电力高低压配电工程设计合同协议书范本

编号：_______________ 电力（高低压供配电）设计合同发包人： _______________________设计人： ______________________签订日期：___ 年_____ 月 ____ 日发包人:设计人：发包人委托设计人完成____________ 项目（下称“项目”或“本项目”）高低压供配电工程（下称“工程”或“本工程”）设计工作（下称“设计工作”），设计人接受委托。

为明确双方的责任、保护双方的合法权益，确保本工程设计的顺利完成，根据有关法律法规及文件规定，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。

1本合同依据下列文件签订：1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》》、《河南省城镇住宅电力设施建设技术规范》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

2本合同项下设计人的设计内容为：本工程方案设计、施工图设计。

设计人完成的各阶段设计成果应满足附件一《设计任务书》规定的设计深度要求。

2.1发包人的工程造价控制在__________ 万元内（本数据依据投标时概算投资总额确定）。

4 设计人应向发包人交付的设计成果（包括设计资料及设计文件等）5设计服务内容及周期：设计人的设计服务须按项目所在地供电部门和发包人的要求完成，按时提供高质量的设计成果，并免费提供专业设计咨询。

设计人提供的设计服务内容包括设计人在投标时提供概念设计方案；以及在发包人确认的电气设计方案的基础上进行方案深化设计、施工图设计及施工阶段服务工作。

5.1设计方案范围和内容：（一）项目概况：1项目名称：2项目地址：本项目位于3项目概况：该项目总用地面积约173.6亩，项目住宅总建筑面积约45.5万平方米（其中地上31.7万平方米，地下13.8万平方米）。

（二）设计方案范围和内容：设计方案应满足郑州市供电公司提供的有关电力建设技术规范。

电力(高低压配电工程)设计合同协议书范本一、协议背景二、定义甲方：委托方，即需进行电力(高低压配电工程)设计的一方。

乙方：承包方，即负责电力(高低压配电工程)设计的一方。

三、服务范围甲方委托乙方进行电力(高低压配电工程)的设计，包括但不限于：配电系统设计输电线路设计变电站设计电力设备选型等乙方负责按照双方约定的标准和要求，提供上述服务，并承担相应的责任。

四、权责甲方权利和义务：向乙方提供与电力(高低压配电工程)设计相关的资料和信息。

与乙方协商确定设计方案，并在设计过程中提供必要的协助和支持。

对乙方提供的设计方案进行评审，并提出合理的修改意见。

按照约定的支付方式和金额，按时支付款项。

乙方权利和义务：根据甲方提供的资料和信息，提供符合要求的电力(高低压配电工程)设计方案。

在设计过程中，遵守行业标准和法律法规，确保设计方案的合规性和安全性。

针对甲方提出的修改意见，及时进行调整和修改。

根据合同约定，按时完成工程设计，并保证设计质量。

五、报价和支付方式乙方将根据甲方提供的工程规模和要求，提供详细的报价，包括设计费用和其他费用等。

甲方根据乙方的报价，与乙方协商确定最终的费用和支付方式。

甲方应按照约定的支付方式和时间，及时支付相应的款项。

六、知识产权乙方在电力(高低压配电工程)设计过程中所提供的所有设计方案及相关文件，均属于乙方的知识产权。

甲方在按照合同约定支付全部款项后，将获得设计方案的非独占使用权。

甲方未经乙方同意，不得将设计方案提供给第三方使用或复制。

七、违约责任若乙方未按照约定的时间完成工程设计，甲方有权要求乙方支付相应的违约金。

若甲方未按照约定的时间支付款项，乙方有权要求甲方支付相应的违约金。

若一方严重违约，给对方造成损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。

八、争议解决双方因合同履行发生的争议，应通过友好协商解决。

若协商不成，则提交至合同签订地的仲裁机构仲裁，并接受仲裁结果。

九、其他条款本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

高低压配电房工程合同一、合同基本信息甲方（业主）：________乙方（承包商）：________工程名称：________高低压配电房建设工程工程地点：________合同编号：________签订日期：________二、工程内容及要求1. 工程范围：包括但不限于高低压配电房的设计、施工、安装、调试、验收等全过程。

2. 技术标准：工程应符合国家相关电力行业标准和规范，确保工程质量和安全。

3. 材料供应：乙方负责提供所有必要的材料和设备，并确保其质量符合国家标准。

4. 工期要求：工程应按照合同约定的时间完成，延期需提前与甲方协商。

三、工程造价及支付方式1. 合同总价：根据工程量清单和技术要求确定。

2. 付款方式：按照工程进度分期支付，具体比例和时间由双方协商确定。

3. 质保金：工程竣工后，甲方应留存一定比例的质保金，待质保期满无质量问题后支付给乙方。

四、双方责任1. 甲方责任：提供必要的工程条件，按时支付工程款项，协助解决工程施工过程中的问题。

2. 乙方责任：保证工程质量，按期完成工程任务，遵守安全生产规定，对施工中的安全事故负责。

五、违约责任1. 如甲方未按约定支付工程款，应承担逾期付款的违约责任。

2. 如乙方未按约定完成工程或工程质量不符合要求，应承担返工、修复或赔偿的责任。

六、争议解决合同执行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

七、其他条款1. 合同变更：任何变更或补充均需以书面形式确认，并由双方授权代表签字盖章后方可生效。

2. 保密协议：双方应对合同内容及在执行合同过程中获知的对方商业秘密予以保密。

3. 附件：本合同的附件为合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。

八、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

这份高低压配电房工程合同范本涵盖了工程的基本内容、技术要求、财务条款、双方责任、违约处理以及其他必要条款，为甲乙双方提供了一个明确、公正的合作协议，有助于确保工程顺利进行和双方权益的保护。

2024电力工程高低压配电安装协议协议本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 甲方名称及地址1.2 乙方名称及地址1.3 合同术语定义2. 工程概况2.1 工程名称2.2 工程地点2.3 工程内容2.4 工程进度及工期3. 技术要求及标准3.1 设计依据3.2 配电系统设计3.3 设备选型及技术参数3.4 施工及验收标准4. 合同价款及支付方式4.1 合同总价4.2 支付条款4.3 价款调整4.4 支付方式及时间5. 乙方责任及义务5.1 施工准备5.2 施工质量5.3 安全生产5.4 工程资料移交6. 甲方责任及义务6.1 提供施工场地6.2 办理相关手续6.3 设备及材料供应6.4 现场协调及监督7. 合同的履行和验收7.1 施工组织及管理7.2 工程验收7.3 质量保修8. 违约责任8.1 甲方违约8.2 乙方违约9. 争议解决9.1 协商解决9.2 调解解决9.3 仲裁解决9.4 法律途径10. 合同的变更和解除10.1 合同变更10.2 合同解除11. 合同的终止11.1 合同终止条件11.2 合同终止后的事宜12. 保密条款12.1 保密内容12.2 保密期限12.3 违约责任13. 不可抗力13.1 不可抗力事件13.2 不可抗力后果13.3 不可抗力处理14. 其他条款14.1 合同的生效、修改和补充14.2 合同解除或终止后的权利义务14.3 合同争议的处理14.4 合同的继承和转让14.5 法律法规规定的其他事项第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及地址甲方全称：（甲方营业执照号码：），注册地址：（甲方注册地址），通讯地址：（甲方通讯地址），联系人：（甲方联系人姓名），联系电话：（甲方联系电话）。

1.2 乙方名称及地址乙方全称：（乙方营业执照号码：），注册地址：（乙方注册地址），通讯地址：（乙方通讯地址），联系人：（乙方联系人姓名），联系电话：（乙方联系电话）。

高低压配电工程合同范本甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方高低压配电工程项目的施工事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程内容1.1 工程名称：________高低压配电工程项目1.2 工程地点：________1.3 工程规模：________1.4 工程性质：新建/改建/扩建1.5 工程内容：主要包括高低压配电柜、变压器、电缆敷设、母线槽安装、接地系统、保护装置等设备供应、安装、调试及验收等。

二、合同金额2.1 本工程合同总金额为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。

2.2 合同金额包括：设备供应、安装、调试、验收等全部费用，以及乙方为完成本工程所需的人工、材料、设备、交通、住宿等费用。

三、合同工期3.1 合同约定的工期为____个月，自双方签订合同之日起计算。

3.2 乙方应按照约定的工期完成本工程的施工，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担因此产生的违约责任。

四、质量标准4.1 乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求，保证工程质量。

4.2 工程验收合格后，乙方应提供完整的工程技术资料和质保书。

4.3 工程质量保修期为____年，自工程验收合格之日起计算。

五、合同的履行5.1 甲方应按照合同约定的时间和金额支付乙方工程款项。

5.2 乙方应按照合同约定的时间和质量要求完成本工程的施工。

5.3 甲方应提供乙方施工所需的现场条件，包括但不限于施工场地、临时设施、施工用水电等。

5.4 乙方应按照合同约定的工程内容和质量标准，完成本工程的施工。

六、违约责任6.1 乙方未按照约定的时间和质量要求完成本工程的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总金额的____%。

6.2 甲方未按照约定时间支付乙方工程款项的，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的____%。

七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

高低压配电工程合同5篇篇1合同编号：XXXX甲方（发包方）：XXXX乙方（承包方）：XXXX根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行高低压配电工程事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：高低压配电工程2. 工程地点：XXXX3. 工程内容：设计、采购、安装、调试高低压配电设备4. 工程规模：XXXX二、工程期限1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日3. 工程总工期：XX天三、工程造价及支付方式1. 工程总造价：人民币XX元（大写：XX元整）2. 支付方式：银行转账3. 付款节点：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的XX%作为预付款；（2）设备到货后，甲方支付乙方工程总造价的XX%；（3）工程竣工并调试合格后，甲方支付乙方工程总造价的XX%。

四、工程质量及验收标准1. 工程质量标准：符合国家标准及行业标准，确保设备安全运行；2. 验收标准：按照国家标准及行业标准进行验收，确保设备正常运行。

五、双方权利义务1. 甲方权利与义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定进行高低压配电工程的设计、采购、安装、调试；（2）甲方有权监督乙方的施工过程，确保施工质量符合标准要求；（3）甲方应支付乙方相应的工程款项；（4）甲方应提供必要的工作条件和支持，确保乙方能够顺利进行施工。

2. 乙方权利与义务：（1）乙方有权获得相应的工程款项；（2）乙方应按照合同约定进行高低压配电工程的设计、采购、安装、调试；（3）乙方应确保施工质量符合标准要求；（4）乙方应提供必要的技术支持和服务，确保设备正常运行。

六、违约责任及赔偿标准1. 甲方违约责任：如甲方未按照合同约定支付工程款项，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金为欠款金额的XX%；2. 乙方违约责任：如乙方未按照合同约定完成施工任务，乙方应支付违约金，违约金为合同总金额的XX%。

高低压变配电工程合同一、合同双方信息：甲方（业主）：XXXXXXXX公司乙方（承包商）：XXXXXXX公司二、工程概述：本工程涉及XX项目内的高低压变配电系统的设计与施工，包括但不限于变压器、配电柜、电缆敷设、接地系统等的安装与调试工作。

三、工程范围：1. 设计阶段：乙方需根据甲方提供的技术要求和标准，完成高低压变配电系统的设计工作，并提交设计图纸及相关技术文件。

2. 施工阶段：乙方负责按照批准的设计图纸和技术规范进行施工，确保工程质量符合国家及行业标准。

3. 调试阶段：工程完成后，乙方需对高低压变配电系统进行调试，确保其正常运行并满足甲方的使用需求。

四、合同金额：本工程总造价为人民币XXXX万元整（￥XXXX），具体支付方式及时间根据双方协商确定。

五、工期要求：工程计划开工日期为XXXX年XX月XX日，竣工日期为XXXX年XX月XX日。

如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方并协商解决。

六、质量保证：乙方必须保证所有材料和设备均符合国家及行业质量标准，并提供相应的合格证明。

同时，乙方应对所施工的高低压变配电系统提供至少X年的质保期。

七、安全生产：乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规，采取有效措施保障施工现场的安全，并对施工人员进行必要的安全教育和培训。

八、违约责任：若任何一方未能履行合同约定的义务，应承担违约责任，赔偿对方因此而遭受的损失。

九、争议解决：合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

十、其他条款：本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

电力配电工程设计合同合同编号：_______甲方（委托方）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：_________________乙方（设计方）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：_________________鉴于甲方需要进行电力配电工程设计，乙方具备相应的工程设计能力和经验，双方经充分协商，达成以下协议：一、电力配电工程设计内容1.1 乙方应按照甲方的要求，完成电力配电工程的设计工作，包括电气主接线图、平面布置图、系统原理图等。

1.2 乙方应提供完整的设计文件，并负责对设计文件的解释和答疑。

二、电力配电工程设计期限2.1 本合同的有效期为_______个月，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。

2.2 乙方应保证在合同有效期内完成设计工作，并提交设计文件。

三、电力配电工程设计报酬3.1 甲方应向乙方支付的电力配电工程设计报酬为人民币_______元（大写：__________________________元整）。

3.2 甲方应在合同签订后_______天内，将上述电力配电工程设计报酬支付给乙方。

四、设计质量标准4.1 乙方应保证设计质量，确保设计文件符合国家相关标准和甲方的要求。

4.2 乙方应按照甲方的要求，对设计文件进行修改和完善。

五、合同的解除和终止5.1 在本合同有效期内，任何一方未履行本合同约定的义务，对方均有权解除合同。

5.2 合同终止后，乙方应将已完成的设计文件交付给甲方，并支付因此而产生的相关费用。

六、争议解决6.1 对于因执行本合同发生的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。

第1篇甲方（采购方）：____________________乙方（施工方）：____________________鉴于甲方需要乙方为其施工高低压配电工程，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：____________________4. 工程内容：高低压配电设备安装、调试及验收等。

5. 工程总投资：人民币_______元整。

二、工期1. 施工工期：自合同签订之日起_______天内完成。

2. 乙方应严格按照甲方要求，确保工程质量、进度和安全。

三、工程质量1. 乙方应按照国家相关标准和规范施工，确保工程质量符合国家标准。

2. 乙方应保证施工过程中，施工质量、安全及环境保护等符合国家及地方相关法律法规。

四、施工进度1. 乙方应按照甲方要求，制定详细的施工进度计划，并报送甲方备案。

2. 乙方应按照施工进度计划，按时完成各阶段工程任务。

五、工程验收1. 工程完工后，乙方应组织自检，确保工程质量符合要求。

2. 甲方应在接到乙方验收通知后_______天内组织验收。

3. 验收合格后，甲方应向乙方支付合同约定比例的工程款。

六、工程款支付1. 乙方在合同签订后_______天内，向甲方提供施工图纸、施工组织设计等资料。

2. 甲方在收到乙方提交的资料后_______天内，支付合同总价款的_______%作为预付款。

3. 工程完工并验收合格后，甲方在_______天内支付合同总价款的_______%。

4. 乙方在工程完工并验收合格后_______天内，向甲方提交竣工资料。

七、违约责任1. 乙方未按合同约定工期完成工程，每延迟一日，应向甲方支付合同总价款的_______%作为违约金。

2. 甲方未按合同约定支付工程款，每延迟一日，应向乙方支付_______%的违约金。

高低压配电工程合同范本1. 合同概述2. 合同目的和范围本合同的主要目的是约定甲方雇佣乙方为其进行高低压配电工程项目的执行和管理。

具体范围包括但不限于：•配电设备的采购与安装•配电线路的布置与连接•配电系统的调试与维护3. 工程要求•完成高低压配电工程的设计与施工•配合甲方对工程进度进行监督和管理•提供工程设计方案和相关技术支持•在工程完成后，进行系统的调试和试运行4. 付款方式甲方应按照下列付款方式支付相应费用给乙方：•在项目启动前，甲方向乙方支付合同总金额的30%•当工程完成50%时，支付合同总金额的40%•当工程竣工时，支付合同总金额的剩余30%5. 工期要求乙方应在双方约定的工期内完成工程，并确保工程质量符合甲方要求。

如乙方未按时交付工程，乙方应每延迟一天支付甲方合同金额的0.1%作为违约金。

6. 质量保证乙方应按照国家相关标准和甲方要求，确保工程质量符合合同约定。

甲方享有在工程竣工后一年内对工程进行验收和检查的权利。

如发现工程存在质量问题，乙方应承担相应的修复和赔偿责任。

7. 合同解除合同一旦签订生效，双方应履行各自的责任和义务。

但如下情况发生，任何一方均有权解除合同：•一方严重违反了合同约定并拒不改正的•因不可抗力等不可预见的原因无法继续履行合同的解除合同后，双方应协商处理未完工的工程和相关费用，并保证已完成的工程质量符合标准。

8. 保密条款双方对于在合同执行过程中所获知的、涉及对方商业秘密的信息，应保守秘密，未经对方书面同意，不得泄露给任何第三方。

如因一方违反保密义务而给对方造成损失的，应承担相应的责任和赔偿。

9. 争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应通过友好协商解决。

若协商不成，双方同意将争议提交至有管辖权的仲裁机构进行解决。

10. 合同生效与变更本合同自双方签字之日起生效，并在工程竣工后终止。

本合同的任何变更和补充需经双方书面协商一致，并达成书面补充协议。

甲方：签字：_____________ 日期：_____________乙方：签字：_____________ 日期：_____________。