2020年建设工程补充合同书正式版
- 格式:docx
- 大小:32.98 KB
- 文档页数:15
建设工程施工合同补充协议书7篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________鉴于甲乙双方已签署《建设工程施工合同》,现就相关事宜达成如下补充协议:一、协议背景鉴于原合同在实施过程中,因某些特殊原因和实际情况的变化,双方需对原合同的部分内容进行修改、补充和完善,以更好地保障双方的权益,明确双方的责任和义务。
二、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程内容:____________________(包括但不限于土建、安装、装饰等)4. 工程规模:____________________(具体数值或描述)三、补充条款1. 工程价款调整(1)因设计变更、工程量增减等原因导致的工程价款变化,需经甲乙双方确认并签订书面变更协议。
(2)工程价款调整应遵循公平、公正、合理的原则,具体调整方式另行约定。
2. 工期调整(1)因不可抗力因素导致工程延期,乙方应及时通知甲方,并提供相关证明文件。
(2)工期调整需经甲乙双方协商并签订书面协议,明确延期的具体时间、原因及相应措施。
3. 工程质量与验收(1)乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工,确保工程质量。
(2)工程验收标准、方法、程序等按照原合同执行,如有补充,双方另行约定。
4. 付款方式(1)甲方应按原合同约定的付款方式支付工程款项,如因特殊原因需调整付款方式,双方应签订书面协议。
(2)乙方应提供合法、有效的发票作为收款凭证。
5. 违约责任(1)甲乙双方应严格遵守本补充协议及原合同的约定,如一方违约,应承担相应的违约责任。
(2)违约金的计算方式、赔偿范围等按照原合同执行,如有补充,双方另行约定。
6. 争议解决(1)本补充协议及原合同的履行过程中发生的争议,甲乙双方应友好协商解决。
(2)如协商不成,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建设工程补充合同范本8篇篇1甲方(发包方):_________________________乙方(承包方):_________________________鉴于甲乙双方已经签订主合同《建设工程施工合同》,现根据实际需要,经双方友好协商,达成以下补充合同条款,以完善并明确主合同内容。
本合同条款将作为主合同的补充,对双方均具有法律约束力。
一、合同背景及概述甲乙双方经过充分沟通协商,共同确定本次补充合同旨在明确主合同中的未尽事宜及特殊条款,确保工程顺利进行,维护双方合法权益。
二、工程概况(在此详细填写工程名称、地点、规模、结构类型等具体信息。
)三、合同价格及支付方式(一)合同价格:本次补充合同涉及的具体工程内容及其价格明细,应按照附件中的报价单执行。
报价单应详细列明各项工程的单价、数量及总价。
(二)支付方式:甲乙双方应按照主合同的约定进行工程款支付。
在此基础上,补充以下支付方式:1. 工程进度款支付:根据工程实际进度,甲方按照约定比例支付工程进度款。
2. 工程竣工验收合格后,甲方支付剩余款项。
四、工程进度与工期调整(一)工程进度:乙方应按照主合同约定的工程进度进行施工,确保工程按时完成。
如遇特殊情况需调整工程进度,应提前与甲方协商,并经甲方同意后方可调整。
(二)工期调整:如遇不可抗力因素导致工程无法按期完成,乙方应及时通知甲方,并提供相关证明材料。
经甲乙双方协商,可合理调整工期。
五、工程质量及保修责任(一)工程质量:乙方应严格按照国家相关施工规范及标准进行施工,确保工程质量符合主合同约定。
(二)保修责任:工程竣工验收合格后,乙方应按照国家规定提供保修服务。
保修期限及保修责任范围应按照主合同约定执行。
六、安全施工与文明施工(一)乙方应严格遵守安全施工规定,采取必要的安全措施,确保施工现场安全。
(二)乙方应按照文明施工要求,保持施工现场整洁有序,防止施工对环境造成污染。
七、违约责任及赔偿损失(一)甲乙双方应严格遵守本补充合同条款,如一方违反合同约定,应承担违约责任。
建设工程施工合同补充协议书3篇篇1建设工程施工合同补充协议书甲方:(甲方单位名称)法定代表人:(法定代表人姓名)地址:(单位地址)电话:(联系电话)乙方:(乙方单位名称)法定代表人:(法定代表人姓名)地址:(单位地址)电话:(联系电话)鉴于甲方与乙方签订了《建设工程施工合同》,经双方协商一致,现就合同的某些项补充和规定,达成如下协议:一、补充项目1.项目名称:(补充项目名称)2.项目内容:(详细描述补充项目内容)3.实施时间:(补充项目的实施时间)二、合同价款1.原合同价款:(原合同金额)2.补充款项:(补充项目金额)3.调整后的合同价款:(合同总金额)三、工程变更1.如因客观原因需要对工程规模或内容进行调整,应当签署书面变更协议。
2.变更后的工程规模或内容以变更协议为准。
四、履约保证1.甲方保证提供合理的协助和配合。
2.乙方保证按照合同约定的质量、进度和安全标准完成工程。
五、违约责任1.如因一方违约导致合同无法履行,应负相应的违约责任。
2.各方应保持合同的诚实信用,共同维护合同的有效性。
六、争议解决1.如因合同履行发生争议,应通过友好协商解决。
2.协商不成的,应提交仲裁机构进行仲裁。
七、其他事项1.本补充协议自双方签字盖章之日起生效。
2.本协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)日期:日期:篇2建设工程施工合同补充协议书甲乙双方经友好协商,就甲方承建的建设工程施工合同内容进行补充约定,以明确双方权利义务,保障合同顺利履行,特签订本协议书,共同遵守。
一、甲方应根据原合同约定按时、按质地完成工程,并对工程质量承担全面责任。
如工程质量不符合合同要求,甲方应承担相应的违约责任。
二、甲方在施工过程中,如需变更方案设计或其他施工要求,须提前书面申请,并经乙方同意后方可实施。
变更设计所需费用由甲方承担。
三、甲方应保证工程施工过程中的材料、设备合格,如需更换或调整,需提前告知乙方,并经乙方同意后方可进行。
2020工程合同补充协议范本(标准版)Protect the legitimate rights of both parties. If one party violates the agreement, the agreementis the basis for safeguarding their rights( 协议范本 )甲方:______________________乙方:______________________日期:_______年_____月_____日编号:MZ-HT-0276652020工程合同补充协议范本(标准版)发包人:________承包人:________为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务,在《“安顺市普定县双龙苑商住楼工程”建筑施工工程合同》基础上,按照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定,并结合本工程的具体情况,在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的情况下,签定本工程施工合同补充协议。
一、工程概况1、工程名称:________2.工程地址:________3.建筑面积:________4.结构类型:底层为框架结构、地上6+1层为砖混结构。
5.设计单位:________6.监理单位: ________二.工程内容及承包范围1.外墙面砖改为外墙漆2.客厅推拉门取消3.本工程为满七层,结构找坡4.楼梯踏步为水泥砂浆面清光5.外墙40 × 40 深灰色栅格取消6.厨房与阳台之间门带窗(MC-2324)取消,阳台改为封闭式厨房。
7.其余均按原图施工三.合同工期(本协议中所列日期均为日历天数记)1.开、竣工日期1.1开工日期:____年____月____;竣工日期:____年____月____日;总工期____天(含法定节假日)以《建设工程竣工报告》所载日期为准。
四.付款方式本工程按建筑面积一次性包干,____元/平方米;在施工过程中,如按甲方要求另增加工程量的,按双方协商价计算;本工程为垫款主体二层,二层预制板安装完毕,甲方按合同总价的30%支付给乙方,主体五层预制板安装完毕,甲方按合同总价的15%支付给乙方,主体七层完工,甲方按合同总价的20%支付给乙方,内、外装修完工甲方按合同总价的20%支付给乙方,其余款待工程验收合格后一个月内支付给乙方的12%,滞留3%作保质、保修金,等到保质、保修期到后一次性付清。
建筑工程合同补充协议书范本建筑工程合同补充协议书范本「篇一」发包人: (甲方) 承包人: (乙方) 工程名称:甲方双方就本工程的施工,于______年______月______日签订了《广东省建设工程施工承包合同》(合同编号:号,下称原合同),为了便于工程顺利施工,双方同意对原合同补充如下:1、由于原预算造价未包含大石挤淤,因此需要增加大石挤淤约万立方米,造价约万。
2、由于存在土方缺口,因此需要增加回填土方约万立方米,造价约万。
3、原合同第页第81.1款变更为:发包人每月15号前,按上月完成工程进度的80%并扣除该期进度30%的工程预付款后,支付工程进度款给承包人。
当工程款付款至实际完成工程量的90%时暂停支付工程款。
4、本补充协议一式六份,甲乙双方各执一份,其余交有关单位;本协议自甲乙双方代表签订之日起生效。
甲方:乙方:法定代表人:法定代表人:签订日期:年月日建筑工程合同补充协议书范本「篇二」发包人:承包人:双方于______年______月______日签订了丰泽苑三期临时围墙工程的《建设工程施工合同》(合同编号:FZ-KQ-前期011)(以下简称原合同)。
现因工程需要,将环湖路地段七部分砖砌围墙变更成钢结构围墙,根据本工程的实际情况,经双方协商,特制订本补充协议。
本补充协议与原合同具有同等的法律效力。
当补充协议与原合同出现矛盾时以本补充协议为准,本补充协议未述及的均按原合同有关规定执行。
一、工程概况:工程名称:丰泽苑三期临时钢结构围墙工程工程地点:武汉东湖科技创业农庄有限公司丰泽苑三期用地范围内工程内容:武汉东湖科技创业农庄有限公司丰泽苑三期临时钢结构围墙工程的施工及保修资金来源:自筹二、工程承包范围施工合同补充协议丰泽苑三期临时钢结构围墙的制作及安装,包括混凝土基础、钢构预埋件、钢构围墙制作、安装及支撑锚固等施工图纸所涵盖的全部内容。
三、合同工期:施工工期:合同签订后25个日历日。
四、质量标准工程质量标准:工程质量标准合格。
建设工程补充合同范本5篇篇1建设工程补充合同范本甲方:(委托方名称)乙方:(承包方名称)鉴于甲方委托乙方承接项目(项目名称),为确保双方的权益,制定本补充合同,共同遵守。
一、项目概况1.1 甲方委托乙方为项目进行施工,项目地址为(具体地址),项目工程包括(具体工程内容)等。
1.2 乙方应按照甲方的要求和设计要求,按照相关标准和规定,按时、按质完成工程。
1.3 甲方应根据合同支付工程款项,付款方式为(具体支付方式),款项为(具体金额)。
二、补充内容2.1 项目变更在项目实施过程中,如有项目变更,双方应按照《建设工程施工合同》的相关规定进行变更,并签订补充协议,具体变更内容由双方协商确定。
2.2 施工规范乙方应按照相关法律、法规和标准进行施工,确保施工安全,保障工程质量。
2.3 施工进度乙方应按照合同规定的工期和进度完成工程,如有延期的情况,应提前告知甲方,并经双方协商确定新的工期。
2.4 工程质量乙方应按照相关规定和设计要求进行施工,确保工程质量,如有质量问题,乙方应负责整改,并承担相应的责任。
2.5 质量保证工程竣工验收合格后,乙方应提供一定期限的质量保修服务,具体保修期限为(具体时间)。
2.6 工程款支付甲方应根据合同的规定按时支付工程款项,乙方应按照合同的规定使用工程款项,并做好相关的账务管理。
2.7 保险责任在工程施工过程中,如发生意外事故,乙方应负责处理,并承担相应的赔偿责任。
甲方应为工程投保相应的险种,确保风险的可控性。
三、其他事项3.1 本补充合同自双方签字盖章之日起生效,至本工程竣工验收之日止。
3.2 未尽事宜,双方可根据实际情况进行协商,签订补充协议。
3.3 本补充合同一式两份,甲方和乙方各执一份,具有同等的法律效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:签订日期:本补充合同经双方代表签字盖章后生效。
以上为建设工程补充合同范本,双方在签订合同时应仔细阅读并遵守相关规定,确保双方利益不受损害。
建设工程施工补充合同1甲方: (以下简称“甲方”)乙方: (以下简称“乙方”)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律,行政法规,双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,商住楼工程,在双方于年月日签订的编号为的《施工合同》中的专用条款之第47条“补充条款”部分另行签订补充协议:一、合同承包范围:1.1 以施工图图示内容和变更内容详见2.4条款为准进行施工(不含门窗、桩基)。
1.2 具体承包内容如下:1.2.1土建工程:基础工程、主体工程、屋面工程、防水工程、初级装饰工程(不含门窗)。
1.2.3安装工程:室内暖通工程、室内给排水工程、室内照明工程、防雷接地工程、电话电视网络配管及箱体预留管、消防工程的预埋预留工程、智能化工程预留预埋工程、供配电预留预埋工程、太阳能热水器预留预埋工程。
二:合同价款的确定及调整2.1:采用固定合同价工程按固定总价合同一次包死,固定合同总价万元(其中:8#楼固定合同总价万元,11#固定合同总价万元,含安全文明施工费等各种税费),钢材采用固定数量调整,8#楼钢材总用量为:吨,11#楼钢材总用量为:吨;钢材的市场价与20___年十一期信息价上下浮动超过±5%时可按超出部分给予调整,其余不予调整(包括政策性调整);2.2:工程变更签证须经甲方、设计、监理等单位签字盖章后生效,增减价款20___年基础定额,安徽省综合估价表和99装饰定额按(定额基价+材料差价)×(1+税金)计算;对门窗暂定价部分须经甲方指定品牌和质量标准,经甲、乙双方询价后,按所询价格计取后由乙方负责施工和管理.2.3甲方有权对下述工程进行分包:土建部分:桩基工程、门窗安装(包括不锈钢及铁艺栏杆)。
安装工程:消防工程、电视电话网络工程、智能化工程、供配电工程(单元电表箱上端部分)、给水水表对甲方所有分包的工程,乙方不计取肢解索赔费用及配合费用。
2.___楼标书编制说明2.4.1工程量计算依据:___楼是按施工图纸以及国家有关规范、标准图集。
建筑工程补充合同6篇篇1甲方(发包方):_________________________乙方(承包方):_________________________鉴于甲乙双方于XXXX年XX月XX日签订的建筑工程合同,现根据工程实际情况,经双方友好协商,就原合同未尽事宜或需要补充的相关事项,特订立本补充合同。
一、工程概况本补充合同所涉工程位于____________,具体工程内容包括但不限于基础工程、主体结构、装修工程等。
二、工程期限及进度1. 双方同意将工程的总工期延长(或缩短)至XX日历天。
开工日期顺延至XXXX年XX月XX日。
若遇特殊情况,经甲方书面确认后,工期可相应顺延。
2. 乙方应严格按照双方约定的工程进度计划执行,确保按期完成施工任务。
如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担违约责任并赔偿甲方由此造成的损失。
三、工程价款及支付方式1. 工程价款总额为人民币______元整(大写:______元整)。
具体支付方式和时间如下:开工前预付____%,工程进度达到一半时支付____%,竣工验收合格后支付剩余的____%。
质保金为工程款的____%,自竣工验收合格之日起计算一年后支付。
2. 若实际工程量发生变化,双方应根据实际情况调整工程价款。
调整后的工程价款需经甲方确认后支付。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工,确保工程质量符合要求。
如因乙方原因导致工程质量问题,乙方应承担全部责任并承担由此造成的损失。
2. 工程验收标准按照双方约定的施工图纸、技术规范和国家标准执行。
验收过程中如发现质量问题,乙方应及时整改并承担整改费用。
整改期限计入工程总工期。
五、材料供应及保管责任1. 双方约定,本工程所需材料由乙方负责采购并供应至施工现场。
甲方有权对乙方采购的材料进行检验,如不符合质量要求,乙方应及时更换合格材料并承担相关费用。
2. 乙方应妥善保管施工现场的材料和设备,防止丢失、损坏和浪费。
建筑工程补充合同范本3篇篇一建筑工程补充合同范本甲方(发包方):姓名/名称:__________________法定代表人:__________________地址:__________________联系方式:__________________乙方(承包方):姓名/名称:__________________法定代表人:__________________地址:__________________联系方式:__________________一、补充协议的内容1. 工程范围:对原合同中工程范围进行补充说明,明确具体的施工内容和范围。
2. 工程期限:对原合同中工程期限进行调整,明确新的开工日期和竣工日期。
3. 工程价款:对原合同中工程价款进行调整,明确增加或减少的金额及支付方式。
4. 工程质量:对原合同中工程质量标准进行补充说明,明确具体的质量要求和验收标准。
5. 其他条款:根据实际情况,对原合同中的其他条款进行补充、修改或完善。
二、补充协议的效力1. 本补充协议是原合同的组成部分,与原合同具有同等法律效力。
2. 本补充协议与原合同不一致的地方,以本补充协议为准;本补充协议未涉及的内容,仍按照原合同执行。
三、补充协议的签订1. 本补充协议自双方签字(盖章)之日起生效。
2. 本补充协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(发包方)签字(盖章):__________________日期:______年______月______日乙方(承包方)签字(盖章):__________________日期:______年______月______日篇二建筑工程补充合同范本甲方(发包方):法定代表人:地址:联系方式:乙方(承包方):法定代表人:地址:联系方式:一、工程概况1. 工程名称:2. 工程地点:3. 工程内容:4. 工程规模:二、补充条款1. 工程变更(1)工程变更的范围和程序按照原合同的约定执行。
建设工程施工补充合同范本1. 范本概述本文档是一份建设工程施工补充合同的范本,适用于建设工程项目中需要对原施工合同进行补充、修改或修订的情况。
该范本包含了合同的基本要素和典型条款,供参考和使用。
2. 合同基本信息•合同名称:建设工程施工补充合同•合同编号:[填写编号]•合同双方:–承包方(甲方):[填写甲方名称]–分包方(乙方):[填写乙方名称]•项目基本信息:–项目名称:[填写项目名称]–项目地点:[填写项目地点]–项目工期:[填写项目工期]–合同约定总价:[填写合同约定总价]3. 补充合同条款3.1 工程变更1.项目经甲方和乙方协商一致,可以对原施工合同进行变更。
2.工程变更应以书面形式提出,并由双方签署确认。
3.如工程变更导致工程造价变化,应按照变更前后的工程计量单价进行结算。
3.2 工期延长1.如因不可抗力或合理的施工调整原因导致工期延长,乙方可以向甲方提出工期延长的申请。
2.工期延长经双方协商一致,并以书面形式确认后生效。
3.3 质量要求1.乙方承包的工程应符合相关法律法规、标准和规范要求。
2.甲方有权对乙方进行工程质量检查和验收,如发现质量问题,乙方须按时整改,确保达到合同约定的质量要求。
3.4 竣工验收1.乙方完成工程后,应向甲方提出竣工验收申请。
2.甲方接受乙方的竣工验收申请后,将组织对工程进行验收。
3.如果工程验收合格,甲方应按约定支付乙方尾款。
3.5 合同变更和争议解决1.对本补充合同的任何修改、变更或补充,须经双方书面协议,方可生效。
2.如发生合同履行过程中的争议,或与本合同有关的任何纠纷,双方应友好协商解决;协商不成的,提交有管辖权的人民法院解决。
4. 其他条款1.本补充合同采用中文书写,以双方签字盖章后生效。
2.本补充合同的附件、补充条款及其他约定部分与合同正文具有同等法律效力,为合同的组成部分。
3.本补充合同未尽事宜,可由双方协商处理。
4.本补充合同一式两份,甲方和乙方各执一份,具有同等法律效力。
编号:BY-HT-068902020年建设工程补充合同书正式版This contract stipulates the obligations and rights that both parties should perform甲方:________________________乙方:________________________签订日期:_____年____月____日2020年建设工程补充合同书正式版发包人:(以下简称“甲方”)承包人:(以下简称“乙方”)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家的有关法律、法规、条例等有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程的具体情况,经双方充分协商,同意在原签定通用合同的基础上签定本补充协议,以供双方共同遵守执行。
本补充协议与原合同一起使用,补充协议中的条款约定与原合同的条款约定有相抵触时,按补充协议约定执行。
一、工程概况:1.1工程名称:。
1.2工程概况:本工程建筑总面积约平方米,其中商住建筑面积平方米,其它平方米,均为层住宅楼,均为砼剪力抗震墙结构,基础采用桩管基础。
二、承包方式2.1、本工程实行工程施工总承包,即包工包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。
2.2、本工程采用按甲乙双方商定的工程预算总价承包方式(本补充协议允许调整的项目除外),工程建筑面积按约平方米计算,以本协议签订前甲方提供的图纸为准,经双方协商,工程预算总价为人民币)(?nbsp; 万元),工程结算总造价按本协议5.1条确定。
2.3按甲方经审核的施工图纸范围实行工程施工总承包,承包总价仅包含土建、水电安装工程。
消防、电梯、弱电、道路与绿化工程和专业工程有特殊资质要求的必须经甲方同意后,在同等条件下优先给乙方施工,若甲方委托第二家单位施工,则乙方按其承包结算价的3%收取总包配合费(本补充协议另有约定的除外),该配合费由甲方代扣直接支付给总包方即乙方。
三、工程造价及结算方式:3.1、工程结算依据:根据施工图纸,现场签证单,设计修改通知,双方有关工程的洽商,变更等书面协议或文件,经发包人确认的施工组织设计、施工方案等,按《广东省建筑工程计价办法2006》、《广东省建筑工程综合定额2006》、《广东省装饰、装修工程计价办法2006》、《广东省装饰、装修工程综合定额2006》、《广东省安装工程计价办法2006》、《广东省安装工程综合定额2006》、《广东省安装工程综合定额附录表2006》规定的计算规则计算。
3.2预结算办法:按相应工程类别套用:土建工程执行《广东省建筑工程计价办法2006》、《广东省建筑工程综合定额2006》《广东省装饰、装修工程计价办法2006》、《广东省装饰、装修工程综合定额2006》,安装工程执行《广东省安装工程计价办法2006》、《广东省安装工程综合定额2006》、《广东省安装工程综合定额附录表2006》及大亚湾或惠阳区造价站颁发的有关计价规定进行计价,材料价格按《惠阳或大亚湾工程造价信息》当期发布的信息价作为结算依据。
3.3预结算取费标准:(1)按惠州市的《二类建筑、装饰工程综合取费标准表》和《二类安装工程综合取费标准表》执行,利润按定额规定35%计取。
(2)按总工程价上浮3%计取。
(3)措施项目费中的安全防护、文明施工措施费、工程保修费、工程保险费均按定额规定上限的标准计取,其中赶工措施费、预算包干费、其它费用不计取。
(4)其它项目费中的总承包服务费按3%计取(以甲方和分包方的结算金额为计算基数,剔除设备购置费),其它项目费中的预留金、材料购置费、零星工作项目费、其它费用一律不计取,园林绿化工程不计取总承包服务费。
(5)规费中的社会保险费、住房公积金、定额测试费、意外伤害保险费按定额规定的标准计取。
工程排污费不计取,但水电费按实际缴费的单价调整。
噪音排污费、防洪工程维修费按实际发生,凭政府或主管部门开具的发票,列入计价程序。
(6)税金按当地政府文件规定套用县城(镇)标准3.35%计取。
(7)水电安装工程按定额规定的上限标准计取利润、安全防护、文明施工措施费、工程保修费、工程保险费、社会保险费、住房公积金、定额测试费。
税金按3.35%计取,其它一律不计取。
(8)施工过程中如遇计价办法和标准浮动,本工程计价办法和标准仍按本协议执行,不作调整。
3.4人工工资暂按惠州市规建函[2007]351号文件执行,工程施工过程中如遇建设行政主管部门下发新的调整文件,则按分段计算。
3.5、施工图预算由乙方编制,经甲方审定后双方签字盖章生效,作为本协议的附件具有同等法律效力,是工程结算的依据之一。
4、本工程结算允许按调整造价的项目如下:4.1、主材价差调整施工期内本工程主材价差按《惠阳或大亚湾工程造价信息》发布的信息进行调整。
价差每季调整一次。
调整材料数量按实际使用数量计。
4、2、人工费调整施工期间内政策性人工工资调整依据文件规定按实调整。
4、3修改工程施工图纸与竣工图纸有出入的项目定义为修改工程,包括设计变更、工程洽商、基础超深、工程签证、桩基深浅变化、已施工完的项目重修改图纸造成的增减工程量、图纸外增减的工程量,经监理、甲方批准确认的施工组织设计、施工方案。
修改工程当月由乙方报送修改预算给甲方指定人员签字后生效,修改预算按原预算计价方法计算。
5、工程结算总造价:5.1、工程结算总造价=甲乙双方商定的工程施工图预算总价±按协议约定的可调整项目并经甲乙双方商定的调整价。
5.2、调整价的计算:按本协议约定的可调整项目,乙方应在可调整项目实际完毕之日起15个工作日内向监理、甲方报送调整项目预算书,监理、甲方应在30个工作日内对调整项目预算书明确批示并确认,逾期则视为甲方完全同意乙方提出的意见,乙方的调整预算直接进入结算。
四、工程款支付方式1、主体完成后,甲方在15天内支付至85%的工程进度款给乙方。
2、砌体及室内外装修部分按每月实际完成工程量,在本月28日前报给甲方,甲方在7天内审核完毕,甲方在次月10日前支付已完成工程量的85%给乙方。
3、工程竣工验收合格后一个月内甲乙双方办理完工程竣工结算。
十五天内付至工程结算总造价的97%的工程款,余款3%作为工程保修预留金,预留金预留期为二年,二年到期后15天内,如乙方无返修或乙方在接到甲方通知后及时返修并经验收合格,则甲方无息返还预留金给乙方,但不免除乙方按工程质量保修书规定的保修责任。
4、因乙方前期投入资金较大,如甲方以该土地做抵押进行贷款必须经得乙方同意,如甲方对房产进行了预销售,甲方必须将预售款所得的50%支付给乙方作为工程款。
5、若销售形势缓慢,甲方不能按时支付乙方工程款,由甲方按欠付的金额及时间付给乙方银行借款利息,乙方不得停工、窝工或延误工期,否则视为违约。
五、施工工期本工程以监理工程师开具的具有法定开工时间的开工令为开工的前提条件:施工工期以甲方将基坑开挖平整交付并确保“三通”之日开始计算,基础至主体结构封顶(不包括砖砌体工程、屋面机房层、女儿墙、架构)日历工期为12个月,装饰装修和安装工程及其它附属工程日历工期为6个月,总工期为18个月(即540日历天,从乙方施工之日起到工程竣工验收合格之日)。
人力不可抗拒的自然灾害(不包括雨天和高温天气)、连续8小时以上停水停电、重大设计变更影响工期的可以顺延。
如因甲方原因造成停工,工期按实顺延,停工超过7天以上,甲方必须赔偿每人每天50元的生活费给乙方。
如乙方因无法垫资等原因停工属违约,应按本协议约定承担相应违约责任。
乙方申请延长工期时必须及时报告给监理和甲方,甲方和监理在接到报告后经审查符合上述约定的顺延工期条件的,须自接到报告之日起7日内签署顺延签证。
六、施工管理1、乙方应当提供施工现场管理人员和技术人员资料给甲方并且应将这些人员派驻施工现场,未征得甲方同意不得调走。
2、乙方施工现场应当为甲方和监理单位提供合理办公场所。
3、乙方施工应当服从甲方代表和监理单位的监督和指挥,与其它施工单位协调施工。
4、乙方应当严格按照施工合同和本协议约定的工期计划控制好各阶段形象进度的工期。
除土方开挖基坑防护以及基础工程、检测工程外,其它阶段工程不能按约定工期保证工程进度,拖延5天还不能改正的,则视为乙方违约,按本协议违约责任条款处理,总工期每提前一天,甲方奖励乙方伍仟元,乙方每推迟工期一天则罚款伍仟元,工期以实际竣工验收日期为准。
5、施工队在每一工序施工前均应向甲方及监理公司报知施工程序。
所有材料在进场使用前应先报甲方或监理公司,先验后用,若有施工材料要替代使用的应经甲方或监理公司同意后执行,并签字认可。
七、检验与检测费用工程的桩基础检测、空气检测、门窗三性检测、安装原材料检测等费用按有关规定支付,其余所有工程检测费用均由乙方负责。
八、违约责任1、发包人违约按主合同相应通用条款及专用条款约定执行。
2、承包人违约除按主合同相应通用条款及专用条款约定执行外,还应承担的违约责任具体如下:(1)乙方在带资过程中资金不足,未按双方协商的垫资付款方式施工而停工,或由于乙方原因导致的停工造成工程停工15天(含15天)以上,甲方有权解除合同,在甲方发出解除合同的通知之日起7日内,甲方必须无条件退场,并赔偿甲方因此而造成的全部损失,该损失包括但不限于甲方因履行原合同及本补充协议可取得的逾期利益、因诉讼而支付的诉讼费、评估费、律师费等。
如乙方未在约定期限内退场,则每迟延一日应支付甲方违约金人民币5万元。
(2)甲方根据本条约定解除合同的,如乙方如约退场,则甲方对乙方所作工程量按70%进行结算,工程款在本合同工程竣工验收合格后15日内支付给乙方,如乙方未如约退场,则工程款甲方按乙方所作工程量的50%结算给乙方。
(3)承担由于乙方原因所造成的该楼不能如期竣工,并导致购买该楼的业主不能如期收楼入住而向甲方提出索赔的全部赔偿金及因诉讼而支付的诉讼费、评估费、律师代理费等。
(4)承担向甲方赔偿由于乙方原因所造成该楼不能或未及时竣工导致该楼盘不能如期发售等而造成的全部经济损失,包括预期收益。
(5)、乙方在施工中如未按施工组织设计(方案)、施工规范、施工安全操作规程和验收标准及甲方的要求进行施工,导致发生工程质量问题和安全事故,由乙方负完全责任,并赔偿甲方由此产生的全部损失。
九、其它应予约定的事项:1、甲方如另行发包门窗工程,则门、窗制作安装后,框边灌浆、抹灰等工作由本合同乙方完成,而且严格按要求和规范处理。
如出现渗水等质量问题,由本补充协议乙方无偿返修,直至返修到合格为止,并承担由此产生的一切费用。
2、消防安装工程如甲方另行发包,因乙方土建装修有沙浆粘结或弄脏已安装好的管件及设备时乙方应负责清理干净。
3、弱电、电梯安装工程的管件预埋由乙方负责。