下载文档原格式
工程施工合同范本(简易版)8篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方发包给乙方的工程项目达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________（具体工程内容应详细列举）二、合同工期1. 工程开工日期：本工程定于______年______月______日开工。
2. 工程竣工日期：本工程定于______年______月______日竣工。
三、合同价款及支付方式1. 工程总价款：人民币______元整（￥______元）。
2. 支付方式：甲方应按以下方式向乙方支付工程款：（1）预付款：合同签订后，甲方在______日内向乙方支付工程总造价的______%作为预付款。
（2）进度款：工程竣工前，甲方根据工程进度向乙方支付工程进度款。
（3）尾款：工程竣工验收合格后，甲方在______日内支付剩余款项。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照设计文件、施工图纸及国家相关施工规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工验收标准按照国家相关施工验收规范执行。
3. 甲方应在收到乙方提交的验收申请后______日内组织验收，否则视为验收合格。
五、安全施工及文明施工要求1. 乙方应严格遵守安全施工规范，采取必要的安全防护措施，确保施工现场安全。
2. 乙方应遵守文明施工要求，保持施工现场整洁有序。
3. 若因乙方违反安全施工及文明施工要求导致的一切损失，由乙方承担。
六、材料设备供应1. 工程所需材料设备由乙方负责采购，质量应符合相关标准。
2. 甲方如需指定材料设备品牌或供应商，应提前通知乙方，并承担因此产生的额外费用。
简单施工劳务合同范本（精选11篇）简单施工劳务合同1甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则, 双方就工程的劳务分包事项协商达成一致, 签订本合同。
一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、承包项目及方式：4、开工日期：20xx年xx月xx日竣工日期：20xx年xx月xx日总工期：xx天二、合同文件使用语言文字、标准和法律1、合同语言文字：汉语。
2、适用标准、规范：《市政工程质量验收标准》、国标CJJ1-20xx、CJJ3-90。
3、适用法律、法规：《合同法》、《建筑法》。
三、工程款支付1、工程款支付方式:现金;四、争议的解决：如协商不成, 依法向工程所在地人民法院起诉解决。
五、合同份数共计两份, 甲乙双方各执一份。
六、其它未尽事宜, 双方协商再签订补充协议, 补充协议与本合同同具法律效力。
甲方：乙方：身份证号码：身份证号码：联系电话：联系电话：签订日期：年月日简单施工劳务合同2发包单位：(以下简称甲方)承包单位：(以下简称乙方)因甲方承包的工程的需要, 现将该工程部分分项承包给乙方, 双方本着平等、自愿、公平、公正和诚信的原则就本协议各项条款协商达成一致并订立如下协议以资甲乙双方共同遵守执行。
一、工程项目：二、工程地点：1、承包方式及范围：2、劳务大包, 含本工程部分劳务费用、辅材、耗材、周转材料(包括木板、方木)机械设备, 如塔吊、施工电梯、搅拌机、钢筋机械, 各种小型工具材料现场运费。
临时办公用房(不含甲方办公用房)配电总柜一级电箱以下所有电线、电缆、照明用具, 配电箱, 所有工人的人身意外伤害保险, 特殊工种上岗证的费制。
3、承包范围：主体工程如木工、钢筋工、砼工、二次结构如：砌砖、预制过梁、栏板、构造柱, 粉刷工程如(内端粉刷, 外端粉刷、细托毛、上炉渣、屋面找平)。
室外.5米以内的散水不包括散水以外的工程。
施工承包合同协议（合集11篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!施工承包合同协议（合集11篇）施工承包合同协议第1篇发包方（甲方）：___________________________承包方（乙方）：___________________________甲、乙双方本着平等、互利和协商一致的原则，就________工程施工的劳务承包事宜，达成本合同条款如下，双方共同遵照执行。
施工合同简单版（8篇）施工合同简单版（通用8篇）施工合同简单版篇1发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）一、甲方责任1 、负责三通一平，场地须保证桩机作业的条件及顺利进出场。
2、乙周边关系的处理及因桩机施工造成的周边居民的损坏由甲方处理，乙方概不负责.3、派施工员一名参与现场质量管理及数量签证，并负责放样及抽鉴工作。
4、施压由甲方负责，协调各相关单位之间和周边的关系二、乙方责任1 、乙方根据地质资料及现场出现异常，应及时通知监理及甲方等待处理。
2 、施工作业时听从甲方指挥，按时填写记录，并保证施工安全。
3、乙方工程完工后，负责向申方提供现场打桩记录。
三、工程款的支付1、此工程为包工包料，打桩单价PHC-300_75A桩，单价为元/米，如需配送8米以下（含8米）短桩，按实际配置的短桩工程量加10%的短桩费，此单价不含桩尖，不含税，不开发票。
2、如需送桩，只计取送桩费30元/米计算。
3、冒桩计算：如超过1米，归乙方负责。
如未超过，则由甲方负责。
4、进场付10万元，打完20__米付清80%，桩打完全部付清。
5、桩基验收的检测费由甲方负担，乙方协助施压、测压。
6、如因甲方原因造成工地停工，超过三天，则由甲方负责工人的生活费和工资500元/天。
四、解决合同纠纷的方式甲、乙双方在履行合同时发生的纠纷，双方可通过协商或协调解决，协商或协调不成的，向仲裁部门申请仲裁或向人民法院起诉。
五、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
六、本合同甲、乙双方签字生效。
甲方：乙方：日期：施工合同简单版篇2发包人(全称)：承包人(全称)：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况：道路硬化工程硬化面积约______平方米。
工程内容包括路基平整、水泥路面浇筑等，概算约为__万元。
二、合同工期：工程在20__年_月__日前完工。
施工合同简易范本（通用19篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!施工合同简易范本（通用19篇）建设合同也称为“建设合同”或者“分包建设合同”。
施工合同范本简易版（16篇）施工合同范本简易版（16篇）施工合同范本简易版篇1 甲方代表：_____乙方代表：_____按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：第一条：工程概况1、工程名称：__________________________________________________2、工程地点：__________________________________________________3、承包范围： ____________________4、承包方式：___________________________________________________5、工程：_______年________月________日进行开工，________年_______月_______日竣工6、工程预算买款，人民币___________元（大写：________________________________）第二条甲方工作1、合同开工前壹天，提供施工所需的场所，并清空场内一切影响乙方施工的障碍。
2、合同开工前壹天，甲方应向乙方提供施工所许的水、电等设施，并说明使用注意事项3、负责办理本工程施工所涉及政府建设主管部门的各种申请、批件等手续4、合同开工前，对施工平面图纸，施工方案及进度计划审定第三条：乙方工作1、按合同约定完成施工图设计与工程配套的设计，拟订施工方案和施工进度表，交甲方审定（具体方案由甲乙双方审核后方可施工）2、指派为乙方驻工地代表，负责合同履行，按要求进行施工，保质，保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜（按公司相关规定“工程与合同管理”）3、遵守当地政府建设主管部门对施工现场管理和规定4、按约定保护好建筑结构和相应管线及设备第四条：关于工期的约定1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，征得乙方同意，并支付乙方因赶工期采取的措施费2、因甲方责任，未能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期顺延3、因设计变更或甲方原因造成的停电、停水、停暖及不可抗拒因素影响，导致停8小时以上（一周内累计）工期相应顺延第五条关于工程质量及验收的约定1、甲乙双方应及时办理隐蔽工程，材料质量，装修项目造型，整体验收，甲方应按时参加验收，乙方不可自行验收2、由于甲方提供的材料，材料价款不能超过乙方在市场上购买同种材料最低价，材料质量不合格会影响工程质量，其返工费用由甲方负责3、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙承担4、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知七日内组织验收并办理验收移交手续，或提出修改意见，乙方按要求修改并承担应自身原因造成修改的费用如甲方在规定的时间内未能组织验收，切未能提出修改意见，视为竣工验收报告已被批准，即可办理结算手续，并由甲方承担从约定最后一天的次日起开始的工程保管费，每天按照承包工程造价的月息2%计取第六条关于工程价款及结算的约定1、合同价款（人民币）共_____________按合同总价分为四次付款：A、合同签定生效之日起，甲方付给乙方合同价款的______%作为预付款人民币_________元（大写：_______________________________）B、开工前三天甲方付给乙方合同价款的____%，人民币_________元（大写：_______________）C、甲方每月按照工程量进度 %付给乙方，人民币元，大写。
简单施工合同范本9篇第1篇示例：简单施工合同范本甲方：（委托方名称）乙方：（承接方名称）鉴于甲方拟委托乙方进行以下工程项目的施工，经双方友好协商达成一致意见，特订立本施工合同，详细约定如下：一、工程项目名称：（具体工程项目名称）二、工程地点：（具体地址）三、工程内容：（具体施工内容）四、工程工期：从（具体开始日期）到（具体完工日期）五、工程合同价款：（具体金额，以人民币计）六、付款方式：（具体付款方式和时间节点）七、施工标准：严格按照相关法律法规和建筑标准进行施工，确保工程质量和安全。
八、质量保证：乙方承诺施工过程中将严格把关，确保施工质量符合相关标准，如出现质量问题，乙方将承担相关责任并进行修复。
九、安全责任：乙方必须保证施工现场安全，严格遵守安全规定，并购买相应的保险，以保障工人和工程的安全。
十、违约责任：任何一方未履行合同中规定的义务均视为违约，需承担相应的违约责任。
十一、法律适用和争议解决：本合同受中华人民共和国法律管辖，双方一致同意通过协商解决一切争议，如协商不成，则提交有管辖权的法院解决。
十二、合同变更：未经双方书面协商一致，任何一方均不得擅自变更合同内容。
十三、本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至合同完成的时候。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
以上为简单施工合同的范本，双方签署前应仔细阅读并确认所有内容，确保双方权益得到有效保障。
希望双方能够友好合作，顺利完工工程项目。
第2篇示例：简单施工合同范本甲方：______（委托方名称）根据双方自愿，在平等互利的基础上，就______（具体项目名称）的施工事宜，达成如下协议：一、项目内容1. 甲方委托乙方负责______（施工内容），具体包括但不限于______（具体工作内容）。
2. 乙方应按照相关法律法规和工程标准，认真细致地开展工作，保质保量完成施工任务。
二、工期安排1. 工程施工周期为______（具体施工天数），自双方协商确定合同生效之日起算。
简易施工合同（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的实用范文，如工作计划、工作总结、演讲稿、合同范本、心得体会、条据文书、应急预案、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of practical sample essays for everyone, such as work plans, work summaries, speech drafts, contract templates, personal experiences, policy documents, emergency plans, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different formats and writing methods of sample essays, please stay tuned!简易施工合同简易施工合同十篇简易施工合同篇1发包人(以下简称甲方)：统一社会信用代码：通讯住址：承包人(以下简称乙方)：统一社会信用代码：通讯住址：为了保证______施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《_____》、《中国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。
施工合同简单的（通用16篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!施工合同简单的（通用16篇）随着法制的进步,人们对合同的运用也日益广泛,合同的订立在双方当事人同意的情况下,具有了更大的自由度。
简单工程施工合同（汇总8篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!简单工程施工合同（汇总8篇）简单工程施工合同第1篇甲方: 乙方：x依照《中华人·民共·和国合同法》、《中华人·民共·和国建筑法》及其他相关法律法规的规定，结合本工程实际，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就本工程施工事宜协商一致，达成如下协议。
简单版施工合同（合集11篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!简单版施工合同（合集11篇）随着法治的不断发展,合同越来越受到人们的重视,合同的使用也越来越频繁,合同的订立也成为避免纠纷的一个重要手段。
以下是本店铺为大家收集整理的简单版施工合同，欢迎阅读并下载。
简单版施工合同第1篇发包单位：(以下简称甲方)____________________承包单位：(以下简称乙方)____________________甲方委托乙方承担单位部分环境景观绿化工程的施工。
甲、乙双方本着互相协作，紧密配合的原则，订立本施工合同。
一、工程概况：本绿化工程承包范围内合同价款暂定为______________万元整，竣工后据实结算，承包方式为包工包料。
二、施工工期：本工程开工时间为________年____月____日，预计完工时间为________年____月____日，如遇天气原因，甲、乙双方可协商后顺延时间。
三、工程质量：乙方应严格按照国家有关园林绿化技术工程规范进行施工，所栽苗木必须按照甲方提出的工程质量要求，不得擅自更改规格、苗木品种，如有质量问题，造成返工费用甲方概不负责。
四、安全问题：乙方在施工中要精心组织、注意安全，确保施工现场清洁、干净，老弱民工一律辞退，如有安全事故发生，乙方自行负责。
五、甲方责任：甲方应进行监督检查乙方工程质量、进度、施工过程，协调好乙方在施工中与各方面的关系。
工程竣工后组织工程验收，并按合同约定竣工结算。
六、乙方责任：乙方需办理好施工的一切相关手续，服从主管部门的监督和管理;乙方必须按照甲方提供的审定的设计图纸进行施工，如有设计和品种修改，需接甲方书面变更通知单后实施，工程竣工后未交付甲方验收之前，应保护好已完工程，施工中乙方应注意已有的建筑物及地下、地上市政配套设施及电缆沟进行保护，如有施工中造成的损失及严重后果，概由乙方负责赔偿。
七、苗木要求：乙方所购苗木必须是新鲜、树杆挺直、树形好，植株健壮，枝叶茂盛丰满，无病症现象。
八、保养期：所有苗木栽植完毕后，乙方___________________月以内负责苗木成活、浇水、除草、剪枝、更换死亡苗木等。
九、工程款支付：乙方完成总工程量的一半后，甲方负责付给乙方总工程款的'_________%，乙方进行工程竣工后，甲方应付给乙方总工程款的_________%，余款在________年____月____日全额付清。
十、结算方式：绿化色块面积每平方价为_________元，回填土方每立方为_________元，路沿石每米为_________元，步砖每平方米_________元，所有工程量据实实做实算。
如有其它费用，由甲、乙双方另行协商结算。
十一、违约：合同双方的任何一方不能履行合同条款，均属违约，违约所造成的经济损失，概由违约方承担。
十二、未尽事宜：甲、乙双方另行协商解决。
本合同一式_________份，甲、乙双方各执_________份，均具同等法律效力，双方法定代表人签字盖章后方可生效，养护期满付清尾款后自行失效。
甲方(公章)：__________________法定代表人(签字)：____________________年____月____日乙方(公章)：__________________法定代表人(签字)：____________________年____月____日简单版施工合同第2篇发包人：______(以下简称甲方)承包人：________建筑安装工程公司(以下简称乙方)经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。
一、工程项目1、工程名称：______混凝土道路2、工程地点：______村3、承包范围：350米混凝土道路4、承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。
5、合同价款：合同总价款15万元。
二、技术要求1、路面为18cm厚C25水泥混凝土路面，宽3、5米。
2、18cm厚3：7灰土垫层。
三、施工及质量要求1、路基处理在原有路基的基础上，对高低不平路段，采用推土机或装载机整平，并清除地表杂草，然后用压路机压实。
2、严格控制路面材料质量，垫层必须夯实，否则返工。
四、双方权利和义务1、发包人主要工作：负责场地三通一平;2、承包人主要工作：负责本工程施工范围内的施工安全工作。
承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用;做好现场设备、材料的照管工作。
五、工程价款的支付工程竣工拔工程总造价的98%。
工程质量保证金为总造价的2%，质保期一年，质保期自竣工验收之日计算，期满后一次性支付质保金。
六、安全文明施工承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。
承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均有承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。
甲方：________乙方：________________年____月____日简单版施工合同第3篇出租方(甲方)：承租方(乙方)：根据《中华人·民共·和国合同法》以及其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，甲乙双方就租用建筑施工机械的相关事宜协商一致，签订本合同。
第一条租赁机械_________。
第二条使用地点、项目名称和工作内容使用地点：。
项目名称：工作内容：。
第三条租赁期限机械租赁期限：月1.如因工程需要延长租期时(只限制在乙方已投入工程，但工程需要增延长期期限时);乙方应在合同届满前日内，通知甲方续签合同。
2.租赁期满，乙方继续使用租赁机械时(只限制在乙方投入新项目情况时);1)甲方除不可抗力因素及市场价格变化外，不得提出异议的，并原租赁合同继续有效，但租赁期限为不定期。
2)乙方应需要提前15个工作日前通知甲方，给予甲方提供筹措设备的时间，并通知日起 12个工作日后签订延长合同。
3、如租赁期未满，乙方提前中止合同，则乙方需向甲方按合同规定的租赁期限付租金给甲方。
4. 如租赁期未满，因甲方提前中止合同而导致的乙方所有损失费由甲方全全负责。
第四条租金计算及支付1、租金按月计算：机械名称：挖掘机，每台租金人·民币元/月，在合同期内不足月的按一个月计算，在合同期外不足月的尾数日租金按月租金除以30天乘以实际使用天数计算。
每天工作时间为小时/天，每月工作时数为元/小时计算。
2.支付期限：以足月月结方式进行结算、足月后7个工作日内一次性付清。
第五条进出场费用租赁机械进出场费由乙方承担，具体费用根据实际运输路程计算。
第六条租赁机械交接与验收1.甲方依合同约定的时间、地点、机械型号向乙方移交租赁机械，乙方进行验收并签署交接清单。
2.法律法规规定须安装调试并检测合格方能投入使用。
3、挖掘机所需使用的挖斗及附属配件由乙方无偿提供给甲方使用。
4. 每延长合同时，甲方应乙方的陪同下对挖掘机进行全方位检查。
第七条双方的权利义务租赁机械由甲方负责操作与维护。
操作维护方应按机械运营、操作的规定，并需配备符合国家或地方相关规定上岗条件的操作、维护人员。
1.甲方的权利义务(1)甲方应按合同约定向乙方提供机械设备及设备操作人员2名(2)甲方应向乙方提供出租机械的使用环境、安全使用要求、操作维护注意事项及其他必要的技术资料或技术说明。
(3)因甲方人员操作引起的设备故障，造成租赁机械无法正常运行，甲方自接到通知起小时内到达现场维修。
甲方自接到维修通知起(4)甲方派出随机操作人员必须持证上岗，服从乙方管理，遵守乙方各项规章制度。
(5) 由甲方负责设备操作人员2名的工资费用。
2.乙方的权利义务(1)乙方应为甲方提供承租机械进出场作业、其他维护作业的协助和便利。
(2)乙方应负责承租机械在施工现场的看护并保证设备的安全，如因乙方原因造成设备毁损丢失的，应向甲方赔偿。
(3)乙方操作人员必须持证上岗，并按操作规程与机械使用规定管理使用承租机械，不得违章或超负荷作业。
(4)乙方擅自改变承租机械的，甲方可以要求乙方恢复原状或者赔偿损失。
(5)乙方应安排必要的维修时间，由甲方对机械进行正常维修保养。
(6)甲方挖掘机工作所需的柴油由乙方负责无偿提供给甲方使用。
第八条违约责任1.甲方的违约责任(1)甲方没有提供合同约定的机械设备或提供的机械设备型号、规格和质量与合同约定的不符，经乙方书面催告仍不能按时履行或提供的替代机械达不到乙方要求，导致合同无法履行的，乙方可以解除合同，并有权要求甲方赔偿损失。
