合同约定的竣工日期止。

二、工程价款及支付方式1. 本工程总价款为人民币________元整(大写：________)。

(1)首付款：自合同签订之日起，甲方应向乙方支付工程总价款的30%;(2)进度款：在工程项目各个阶段完成后，甲方应按照实际完成的工程量支付相应的进度款；(3)最终结算款：在工程项目竣工验收合格后，甲方应向乙方支付剩余的工程价款。

3. 甲乙双方同意采用银行转账的方式进行支付。

具体支付账户信息如下：甲方账户：__________________________乙方账户：__________________________三、质量标准与验收标准1. 本工程的质量标准应符合国家有关标准和行业规定，达到设计要求和使用功能。

2. 本工程的验收标准应按照《建筑工程竣工验收规范》(GB502032011)及相关地方规定执行。

3. 甲乙双方应在工程竣工验收前共同组织对工程质量进行验收，验收合格后，方可进行最终结算。

四、违约责任1. 若甲方未按照本合同约定的时间、数量、质量等支付工程价款，应按应付金额每日万分之五向乙方支付违约金。

逾期超过30日仍未支付的，乙方有权解除本合同，并要求甲方承担因此造成的损失。

工程竣工结算协议书发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）依据甲乙双方已签订的《工程施工合同》及补充协议、相关竣工资料，遵循平等自愿和诚实信用的原则，经双方友好协商一致，特订立本竣工结算协议。

一、双方一致同意并确认，乙方施工的上述合同范围内以及甲方交由乙方施工的本工程合同范围外新增项目的最终结算总造价合计为人民币元整，大写人民币元整。

此结算金额为双方认可的最终结算金额，该金额已包括但不限于上述工程范围内的人工费、材料设备费、机械费、管理费、临时设施费、安全文明施工措施费、其他施工措施费、各项规费、利润、税金等甲方应付乙方的所有本工程款项及费用。

二、上述工程结算总造价包括甲乙双方于年月日签订的《工程施工合同》及补充协议以及所有工程现场签证、设计变更等所有本工程施工费用。

乙方承诺本协议签订后不再以任何理由要求甲方增加支付任何费用。

三、上述工程结算总造价，甲方在扣除本协议签订前已支付的工程款、应扣其他款项以及合同约定保修金（结算总造价的5%）的剩余工程款一次性支付给乙方，但乙方须于付款前按施工合同及补充协议约定向甲方交清所有合格的竣工资料，否则甲方有权不予支付此笔剩余工程款。

四、剩余工程款人民币元整，大写人民币元整。

甲方实际支付上笔款项时，除扣除上述计算式中费用外，还应扣除乙方施工用水电费用、建筑工程一切险等所有应扣未扣款项或代缴费用，但乙方开具的工程发票金额应包括所有应扣费用金额。

五、双方结算后须履行本工程施工合同及补充协议中约定的各项责任义务，包括乙方根据甲方需要提供有关技术资料、乙方履行保修义务等。

六、如发生保修事宜，甲方书面或电话通知乙方，若乙方不能按要求履行保修义务，甲方可另行委托维修单位，所产生的所有维修费用按实际支出金额在乙方工程质量保修金中扣除，如保修金额不足以支付保修费用的，乙方承诺承担全部保修责任及费用。

七、乙方保修金在全部工程竣工验收合格之日起年后，即自年月日后的7个工作日内，甲方扣除乙方应付的维修维护等费用及质量损失赔偿金等款项后将工程质量保修金余额无息一次性支付给乙方。

建设工程竣工结算协议1. 背景介绍本协议旨在明确建设工程竣工结算的相关事宜，确保双方的权益得到保护，并达到公平、合理、透明的目标。

本协议适用于各类建设工程的竣工结算，包括但不限于公共建筑、道路交通工程、水利工程等。

竣工结算是建设工程最后一个重要环节，双方应合作完成，确保工程质量和款项的公正支付。

2. 竣工结算方式2.1 初步竣工结算在建设工程初步竣工时，双方应进行初步结算。

初步竣工结算的内容包括但不限于：•完工工程量清单；•差异变更及索赔；•工程施工质量评定；•当前阶段款项支付；•违约责任及补救措施。

初步竣工结算应由双方共同参与，书面形式记录，并在双方签字确认后生效。

2.2 终止竣工结算在建设工程终止竣工时，双方应进行终止结算。

终止竣工结算的内容包括但不限于：•最终完工工程量清单；•最终变更及索赔；•最终施工质量评定；•最终款项结算；•违约责任及补救措施。

终止竣工结算应由双方共同参与，书面形式记录，并在双方签字确认后生效。

3. 竣工结算的支付方式竣工结算的支付方式应根据双方协商一致，常见的支付方式包括但不限于：•银行转账；•支票支付；•现金支付。

支付方式应确保安全、便捷、及时，并应在竣工结算协议中明确注明。

4. 竣工结算的时间要求竣工结算的时间应按照实际工程的情况和合同约定执行。

双方应在合同约定的时间范围内完成竣工结算，并及时支付款项。

如因特殊情况需延长竣工结算时间，双方应协商确定，并以书面形式记录。

5. 违约责任双方应按照建设工程合同的约定履行竣工结算义务。

如有一方违约，应承担相应的违约责任。

违约责任的具体内容包括但不限于罚款、延期支付、违约金等，双方可在协商中确定，并以书面形式记录。

6. 争议解决对于竣工结算过程中出现的争议，双方应通过友好协商解决。

如协商无法解决，双方可通过仲裁、诉讼等合法途径解决争议。

争议解决方式的选择应在竣工结算协议中明确注明。

7. 法律适用竣工结算协议的签订、履行、解释及争议解决，均适用中华人民共和国的法律。

竣工结算书模板
竣工结算书模板
[项目名称]
[竣工日期]
尊敬的[合作方名称]：
根据我们之间的合作协议及相关约定，经过双方共同的努力和合作，[项目名称]已于[竣工日期]竣工。

根据合同要求，特向贵公司递交本竣工结算书，以便进行最后的结算及支付工作。

一、合同总金额及支付情况
1. 合同总金额：[合同总金额]
2. 已支付金额：[已支付金额]
3. 未支付金额：[未支付金额]
二、竣工工程的质量与进度
1. 已完成的工程项目及质量评估：[列出已完成的工程项目及相关质量评估情况]
2. 进度滞后情况：[如有进度滞后情况，请说明原因及补救措施]
三、变更及索赔情况
1. 变更情况：[列出项目中发生的变更及变更金额]
2. 索赔情况：[列出项目中发生的索赔及索赔金额]
四、结算金额及支付方式
1. 实际结算金额：[实际结算金额]
2. 支付方式：[支付方式，例如银行转账、支票等]
3. 收款账户信息：[提供收款账户信息]
请贵公司核对上述结算信息，并于[结算日期]前将支付款项汇入指定账户。

如有异议，请在收到本结算书后的[异议期限]内书面提出，逾期视为贵公司认可上述结算内容。

感谢贵公司在项目中的合作与支持，期待能与贵公司在未来的项目中继续合作。

如有任何疑问或需要进一步了解，请随时与我们联系。

祝好！。

竣工结算协议书范本甲方（建设单位）：_____________________乙方（施工单位）：_____________________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了《建设工程施工合同》，合同编号为____，工程名称为____，工程地点位于____。

现工程已竣工验收合格，双方本着公平、公正、诚信的原则，就工程竣工结算事宜达成如下协议：一、工程竣工结算金额经双方确认，本工程竣工结算金额为人民币（大写）____元整（￥____元）。

该结算金额包括但不限于工程直接费、间接费、利润、税金等所有费用。

二、工程款支付1. 甲方应于本协议签订之日起____个工作日内支付乙方工程款人民币（大写）____元整（￥____元）。

2. 剩余工程款人民币（大写）____元整（￥____元）作为工程质量保证金，甲方应于工程竣工验收合格之日起____年内支付给乙方。

三、工程质量保修乙方应按照国家有关工程质量保修的相关规定和双方签订的《建设工程施工合同》约定，对本工程承担保修责任。

保修期限自工程竣工验收合格之日起计算。

四、违约责任1. 如甲方未按本协议约定支付工程款，每逾期一日，应按未支付金额的____%向乙方支付违约金。

2. 如乙方未按约定履行保修责任，甲方有权自行或委托第三方进行维修，所需费用由乙方承担。

五、争议解决双方因履行本协议所发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。

六、其他1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。

2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3. 本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。

甲方（盖章）：_____________________授权代表（签字）：_________________日期：____年____月____日乙方（盖章）：_____________________授权代表（签字）：_________________日期：____年____月____日。

工程竣工预付款结算协议书一、甲方：（以下简称“甲方”）住所地：法定代表人：联系电话：二、乙方：（以下简称“乙方”）住所地：法定代表人：联系电话：鉴于甲方与乙方就工程竣工预付款结算事宜达成协议，特制订本协议，以便明确双方权益，共同遵守。

三、工程基本情况1. 工程名称：2. 工程地点：3. 工程规模：4. 工程预算总金额：5. 工程竣工时间：6. 工程质量要求：四、预付款金额及支付方式1. 甲方同意预付给乙方工程竣工预付款金额为人民币（大写）（小写）。

2. 预付款支付方式：甲方将预付款金额一次性支付至乙方指定账户。

五、预付款使用限制1. 乙方应将预付款用于工程竣工所需的直接费用，包括但不限于工程材料采购、人工费用、设备租赁等。

2. 乙方不得将预付款用于其他用途，如有违反，乙方应承担相应的法律责任。

六、工程竣工验收1. 乙方应按照合同约定的工程竣工时间完成工程，并通知甲方进行验收。

2. 甲方有权对工程进行验收，如发现工程质量存在问题或未按合同约定完成，甲方有权要求乙方进行修复或补救。

3. 工程竣工验收合格后，乙方应向甲方提供竣工验收报告及相关证明文件。

七、预付款结算1. 工程竣工验收合格后，甲方应与乙方进行预付款结算。

2. 预付款结算应由双方共同确认工程竣工实际情况，并进行核对。

3. 如工程竣工实际情况与合同约定有差异，双方应协商解决，并及时调整预付款金额。

4. 预付款结算时，乙方应向甲方提供工程竣工验收报告、相关证明文件及发票等。

八、违约责任1. 如乙方未按合同约定完成工程竣工，甲方有权要求乙方退还预付款金额，并追究乙方的违约责任。

2. 如甲方未按合同约定支付预付款金额，乙方有权要求甲方支付相应的违约金。

九、争议解决1. 本协议的解释、履行和争议解决适用中华人民共和国法律。

2. 如双方就本协议的履行发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、其他约定事项1. 本协议自双方签署之日起生效，至工程竣工验收合格并完成预付款结算之日终止。

编号：_____________ 工程竣工结算协议书发包单位：________________________承包单位：_______________________签订日期：_____ 年_____ 月_____ 日结算各方依据法律及合同约定，经过认真审核确认无误结算如下:1、工程名称：2、工程性质：新建3、结构类型：4、结算确认建筑面积:5、合同约定单位造价:6、结算确认工程总造价：元（包括约定的承包内容、合同变更、签证及各种零星工程、税款等全部内容）7、发包人已付工程款：元，应提供足额发票，结算后应付工程款：元，保修金：元。

8、结算后内部承包人依法对工程承担质量责任及保修责任。

9、结算后内部承包人依法对拖欠的为完成本工程所雇佣人员，特别是农民工工资、社会保险费、住房基金、工伤补偿、解除劳动关系的经济补偿等费用承担责任，若出现所雇佣人员、特别是农民工因被拖欠工资、社会保险费和各种补偿上访，发包方有权在内部承包人的保修金中直接扣除应付的农民工工资等费用，同时内部承包人按拖欠农民工工资总额的50%向发包人支付违约金。

保修金不足支付违约金时，发包人有权通过诉讼程序追讨余款。

10、除本结算书确认的权利义务以及内部承包人应承担的质量责任外，三方再无其他任何权利义务关系，任何一方都不能向其他两方主张任何权利11、各方今后若产生争议，向铁西区人民法院提请诉讼。

12、附件与本协议书具有同等法律效力。

13、本结算书三方签字盖章生效，本结算书生效后为不可撤销和不可变更的结算书。

附件：竣工工程结算审定表、施工合同发包单位：承包单位：委托代理人：内部承包人：日期：年月曰日期：年月曰。

工程竣工结算协议书范本甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方委托乙方进行的工程项目已经完成，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就工程竣工结算事宜达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：_____________________1.2 工程地点：_____________________1.3 工程内容：_____________________1.4 工程竣工日期：________________1.5 工程质量标准：符合国家及行业相关标准第二条结算依据2.1 结算依据为甲乙双方签订的《建设工程施工合同》及相关补充协议。

2.2 结算依据还包括但不限于工程量清单、设计变更、现场签证等。

第三条结算金额3.1 经甲乙双方共同确认，工程竣工结算总金额为人民币（大写）：__________元整（￥__________元）。

3.2 结算金额包括但不限于工程合同价款、变更签证费用、索赔费用等。

第四条付款方式及期限4.1 甲方应于本协议签订之日起____天内，向乙方支付结算金额的____%作为首期款项。

4.2 余款应在工程竣工验收合格后____天内支付完毕。

4.3 甲方应将款项汇入乙方指定的银行账户，账户信息如下：开户行：____________________账号：_____________________户名：____________________4.4 乙方在收到款项后，应向甲方开具相应的发票。

第五条工程质量保证5.1 乙方保证工程质量符合国家及行业相关标准，并承担相应的质量保证责任。

5.2 工程保修期为自竣工验收合格之日起____年，保修期内乙方应负责无偿维修因施工质量问题引起的缺陷。

第六条违约责任6.1 如甲方未按期支付结算款项，应按未付款项的____%向乙方支付违约金。

竣工结算的合同范本合同编号：_______甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方完成_______工程项目的竣工结算事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：_______二、竣工结算的依据2.1 乙方按照甲方提供的施工图纸、工程量清单、合同约定的计价方式及国家、地方和行业的相关规定进行竣工结算。

2.2 乙方提供的结算资料应真实、完整、合法，包括但不限于施工组织设计、施工记录、工程变更单、现场签证单、材料设备供应单、验收合格证明等。

三、竣工结算的流程3.1 乙方应在工程竣工验收合格之日起_______日内向甲方提交竣工结算书。

3.2 甲方应在收到乙方提交的竣工结算书之日起_______日内进行审核，并提出书面意见。

3.3 乙方应在收到甲方的书面意见之日起_______日内对竣工结算书进行修改，并重新提交给甲方。

3.4 甲方应在收到乙方重新提交的竣工结算书之日起_______日内完成最终审核，并向乙方支付竣工结算款。

四、竣工结算款的支付4.1 甲方应在竣工结算款最终审核通过之日起_______日内向乙方支付竣工结算款。

4.2 乙方应提供合法有效的发票，甲方有权在支付竣工结算款时代扣代缴相关税费。

4.3 甲方未按约定支付竣工结算款的，应按照中国人民银行同期贷款利率支付违约金。

五、争议解决5.1 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向工程所在地人民法院提起诉讼。

六、其他约定6.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

6.2 本合同一式_______份，甲方执_______份，乙方执_______份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：_______乙方（盖章）：_______签订日期：_______年_______月_______日。

工程结算合同协议书模板甲方（承包方）：____________________乙方（发包方）：____________________工程结算合同协议书鉴于甲方为乙方提供___________________工程服务，乙方为甲方提供工程款项，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经协商一致，就工程结算事宜达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：___________________。

1.2 工程地点：___________________。

1.3 工程内容：___________________。

1.4 工程期限：自___________________起至___________________止。

第二条工程款项及支付2.1 工程款项总额为人民币（大写）___________________元（￥___________________元）。

2.2 乙方应按照以下方式支付工程款项：2.2.1 预付款：合同签订后___________________个工作日内支付工程款项的___________________%，即人民币（大写）___________________元（￥___________________元）。

2.2.2 进度款：甲方完成工程进度的___________________%后，乙方支付工程款项的___________________%，即人民币（大写）___________________元（￥___________________元）。

2.2.3 竣工款：工程竣工验收合格后___________________个工作日内，乙方支付剩余工程款项。

2.3 甲方应提供符合国家规定的发票。

第三条工程结算3.1 工程竣工后，甲方应向乙方提交工程结算报告，包括但不限于工程量清单、变更签证、工程验收记录等。

3.2 乙方应在收到工程结算报告后___________________个工作日内完成审核，并提出书面意见。